Ampliacion de Plazo 2b

LEY N° 30556

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 SERVICIO DEHM, ELABORACIÓN DE LA FICHA F ICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACIÓN DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.0KM, SECTOR GALLINAZO 3.0KM Y SECTOR LA VÍBORA 3.0KM

ANCASH, 2018

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









INDICE 1. INFORMACION GENERAL 1.1 Datos Generalesdel Servicio

2. OBJETIVO DEL INFORME 3. MARCO LEGAL APLICABLE 4. ANTECEDENTES 5. AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN –ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA. 6. HECHO GENERADOR DEL ATRASO 7. SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO 7.1 REITERACIÓN REITERACIÓN Y PRUEBAS DEL HECHO GENERADOR 7.2 SUSTENTO SUSTENTO TÉCNICO 8. CUANTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO 8.1 CÁLCULO DE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES 9. CONCLUSIONES 10. MEDIOS PROBATORIOS – ANEXOS









AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 02 1. INFORMACION GENERAL Servicio

: SERVICIO DE ELABORACIÓN ELABORACI ÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACIÓN DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.0KM, SECTOR GALLINAZO 3.0KM Y SECTOR LA VÍBORA 3.0KM.

Entidad

: MINISTERIO DE AGRICULTURA AGRICULTURA Y RIEGO PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL AGRO RURAL

Contratista Contratista

: YIKANOMI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Supervisión Supervisión

: ING. JOSÉ N. VEGA DIAZ

Director Director Técnico

: ING. JAVIER ALFREDO CALERO MILLA

Representante Legal

: ING. MIGUEL ANGEL ARIAS NAVARRETE

1.1 Datos Generalesdel Servicio Proyecto

: SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCOLMAT DE SCOLMATACIÓN ACIÓN DEL RIO SANTA, SANT A, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.0 KM, SECTOR GALLINAZO 3. Y SECTOR LA VÍBORA 3.0KM.

UBICACIÓN

: LOCALIDAD DE SANTA Y LA RINCONADA

DEPARTAMENTO: ANCASH PROVINCIA

: SANTA

DISTRITO

: SANTA

CONTRATO DEL SERVICIO

: CONTRATO N°057-2018-MINAGRI-AGRO N°057-2018-MINAGRI-AGRO RURAL

VALOR REFERENCIAL

: S/. 12’967,684.92

MONTO CONTRACTUAL

: S/. 11’412,384.48

MONTO DE FTP-D

: S/. 11’412,384.48

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

: A PRECIOS UNITARIOS

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

: 09 DE MARZO DEL 2018

PLAZO EJEC. CONTRACTUAL

: 38 DIAS CALENDARIOS

AMPLIACION DE PLAZO N° 1

: 11 DIAS CALENDARIOS CALENDARI OS (EN GESTION) G ESTION)









FECHA DE TÉRMINO DE PLAZO

: 28 DE MARZO DEL 2018

PERIODO DE VALORIZACIÓN

: DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2018

MONTO REAL EJECUTADO

: S/. 735,470.67 (INCL IGV)

MONTO VALORIZADO

: S/. 735,470.67 (INCL IGV)

PORCENTAJE DE AVANCE EJEC.

: 6.44%

PORCENTAJE VALORIZADO

: 6.44%

ADMINISTRADOR ADMINISTRADO R DE CONTRATO CONTRAT O

: CONT. PATRICIA ISABEL IS ABEL ZEGARRA ZEGA RRA SERPA

DIRECTOR TECNICO

: ING. JAVIER ALFREDO CALERO MILLA

ESPECIALISTA EN SSOMA

: ING. ERCILIA CATHERINE ALDABE APOLINARIO

ASISTENTE DE CAMPO 1

: ING. ARTURO SERQUEN S ERQUEN YPARRAGUIRRE YP ARRAGUIRRE

ASISTENTE DE CAMPO 2

: ING. JONATHAN MONTES M ONTES RIOS

JEFE DE TOPOGRAFIA

: ING. VICTOR MOISES HUMANA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO

TOPOGRAFO

: ING. JUAN PABLO ESTRADA CHUQUIMANGO

JEFE DE EQUIPO MECANICO

: SR. WALTER MOSCOSO CAMASI

(AMPL. DE PLAZO EN GESTION)

2 OBJETIVO DEL INFORME Objetivos: Los objetivos del Servicio son: El objeto del del Servicio es la: ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACIÓN DEL RIO SANTA, TRAMOS: PUENTE PANAMERICANA 3.0KM, SECTOR GALLINAZO 3. Y SECTOR LA VÍBORA 3.0KM, el cual tiene como componentes: Elaboración de la FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) y la EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE DESCOLMATACIÓN. DESCOLMATACIÓN. 

