Residencia de Obras Clase 01.pdf

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Pavimentación de calles en el distrito de la Brea – Negritos – Talara - Piura

Pavimentación de calles en el distrito de la Brea – Negritos – Talara - Piura

¿Quién es el Ingeniero Residente? El Ingeniero Ingeniero Residente Residente es el Repr Repres esen enta tant ntee Técn Técnic icoo del del Ejec Ejecut utor or de la Obra Obra (Con (Contr trat atis ista ta). ). Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas de Construcción vigente ntes, con la Planificaci ación estipulada para para la ejec ejecuc ució iónn y, en gene genera ral,l, con con las las cond condic icio ione ness acor acorda dada dass lega legalm lmen entte con con el Cont ontratan atantte de la obr obra en cuest uestiión.

Hasta hace algunos años atrás, por lo general, el Trabajo de Ingeniero Residente era asignado a profesionales sin experiencia o mínima experiencia pero lo ideal es que éste posea un nivel medio de conocimientos, que le permita sobrellevar los múltiples tipos de problemas que surgen en cualquier obra. Obra: Instalación de Sistema de Agua Potable del AA.HH. Micaela Bastidas – La Brea – Negritos – Talara.

¿Cuáles son las Características Mínimas (personales) con las que debe Contar el Ingeniero Residente de una Obra? En términos generales el Ingeniero Residente es una combinación entre un Gerente de Obra, un Ingeniero Inspector, un encargado de seguridad y un maestro de obra (o jefe de obra), entre otras ocupaciones.

Por lo tanto, además de una experiencia media, es necesario que posea una serie de cualidades personales que le permitan sobrellevar los variados aspectos de una obra, por lo que el Ingeniero Residente debe :

▪

Poseer la capacidad de diferenciar cuáles son las tareas o actividades que tienen prioridad dentro de una obra . Tengamos en cuenta que, pese a que toda obra debe contar con una adecuada planificación (teórica la mayoría de las veces), surgirán eventualidades que tienen que ser resueltas en el momento, sin darnos tiempo de recurrir al referido plan o a asesorías externas para darle una solución.

▪

Contar con una “Visión General” de los potenciales problemas existentes en cualquier obra, los cuales van desde la procura de materiales hasta las interrelaciones personales, y estar preparado (física y mentalmente) para atenderlos de forma imprevista de la manera adecuada.

▪

Poseer autoridad y capacidad de liderazgo para asegurar que se cumplan de forma estricta las condiciones de seguridad, calidad de materiales, de ejecución y los tiempos de ejecución (rendimiento) en las diversas tareas de la obra.

Con esto estamos refiriéndonos a una persona con capacidad de motivar al equipo de trabajo antes que provocar problemas adicionales por ser intransigente o arbitrario.

Obra: Construcción y equipamiento del parque recreacional Urb. Indoamérica La Brea Negritos Talara - Piura

Obra: Construcción del Malecón La Draga – La Brea – Negritos – Talara - Piura

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DEL RESIDENTE.En realidad no existe una definición textual de cuál es exactamente la obligación contractual del ingeniero residente de obra; sin embargo, estas obligaciones dependerán básicamente de lo estipulado en los contratos de obra, los mismos que dependerán del tamaño, envergadura o complejidad de la obra, así como de las disposiciones establecidas en la normativa de ejecución de obras vigente y entre otros, de los documentos contractuales, como es el caso de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, bases integradas, planos, etc.

Sin embargo, podemos señalar algunas obligaciones: En cuanto a la ejecución de la obra ▪ Verificar el estricto cumplimiento del proyecto en lo referente a planos y especificaciones técnicas. ▪ Realizar el control topográfico de los trabajos en ejecución, a fin de establecer que el alineamiento y niveles sean correctos y de acuerdo al proyecto. ▪ Realizar el control tanto de campo como de laboratorio, que sean necesarias para acreditar la buena calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados, pruebas que son su responsabilidad y que deberán ejecutarse con los equipos adecuados de acuerdo a las normas técnicas para cada caso.

Contar con el equipo mínimo necesario para la realización de las pruebas de campo para el control de calidad de los diferentes trabajos. ▪ Preparar los planos post construcción. ▪ Realizar los trabajos en obra en conformidad con el Expediente Técnico, utilizando todos los materiales requeridos, empleando procedimientos adecuados. ▪ Realizar las pruebas de control de calidad establecidas, tanto de los materiales usados como de la obra en Obra: Construcción del Malecón La Draga – general. La Brea – Negritos – Talara. ▪

▪

Verificar si las especificaciones técnicas y planos están de acuerdo a la realidad y en caso de presentarse algún desaveniente presentar la consulta al Supervisor o Inspector y esperar por las variaciones o modificaciones al proyecto que ellos consideren sean necesarias introducir como resultado de las condiciones existentes en campo durante la ejecución de trabajos.

▪

Llevar el Cuaderno de Obra anotando las incidencias que ocurran durante la ejecución de la obra y las consultas, respuestas, variantes, reparos, resultados de las pruebas, etc.

▪

▪

▪

Presentar al Supervisor la Programación detallada de la Ejecución de la Obra en caso de que ambos documentos no hayan sido presentados a la firma del contrato. Controlar permanentemente el avance en la ejecución de las obras con respecto a la programación y al calendario valorizado. Cuando la obra se encuentre con un atraso importante, se procederá conjuntamente con el Supervisor a la reprogramación del cronograma de avance de obra, a fin de que los trabajos se concluyan en el plazo contractual.

Control de las medidas de seguridad.▪ Coordinar con el Supervisor a fin de adoptar las medidas mas adecuadas para garantizar la seguridad de la obra, evitando así la ocurrencia de accidentes tanto de su personal como de terceros. ▪ Cumplir con las normas de protección de instalaciones vecinas y de seguridad dentro del área del proyecto.

Cumplimiento de obligaciones.-

Cumplir las obligaciones contractuales de acuerdo al contrato de ejecución de obra, teniendo en cuenta las obligaciones para con el personal obrero, como son el pago oportuno de jornales y de acuerdo a disposiciones legales, pago de beneficios sociales al final de obra. ▪ Igualmente aportar los pagos a Essalud, Sencico, Conafovicer y a cualquiera otro organismo autorizado por ley y presentar los comprobantes correspondientes previo a la tramitación de las valorizaciones de avance. ▪

Liquidación de la Obra.▪ Prepara junto con el supervisor el material necesario para la Liquidación de la obra. Una vez culminadas las obras y hecha la recepción correspondiente. Control Económico.▪ Avanzar la obra de acuerdo al Cronograma de Ejecución de obra. ▪ Preparar mensualmente las valorizaciones las valorizaciones de avance de obra en coordinación con el Supervisor y de acuerdo a metrados presentados por éste y aprobados previamente por la Supervisión.

Controlar la amortización del adelanto en efectivo otorgado de acuerdo al contrato. ▪ Una vez sustentada y aprobada la necesidad de realizar “Obras Adicionales y complementarias”, preparar y tramitar la documentación necesaria para la aprobación de la Entidad. ▪

Control de Avance de Obra.Corresponde al seguimiento que se hace para controlar que la obra se desarrolle de acuerdo a la programación presentada y del cumplimiento del plazo contractual. Basado en el Cronograma General de Ejecución de obra.

Presencia permanente y directa en obra ▪ Colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista. ▪ Ingeniero o Arquitecto; según corresponda a la naturaleza de los trabajos. ▪ Experiencia en la especialidad no menor de 2 años, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. y Experiencias Adicionales ▪ Calificaciones Bases que deberá cumplir el Residente en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. ▪

Representa al Contratista como responsable técnico de la obra. ▪ No está facultado a pactar modificaciones al contrato. ▪ El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. ▪ En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. ▪

Obra: Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Jr. Tumbes – El Alto – Talara - Piura

¿Cuáles son las Funciones del Ingeniero Residente de una Obra? C om o señalamos en la introducción al presente artículo, las Funciones del Ingeniero Residente no están, por lo general, definidas de forma expresa, salvo lo que pueda estar referido en las mismas condiciones de contratación de la obra las cuales, por cierto, suelen y veredas camino al cementerio de ser poco específicas (generales). LaObra:BreaPavimentación – Negritos – Talara – Piura.

¿Cuáles son las Funciones del Ingeniero Residente de una Obra? Con Co n mi mira rass a da darl rlee un poc ocoo má máss de de deta tallllee al as asu unt nto, o, hemos agrupado agrupado las Funciones Funciones del Ingeniero Ingeniero Reside Residente nte de acuerdo acuerdo a los Tipos Tipos de problemas que encontramos en las obras, en el entendido que estamos destacando sólo las funciones u obligaciones de mayor significancia, en nuestro criterio: Obra: Rehabilitación de la carretera Tacna – Tarata – Candarave Umalso - Tacna

Funciones del Ingeniero Residente en el Área Administr ativa de la Obra El área Administrativa de una obra es quizá la que mayor variedad de problemas ofrece al Ingeniero Residente en primer lugar porque suelen escaparse de los alcances del conocimiento técnico con los que él cuenta (administración financiera, leyes, etc.) y, en segundo lugar, porque es el área que involucra al aspecto laboral y de interrelación con personas el cual, por supuesto, es sumamente complejo para la mayoría. Obra: Cuarto de Maquinas del Instituto Geofísico del Perú – IGP-La Molina-Lima

Así, podríamos dividir a los Problemas Administrativos en varios renglones, cada uno con las siguientes características: Problemas de Planificación. La principal preocupación del Ingeniero Residente, actuando como Gerente de la Obra, es garantizar que las fechas estipuladas en la Planificación de la obra se cumplan según lo previsto, pero es inevitable que se presenten retrasos, bien sea por ausencia de personal, por situaciones imprevistas (clima, falta de materiales, etc.), entre otros.

Problemas de Gerencia del Personal . Aquí aparece la combinación de dos sub-problemas, por así decir: los asociados a la organización , relacionados principalmente con una inadecuada distribución de asignaciones al personal, lo cual conllevará a retrasos y a problemas adicionales; y los asociados al manejo del Personal, los cuales involucran situaciones tales como la adecuada selección del trabajador para determinada tarea, la falta de rendimiento en la ejecución del trabajo, aseguramiento de las condiciones de higiene y seguridad y conflictos personales entre los trabajadores (y entre los trabajadores y sus superiores), entre otros.

