CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Conste por el presente documento, el contrato de elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra Obra ,que ,que celebr celebran an de una parte parte SERVIUNI-EMPRESA DE SERVICIOS DE LA UNI, en adelante "EL CONTRATANTE ", con domicilio legal en Jr. icol!s de iérola o #$$ % &'( )rb. *iguri *iguria a distri distrito to de +antia +antiago go de +urco +urco con o de RUC 20264212333, represent representada ada por el ING. OSCAR CASAS DÁVILA, identiicado con - o '/0''1(/ y de la otra parte *a Empresa MAVIL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC N 2044!6 2044!6!!31 !!31 inscrita en la ic2a 3 (('4$5$0. asiento 3 6''''(, del registro de personas jur7dicas de la ciudad de Juliaca8 con -omi -omici cililio o 9isc 9iscal al en 6:. Juli Julio o C. Tello llo 3 05(, 05(, -ist -istri rito to de Juli Juliac aca a ro: ro:in inci cia a +an +an ;om! ;om!n, n, -epartamento de uno, debidamente representado por su ;epresentante *egal el +e
CLAUSULA PRIMERA$ ANTECEDENTES ANTECEDENTES SERVIUNI , es una empresa de la )ni:ersidad acional de ngenier7a que es una nstitución Educati:a +uperior Estatal reconocida a ni:el nacional e internacional a lo largo de sus (#0 a
eneral. En ec2a '& de 6gosto 6gosto del 1,'(&, EL CONSORCIO UNI SERVIUNI y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS % A#ÁNGARO-PUNO en adelante EL CLIENTE, 2an acordado celebrar un Con:enio Espec7ico para la Ejecución de la Obra &MEJ &M EJOR ORAM AMIEN IENTO TO DE SERV SERVIC ICIO IOS S DE SANE SANEAM AMIE IENT NTO O BÁSIC BÁSICO O INTE INTEGR GRAL AL DE LAS LAS LOCALIDADES DE SAN 'ERNANDO, ASILLO PAMPA GRANDE, JUAN VELAS ALVARADO, TERCER SA(UACASI ) TERCER JILA(UATA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS % cuyos detalles detalles,, consta constan n en los document documentos os y términ términos os de reere reerenci ncia a A#ÁNGARO A#ÁNGARO %PUNO* cuyos integrante del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA$ BASE LEGAL +olo en lo O ;E?+TO en el presente contrato, se utili@ar!n las disposiciones pertinentes del CA->O C?*. CLAUSULA TERCERA$ DEL OBJETO EL CONTRATANTE , contrata la Ejecución de la Obra= &MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE SAN 'ERNANDO, ASILLO PAMPA GRANDE, JUAN VELAS ALVARADO, TERCER SA(UACASI ) TERCER JILA(UATA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS % A#ÁNGARO %PUNO* 6 EL CONTRATISTAS. CONTRATISTAS. El presente contrato est! conormado por el ;esumen Ejecuti:o y los documentos anexos que establecen obligaciones para las partes. CLAUSULA CUARTA$ COSTO DEL SERVICIO EL CONTRATANTE se obliga a abonar a EL CONTRATIST C ONTRATISTA A, los siguientes montos= ara la Ejecución de la Obra se le abonar! al CONTRATISTA la suma de= S+.6,66,4.00 SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA ) OC(O MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ) CINCO CON 00+100 NUEVOS SOLES incluido el mpuesto >eneral a las ?entas.
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normati:a laboral, pagos a entidades de +eguridad +ocial, +encico, costo de equipos, maquinarias, 2erramientas, materiales, letes, seguros e impuestos8 protección y mantenimiento de su personal durante el periodo de ejecución y 2asta la entrega de la obra, dirección técnica, gastos generales, utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la Obra 2asta su total culminación entrega de obra y *iquidación 9inal de obra. E/ M E5789 O:;< =;> ;<8?8< @8?8< 7< ;8=< <;:< / E8 TF8 ;=8.