Las metas físicas del proyecto se han determinado en lo siguiente:

ELABORACION DE FICHA TECNICA DE PREVENCION (FTP) Como parte de la Ficha Ficha Técnica de Prevención (FTP), que será elaborada por la Empresa Contratista, se indicará en planos planos de planta planta y perfil del tramo I del rio a descolmatar, contando con un seccionamiento transversal (cada (cada 20 m. en curvas y 50 m. en tramos rectos), para lo cual deberá definirse la pendiente o rasante que garantice una adecuada conducción del flujo de agua y su correspondiente volumen a ser removido removido o evacuado evacuado del cauce del Rio Santa. 3 MARCO LEGAL APLICABLE CONTRATO N°057-2017-MINAGRI-AGRORU N°057-2017-MINAGRI-AGRORURAL RAL









Del Artículo 140.- Ampliación del plazo contractual Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba aprueba el adicional, adicional, siempre y cuando cuando afecte el plazo. plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

2. POR ATRASOS Y/O PARALIZACIONE PARALIZACIONES S NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. CONTRATIST A. El contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad responsabilidad del Titular de la Entidad. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados vinculados al contrato principal. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente debidamente acreditado, además de la utilidad. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión

4 ANTECEDENTES 





Con carta 064-2018-MINAGRI-DVDIAR-A 064-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-D GRORURAL-DE/OA-UAP E/OA-UAP con fecha 02.02.2018 02.02.201 8 se nos informa que nos ha sido otorgada otorgada la buena pro del servicio por emergencia “Elaboración de Ficha Técnica de Prevención y Ejecución de la Actividad Descolmatación del Rio Santa, tramos: Puente Panamericana 3.00Km, sector Gallinazo 3.00Km y sector La Víbora 3.00Km”. Con fecha 07.02.2018 07.02.201 8 se hace la recepción del terreno firmando la respectiva Acta de Entrega de Terreno, con lo cual el plazo de inicio para la Elaboración de la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% comienza el día 08.02.2018 de acuerdo a los Términos de Referencia entregados para este servicio. Con Carta Nº 012 – JP – JP – YICONGESAC/CHIMBOTE YICONGESAC/CHIMBOTE – – 2018 de fecha 08.02.2018 se









entrega a la Supervisión de la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% para su revisión y aprobación respectiva. 

Con informe N°001-2018-AGRORURAL/S/WAV N°001-2018-AGRORURAL/S /WAV con fecha 13.02.2018 la Supervisión nos entrega una lista de observaciones a la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% presentada.



Con carta 002-JP-YICONGESAC/CHIMBO 002-JP-YI CONGESAC/CHIMBOTE-2018 TE-2018 con fecha 15.02.2018 se hace entrega a la Supervisión del levantamiento de las observaciones realizadas a la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% para su revisión y aprobación.



Con carta 101-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE con fecha 21.02.2018 (mediante correo electrónico a las 7:00pm) la entidad nos comunica la aprobación de la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% con lo cual la contratista se encuentra habilitada para la ejecución de actividades previa autorización del Administrador Local del Agua Santa – Santa – Lacramarca Lacramarca – – Nepeña. Nepeña.



Con carta 102-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGR 102-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE ORURAL-DE con fecha 21.02.2018 21.02.2018 la entidad comunica haber emitido su conformidad a la Ficha Técnica de Prevención Parcial al 20% por lo cual solicita al Administrador Local del Agua Santa – Lacramarca – Lacramarca – Nepeña – Nepeña nos brinde autorización para iniciar los trabajos en el Rio Santa.