Problemas de Almacenamiento. Toda obra debe contar con los depósitos o almacenes requeridos para contener en el sitio lo materiales y equipos necesarios para cumplir con los tiempos previstos en la Planificación.

Pero las fallas en la solicitud de materiales, retrasos en los tiempos de entrega, la escasez de ciertos insumos, el inadecuado almacenamiento y protección de materiales como los agregados para el concreto (lo cual puede llevar a su contaminación),

… inadecuado control en el uso de los materiales en depósito

(exceso de desperdicio), el extravío o daño de equipos y/o materiales, son, entre muchos más, algunos de los problemas que las Funciones del Ingeniero Residente deben cubrir en esta área.

Problemas Legales. El Ingeniero Residente tendrá que lidiar, en cierta medida, con problemas dentro del ámbito legal tales como los relacionados con el aspecto laboral del personal en obra, la tramitación de servidumbres de paso o la afectación de propiedades en las cercanías (o por el paso) de la obra, lo cual puede dar origen a reclamaciones por parte de las personas afectadas, multas por incumplimiento de leyes o de tramitación de permisos ante los organismos involucrados con el tipo de Obra: Reservorio de 500 m3 de 50 años de trabajo, entre otros. antigüedad, Univ. La Cantuta – Chosica-Lima.

Entonces, de acuerdo a los diversos problemas en el ámbito Administrativo, algunas de las Funciones del Ingeniero Residente serán: 1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra.

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución (Planos, Actas, Memorias, Especificaciones, Comunicaciones, etc.). Asegurándose que, en todo momento, se cuente en la obra con los permisos necesarios para poder acometerla bien sea solicitándoselos al Ingeniero Inspector (o a la entidad contratante) o al mismo Contratista en los lapsos apropiados.

Asimismo, en esta parte, las Funciones del Ingeniero Residente se deben centrar en la revisión de los Planos de Proyecto así como las cantidades de obra de forma tal de informar, de ser el caso, a Contratista y Contratante de las anomalías detectadas. 3. Mantener la adecuada comun icación con el representante del Contratante en la Obra (Ingeniero Inspector), elaborando las actas y solicitudes requeridas por las condiciones de contratación aplicables. El Ingeniero Residente debe dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observación o solicitud que el Ingeniero inspector realice en relación con las actividades de la obra .

4. Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valorizaciones de obra ejecutadas, siempre en función del flujo de caja previsto por el Contratista en la planificación. 5. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y segurid ad laboral en la obra.

6. Llevar y Actualizar la Planificación de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como: requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecución, gastos no previstos, pagos a subcontratistas, entre otros.

7. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el cuaderno de obra , en el cual se indiquen las novedades día a día del seguimiento de la obra.

8. Coordinar y supervisar la realización de los planos de Construcción o definitivos de la obra, así como la elaboración de los presupuestos modificados si fuera el caso. 9. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra, asegurándose de su adecuado almacenamiento y control de uso. En caso de que el material o equipo no sea idóneo para los trabajos a realizar se deberán rechazar por parte del ingeniero Residente.

Funciones del Ingeniero Residente en el Área Técnica de la Obra Aquí ya los problemas son más “fáciles” de resolver para los Ingenieros Residentes dado que están relacionados de forma directa con las áreas cubiertas por la profesión y, además, involucran generalmente a la normativa relacionada con el tipo de obra, lo cual facilita enormemente las Funciones del Ingeniero Residente. Los Problemas en el Área Técnica de la obra también los podremos dividir en varios grupos a saber:

Problemas de Calidad.

Este tipo de problemas abarca no sólo la calidad de los materiales utilizados como componentes en la obra sino también la calidad misma de los elementos resultantes. Quizás la parte más sencilla es la de garantizar la calidad de los materiales, asegurándose de contar con un proveedor certificado, pero, …

Problemas de d e Calid Calidad. ad. … la parte de asegurar la calid lidad de los componentes

construidos, por ejemplo la Resistencia del concreto u horm ho rmig igón ón arma armado do,, es un unaa labor que requiere de estrictos estrictos cont controles roles durante durante su dosificación y vaciado.

Obra: Reservorio de 500 m3 de 50 años de antigüedad, Univ. La Cantuta – Chosica-Lima. (Extracc. con diamantina en losa superior.

Problemas Constr Problemas Constructivos uctivos . El establecimiento del adecuado sistema constructivo garantizará la ejecución de la obra en los tiempos previstos y a la vez disminuirá los riesgos laborales en la construcción.

Entre Entre los proble problemas mas con constr struct uctivo ivoss pue pueden den incluirse no sólo los que puedan generarse a partir de la inadecuada selección del sistema a utilizar, sino también las fallas o deterioro de los los elem elemen ento toss co cons nstr trui uido doss po porr falt falta a de protección o, de ser el caso, de la falta del adecuado mantenimiento durante la terminación de la obra.

Pro robl ble ema mass co con n Lo Loss Pla lano noss y la lass Espe specif cifica icacio cione ness de Proyecto. Un problema común, en relación con los planos de proyecto, es su insu insufifici cien enci ciaa en té térm rmin inos os de de deta talle lless es espe pecí cífifico coss pa para ra la adecuada construcción o, también, a inconsistencias en cuanto a los materiales o especificaciones a utilizar. utilizar.

En cu cuan anto to a las las es espe peci cififica caci cion ones es podría darse el caso de que no existan, que estén desactualizadas o que simplemente las existentes no sean consistentes con las características características del tipo de obra.

Así, las Funciones del Ingeniero Residente en esta área serán las siguientes: 1. Asegurarse que los materiales que ingresan a la obra satisfacen las Especificaciones respectivas y que el suplidor de estos materiales esté adecuadamente certificado por los organismos o institutos correspondientes. Adicionalmente, asegurarse que en la obra se cuenta con los espacios adecuados para el correcto almacenamiento de los materiales.

2. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación en las labores como compactación y excavación, trabajos con concreto u hormigón y, en general, en aquellas tareas que involucren cierto nivel de complejidad en la elaboración y colocación del componente de la obra. 3. Prever y ordenar los ensayos de materiales y pruebas de resistencia de los elementos que sean pertinentes, en función del tipo y de la normativa del sector.

4.

Ordenar la suspensión del comp onente de la obra que no se esté ejecutando de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto o que no estén en conformidad con las especificaciones y normas técnicas respectivas. De ser el caso, el Ingeniero Residente ordenará su demolición, previo informe al Ingeniero Inspector.

5. Definir el Sistema Constructivo más adecuado para el tipo de tareas a ejecutar en la obra. Aquí las Funciones del Ingeniero Residente se deberán enfocar en seguir las recomendaciones que da la buena práctica así como a garantizar que las condiciones de higiene y seguridad están dadas para el personal.

6. Garantizar que los elementos terminados dentro de la obra no sufrirán deterioro por factores tales como: el tránsito no previsto de vehículos y maquinarias, la falta de protección o por el inadecuado mantenimiento mientras se finaliza la obra. 7. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos, memoria descriptiva y especificaciones del proyecto , de forma tal de prever la necesidad de generar aclaratorias a los proyectistas y garantizar así la correcta ejecución de los componentes de la obra.

8. Conocer y comprender los alcances de las Especificaciones y Normas Técnicas vigentes y que están relacionadas con el Tipo de Obra a ejecutar. 9. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen dentro de las variacion es máximas aceptables , de forma tal de prever las modificaciones necesarias.

Como vemos, no son pocos los problemas que el Ingeniero Residente tiene que afrontar cuando se encarga de una obra, en todo caso es importante que este profesional sepa a cabalidad cuáles son sus Funciones de forma tal que sepa en dónde están los límites de su desempeño, garantizando así no entorpecer las labores de otros profesionales dentro de la obra.

Art. 163 ° del Reglamento

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración.

CUADERNO DE OBRA

Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de

ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta labor de forma exclusiva e indelegable.


Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. Art. 164 ° del Reglamento

En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos más relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra; así como las órdenes, consultas y las respuestas a las consultas.


Anotación de ocurrencias.Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso .

Obra: Edificio para el Instituto Geofísico del Perú. La Molina - Lima

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la entidad.


El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: 1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o

el supervisor, según corresponda; 2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra; 3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;


4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido Modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el Adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156°. Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Obra: Carretera Huánuco – Tingo María


En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. Si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los numerales precedentes por causas imputables a ésta, el contratista podrá iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Obra: Carretera Huánuco – Tingo María


Asimismo, en el mismo plazo tendrá derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). Plazos para solicitud de resarcimiento y daños y perjuicios Entidad no cumple

Firma Contrato

15 días

15 días

Se cumplen condiciones para inicio plazo obra

No se cumplen condiciones: →Daños y perjuicios

→ Resolución del contrato


Monto Contrato (sin IGV) = S/. 1 000 000.00 Ejemplo de Monto diario (5/10000) = S/. 500.00 cálculo de = S/. 7 500.00 resarcimiento Monto tope (75/10000) y daños y Si la demora fue por 10 días perjuicios 10 días x S/. 500.00 x día = S/. 5 000.00 5 000.00 < 7 500.00 La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.


La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los siguientes supuestos: 1. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento. 2. En caso la Entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en 1 y 2 del Presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.


En ambos supuestos, no resultan aplicables las penalidades indicadas en el párrafo precedente , y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. Obra: Carretera Casma-Huaraz, tramo: Yupash-Hua

CASO PRÁCTICO.- ¿En el siguiente caso, cuál sería la fecha de inici o de plazo de ejecución de obra?

Fecha de Firma de Contrato: 01.03.2016 Fecha de solicitud del Adelanto Directo: 06.03.2016 Fecha de entrega del Exp. Téc. completo: 07.03.2016 Fecha de Entrega de terreno: 08.03.2016 Se notifica quien será el Inspector: 09.03.2016 Se entrega el Calend. Entrega materiales.: 08.03.2016 Fecha de entrega de garantía y factura Adelanto: 12.03.2016 Fecha de pago del Adelanto Directo: 15.03.2016

¿Cuál es la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra? Firma del Contrato 01.03.2016

Solicitud del Adelanto Directo 06.03.2016

Entrega de garantía y factura del adelanto 12.03.2016

Entrega de Terreno 08.03.2016

Fecha de pago del Adelanto Directo 15.03.2016

16.03.2016 Calendario entrega de materiales 08.03.2016 Entrega de Expediente Técnico Completo 07.03.2016

Se notifica quién será el inspector 09.03.2016

Fecha máxima en que se debería cumplir las condiciones para el inicio de ejecución contractual 16.03.2016


Suspensión del plazo de ejecución.- Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra Corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión.


