6.5 RECEPCION DE OBRA:
Articulo 178.- RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS PROCEDIMIENTO:
La fecha en que se culmina la obra: DE NO NO EXISTIR OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
El residente anota anota tal hecho hecho en el CUADERNO DE OBRAS y solicita la recepción de la misma.
El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación señalada, lo informa a la ENTIDAD.
la Entidad debe designar un COMITÉ DER ACEPCIÓN dentro de los 7 días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor.
Dicho comité está integrado, por cuando menos, por un representante representa nte dela Entidad, necesariamente por un Ingeniero o Arquitecto, según corresponda la naturaleza de las trabajos. t rabajos.
El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, Arquitec tos, el representante representa nte del Órgano de control de Institucional de la Entidad pueden participaren calidad de veedor, la ausencia de dicho veedor no vicia el acto.
Dentro de un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicia inicia junto al contratista, el procedimiento procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra.
Culminada la verificación, y de no existir observaciones se procede a la recepción y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El acta de recepción debe ser suscrita por los miembros del comité y el contratista.
Culminada la Obra 5 días
RESIDENTE anota en C. O. y solicita recepción
COMITE y CTTA verifica planos y especificaciones técnicas
ENTIDAD designa el comité
SUPERVISOR verifica e informa
20 días
7 días
ACTA
Recibe la Obra
DE EXISTIR OBSERVACIONES:
Se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra
El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa desde el quinto día de suscrito en el Acta o Pliego.
Dichas observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.
Una vez subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra.
Debidamente verificada por el inspector o supervisor e informado a la Entidad en un plazo de 3 días siguientes a la anotación.
El comité de recepción con el contratista se constituyen en la obra dentro de los 7 días siguientes recibido el informe del inspector o supervisor
De haberse subsanada las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra.
COMITE Y CTTA. Verifica planos y especificaciones técnicas
5 días
ACTA
RESIDENTE nuevo pedido de rece ción
Periodo de subsanación de observaciones
3 días
1/10 plazo vigente OBSERVAN LA OBRA PLIEGO
RECIBE LA OBRA
7 días SUPERVISOR verifica e informa
COMITE verifica subsanaciones
DE NO EXISTIR CONFORMIDAD EN LAS OBSERVACIONES:
En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación.
el comité de recepción eleva al titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de 5 días.
la Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo de 5 días.
De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a una junta de Resolución de Disputas, CONCILIACION Y/O ARBITRAJE, según corresponda, dentro de los 30 días hábiles posteriores al pronunciamiento de la entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.
DURANTE EL PLAZO DESIGNADO DE SUBSANACION:
Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista informa de inmediata a la Entidad quien da por vencida dicho plazo y notifica ello al contratista.
La Entidad a partir de día siguiente mencionada la notificación asume la subsanación de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo.
Todo retraso que supere el plazo será penalizado hasta el tope establecido, constituyendo causal de resolución de contrato por incumplimiento.
Está permitida la recepción parcial, si está previsto expresamente en: Las bases, o El contrato, o En acuerdo de las partes.
Retraso sin responsabilidad del contratista, este plazo de demora se adicionara al plazo contractual y se reconocerá en los gastos generales debidamente acreditadas durante la demora.
VICIOS OCULTOS:
De encontrarse vicios ocultos o defectos, posteriores al acta de observaciones o de recepción, comité debe: Suscribir el acta de recepción. Informar los vicios ocultos o defectos ocultos a la Entidad. La Entidad deberá solicitar por escrito al contratista, la subsanación de los vicios ocultos de los vicios o defectos ocultos.