Con carta Nº005-JP-YICONGESAC/CHI Nº005-JP-YICO NGESAC/CHIMBOTE-201 MBOTE-2018 8 con fecha 22.02.2018 se le informa y se le entrega a la entidad el levantamiento de observaciones en Ficha Técnica de Prevención Definitiva (FTP-D) Mediante solicitud ingresada el día 23.02.2018 se solicita al Administrador Local del Agua Santa – – Lacramarca – Lacramarca – Nepeña Nepeña la “Autorización para la Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua o en la Infraestructura Hidráulica Multisectorial” entregando el expediente soli citado en coordinación y aprobación de la Supervisión de AGRORURAL informado en los asientos N°27 del 22.02 y N°29 del 23.02 del cuaderno de actividades.



Con notificación N°052-2018-ANA-AAA.HCH-ALA.SLN con fecha 26.02.2018 el Administrador Local del Agua Santa – Lacramarca – Lacramarca – Nepeña – Nepeña nos notifica a participar en una verificación técnica de campo para el día lunes 26 de febrero a las 02:30pm con punto de reunión en el lugar de desarrollo de las obras.



Con Carta Nº 007 – JP – JP – YICONGESAC/C YICONGESAC/CHIMBOTE-2018 HIMBOTE-2018 y fecha 27 de febrero del 2018, nos dirigimos a la Autoridad respecto al asunto: “Falta de autorización de ingreso al Rio – ALA” ya que las maquinarias se encuentra en obra desde la fecha 23/02/2018 a la espera del inicio de los trabajos las cuales aún no inician por falta de autorización.



Con Carta Nº 011 – JP – YICONGESAC/CHIMBOTE – YICONGESAC/CHIMBOTE – – 2018 de fecha 08.03.2018 y respecto a la Carta 004-2018-AGRORURAL/S/JNVD Verificación de trazo y













Con carta 013-JP-YICONGESAC 013-JP-YICONGESAC/CHIMBOTE-2018 /CHIMBOTE-2018 con fecha 12.03.2018 se presenta presenta el primer informe quincenal.



Con carta 015-JP-YICONGESAC/CHIMBOTE-2018 con fecha 14.03.2018 se le informa a la entidad que se adjunta el informe Nº 003-2018-JCM-DTYICONGESAC/CHIMBOTE Levantando las observaciones contenidas en el documento de la referencia, para sustentar y cuantificar la Ampliación de Plazo Nº01.

5 AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN –ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA. 6 HECHO GENERADOR DEL ATRASO -

Por llamadas extorsivas de delincuentes los cuales provocaron disminución del personal técnico, operadores y cancelación del turno de noche.

-

Por el aumento del caudal en el rio santa, lo cual genera atrasos en los trabajos correspondientes.

-

La afectación afectació n negativa en el rendimiento y en el método constructivo de las partidas del servicio, debido a la inestabilidad y saturación del suelo, y presencia del nivel freático en toda la sección del rio; producto de lluvias en la zona y en la parte alta, que provocaron la avenida de agua en la quebrada. Causal que, por su naturaleza, no es imputable a la contratista

7 SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO 7.1 REITERACIÓN Y PRUEBAS DEL HECHO GENERADOR

TODOS ADJUNTOS COMO MEDIOS PROBATORIOS Cuaderno de Ocurrencias; folios 35, 36, 37, 38; son los principales folios del cuaderno mencionan en todo momento la causal. 

Folio 35; asiento asiento 72 del Contratista - 16 de marzo del 2018, en la que se continua con











Folio 36; asiento asiento 74 del Contratista - 17 de marzo del 2018, en la que se continua con el hecho generador del atraso, señalando "Se continúan con los trabajos en el tramo puente panamericana panamericana en las progresivas 0+100 y 2+600 en las actividades descolmatacion y conformación de bordos a doble turno con el pull de maquinarias propuestas. Se informa a la supervisión que hoy culmina el plazo contractual y se está a la espera de la solicitud de ampliación de plazo presentada. Continua el aumento del caudal y

a pesar de la denuncia presentada el 14.03.2018 las extorciones continúan no laborando al 100%”.