Asimismo, el contratista, puede suspender la ejecución de la prestación en caso la Entidad no cum pla con el pago de tres (3) valorizaciones ; para tal efecto, el contratista debe requerir mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa el residente debe anotar en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al día siguiente de la referida anotación. La suspensión del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados.

Art. 153 ° del Reglamento El Contratista debe requerir el pago de al menos 1 valorización Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

La suspensión del plazo da lugar al pago de mayores gastos generales variables.

Mes 6

10 días

Val. 1 Pagada

Val. 2 No Pagada

Val. 3 No Pagada

Val. 4 No Pagada

Cuando no se pagan hasta 3 valorizaciones seguidas, el contratista puede suspender la ejecución de la prestación.

En un plazo no mayor de 10 días debe ser cancelada

El residente anota en el cuaderno de obra la suspensión del plazo de ejecución.


Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los siguientes adelantos: 1. Directos, los que en ningún caso

exceden en conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original


En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada documentación.


La Entidad debe establecer en los documentos del procedimiento de selección el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo en el cual se entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos.


Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para entregar dichos adelantos. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.



La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N ° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato.

El Adelanto Directo requiere la siguiente gestión: Dentro de los 8 días calendario siguientes de Firmado el Contrato , el Contratista puede solicitar el Adelanto Directo, dentro del monto (o porcentaje) establecido por las Bases. Ejemplo: 1. Monto del Contrato Original: S/. 1 ´000,000 + 18% (S/.180, 000) = S/. 1´180,000 Adelanto Directo: 10% CO: S/. 100,000 + 18% (S/. 18,000) = S/. 118,000 2. Junto con su solicitud el Contratista debe adjuntar: ▪ Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) ▪ Comprobante de pago (Factura) 3. Dentro de los 7 días calendarios siguientes de entregada la citada documentación, la Entidad entregará el monto de adelanto solicitado.


Ejemplo de amortización por adelantos di recto: Monto Contrato = MC = S/. 1,300,000.00 sin IGV. Mon to Adelanto Direct o = AD S/. 130,000.00 (10% MCO) sin IGV.

A.D.

VAL.01

VAL.02

VAL.03

VAL.04

Amo rt. 01

Amort. 02

Amo rt. 03

Amort. 04

VAL. 01=

S/. 350,000.00

Amortización 01 = 10% x 350,000.00 =

S/. 35,000.00

VAL. 01= 02 =

S/. 400,000.00

Amortización 02 = 10% x 400,000.00 =

S/. 40,000.00

VAL. 01= 03 =

S/. 300,000.00

Amortización 03 = 10% x 300,000.00 =

S/. 30,000.00

VAL. 01= 04 =

S/. 250,000.00

Amortización 04= 10% x 250,000.00 =

S/. 25,000.00

S/. 130,000.00 TOT AL AMORTIZADO: No deben q uedar saldo po r adelantos directos sin amortizar

El Adelanto para Materiales (cemento, fierro, ladrillo, asfalto, cables, luminarias, griferías, etc.), Insumos (combustibles, madera para encofrado, dinamita, etc.) y equipamientos (que se incorporan a la obra: ascensores, grupo electrógeno, aire acondicionado, turbinas, generadores, tableros, electrobombas, etc.) tiene la siguiente gestión: 1. Dentro del periodo considerado en el Calendario de Adquisición de Materiales (presentado por el Contratista para la Firma del Contrato) el Contratista puede solicitar al Inspector o Supervisor el Adelanto para Materiales (adjuntando la respectiva Garantía y comprobante de pago). 2. El Adelanto para Materiales se solicit a por cada material por cada fórmula polinómica

Monto del Presupuesto de Estructuras: S/. 1 000,000 + 18% (S/.180, 000) = S/. 1 180,000 Adelanto para Cemento Tipo I Adelanto para Fierro Corrugado Adelanto para Agregados ´

´

Monto Adelanto para Cemento Tipo I : 0.100 x 1’000,000 = S/. 100,000 Monto Adelanto para Fierro Corrugado : 0.150 x 1’000,000 = S/. 150,000 Monto Adelanto para Agregados : 0.200 x 1’000,000 = S/. 200,000

3. El Reglamento no ha establecido un plazo para el pago del Adelanto de Materiales, sin embargo si la demora en el pago afecta la partida para la cual se requiere ese material (o insumo o equipamiento) y esta partida a su vez está en la ruta crítica de la programación de la obra, será causal de Ampliación de Plazo.

Mmax = c.i. x SBV x F.R. x (Ima) Imo

Monto máximo adelanto de materiales c.i. = coeficiente incidencia material SBV = saldo bruto por valorizar F.R. = factor de relación Ima = índice material fecha adelanto Imo = índice material fecha V.R. Material

F.P.

Ladrillo Cemento Agregado

E E E

Monto solicitado

Otros (*) D.S. Nº 011-79-VC

Monto máximo

100 000 80 938 130 000 100 000 30 000 19 062

Ejemplo: Adelanto Materiales - ladrillo c.i. = Coef. Incid. ladrillo = 0.079 SBV = Saldo bruto x val. = S/. 1 000 000 F.R = Factor relación = 0.90000 Mes valor referencial = enero 2008 Fecha del adelanto = julio 2008 Ima (IU 17 fecha adel.) = 678.97 Imo (IU 17 fecha VR) = 596.44 Mmax = 0.079 x 1 000 000 x 0.90 x 678.97 596.44 Mmax ladrillo = S/. 80 938.18 Monto otorgado

80 938 100 000 19 062 00 200 000

Control adelanto materiales <= 20% Monto Contrato

La amortización del adelanto de materiales se realiza cada vez que se utiliza el material en obra, en función a la cantidad utilizada de éste. D.S. Nº 011-79-VC

A = (Mmu x Pum) x F.R. x (Ima) Imo A= amortización adelanto materiales Mmu = metrado material utilizado Pum = precio unitario del material Ima = índice material fecha adelanto Imo = índice material fecha V.R.

Ejemplo: Adelanto Materiales - ladrillo Metrado ladrillo utilizado = 20 000 und Precio por ladrillo (und) = S/. 0.35 Factor relación (F.R.) = 0.90000 Mes valor referencial = enero 2008 Fecha del adelanto = julio 2008 Ima (IU 17 fecha adel) = 678.97 Imo (IU 17 fecha VR) = 596.44 A = (20 000 un* S/ 0.35/un)* 0.9 x 678.97 596.44 Amortización = S/. 7,171. 74

CASO PRÁCTICO.- Calcular la amortización del material Cemento Monto del Presupuesto de Estructuras: S/. 1 ´000,000 Adelanto para Cemento Tipo I Fórmula Polinómica K = .... + 0.100 Cr / Co + ...... Monto Adelanto para Cemento Tipo I: 0.100 x 1 ´000,000 = S/. 100,000 Se vació 05 m3 concreto cimiento (f ć = 140 kg/cm2) = 05 m3 x 6 bl. / m3 = 30 bolsas Se vació 10 m3 concreto sobrecim.(f ć = 175 kg/cm2) = 10 m3 x 7 bl. / m3 = 70 bolsas Se vació 20 m3 concreto columnas (f ć = 210 kg/cm2) = 20 m3 x 9 bl. / m3 = 180 bolsas Total bol sas de cemento uti lizadas en el mes = ………… bolsas Precio bolsa de cemento: S/. 20.00 Ima= 563.32 Imo= 512.74 FR=0.9 Amortización del mes = ……………..?

Art. 161 ° Reglamento

Obligaciones del Contratista de obra en c aso de atraso en la finalización de la obra.En caso de atrasos en la ejecución de obras por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión , lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados , el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.


Obligaciones del Contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional ofertado. Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta debe ser descalificada. Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado


Obligaciones del Contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.La sustitución del personal propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado, …


Obligaciones del Contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.… la Entidad le aplica el contratista una penalidad no menor a la

mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. En caso el contratista considere necesaria la participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar la efectiva participación de tales profesionales.


Obligaciones del Contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.-

La inclusión de mayores profesionales por parte del contratista no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. El presente artículo también resulta aplicable para los contratos de consultoría, salvo la selección de consultores individuales.

Reglam. LCE –– Ane Anexo xo Únic o- Anexo Anexo de d e Definici Definici ones

Valori aloriza zaci ción ón de d e una Obr Obra. a.-Es la cu cuan antitifficac icació iónn ec econ onóm ómic icaa de un av avan ancce físico ico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado.

Art. Ar t. 166 ° Reglamento

Valorizaciones y metrados.Las valorizaciones. valorizacion es.-Tienen el carácter de pagos a cuenta y son elab elabor orad adas as el últi último mo día día de ca cada da pe perí ríod odoo prev previs isto to en las las Bas ases es,, po porr el insp inspec ecto torr o supervisor y el contratista. Los metrados.expresión sión cuantifica cuantificada da de Constituy Con stituyen en la expre los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado


Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.


Plazos.El plazo para la aprobación por el inspector o supervisor y su remisión a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco días a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, y será cancelada en fecha no posterior al último día de tal mes .. Período pago valorización

Valorización del mes

5 días

Último día Primer día mes hábil mes siguiente

Residente/ Supervisor

Formulan metrados

25 días

Último día mes siguiente Inspector/ Supervisor

Aprueba valorización

No hay pago Pago de intereses

Sistema a Precios Unitarios Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agregará el porcentaje correspondiente al IGV. Val. = (Metrados . Ejecut. x P.U. OFERTADO) + GGOFERTADO + UTOFERTADO En las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios se valorizará hasta el total de los metrados realmente ejecutados.

Sistema de suma alzada Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial , agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal obtenido se multiplica por el factor de relación calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregará el porcentaje correspondiente al IGV.

Val. = [ (Mtdos. Contratados X P.U. V.R.) + GG V.R. + UT V.R. ] * F.R. En las obras contratadas bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.