CLAUSULA UINTA$ DE LA 'ORMA DE PAGO El costo de la EJECUCIÓN DE LA OBRA pre:isto en la Cl!usula precedente ser! cancelado en la orma siguiente= -e dic2o monto EL CONTRATANTE retendr! los siguientes porcentajes= (.(.% )n &B monto que ser:ir! para cubrir la -etracción, ordenada por la +)6T para este tipo de ser:icios relacionados con obras. (.1.% )n (B monto que ser:ir! para cubrir los >astos Operati:os del CONTRATANTE . (.#.% EL CONTRATANTE se obliga a depositar la dierencia de dinero al CONTRATISTA dentro de las &5 2oras de tener el dinero disponible en su cuenta, bajo su responsabilidad que cualquier atraso no atribuible AL CONTRATISTA en los pagos podr! generar ampliaciones de pla@o y mayores >astos >enerales. 1.% )n adelanto de materiales 2asta el &'B y el 1' B de costo directo del monto total del costo de EJECUCIÓN DE LA OBRA, dentro de los cinco '4D d7as a la irma del contrato, pre:ia presentación de una Carta 9ian@a o óli@a de Caución emitida por una entidad inanciera autori@ada por la ++, la misma que debe ser solidaria, incondicional irre:ocable y de reali@ación inmediata acompaastos Operati:os del CONTRATANTE. 1.#.% EL CONTRATANTE se obliga a depositar la dierencia de dinero al CONTRATISTA dentro de las &5 2oras de tener el dinero eecti:o en su cuenta, bajo su responsabilidad que cualquier atraso no atribuible AL CONTRATISTA en los pagos podr! generar ampliaciones de pla@o y mayores >astos >enerales. El saldo se pagar! con :alori@aciones mensuales, para lo cual se presentar!n los inormes respecti:os de a:ance de obra, los mismos que deber!n ser re:isados y contar con la aprobación del CLIENTE, adjuntando la actura correspondiente. En caso el CONTRATISTA no requiera los adelantos, el pago ser! solo con :alori@aciones. En caso de retraso en el pago de las :alori@aciones, por ra@ones imputables al COT;6T6TE, E* COT;6T+T6 tendr! derec2o al pago de intereses, de conormidad con el art7culo &5 de la *ey de Contrataciones del Estado y los art7culos (1&&, (1&4 y (1&0 del Código Ci:il. ara tal eecto, se ormular! una :alori@ación de intereses y el pago se eectuar! en las :alori@aciones siguientes.
CLAUSULA SEHTA$ DE LA VIGENCIA. INICIO. DURACIÓN C TRMINO DEL CONTRATO El presente contrato entrar! en :igencia a partir del d7a siguiente de su suscripción y concluir! con la aprobación de la parte CONTRATANTE El pla@o de Ejecución de Obra ser! contado a partir del d7a siguiente del desembolso del adelanto que se pacta en la cl!usula precedente, el mismo que ser! de ciento quince 1&'D d7as calendarios. El pla@o para la re:isión, le:antamiento de obser:aciones y aprobaciones no generar! mayores gastos generales ni aectar! el pla@o inal. CLAUSULA SPTIMA$ DE LAS AMPLIACIONES DE PLA#O EL CONTRATANTE podr! autori@ar la ampliación de pla@o por atrasos yFo parali@aciones generadas por situaciones de caso ortuito o uer@a mayor y en general por cualquier 2ec2o no imputable AL CONTRATISTA, las que deber! encontrarse debidamente sustentada y solo si es pre:iamente autori@ado por el CLIENTE *a ampliación de pla@o deber! presentarse inmediatamente de ocurrido el 2ec2o que genere la ampliación y registrarse en el cuaderno de obra, que ser! lle:ado por EL CONTRATISTA a EL CLIENTE a cuenta de EL CONTRATANTE. )na :e@ autori@ado la ampliación de pla@o por EL CLIENTE, EL CONTRATISTA presentar! el nue:o Cronograma ya sea del Expediente Técnico o de la Ejecución de la Obra. CLAUSULA OCTAVA$ GARANTAS +er! de la siguiente manera= 'IEL CUMPLIMIENTO$ +er! con retenciones de 2asta por un 4B del monto contractual reerido a la ejecución, el mismo que ser! retenido en cada :alori@ación, el mismo que ser! depositado en una cuenta intangible por el CONTRATANTE, la misma que no ser! de libre disponibilidad 2asta la aprobación de la liquidación inal de obra y su de:olución al CONTRATISTA. ADELANTO DE EJECUCIÓN DE OBRA$ +er! con una Carta 9ian@a o óli@a de Caución emitida por una entidad inanciera autori@ada por la ++, la misma que debe ser solidaria, incondicional irre:ocable y de reali@ación inmediata 2asta por el monto pactado en la Cl!usula Guinta del presente contrato.