Folio 37; asiento asiento 76 del Contratista - 18 de marzo del 2018, en la que se continua con el hecho generador del atraso, señalando "Se continúan las actividades de descolmatacion y conformación de bordos en el tramo puente panamericana panamericana entre las progresivas 0+100 0+100 y 2+800 a doble doble turno, con el pull de maquinaria maquinaria detallado. detallado. Se empieza el traslado al tramo gallinazo para continuar con las actividades de descolmatacion. Se está a la espera de la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo N° 01. E l

doble turno es mínimo por las amenazas al personal, se retira al personal técnico por precaución”.



Folio 38; asiento asiento 78 del Contratista - 19 de marzo del 2018, en la que se continua con el hecho generador del atraso, señalando "Se informa a la supervisión que se continúan los trabajos a doble turno en el tramo puente panamericana entre las progresivas 0+100 y 2+800 con la maquinaria indicada, en las noches con mínimo rendimiento. Se continúa con las coordinaciones para iniciar el segundo tramo gallinazo. Los

trab jos de noche s

pend

ra no exponer al pe

l, s e informa que el el









descolmatacion, asimismo, el personal bajo su rendimiento por la zozobra debido a las las c ons tante tantess amena amenazas zas mediante mediante lla llama mada dass y mens ajes a los los que s on víctimas ví ctimas y por lo cual con las las denunc ias de la policí a s e ha s olici tado tado apoyo, apoyo, Estos hechos generan RETRASOS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA informados en los asientos 72, 74, 76 y 78 por lo cual se está elaborando una solicitud de ampliación de plazo N°02”.

7.2 SUSTENTO TÉCNICO

Según Especificaciones Técnicas: CARGIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Comprende el carguío del material seleccionado a las unidades de transporte para el traslado y descarga de material granular proveniente de la descolmatación de la cuenca del rio en los tramos 1, 2 y 3. El material granular será descargada en los lugares indicados según la propuesta contractual.

Análisis de Plazo: Según la Propuesta Inicial tenemos un Cuadro que se Detalla a Continuación:

TIPO DE MAQUINARIA

POTENCIA

CAPACIDAD

CANTIDAD

Camioneta Pick up 4x4

≥ 100 HP

0.8 T

01

Estación Total

-

-

01

Tractor de Orugas con Ripper

≥300HP

-

03

Excavadora de Orugas

≥200HP

-

07

Volquete de 15m3

-

-

04









de descolmatación. descolmatación. 02 Excavadora HYUNDAI 250: Rendimiento 4 cucharas x minuto, cada cuchara = 1.3 m3, en 1 hora rinden 312 m3, por lo que realizarán en 20 horas de trabajo 12480 m3 por día de descolmatación. 02 excavadora JCB 205: Rendimiento 4 cucharas x minuto, cada cuchara = 1.0 m3, en 1 hora rinden 240 m3 cada una, por lo que realizarán en 20 horas de trabajo 9600 m3 por día de descolmatación. 01 Tractor CAT D8R: Rendimiento 320 m3 x hora, por lo que realizara en 20 horas de trabajo 6400 m3 día de descolmatación. descolmatación. 01 Tractor CAT D7R: Rendimiento 240 m3 /hora, por lo que realizará en 20 horas de trabajo 4800 m3 por día de descolmatación. 01 Tractor Komatsu D 155 AX: Rendimiento 240 m3 /hora, por lo que realizará en 20 horas de trabajo 4800 m3 por día de descolmatación. Adicionalmente Adicionalmente se tiene previsto contar con un Cargador Frontal, que se encargara de mejorar los accesos, conformar los bordos y realizar los apoyos necesarios para la obra. En resumen, con estos equipos que se han dispuesto se va a realizar un total 69,760 m3, con lo cual se completaría la meta que tenemos. Se observa en el cálculo de rendimientos que con este equipo estratégico mínimo el trabajo se puede realizar en 28 días moviendo un volumen total de 69760m3 por turno, lo cual resulta suficiente para realizar la descolmatación, más eliminación y conformación de bordo dentro del plazo propuesto.