REAJUSTES.- En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conoci do al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. R = Valorización * ( Kr – 1) donde: Kr = coeficiente de reajuste Vencimiento plazo pago

Valorización obra - marzo Febrero

En marzo se conocen índices a febrero

Marzo

30.04.2015 Abril

Val. marzo Ejecución obra

Índices Abril se conocen en Mayo

Liquidación obra

Cálculo del Reajuste.-

D.S. Nº 011-79-VC

Ejemplo: Valorización Neta (sin IGV) = Mes de la valorización = Coeficiente de reajuste ( K) =

S/. 100 000.00 Marzo 2008 1.050 (De Febrero)

Reajuste = 100 000 x (1.050 – 1) = Reajuste =

S/. 5,000.00 S/.499.14 (sin IGV)

R = V x (Kr -1) - Da - Dm - Dr El reajuste concedido menos las deducciones de los reintegros por adelanto en efectivo y de materiales que no corresponde, y del reajuste por atraso en la obra es el reintegro final que le corresponde al contratista.

D.S. Nº 011-79-VC

Cálculo del Reajuste.-

R = V x (Kr -1) - Da - Dm - Dr Normas para obras atrasadas: Máximo reintegro reconocido = ∑ reintegros programados El reajuste concedido sea el menor de la comparación entre la sumatoria del reajuste programado y la sumatoria del reajuste real. Da = deducción que no corresponde por el adelanto directo .

Dm = deducción que no corresponde por el adelanto materiales Dr = deducción del reajuste por atraso en la obra.

Opinión OSCE

REAJUSTES.¿Qué sucede cuando al efectuarse los cálculos de la liquidación final, al aplicar la fórmul a polinómi ca del contrato, el coeficiente de reajuste K, es menor que la unidad, siendo que la fórmula de reajuste es R = K – 1? OPINIÓN N 076-2010/DTN.- independientemente del valor de este coeficiente de reajuste, el reajuste procede aún cuando el valor de K sea negativo . Es decir, en lugar de deducirse, debe sumarse al reajuste de la valorización, conforme a lo previsto en el D.S. N 01179-VC, modificado por los D.S N 017-79-VC y N 06-86-VC °

°

°

°


Discrepancias respecto a valorizaciones y metrados.-

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.


Discrepancias respecto a valorizaciones y metrados.-

Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado , la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discr epancia. El inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

D.S. Nº 011-79-VC

Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto Direct o El descuento se aplica sobre el reintegro y está normado por el D.S. N° 06-86-VC que se señala en la siguiente fórmula general:

D=

A.D. C

V

(

K Ka

D=

A.D. x V C Ka

(

K + Ka

x

--1

)

O su equivalente:

-

)

Donde: D = Dedución de reajuste que no corresponde A.D. = Adelanto Directo otorgado sin IGV. C = Monto del Contrato Principal sin IGV. V = Valoriación ejecutada, incluye Factor de Relación. K = Coeficiente de reajuste de la valorización. Ka = Coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el A.D.

La Deducción se aplica desde el mismo mes en que otorga el Adelanto Directo, es contínua en cada Valorización y se termina de aplicar cuando se termina de Amortizar el Adelanto Directo.

D.S. Nº 011-79-VC

Deducción de reintegro que no corresponde por Adelanto de Materiales

Dm = c.i. x V x (Imr - Imo) Ima Dm = deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto de materiales.

c.i. = coeficiente incidencia material V = valorización ejecutada Imr = índice unificado del material al mes del reajuste. Ima = índice unificado del material al mes del adelanto. Imo = índice unificado del material al mes del Valor Ref . Cuando Imr > Ima

D (+)

Cuando Imr

D ( )

Ima

Deducción de reintegro que no cor responde por adelanto directo Monto Contr ato = MC = S/. 1,300,000.00 sin IGV. Mo nto Adelanto Directo = AD S/. 130,000.00 (10% MCO) sin IGV. Se asume que se con oce los K

VAL.01

VAL.02

A.D. Ad .1, Dtv o 1 Ad .2, Dtv o 2 K1=Ka=1.010 K2= 1.020 K3= 1.030 VALORIZACIÓN N° 1 REAJUSTE = V(K-1) = 350,000 (1.020 - 1) DEDUCCI N = 130,000 X 350,000 (1.020-1.010) 1'300,000 x 1.010 VALORIZACIÓN BRUTA = VB = AMORTIZACIÓN = A = 10% x 350,000 VALORIZ ACIÓN NETA = VN = EFECTI VO = E = VN = I.G.V = 18% x VN = A CANCELAR AL CONTRATISTA

VAL.03

VAL.04

Ad .3, Dtv o 3 Ad .4, Dtv o 4 K4= 1.035 K5= 1.040 S/. 350,000.00 S/. 7,000.00 -S/. 346.53 ( - ) S/. 356,653.47 S/. 35,000.00 ( - ) S/. 321,653.47 S/. 321,653.47 S/. 57,897.62 S/. 379,551.09

Deducción de reintegro que no cor responde por adelanto directo VAL ORIZACIÓN N° 2

REAJUSTE = V(K-1) = 400,000 (1.030 - 1) DEDUCCIÓN = 130,000 X 400,000 (1.030-1.010) 1'300,000 x 1.010 VALORIZACIÓN BRUTA = VB = AMORTIZACIÓN = A = 10% x 400,000 VALORIZACIÓN NETA = VN = EFECTIVO = E = VN = I.G.V = 18% x VN = A CANCELAR AL CONTRATISTA VAL ORIZACIÓN N° 3

REAJUSTE = V(K-1) = 300,000 (1.035 - 1) DEDUCCIÓN = 130,000 X 300,000 (1.035-1.010) 1'300,000 x 1.010 VALORIZACIÓN BRUTA = VB = AMORTIZACIÓN = A = 10% x 300,000 VALORIZACIÓN NETA = VN = EFECTIVO = E = VN = I.G.V = 18% x VN = A CANCELAR AL CONTRATISTA

S/. 400,000.00 S/. 12,000.00 -S/. 792.08 ( - ) S/. 411,207.92 S/. 40,000.00 ( - ) S/. 371,207.92 S/. 371,207.92 S/. 66,817.43 S/. 438,025.35 S/. 300,000.00 S/. 10,500.00 -S/. 742.57 ( - ) S/. 309,757.43 S/. 30,000.00 ( - ) S/. 279,757.43 S/. 279,757.43 S/. 50,356.34 S/. 330,113.76

Deducción de reintegro que no cor responde por adelanto directo VALORIZACIÓN N° 4

REAJUSTE = V(K-1) = 250,000 (1.040 - 1) DEDUCCIÓN = 130,000 X 250,000 (1.040-1.010) 1'300,000 x 1.010 VALORIZACIÓN BRUTA = VB = AMORTIZACIÓN = A = 10% x 250,000 VALORIZACIÓN NETA = VN = EFECTIVO = E = VN = I.G.V = 18% x VN = A CANCELAR AL CONTRATISTA

S/. 250,000.00 S/. 10,000.00 -S/. 742.57 ( - ) S/. 259,257.43 S/. 25,000.00 ( - ) S/. 234,257.43 S/. 234,257.43 S/. 42,166.34 S/. 276,423.76

LA AMORTIZACIÓN Y LA DEDUCCIÓN DEL ADELANTO DIRECTO EMPIEZAN EN EL MISMO MES, SE APLICAN DURANTE LOS MISMOS MESES Y TERMINAN EN EL MISMO MES.

CASO PRÁCTICO: Calcular el reajuste a reconocer en la Liquidación Final

a. Durante la ejecución de la obra Valorización al 30.04.2011 = S/. 10,000.00 K del mes Marzo 2011 = 1.100 Reajuste (a cuenta) = 10 000 (1.100 – 1 ) = S/. ………….. b. En la Liquidación Final del Contrato Valorización al 30.04.2011 = S/. 10,000.00 K del mes Mayo 2011 = 1.150 Reajuste (definitivo) = 10,000 (1.150 – 1 ) = S/. ................. Saldo de Reajuste a reconocer en la Liquidación Final 1,500.00 – 1,000.00 = S/. …………..

VALORIZACIONES, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALORIZACIONES PROPIETARIO CONTRATISTA LICITACION CONTRATO SUPERVISION LICITACION CONTRATO MODALIDAD

:

:

A PRECIOS UNITARIOS

OBRA

:

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PANAMERICANA TRAMO ZONA NORTE - AV . VERANO D ISTRITO DE SANTA PATRICIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA LIMA LIMA SANTA PATRICIA

MONTO DEL CONTRATO

:

PRECIOS A ENTREGA DE TERRENO INICIO DE OBRA PLAZO DE OBRA TERMINO DE OBRA ADELANTO DIRECTO

:

ADELANTO MATERIALES Nº 01

:

: : : :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PA TRICIA CONSORCIO VIAL SANTO TOMÁS L.P. Nº05-2015-MDSP-CE Nº 087-2016-MDSP/GCAF SUPERVISOR PANAMERICANO

: :

: :

: : : : :

7,075,060.98 5,995,814.39 jul-15 22 FEBRERO 2, 016 10 MARZO 2016 150 DIAS CALENDARIO 06 AGOSTO 2,016 S/. 707,506.10 S/. 599,581.44 S/. 0.00

Inc. I.G.V. Sin I.G.V.

Inc. I.G.V. Sin I.G.V. Inc. I.G.V.

TOTAL

VALORIZACIONES, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PANAMERICANA, TRAMO ZONA NORTE - AV. VERANO DISTRITO DE SANTA PATRICIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA" CONTRATO : Nº 087-2016-MDSP/GCAF ENTID AD MUNICIPALID AD DIS TRIT AL DE SANTA PATRIC IA SUPERVIS OR SUPERVIS OR PANAMERICANO CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SANTO TOMÁS

VALORIZACIONES

OBRA

RESUMEN DE PAGO A CUENTA TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA LIQUIDACION DE LA VAL ORIZACION Nº 04 J UNIO 2016 1.00

MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE Monto Bruto Valorización Nº 04

S/.

715,900.55 715,900.55

MONTO POR REAJUSTE Reajuste Valorización Nº 04

S/.

(26,488.32) (26,488.32)

AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO Amortización por Adelanto Directo

S/.

(71,590.06) (71,590.06)

DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE Deducción del Reajuste por Adelanto Directo Deducción del Reajuste por Adelanto de Materiales

S/. S/.

222.33 222.33 -

OTROS Otros

S/.

0.00 -

6.0 0

MONTO FACTURABLE (S/IGV)

S/.

618,044.50

7.00

RETENCIONES Multas

S/.

