SUSTENTO DE AMPLIACION AMPLIACION DE PLAZO Nº 03 - PARCIAL AMPLIACION DE PLAZO PARA EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA Nº 03 1.- DATOS GENERALES
Obra
DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA DE MANTARO TRAMO PASAJE UMUTO-AV. UNIVERSITARIA ”.
:
“MEJORAMIENTO
Entidad Ejecutora
: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Sistema de Contratación
: SUMA ALZADA.
Contratista
: CONSORCIO DEL CENTRO
Supervisor de Obra
: ING. LUIS ARTURO SUSANIBAR CHAVEZ
Residente de Obra
: ING. ROLANDO SILVIO PALACIOS CABELLO
Monto Contratado
: S/. 16´835,313.49
Presupuesto Base
: S/. 17´909,907.97
Inicio de Plazo Contractual
: 20-10-2010
Plazo de Ejecución
: 300 días
Ampliación de Plazo Nº 01
: 61 d.c.
2.- ANTECEDENTES Durante la ejecución de la obra se ha presentado la ejecución del Adicional de la obra Nº 03 referente a: …………………………………
3.- JUSTIFICACION LEGAL 3.2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 3.2.1.- BASE LEGAL Artícul Artículo o 41.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones previa sust ent ación por el área usuaria de la cont rat ación, la Entidad y pre adicionales en caso de podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del cont rat o. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hast a por el mismo porcentaje. xcepcionalment e Excep
de obras, las pre prest aciones adicionales podrán ser hast a por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre pre que ambas respondan a la f inalidad del cont rat o original. Para t al efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuest o de que result ara prest aciones adicionales de obra por def iciencias del indispensable la realización de pre Expedient e Técnico o sit uaciones impre previsibles post eriores a la suscripción del cont rat o, mayores a las est ablecidas en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por cient o (50%) del mont o originalment e cont rat ado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corre rresponder al proyect ist a, el Tit ular de la Ent idad irá contar con la autorización del podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la aut orización pre previa de la Cont raloría General de la República y con la comprobación de que se cuent an con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caráct er de emergencia dicha aut orización se emit irá pre previa al pago. La Cont raloría General de la República cont ará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emit ir su pronunciamient o. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuent a General de la República del Congreso de la República y del Minist erio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Trat ándose
Alt ernat iva ment e, la Ent idad podrá resolver el cont rat o, mediant e
comunicación escrita al contratista.
decisión de la Ent idad o de la Cont raloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las las controversias referidas a la ejecución de las las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa Contraloría General de la República. de la Contraloría La
El
contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su volunt ad, debidament e comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.
discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de conf ormidad con lo est ablecido en el inciso b) del art ículo 40º de la presente norma.
Las
De conformidad con el art. 41 de la Ley el artículo 200 del Reglamento indica los siguiente: “ Art ículo 200.- Causales de ampliación de plazo. “De conf ormidad con el art ículo 41° de la Ley, el cont rat ist a podrá solicit ar la ampliación de plazo pact ado por pre que modif iquen la rut a crít ica del programa de las siguient es causales, siempre ejecución de obra vigent e: 1.
At rasos y/o paralizaciones por causas no at ribuibles al cont rat ist a.
2.
At rasos en el cumplimient o de sus pre prest aciones por causas at ribuibles a la
Entidad. 3.
Caso f ort uit o o f uerza mayor debidament e comprobada.
4.