1.
1.
3. 4. 5.
CLAUSULA NOVENA$ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA est! obligado a= -esignar a un ngeniero Ci:il o 6rquitecto Colegiado, como RESIDENTE DE LA OBRA que cuenten con la debida experiencia, quienes ser!n los responsables de entregar la inormación concerniente a los trabajos asignados y representar! al CONSORCIO UNI-SERVIUNI SAC en los temas concernientes a la obra, en consecuencia tendr! plena :alide@ las decisiones adoptadas por el reerido roesional. EL CONTRATISTA abrir! el Cuaderno de Obra a nombre del CONSORCIO UNI-SERVIUNI SAC, el mismo que deber! ser oliado y :isado por el SUPERVISOR designado para ello y el ngeniero ;esidente de la Obra, dic2o cuaderno de obra se mantendr! en custodia del CONTRATISTA, en dic2o cuaderno se anotar!n todas y cada una de las ocurrencias diarias de los trabajos a eectuarse. . EL CONTRATISTA es responsable por la calidad orecida en su trabajo, por los roesionales a utili@ar por los métodos propuestos y por la correcta Ejecución de la Obra. Entregar el +er:icio para ser recepcionado por EL CLIENTE.
EL CONTRATISTA es responsable de respetar todas y cada una de las cl!usulas del presente contrato, caso contrario EL CONTRATANTE podr! resol:er el mismo administrati:amente e iniciar las acciones legales pertinentes exigiendo las reparaciones
ci:iles e indemni@aciones del caso. CLAUSULA DECIMA$ OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE EL CONTRATANTE est! obligado a= (. Comunicar la entrega de terreno, por el CLIENTE. -esignar al nspector de la Obra y al 6dministrador de la Obra, a cargo del 2. CONTRATANTE )+O CLIENTE, cuyos sueldos ser!n cancelados a cuenta del CONTRATISTA. 2. +olicitar al CLIENTE todas las acilidades del caso para la correcta ejecución de los trabajos. EL CONTRATANTE es responsable de respetar todas y cada una de las cl!usulas del 2. presente contrato, caso contrario EL CONTRATISTA podr! resol:er el mismo administrati:amente e iniciar las acciones legales pertinentes exigiendo las reparaciones ci:iles e indemni@aciones del caso. CLAUSULA DECIMA PRIMERA$ COMPROMISO DE CON'IDENCIALIDAD EL CONTRATISTA, deber! presentar una -eclaración Jurada en donde indique, que guarda absoluta conidencialidad de la orma que le ue proporcionada toda la inormación que puede obtener o que se entregue, por parte del CONTRATANTE para la reali@ación del ser:icio. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA$ DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El presente contrato podr! resol:erse por las siguientes causales= (. Cuando alguna de las partes incumpla injustiicadamente con las obligaciones a su cargo, debiendo la parte perjudicada solicitar notarialmente el cumplimiento de dic2as obligaciones dentro del pla@o de dos '1D d7as 2!biles8 de persistir el incumplimiento la parte perjudicada podr! resol:er el presente contrato parcial o totalmente. *a resolución parcial solo in:olucra a aquella parte DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO aectado por el incumplimiento y siempre que dic2a parte separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales y que dic2a resolución pudiera aectar los intereses de EL CONTRATANTE . El requerimiento que se eectHa debe precisar con claridad que parte del Contrato quedar7a resuelto si persistiera el incumplimiento. -e no 2acerse tal precisión se entender! que la resolución ser! total en caso de persistir el incumplimiento. 1. *as partes podr!n resol:er el presente contrato por causas no atribuibles a una de ellas o ambas partes, o por caso ortuito o uer@a mayor, generados por 2ec2os extraordinarios e impre:isibles ajenos a la :oluntad o actuación de las partes.