0.00 -

8. 00

TOTAL RE TE NC ION ES

S/.

0.00

9.0 0

MONTO LIQUIDO A PAGAR EFECTIVO I.G.V. (18%)

S/. S/. S/.

729,292.51 618,044.50 111,248.01

10.00

MONTO A FACTURAR

S/.

729,292.51

2.00 3.00 4.00

5.00

SON : SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 51/100


VALORIZACIONES

RESUMEN DESAGREGADO VALORIZACION Nº 04 JUNIO 2016 Obra En tid ad Contrato ITEM 01

: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PANAMERICANA, TRAMO ZONA NORTE - AV. VERANO DISTRITO DE SANTA PATRICIA,, PROVINCIA DE LI MA - LIMA" : MUNI CI PAL ID AD DI STRI TAL DE S ANTA PATR IC IA : Nº 087-2016-MDSP/GCAF

DESCRIPCION

VALORIZACION

CONTRATO S/IGV

ANTERIOR

5,995,814.39

TOTAL CONTRACTUAL ( V ) AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA (%)

5, 995, 814. 39

MONTO

%

MONTO

%

3,762,296.56

715,900.55

4,478,197.11

74.69% 1,517,617.28

25.31%

3, 762, 296. 56

715, 900. 55

4, 478, 197. 11

74. 69%

25. 31%

62.75%

11.94%

74.69%

56.63%

33.84%

90.47%

REAJUSTES (R) ADJUNTO CALCULOS REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 04

03

ACTUAL

SALDO

VALORIZACIONES CONTRACTUAL (VALORIZACION N°04)

AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO (%)

02

ACUMULADO

-26,488.32

REAJUSTE DE VALORIZACION ACUMULADO

-112,516.80

TOTAL REAJUSTE ( R )

-112,516.80

-26,488.32

-139,005.12

815.77 815.77 3,650,595.53

222.33 222.33 689,634.56

1,038.10 1,038.10 4,340,230.09

-376,229.66

-71,590.06

-447,819.72

3,274,365.87

618,044.50

3,892,410.37

589,385.86

111,248.01

700,633.87

Deduccion de Reaj que no Corresponde Por Adelanto Directo Deduccion de Reaj. Por Adel. Directo Regularizacion Deduccion de Reaj. Por Adel. Directo TOTAL DEDUCCION ( D ) VAL. BRUTA (V + R)

04

AMORTIZACIONES

05

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA I.G.V. (18.00%)

5,995,814.39

1,079,246.59

1, 517, 617. 28


RESUMEN VALORIZACION Nº 04 JUNIO 2016 VALORIZACIONES Obra

: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PANAMERICANA, TRAMO ZONA NORTE - AV. VERANO DISTRITO DE SANTA PATRICI A, PROVINCIA DE LI MA - LIMA"

Entidad

: MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE SANTA PATRI CI A

Contrato

: Nº 087-2016-EMAPE/GCAF

RESUMEN DE LA VALORIZACION OBRA PRINCIPAL:

LIQUIDACIÓN DE LA VALORIZACION Nº 04

MES: junio-16

Valorización Descripción

Número de la Valorización

Presupuesto Ofertado sin IGV Acumulada Anterior

Presente Valorizacion

Saldo por Valorizar (S/.) Acumulada Actual

S/.

S/.

S/.

5,995,814.39

3,762,296.56

715,900.55

4,478,197.11

1,517,617.28

Total de Avance

5,995,814.39

3,762,296.56

715,900.55

4,478,197.11

1,517,617.28

Porcentajes

1.00

0.63

0.12

0.75

0.25

Contrato Principal

4

Adicionales


VALORIZACIONES VALORIZACION MENSUAL N°04 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 :MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU RAVIAL DE LAAV. PANAMERICANA, TRAMO ZONA NORTE - AV.

Obra

VERANO DISTRIT O DE SANTAPATRICIA, PROVINCIADE LIMA- LIMA

SUPERVISOR : SUPERVISOR PANAMERICANO

MONTO CONTRATADO

C/ IGV

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL SANTO TOMÁS

VALOR REFERENCIAL

C/ IGV

7,075,060.98 5,995,814.39

Entidad

: MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE SANTA PATRICIA

FACTOR DE RELACION

:

1.00000

Contrato

: 087-2016-MDSP/GCAF

FECHADE VALOR REFERENCIAL

:

01/07/2015

PLAZO DE EJECUCION

:

150 d.c.

FECHADE I NICIO Y TERMINO CONTRACTUAL

:

10/03/2016 - 06/08/2016

EXPEDIENTE TECNICO ITEM

01.0 0.0 0

DESCRIPCION

AVANCE ACTUAL

AVANCE ANTERIOR

UNIDAD

METRADO

PRECIO

INSTALACIO NESPROVISIONALES

PARCIAL

METRADO

59,247.53

MONTO

%

34,844.79

58.81%

METRADO

AVANCE ACUMULADO

MONTO

%

7,331.25

12.37%

METRADO

SALDO POR EJECUTAR

MONTO

%

42,176.04

71.19%

METRADO

MONTO

17,071.49

%

28.81%

0 1. 01 .0 0

M OVI LI ZAC IO N Y D ES MO VI LI ZAC IO N D E E QU IP OS

g lb

1 .0 0

14,318.17

14,318.17

0.50

7,159.09

50.00%

0.00

0.00

0.00%

0.50

7,159.09

50.00%

0.50

7,159.08

50.00%

01.02.00

CAMPAMENT O PROVISIONAL DE OBRA

glb

1.00

4,642.03

4,642.03

0.80

3,713.62

80.00%

0.00

0.00

0.00%

0.80

3,713.62

80.00%

0.20

928.41

20.00%

01.03.00

SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES

mes

5.00

1,931.25

9,656.25

2.77

5,356.00

55.47%

1.00

1,931.25

20.00%

3.77

7,287.25

75.47%

1.23

2,369.00

24.53%

01.04.00

CART EL DE OBRA 3.60x7.20m. CON BANNER

und

2.00

1,815.54

3,631.08

2.00

3,631.08

100.00%

0.00

0.00

0.00%

2.00

3,631.08

100.00%

0.00

0.00

0.00%

01.05.00

SEGURIDAD DE OBRA (DIA Y NOCHE)

und

2.00

13,500.00

27,000.00

1.11

14,985.00

55.50%

0.40

5,400.00

20.00%

1.51

20,385.00

75.50%

0.49

6,615.00

24.50%

02.0 0.0 0

OBRAS PRELIM INARES

174,691.64

60.21%

86,085.93

29.67%

29,357.95

10.12%

115,443.89

39.79%

0 2.0 1.0 0

L IM PI EZ A DE L T ER REN O M AN UAL D UR AN TE L A

m2

8 4,9 69 .9 3

1.29

109 ,61 1.21

22 ,847 .74

2 9,473.58

26.89%

11,299.38

14,576.20

13.30%

34,147.12

44,049.78

40.19%

50,822.81

65,561.43

59.81%

0 2.0 2.0 0

T RAZ O, NIVE LE SY RE PL AN TE O D UR AN TE LA EJ

m2

8 2,8 09 .3 2

2.18

180 ,52 4.32

25 ,968 .97

56,612.35

31.36%

6,780.62

14,781.75

8.19%

32,749.59

71,394.11

39.55%

50,059.73

109,130.21

60.45%

0 3. 00 .0 0

290,135.53

524,589.81

80.39%

59,163.74

9.07%

583,753.55

89.46%

68,768.89

10.54%

0 3 .0 1 .0 0

F R ES AD O D E P AVI M EN T O AS F AL T IC O E =2 " I NC .

m2

1 9 ,0 20 .5 7

7.30

138,850.16

9,320.14

68,037.02

49.00%

6,035.97

44,062.58

31.73%

15,356.11

112,099.60

80.73%

3,664.46

26,750.56

19.27%

0 3. 02 .0 0

D EM OL IC IO N D E P AVI ME NT O R IG ID O E XI ST EN T

m2

1 5, 38 9. 00

32.33

497 ,52 6.37

14 ,046 .54

454,124.64

91.28%

42.79

1,383.40

0.28%

14,089.33

455,508.04

91.55%

1,299.67

42,018.33

8.45%

0 3.0 3.0 0

D EM OL IC IO N D E VE RE DAS D E C ON CR ET O E= 0.1

m2

2 40 .9 4

37.27

8,979.83

20.00

745.40

8.30%

220.94

8,234.43

91.70%

240.94

8,979.83

100.00%

0.00

0.00

0.00%

0 3.04 .00

DEM OLIC ION D ESARD INEL PERALT ADO PARA P

10.37

3,543.12

118.60

1,229.88

34.71%

223.07

2,313.24

65.29%

341.67

3,543.12

100.00%

0.00

0.00

0.00%

03.05.00

DEMOLICION DE PARADEROS EXIST ENT ES

452.87

3 ,622.96

1.00

452.87

12.50%

7.00

3,170.09

87.50%

8.00

3,622.96

100.00%

0.00

0.00

0.00%

-

04.0 0.0 0

D EM OL I CI ON ES

652,522.44

m

341 .67

und

8.00

427,121.25

92.26%

11,058.35

2.39%

0.00

438,179.61

94.65%

24,789.55

5.35%

04.01.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS CORT E A NIVEL DE SUBRASANT E

m3

4,735.15

10.80

462,969.16 51,139.62

4,425.61

47,796.59

93.46%

135.75

1,466.10

2.87%

4,561.36

49,262.69

96.33%

173.79

1,876.93

3.67%

04.02.00

EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES

m3

103.68

43.75

4,536.00

80.85

3,537.19

77.98%

15.44

675.50

14.89%

96.29

4,212.69

92.87%

7.39

323.31

7.13%

0 4.0 3.0 0

C ON FO RM AC IO N Y CO MP AC TAC IO N D E SU BR A

m2

1 7,6 08 .7 4

3.35

58,989.28

17,088.87

5 7,247.71

97.05%

487.32

1,632.52

2.77%

17,576.19

58,880.24

99.82%

32.55

109.04

0.18%

04.04.00

ELIMINACION DE M AT ERIAL EXCEDENT E

m3

37.29

348,304.26

8,542.23

318,539.76

91.45%

195.34

7,284.23

2.09%

8,737.57

325,823.99

93.55%

602.85

22,480.27

6.45%

9,340.42


VALORIZACIONES 05.0 0.00 05.01.00

PAVIMENTOS MEJORAMIENTO EN VIA PRINCIPAL

2,848,813.51 1,781,430.64

70.08% 86.62%

428,045.73 214,699.21

15.03% 12.05%

2,424,549.32 1,757,733.42

85.11% 98.67%

424,264.19 23,697.22

14.89% 1.33%

05.01.01

BASE GRANULAR e=0.25 m

m2

15,389.00

19.85

3 05,471.65

283,941.15

92.95%

879.95

17,467.01

5.72%

15,184.29

301,408.16

98.67%

204.71

4,063.49

1.33%

05.01.02

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

15,389.00

4.26

65,557.14

13,127.86

55,924.68

85.31%

2,056.43

8,760.39

13.36%

15,184.29

64,685.08

98.67%

204.71

872.06

1.33%

05.01.03

CARPET AASFALT ICA EN CALIENT E DE 6"