Cuando se
prest ación adicional de obra. En est e caso, el contratista aprueba la pre ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
El Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo indica: “Para que proceda una una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el art ículo prece preced dent e, desde el rrencia de la causal, el cont rat ist a, por int ermedio de su resident e, inicio y durant e la ocurre deberá anot ar en el cuaderno de obra las circunst ancias que a su crit erio amerit en ampliación de plazo. Dent ro de los quince (15) días siguient es de concluido el hecho present ant e legal solicit ará, cuant if icará y sust ent ará su invocado, el cont rat ist a o su repre rresponda, solicit ud de ampliación de plazo ant e el inspect or o supervisor, según corre pre que la demora af ec ect e la rut a crít ica del programa de ejecución de obra vigent e y siempre el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigent e de ejecución cont ract ual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El
expreesando opinión sobre bre la solicit ud de inspect or o supervisor emit irá un inf orme expr
ampliación de plazo y lo remit irá a la Ent idad, en un plazo no mayor de siet e (7) días, cont ados desde el día siguient e de pre present ada la solicit ud. La Ent idad emit irá resolución bre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día sobre siguiente de la recepción del indicado informe. De no emit irse pronunciamient o alguno dent ro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Ent idad. ect uarse dent ro del plazo vigent e de Toda solicit ud de ampliación de plazo debe ef ec ejecución de obra, f uera del cual no se admit irá las solicit udes de ampliaciones de plazo. echas, cada Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas f ec solicit ud de ampliación de plazo deberá t ramit arse y ser resuelt a independient ement e, pre que las causales dif erent es no corre rrespondan a un mismo periodo de tiempo sea siempre este parcial o total. En t ant o se t rat e
de causales que no t engan f ec echa pre previst a de conclusión, hecho que deberá ser debidament e acredit ado y sust ent ado por el cont rat ist a de obra, la Ent idad podrá ot orgar ampliaciones de plazo parciales, a f in de permit ir que los cont rat ist as ect o se seguirá el valoricen los gast os generales por dicha ampliación parcial, para cuyo ef ec proced cedimient o ant es señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor lendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM un calendario correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han vist o af ec ect adas y en cedida, en un plazo que o excederá de diez (10) días monía con la ampliación de plazo conced armon contados a partir del día siguiente de la f ec echa de not if icación al cont rat ist a de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspect or o supervisor deberá elevarlos a la Ent idad, con los reajust es concordados con el resident e, en un plazo máximo de siet e (7) días, cont ados a part ir de la recep ecepción del nuevo calendario pre present ado por el cont rat ist a. En recepción del un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción bre dicho calendario, inf orme del inspect or o supervisor, la Ent idad deberá pronunciarse sobre el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en t odos sus ef ec ect os al ant erior. De no pronunciarse la Ent idad en el plazo señalado, se t endrá por aprobado el calendario elevado por el inspect or o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de est a decisión.
El Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual indica: “Las ampliaciones de plazo en los cont rat os de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de la obra por causas no atribuibles al contratista, dar dará lugar al pago de mayores gast os variabless os generales variable ados, de aquellos concept os debidamente acredit ad os que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso. En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo cont ract ual, los menores gast os generales variables se calcularán siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo precedente.
virt ud de la ampliación ot orgada, la Ent idad ampliará el plazo de los ot ros contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal. En
3.2.2.- SUSTENTO LEGAL
La causal invocada por el Contratista es:
4. Cuando se aprueba la pre prest ación adicional de obra. En est e caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. Para la ejecución del Adicional de Obra Nº 03 la ampliación del plazo contractual en 130 días calendarios.
3.2.3.- SUSTENTO TECNICO
Para la ejecución del Adicional de Obra 03 se requiere modificar el plazo de ejecución contractual vigente en 120 días calendarios.
4.- CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIACION DE PLAZO 4.1.- Fecha de Inicio de la Causal
: 03 de abril del 2012
4.2.- Absolución por parte de la Entidad
: 03 de abril del 2012
4.4.- Fecha de finalización de causal
: 02 de agosto de 20120
4.5.- Cuantificación en días
: 120 días
5.- CONCLUSIONES 5.1.- Habiendo cumplido el contratista con todo lo normado en la Ley y su reglamento se solicita la ampliación de plazo p lazo por (120) CIENTO VEINTE días calendarios. 5.2.- La ampliación de plazo da como consecuencia la modificación de Calendario de Avance de obra Actualizado vigente.
6.- BASE LEGAL 6.1.- Decreto Legislativo Nº 1017 6.2.- Decreto supremo Nº 184-2008-EF