Por lo que la l a propuesta para ejecución del trabajo de descolmatación es la siguiente:









AFECTACIÓN EN LA PARTIDA DESCOLMATACIÓN DEL MATERIAL DEL CAUCE Debido al suelo inestable, saturado y con presencia de nivel freático, el rendimiento de la maquinaria se ve muy afectada.

ANALISIS DE RENDIMIENTOS SEGÚN TIPO DE MAQUINARIA Y TIPO DE SUELOS: Capacidad de Carga del Suelo y la Relación con el Peso de la Maquinaria Los equipos tienen como limitación para el trabajo la capacidad del suelo respecto a presión que transmite el equipo por su sistema de movilización. Cuando la presión en el suelo transmitida por el equipo es mayor que la capacidad de soporte del suelo, se puede esperar una condición de hundimiento que impide la labor normal del equipo. En el caso de los tractores de orugas, la presión se puede estimar como el peso de la máquina dividida entre el área de las orugas. En el manual CAT en las Páginas 1-22, 1-23, se ofrecen los valores de presión que transmiten al suelo en kPa, los cuales se pueden trasformar a kg/cm2. Se tomarán para el análisis Tractores que cumplan con la propuesta y bases integradas (300 a 330 HP). Para el material de cauce en condiciones normales, la capacidad de carga estimada está alrededor de 0.55 kg/cm2. En condición saturada, se sabe que la capacidad portante de los suelos se reduce a la mitad. Luego, para el suelo identificado en el servicio, es posible asignar una capacidad de soporte de 0.3 kg/cm2. En la tabla adjunta se han consignado los valores de presión en el suelo transmitida por cada modelo de tractor y la capacidad de soporte del











Para un tipo de 185 Hp se toman modelos desde D6R hasta O6T, el resto son de menor capacidad. Presión sobre el suelo de 32.80 kPa y se convierte a kglcm2. Para un tipo 240 Hp se toman modelos D7R. Presión sobre el suelo de 42.00 kPa y se convierte a kglcm2. Para un tipo 300 Hp se toman modelos de D8R hasta D8T. Presión sobre el suelo de 54.00 kPa y se convierte a kg/cm2. Se puede verificar que la presión transmitida por los equipos desde 240 Hp es mayor a la capacidad del suelo y podría esperarse una condición de hundimiento, como se ha podido observar en el campo durante la ejecución del servicio. El equipo de 185 Hp mantiene una presión ligeramente menor a la capacidad de soporte del suelo, por lo que sólo este equipo podrá realizar el trabajo en el suelo saturado, aunque con ciertas limitaciones, en zonas donde el suelo esté sobre saturado o sea deleznable. El estado sobre-saturado del suelo, es tal que cede ante el paso de los equipos pesados, y limita el uso de sus capacidades y los pone en peligro de hundimiento; pues en caso de negligencia y el paso o trabajo en ritmo normal a acelerado en movimiento o en corte y empuje, generan una vibración o flexión forzada en el suelo, tal que lo hace licuarse, y las partículas de arena pasan a suspenderse y la capacidad de carga del suelo con este fenómeno viene a ser O kg/cm2, y el hundimiento se produce.

Rendimiento del Tractor de Orugas en Material Seco









Rendimiento Real - Calculado en la Ejecución de la l a Actividad: Calculado en la Ejecución del Servicio, en base a mediciones de ciclo de empuje.









Por tanto, nuestro material hallado en campo, Suelo Saturado (Arena), tiene en promedio una densidad de en banco: 1950 kg/m3. Como ya fue corregida la producción hasta una densidad en banco de 1550 kg/m3 de arena seca en banco, se varía en base a ello. Para halla el Coeficiente por Peso Unitario del Material:

CMU =1550/1950 =0.79 CMU = 0.79 Coeficiente por Tracción de Equipos: Las características del terreno y las condiciones del suelo en la ejecución de una actividad, limitan la capacidad del tractor para utilizar su peso y potencia. La fuerza de tracción que aplican los tractores, en la condición de arena saturada y con signos de licuación de suelos, reducirá significativamente su potencia real, al igual que su velocidad, pues la tracción en una mezcla inestable de arena y agua no le permite desarrollar más su potencia. La velocidad utilizada en el desarrollo de un corte de material, está basada en el SUELO, si este es inestable, y no permite un desarrollo normal y seguro de la actividad, se debe REDUCIR la velocidad al momento del corte, acarreo y hasta en el regreso y manipulación, para evitar cualquier tipo de evento de hundimiento y/o atascamiento; siendo la disminución de la velocidad del ciclo de operación a la mitad. Y esta reducción en la práctica implica pasar de la Segunda Marcha del cambio hacia la Primera Marcha (la más lenta) y así avanzar prudentemente lento, a fin de no hundir el tractor, y en el caso específico de un material saturado - inestable, también con el fin de no derramar en exceso el material y lograr el acarreo dominado del material. La peculiaridad de este servicio, es por su ancho de rio, con la avenida de agua, tuvo la permanencia de la napa freática, esto es, que se tuvo que cortar bajo el nivel de agua.









con la curva, y tenemos un Factor de Corrección por Resistencia a la Rodadura, igual a 0.72.

CRR = 0.72 Por lo Tanto, el coeficiente por material saturado: CMS = CMU x CTE x CRR CMS = 0.79 x 0.20 x 0.72

CMS = 0.11 Rendimiento de Tractor sobre Orugas en material Saturado

(*) Se considera este tipo de tractor, por estar dentro de la potencia solicitada en las bases y en la propuesta del contratista. (**) Se usó debido a los problemas de hundimiento.









PROPUESTA CONTRACTUAL

PROPUESTA AFECTADA POR AUMENTO DE CAUDAL (Ver Rendimiento de Tractor en Suelo Saturado) CALCULO DE LOS DIAS DE DESCOLMATACION CON SUELO SATURADO Rendimiento normal: Rendimiento en Suelo Saturado:

69,760.00 m3 14,240.00 m3

% de Producción debido al suelo afectado: 14,240.00 / 69,760.00 = 20% % que se dejó de Producir: (100% - 80%) = 80%











Se está solicitando esta ampliación desde el 12 de marzo hasta el 21 por las siguientes razones: - El día 12 12 al 19 de marzo por motivo que hubieron llamadas extorsivas extorsivas de delincuentes los cuales provocaron disminución del personal técnico, operadores y cancelación del turno de noche, lo cual cual se demuestra esto según cuaderno de obra en los siguientes asientos y folios. f olios. 

Folio N° 35; Asiento N° 72 del Contratista - 16 de marzo del 2018,

indicando……

A s í mis mo contin con tinúan úan las amenazas amenazas de extors ex tors i onadores al pers per s onal que no 

quiere laborar al anochecer, situación que se da desde el 11.03.2018”. Folio N° 36; Asiento Asiento N° 74 del Contratista Contratist a - 17 de de marzo del 2018, indicando……

C ontinua onti nua el aumento del caudal y a pesar pes ar de la denunci denunc i a pres pr es entada el 14.03.2018 las extorciones continúan no laborando al 100%”. 

Folio N° 37; Asiento Asiento N° 76 del Contratista Contratis ta - 18 de marzo del 2018, 2018 , indicando…… indicando…… El E l

doble turno es mínimo por las amenazas al personal, se retira al personal técnico por precaución”. 

Folio N° 38; Asiento Asiento N° 78 del Contratista Contratist a - 19 de marzo del 2018, 2018 , indicando……..









CÁLCULO DE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES -

Inicio del servicio 08 de febrero del 2018 -

Plazo contractual

38 días calendario -

Fecha de término de actividades actividades programado

17 de marzo del 2018 Plazo de ampliación N° 1 : (11) ( 11) días calendario (EN GESTION) Plazo de ampliación N° 2 : (11) ( 11) días calendario - (SOLICITUD MEDIANTE LA PRESENTE)

7 CONCLUSIONES Los hechos causales de la ampliación de plazo N°2 se deben principalmente a la afectación del rendimiento de las maquinarias debido al aumento de los caudales y la

Ampliacion de Plazo 2b

Recommend Documents