m2

15,389.00

91.65

1,410,401.85

13,127.86

1,203,168.37

85.31%

2,056.43

188,471.81

13.36%

15,184.29

1,391,640.18

98.67%

204.71

18,761.67

144,438.48

0.00

124,095.64

85.92%

0.00

0.00 124,095.64

85.92%

SUB BASE GRANULAR E=0.15m

m2

2,219.74

11.92

26,459.30

1,907.11

22,732.75

85.92%

0.00

0.00

0.00%

1,907.11

22,732.75

85.92%

312.63

3,726.55

05.02.02

BASE GRANULAR e=0.20 m

m2

2,219.74

16.22

36,004.18

1,907.11

30,933.32

85.92%

0.00

0.00

0.00%

1,907.11

30,933.32

85.92%

312.63

5,070.86

14.08%

05.02.03

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

2,219.74

4.26

9,456.09

1,907.11

8,124.29

85.92%

0.00

0.00

0.00%

1,907.11

8,124.29

85.92%

312.63

1,331.80

14.08%

CARPET AASFALTICA EN CALIENT E DE 2"

m2

2,219.74

32.67

72,518.91

1,907.11

0.00%

1,907.11

85.92%

312.63

05.03.01

RIEGO DE LIGA

m2

19,020.57

2.67

5 0,784.92

05.03.02

CARPET AASFALT ICA EN CALIENT E DE 2"

m2

19,020.57

32.67

6 21,402.02

05.0 4.00 05.04.01 06.00.00

MANTENIMIENTO SELLADO ASFALTICO EN CALZADAS

62,305.28

85.92%

0.00

329,373.74

49.00%

9,320.14

24,884.77

49.00%

9,320.14

304,488.97

49.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

672,186.94

250,757.45 m2

46,180.01

5.43

OBRAS DE CONCRETO

250,757.45

0.00

126,428.02

0.00 38,608.69

30.54%

0.00

62,305.28

10,213.63

213,346.52

31.74%

6,036.97

16,118.71

31.74%

15,357.11

41,003.48

80.74%

3,663.46

9,781.44

6,036.97

197,227.81

31.74%

15,357.11

501,716.78

80.74%

3,663.46

119,685.24

0.00

542,720.26

0.00%

0.00

0.00%

56,091.88

44.37%

0.00

0.00 0.00 94,700.57

80.74%

20,342.84

1.33%

05.02.01

REHABILITACION

14.08%

CONSTRUCCION EN VIA AUXILIAR

05.0 3.00

0.00%

05.02.00

05.02.04

14,304.34

1,996,503.58 1,543,034.20

0.00% 0.00% 74.90%

46,180.01

129,466.68

250,757.45

14.08%

14.08% 19.26% 19.26% 19.26% 100.00%

250,757.45

100.00%

31,727.45

25.10%

0 6.0 1.0 0

C ON CR ET O P RE ME ZC LAD O S AR DIN EL ES f'c =1 7

m3

1 03 .6 8

300.60

31,166.21

53.76

16,160.26

51.85%

31.47

9,459.88

30.35%

85.23

25,620.14

82.20%

18.45

5,546.07

0 6.0 2.0 0

E NC OF RAD O Y DE SEN CO FR AD O D E S AR DIN EL E

m2

1 ,3 82 .4 0

30.22

41,776.13

433.37

13,096.44

31.35%

703.08

21,247.08

50.86%

1,136.45

34,343.52

82.21%

245.95

7,432.61

17.79%

06.03.00

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

2,949.20

4.58

13,507.34

2,041.92

9,351.99

69.24%

431.63

1,976.87

14.64%

2,473.55

11,328.86

83.87%

475.65

2,178.48

16.13%

0 6.0 4.0 0

C ON CR ET O P RE ME ZC LAD O E N RAM PAS f' c= 17 5

m3

1 2.0 2

329.73

3,963.35

0.00

0.00

0.00%

11.37

3,749.03

94.59%

11.37

3,749.03

94.59%

0.65

214.32

5.41%

06.05.00

ENCOFRADO YDESENCOFRADO EN RAMPAS

m2

59.40

33.17

1,970.30

0.00

0.00

0.00%

27.59

915.16

46.45%

27.59

915.16

46.45%

31.81

1,055.14

53.55%

0 6. 06 .0 0

C ON CR ET O P RE ME ZC LAD O P /VE RE DAS E N P AR

m2

89.96

12.17

1,094.81

0.00

0.00

0.00%

74.47

906.30

82.78%

74.47

906.30

82.78%

15.49

188.51

17.22%

0 6.0 7.00

PISO DE ADOQ UINES DE CO NCRET O DE 1 0x20 x

m2

6 00 .1 8

54.90

32,949.88

0.00

0.00

0.00%

324.91

17,837.56

54.14%

324.91

17,837.56

54.14%

275.27

15,112.32

45.86%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

6 ,3 63 .0 0

11.14

70,883.82

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

6,363.00

70,883.82

100.00%

2,112.11

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

64.12

2,112.11

100.00% 100.00%

07.0 0.00

SEÑALIZACION

216,403.51

0.00%

216,403.51

17.80%

100.00%

0 7. 01 .0 0

P IN TAD O D E P AVI ME NT O ( LI NE AS D E S EÑ AL IZ AC I

m

0 7.0 2.00

PINT ADO DE PAVIM ENT OS (SIM BO LO S - Y LET RA

m2

64 .1 2

32.94

07.03.00

SEÑALES PREVENTIVAS

und

32.00

310.46

9,934.72

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

32.00

9,934.72

07.04.00

PANEL SEÑALES INFORMATIVAS

und

33.00

899.86

29,695.38

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

33.00

29,695.38

100.00%

07.05.00

SEÑALES REGLAMENTARIAS

und

7.00

310.46

2,173.22

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

7.00

2,173.22

100.00%

07.06.00

ESTRUCTURA DE SOPORTE P/SEÑAL

und

72.00

62.52

4,501.44

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

72.00

4,501.44

100.00%

07.07.00

CIMENTACION DE POSTE PARA SEÑAL

und

72.00

279.47

20,121.84

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

72.00

20,121.84

100.00%

07.08.00

PINTURA EN SARDINELES E=0.15

m

7.72

76,980.98

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

9,971.63

76,980.98

100.00%

9,971.63


VALORIZACIONES 08.0 0.0 0 08.0 1.0 0 09.00.00

JARDINERIA

SEMBRADO DE GRASS (IN CLUYE TIE RRADE CHA

m2

2,160.61

14.97

-

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2,160.61

100.00%

32,344.33

100.00%

1,162.38

8.63%

11,289.83

83.81%

1,017.71

7.56%

12,307.56

91.37%

1.00

6,091.82

6,091.82

1.00

6,091.82

100.00%

0.00

0.00

0.00%

1.00

6,091.82

100.00%

0.00

0.00

0.00%

09.02.00

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb

1.00 3,144.14

3,144.14

0.80

2,515.31

80.00%

0.10

314.41

10.00%

0.90

2,829.73

90.00%

0.10

314.41

10.00%

09.03.00

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

glb

1.00 1,434.90

1,434.90

0.80

1,147.92

80.00%

0.10

143.49

10.00%

0.90

1,291.41

90.00%

0.10

143.49

10.00%

09.04.00

SEÑALIZACION T EMPORAL DE SEGURIDAD

glb

1.00 1,034.44

1,034.44

0.55

565.49

54.67%

0.20

206.89

20.00%

0.75

772.38

74.67%

0.25

262.06

25.33%

09.05.00

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

glb

1.00

378.67

0.55

207.01

54.67%

0.20

75.73

20.00%

0.75

282.74

74.67%

0.25

95.93

25.33%

09 .0 6.0 0

R EC URSO S PARA RESPUEST AS AN TE EM ERG EN

g lb

1 .00 1,385.97

1,385.97

0.55

762.28

55.00%

0.20

277.19

20.00%

0.75

1,039.48

75.00%

0.25

346.49

25.00%

12,346.96

54.67%

4,517.18

20.00%

16,864.15

74.67%

5,721.76

25.33%

glb

1.00

2 2,585.91

0.55

1 2,346.96

54.67%

0.20

4,517.18

20.00%

16,864.15

74.67%

0.25

5,721.76

3,856.30

1.42%

0.00

0.00%

3,856.30

1.42%

267,735.81

70.00

7.00

3,856.30

10.00%

0.00

0.00

0.00%

7.00

3,856.30

10.00%

63.00

34,706.70

90.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

627.17

3,800.65

100.00%

11.0 0.0 0

22,585.91

P RO GR AM A DE M ED ID AS P RE VE NT IVAS Y/ O M IT I

22,585.91

MISCELANEOS

271,592.11

11.02.00

JUNTAS ASFALTICAS

m

1 1.0 3.0 0

S UM IN IS TR O E IN ST . D E B AN CAS E N PAR AD ER O

u nd

104,365.66

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

14.00

104,365.66

100.00%

1 1. 04 .0 0

S UM IN IS T RO E I NS TAL AC IO N D E B AR AN DAS ME T

m

123.77

268.14

33,187.69

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

123.77

33,187.69

100.00%

1 1.0 5.0 0

S UM IN IS TR O Y C OL OC AC IO N D E B AS UR ER OS T

u nd

1 31 .0 0

699.81

91,675.11

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00%

131.00

91,675.11

100.00%

PORCENTAJE DE AVANCE

10.00% 10.00% 1.00000 18.00%

3,800.65

98.58%

und

6.06

25.33%

NIVELACION DE BUZONES

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL FACTOR DE RELACION IMPUESTO (IGV) TOTAL PRESUPUESTO

3 8,563.00

0.75

11.01.00

627.17

550.90

32,344.33

MITIGACION AMBIE NTAL

0.00%

0.00

glb

378.67

0.00

E LAB OR AC IO N, IM PL EM EN T AC IO N Y AD M IN IS TR

1 0. 01 .0 0

13,469.94

0 9. 01 .0 0

10.0 0.0 0

SEGURIDAD Y SALUD

32,344.33 32,344.33

1 4.0 0 7,454.69

4,996,511.99 499,651.20 499,651.20 5,995,814.39 5,995,814.39 1,079,246.59 7,075,060.98