CLAUSULA DECIMO TERCERA$ LIUIDACIÓN DE LA OBRA EL CONTRATISTA presentar! la liquidación de la obra debidamente sustentada en un pla@o equi:alente a -EI ('D d7as Htiles como m!ximo , contados desde el d7a Htil siguiente de la recepción de la obra. EL CONTRATANTE tendr! CCO 4 D d7as Htiles contados a partir de la recepción de la misma para obser:arla, la aprobación ser! dada por el CLIENTE segHn corresponda. En caso EL CONTRATANTE no estu:iera conorme con la liquidación, practicar! otra, la cual ser! notiicada al CONTRATISTA con documentación sustentar7a y c!lculos detallados para su re:isión, la aprobación ser! dado por el C*ETE, segHn corresponda. CLAUSULA DECIMO CUARTA$ DE LAS PENALIDADES En caso de retraso injustiicado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL CONTRATANTE le aplicar! una penalidad diaria de 2asta el OCO 5BD por ciento al
CONTRATISTA del monto del contrato :igente o, de ser el caso del 7tem que debió ejecutarse o elaborarse, la misma que ser! aplicada a los saldos pendientes de pago, sino los 2ubiera los mismos ser!n aplicados en la liquidación inal o si uese necesario se cobrar! del monto resultante de la ejecución de las garant7as de iel cumplimiento. *a orma de penalidad ser!= enalidad -iaria
=
'.'4x Konto
F x Plazo en días para la Obra: F= 0.15
Tanto el monto como el pla@o se reieren, segHn corresponda, al contrato u a la obligación que debió ejecutarse. En el caso se llegara a cubrir el monto m!ximo de la penalidad. E/ CLIENTE podr! resol:er el contrato por el incumplimiento. ara eectos del c!lculo de la penalidad diaria se considerara el monto del contrato :igente. Cuando una de las partes no ejecute injustiicadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los da
CLAUSULA DECIMO UINTA$ DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquier discrepancia yFo contro:ersia deri:ada de la nulidad, interpretación o cumplimiento del presente Contrato se tratar! de resol:er mediante el trato directo de las partes, siguiendo las reglas de la buena e y comHn intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esuer@os para lograr una solución armoniosa en atención al esp7ritu de colaboración mutua que anima a las partes en la celebración del presente contrato. +in perjuicio de lo ante expuesto las contro:ersias que surjan como consecuencia de este contrato, ser!n resueltos en la :7a de la conciliación8 de no llegar a un acuerdo total o rente a un acuerdo parcial los puntos contro:ertidos ser!n sometidos a un 6rbitraje, a cargo de un Tribunal 6rbitral, conorme a lo establecido en el -ecreto *egislati:o o ('/( que norma el 6rbitraje. El Tribunal 6rbitrar estar! compuesto por TRES 3 !rbitros, dos de los cuales son designados por cada una de las partes y entre ambos elijen al residente del Tribunal 6rbitral. El pla@o para que las partes 2agan uso de los mecanismos descritos es de UINCE 1 d7as 2!biles, de ser notiicado del 2ec2o generador de la contro:ersia, siendo el trato directo y la conciliación del uso acultati:o%de las partes= CLAUSULA DECIMO SEHTA$ DE LOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO 9orman parte integrante del presente Con:enio o se integraran dentro del pla@o pre:isto para su entrega, los siguientes documentos= 6nexo 3(= el Expediente Técnico. 6nexo 31= Calendario :alori@ado de a:ance mensual de Obra. 6nexo 3#= Cronograma :alori@ado de Obra. Conorme en todas y cada una de las clausulas y disposiciones del presente contrato, las partes lo irman por duplicado 1D en la ciudad de *ima, a los :einte nue:e d7as del mes de Octubre del 1,'(&