0.00

3,135,247.14 313,524.71 313,524.71 3,762,296.56 3,762,296.56 677,213.38 4,439,509.94 62.75%

596,583.79 59,658.38 59,658.38 715,900.55 715,900.55 128,862.10 844,762.65 11.94%

3,731,830.99 373,183.10 373,183.10 4,478,197.19 4,478,197.19 806,075.49 5,284,272.68 74.69%

1,264,681.00 126,468.10 126,468.10 1,517,617.20 1,517,617.20 273,171.10 1,790,788.30 25.31%


VALORIZACIONES REAJUSTE DE VALORIZACION Nº 04 JUNIO 2016 Obra

SUPERVISOR :SUPERVISOR PANAMERICANO

: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. PANAMERICANA, TRAMO ZONA NORTE - AV. VERANO DISTRITO DE SANTA PATRICIA,PROVINCIA DE LIMA - LIMA"

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAL SANTO TOMÁS

Entidad

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PATRICIA

Contrato

: Nº 087-2016-MDSP/GCAF

VALORIZACION Nº 04 DESCRICPCION VALORIZACION No. 04 JUNIO 2016

(1)

(2)

(3)

TOTAL S/I GV

K

K-1

S/. 715,900.55

K (May./16)

0.963

-0.037 TOTAL

(1x3) REAJUSTE

-S/. 26,488.32 -S/. 26,488.32

VALORIZACIONES, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO FORMULA :

onde

DT =

Am1 [ ( K / Ka1 ) - 1 ] + Am2 [ ( K / Ka2 ) - 1 ]

DT : Deducción del reajuste generado por el adelanto en efectivo Am1 : Amortización mensual del primer parcial del adelanto directo otorgado. Am2 : Amortización mensual del segundo parcial del adelanto directo otorgado. Ka1 : Coeficiente de reajuste al mes de pago del primer parcial del adelanto directo (a Mar.-2016) Ka2 : Coeficiente de reajuste al mes de pago del segundo pago parcial del adelanto directo K : Coeficiente de reajuste proyectado al mes de pago obtenida

CÁLCULO DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO Valorización

Valorizacion

Amortización

Factor de

Factor de

Reajuste

Reajuste

Calculado

A cuenta

S/.

K

Ka1

S/.

S/.

0.987

0.987

Nº

Mes

S/.

Val. 1

mar-16

1,108,649.90

110,864.99

1,108,649.90

110,864.99

1,527,879.84

152,787.98

1,527,879.84

152,787.98

1,125,766.86

112,576.69

1,125,766.86

112,576.69

715,900.55

71,590.06

715,900.55

71,590.06

Val. 2

Val. 3

Val. 4

Val. 5

Val. 6

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.966

0.959

0.963

0.000

0.000

0.966

0.966

0.966

0.966

0.966

Deducción del Reajuste que no corresponde Regularización S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(815.77)

0.00

(815.77)

(815.77)

0.00

(815.77)

(222.33)

0.00

(222.33)

(222.33)

0.00

(222.33)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CALCULO DEL REAJUSTE EJECUTADO

VALORIZACION N°

PERIODO

01

Mar.2016

V

Kr

1,108,649.90

0.987

1,108,649.90

02

Abr.2016

1,527,879.84

May.2016

1,125,766.86

0.966

Jun.2016

715,900.55

0.959

Jul.2016

0.00

0.963

Ago.2016 TOTAL S/ .

0.00

-46,156.44 -26,488.32

0.000 0.000

534,572.74

0.987

903,023.40 1,957,639.56

0.966 0.959 0.963

36,426.32

-30,702.80 -80,263.22 -75,071.77 -192,987.23

0.000

5,959,388.07

0.00

-6,949.45

-117,915.46

5,424,202.38

535,185.69

V*(Kr-1)

-37,652.24

3,395,235.70

2,028,966.68

R E IN T . B R UT O

-6,949.45

1,437,596.14

0.00 -139,005.12

Kr

534,572.74

-51,947.91

-139,005.12

4,478,197.15

06

-14,412.45

-112,516.80

4,478,197.15

05

V

-66,360.36

3,762,296.60

04

V*(Kr-1) -14,412.45

2,636,529.74

03

PROGRAMADO

-535,185.69 -728,172.92

0.000

-36,426.32

R EC ON OC ID O

DEDUCC. REAJ. ADELANTOS

D IR EC T O

-14,412.45 -51,947.91 -46,156.44 -26,488.32 0.00 0.00

4,478,197.15

-139,005.12

5,995,814.39

-728,172.92

-112,516.80

CUADRO DE REINTEGRO A C UM ULA DO

A C UM ULA D O

A CT UA L

A N TE RI OR

REINTEGRO ACTUAL

-112,516.80 -112,516.80

-26,488.32 -26,488.32

RESUMEN PRESENTE VALORIZACION

S/. -26,488.32

0.00

0.00

-51,947.91

0.00

0.00

-46,156.44

0.00

0.00

-26,488.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-139,005.12

-139,005.12

-139,005.12 -139,005.12

-14,412.45

-139,005.12

-764,599.24

VALORIZACIÓN N°04 - JUNIO 2016 TOTAL S/.

0.00

-112,516.80

5,995,814.39

1

0.00

-66,360.36

-139,005.12

DESCRIPCION

R E IN T .N E T O R E CO NO CID O

-14,412.45

4,478,197.15

ITEM

M A T ER IA LE S

-139,005.12


VALORIZACIONES CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K " FORMULA POLINOMICA :

K =0.130*(Mr / Mo) + 0.050*(Ar / Ao) + 0.380*(Ar / Ao) + 0.060*(Dr / Do) + 0.210*(Mr / Mo) + 0.170*(Ir / Io)

SIMB.

I.U.

DESCRIPCION

COEF.

INCIDENCIA ESPECIFICA

BASE

jul-15

M A

47 Mano de Obra (Inc . Ley es S oc ial

100. 00%

Feb - 2016 Publicado

Mar - 2016 Publicado

Abr - 2016 Publicado

May - 2016 Publicado

523. 15

544. 12

544. 12

544. 12

0.130

0.135

0.135

0.135

0.135

220.47

220.16

220.03

220.33

Jun - 2016 Publicado

Jul - 2016 Publicado

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.175

0.000

0.000

0.963

0.000

0.000

0.050

100.00%

219.12 0.050

0.050

0.050

0.050

0.050

A

13 Asfalto

0.380

100.00%

1,396.39

1,219.04

1,168.64

1,174.50

1,174.50

0.380

0.332

0.318

0.320

0.320

D

29 Dólar

0.060

100.000%

442.52

484.19

471.04

458.22

465.00

0.060

0.066

0.064

0.062

0.063

M

49 Maqui naria y E quipo Import ado

0. 210

100. 00%

285. 08

313. 96

305. 19

295. 61

298. 57

0.210

0.231

0.225

0.218

0.220

39 Indic e General de P rec ios al Con

0. 170

100. 00%

417. 07

424. 99

427. 53

427. 58

428. 47

0.170

0.173

0.174

0.174

1.000

0.987

0.966

0.959

COEFICIENTE DE REAJ USTE ( K )

K5 (Val Jul 16) K6 (Val Ago 16)

544. 12

05 Agregado Grueso

I

0. 130

INDICE UNIFICADO (I.U.)

K1 ( V al M ar 1 6) K2 ( V al A br 1 6) K3 (Val May 16) K4 ( Val Ju n 16)


VALORIZACIONES INDICES UNIFICADOS MENSUALES AREA GEOGRAFICA 2

Base a IND

CONCEPTO

UNIF

05

Agregado Grueso

13

Asfalto

29

INDICES UNIFICADOS MENSUALES

jul-15

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

R. J. INEI

R. J. INEI

R. J. INEI

R. J. INEI

R. J. INEI

R. J. INEI

R. J. INEI

305-2215

100-2016

143-2016

167-2016

206-2016

219.12

220.47

220.16

220.03

220.33

0.00

0.00

1,396.39

1,219.04

1,168.64

1,174.50

1,174.50

0.00

0.00

Dólar

442.52

484.19

471.04

458.22

465.00

0.00

0.00

39

Indice General de Precios al Consumidor

417.07

424.99

427.53

427.58

428.47

0.00

0.00

47

Mano de Obra (Inc. Leyes Sociales)

523.15

544.12

544.12

544.12

544.12

0.00

0.00

49

Maquinaria y Equipo Importado

285.08

313.96

305.19

295.61

298.57

0.00

0.00

I.U.P. M es de Julio 2015 , Apro bado c on R eso lución J efatural N° 305-2215-INEI , Publicado en el Diario El P eruano el 19.08.15 I.U.P. M es de M Aayo 2016 , Aprobado co n Reso lución J efatural N°206-2016-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 18.06.16

VALORIZACIONES, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES TRAMITADAS (OBRA PRINCIPAL)

VALORIZACIONES MONTO ACUMULADO HASTA LA VALORIZACION Nº 04

Marzo 2016 Valorización Nº 01 (S/.)

Abril 2016 Valorización Nº 02 (S/.)

Mayo 2016 Valorización Nº 03 (S/.)

Junio 2016 Valorización Nº 04 (S/.)

4,478,197.15 4,478,197.15

1,108,649.90 1,108,649.90

1,527,879.84 1,527,879.84

1,125,766.86 1,125,766.86

715,900.55 715,900.55

0.00 -

0.00 -

(139,005.12) (139,005.12)

(14,412.45) (14,412.45)

(51,947.91) (51,947.91)

(46,156.44) (46,156.44)

(26,488.32) (26,488.32)

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

815.77 815.77 815.77 -

222.33 222.33 222.33 -

0.00 -

0.00 -

(447,819.72) (447,819.72)

(110,864.99) (110,864.99)

(152,787.98) (152,787.98)

(112,576.69) (112,576.69)

(71,590.06) (71,590.06)

0.00 -

0.00 -

Amortizacio n del Adelanto d e Mater iales En la Valorización

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

Otros : Otros

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

3,891,372.31

983,372.46

1,323,143.95

967,849.50

618,044.50

-

-

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

0.00 -

CONCEPTO

Monto valorizado en el presente mes : En la Valorización Reajuste de las Valorizaciones : En la Valorización Deducción del r eajuste que no corresponde : Por Adelanto Directo Deduccion del Reajuste por Adel. Directo Regular. Deduccion del Reajuste por Adel. Directo Por Adelanto de Materiales Amortizacio n del Adelanto Di rect o : En la Valorización

I.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV) Retenciones : Multa por falta de seguridad de obra y señalizaci Multa por falta o ausencia del Ing. Residente Multa por falta de equipos declarados en la propu Multa por no presentación del CAO Actualizado Multa por atraso del Calendario de Utilización de II.- TOTAL RETENCION III.- MONTO NETO A PAGAR ( I + II ) IV.- I.G.V. ( 18% de I )

-

Julio 2016 Agosto 2016 Valorización Valorización Nº 05 Nº 06 (S/.) (S/.)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,892,410.41

983,372.46

1,323,143.95

967,849.50

618,044.50

0.00

0.00

700,633.87

177,007.04

238,165.91

174,212.91

111,248.01

0.00

0.00


VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADA PERIODO

VALORIZACIONES DE OBRA REAL

SITUACION DE LA OBRA

CONTRATO

TOTALES

PORCENTAJES

CONTRATO

TOTALES

PORCENTAJES

PRINCIPAL

(S/.)

(%)

PRINCIPAL

(S/.)

(%)

S/.

PARCIAL

ACUM. (A)

PARCIAL

ACUM.

S/.

PARCIAL

ACUM. (B)

PARCIAL

ACUM.

OBRA

%

CONCLUSION

m ar-1 6

534 ,57 2.74

5 34,5 72 .7 4

53 4,57 2.74

8 .92 %

8.9 2%

1,10 8,64 9.90

1,1 08 ,6 49 .9 0

1,10 8,6 49 .9 0

18 .4 9%

1 8.49 %

ADELANTADA

107.39%

NO REQUIERE CAOA

a br -1 6

9 03 ,0 23 .4 0

9 03 ,0 23 .4 0

1 ,4 37 ,5 96 .1 4

15 .0 6%

2 3. 98 %

1 ,5 27 ,8 79 .8 4

1 ,5 27 ,8 79 .8 4

2 ,6 36 ,5 29 .7 4

2 5.4 8%

4 3. 97 %

ADELANTADA

83.40%

NO REQUIERE CAOA

m ay -1 6

1 ,9 57 ,6 39 .5 6

1 ,9 57 ,6 39 .5 6

3 ,3 95 ,2 35 .7 0

3 2. 65 %

5 6 .6 3%

1 ,1 25 ,7 66 .8 6

1 ,1 25 ,7 66 .8 6

3 ,7 62 ,2 96 .6 0

1 8.7 8%

6 2. 75 %

ADELANTADA

10.81%

NO REQUIERE CAOA

jun-16

2,028,966.68

2,028,966.68

5,424,202.38

33.84%

90.47%

715,900.55

715,900.55

4,478,197.15

11.94%

74.69%

ATRASADA

17.44%

NO REQUIERE CAOA

jul-16

535,185.69

535,185.69

5,959,388.07

8.93%

99.39%

0.00

0.00

4,478,197.15

0.00%

74.69%

ago-16

36,426.34

36,426.34

5 ,995,814.41

0.61%

100.00%

0.00

0.00

4,478,197.15

0.00%

4,519,088.44

4,478,197.15

5,995,814.39

5,995,814.41

NOTAS : MONTOS SIN INCLU IR IGV. SE HA CONSIDERADO EL RECALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PARA LA INTERVENCION ECONOMICA.


AVANCE ACUMULAD O

AVANCE MENSUAL

100%

90%

80%

7,000,000 6,500,000

70%

6,000,000

O D A 60% L U M U 50% C A E C 40% N A V A 30% %

.5,500,000 / S5,000,000 N E4,500,000 O T4,000,000 N 3,500,000 O M 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

20%

500,000 0

10%

0%

-10% feb-16

mar-16

abr- 16

may-16

AVANCE PROGRAMADO ACUMULA DO

jun- 16

jul-1 6

AVANCE ACUMULADO REAL

ago -16

AVANCE MENSUAL REAL

AVANCE MENSUAL PROGRA MADO

VALORIZACIONES, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO

junio - 2016 VALORIZACIONES DATOS DEL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO DIRECTO Adel anto Dire cto Oto rga do Comprobante Fecha Monto del Nº de Pago Adelanto 1

09-mar-16

TOTAL DE ADELANTO DIRECTO OTORGADO : FÓRMULA : AM =

A 1* V ------------ + C1

599,581.44

Sal do del Contrato por Valorizar 5,995,814.39

599,581.44 A 2* V ------------ + C2

DONDE : AM : A1 : A2 : V: C1 : C2 :

Amortización Mensual del Adelanto Directo Primer monto parcial de adelanto directo concedido al Contratista: Segundo monto parcial de adelanto directo concedido al Contratista: Monto de la valorización mensual Saldo del contrato por valorizar a la fecha de pago del primer adelanto : Saldo del contrato por valorizar a la fecha de pago del segundo adelanto :

S/ 599,581.44 S/ 0.00 S/ 1,108,649.90 S/ 5,995,814.39 S/ 5,995,814.39

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN MENSUAL DEL ADELANTO DIRECTO Valorización Monto Amortización del Adelanto Directo Valorizado Primer Adelanto egundo Adelanto Total Nº Mes V (A1*V) / C 1 (A2*V) / C2 Val. 1 Val. 2 Val. 3 Val. 4 Val. 5 Val. 6

mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16

1,108,649.90 1,527,879.84 1,125,766.86 715,900.55 0.00 0.00

(110,864.99) (152,787.98) (112,576.69) (71,590.06) 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(110,864.99) (152,787.98) (112,576.69) (71,590.06) 0.00 0.00

ACUMULADO

Saldo por Amo rti zar

(110,864.99) (263,652.97) (376,229.66) (447,819.72) (447,819.72) (447,819.72)

488,716.45 335,928.47 223,351.78 151,761.72 151,761.72 151,761.72


VALORIZACIONES

FORMULA POLIN MICA DE REAJUSTE VALORIZACION DE OBRA N° 04 - JUNIO 2016

K =0.130*(Mr / Mo) + 0.050*(Ar / Ao) + 0.380*(Ar / Ao) + 0.060*(Dr / Do) + 0.210*(Mr / Mo) + 0.170*(Ir / Io)

SIMBOLO

CODIGO

DESCRIPCION

IND. BASE

FEBRERO 2016

MARZO 2016

COEF. DE

%DE

INCIDENCIA

INCIDENCIA

JULIO 2015

COEFIC.

MES

COEFIC.

MES

COEFIC.

M

47

Mano de Obra (Inc. Leyes Sociales)

0.130

100.000%

523.15

0.130

544.12

0.135

544.12

0.135

A

05

Agrega do Grueso

0.050

100.000%

219.12

0.050

220.47

0.050

220.16

0.050

A

13

Asfalto

0.380

100.000%

1,396.39

0.380

1,219.04

0.332

1,168.64

0.318

D

29

Dólar

0.060

100.000%

442.52

0.060

484.19

0.066

471.04

0.064

M

49

Maquinaria y Equipo Importado

0.210

100.000%

285.08

0.210

313.96

0.231

305.19

0.225

I

39

Indice General de Precios al Consumidor

0.170

100.000%

417.07

0.170

424.99

0.173

427.53

0.174

0.987

0.966


TIPOS DE VALORIZACIONES VALORIZACIONES DE INTERESES IMPORTANTE: Sobre los intereses se debe tener en cuenta: ✓ Los intereses deben ser expresamente solicitados por el contratista, por escrito, en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final del contrato. ✓ ✓

Los intereses no prescriben. Los intereses se reconocen en base a la tasa de interés legal efectiva (factor acumulado).

PAGO DE INTERESES.A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de intereses legales.

Para el pago de los intereses se formulará una Valorización de Intereses. I = Val. Adeudada *

Factor acumulado TIL (mes pago) ------------------------------------------------- - 1 Factor acumulado TIL (vencim. pago)

donde: I : Interés TIL: factor acumulado de la tasa de interés legal (SBS) • •

PAGO DE INTERESES.Ejemplo: Valorización Neta (sin IGV) = Mes de la valorización = Vencimiento plazo pago = Factor acum. T.I.L. (vencim. pago) =

S/. 100 000.00 Marzo 2015 30.04.2015 5.75986

Día pago valorización = Factor acum. T.I.L. (día pago) =

22.06.2008 5.78861

Intereses = 100 000 x 5.78861 _ 1 5.75986 Intereses = S/.499.14 (sin IGV) Los intereses que puedan corresponder deben ser expresamente requeridos por el Contratista (presentando su valorización); no deben ser tramitados de oficio por la Entidad.

Hallazgos de Contralor ía por mala actuación del residente

INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRAS

Verificación de profundidad y espesor

Verificando pendientes y PIs – Carretera Quimbiri – Quimbiri Alto – La Convención – Cusco (VRAE)

Hallazgos de Contralor ía por mala actuación del residente

INSPECCIÓN FÍSICA DE OBRAS

Verificación de procedimiento para ejecución de pavimento espumado reciclado . Carretera Huánuco – Tingo María. Departamento de Huánuco.

Verificación de hundimiento de la plataforma del pavimento - Progresiva Km. 65+500 de la carretera Huánuco – Tingo María – Departamento de Ucayali.

Controles de calidad.

Verificación de resistencia del ladrillo de muros – Obra. Mercado Los Ferroles - CHIMBOTE

Carretera Tacna – Tarata – Candarave – Umalso, realizando controles de densidad de campo - TACNA


Control de Deformación de Base – con Viga Benkelman – Carretera San Marcos – Huari Departamento de Ancash

Verificación de Densidad de Campo con Densímetro Nuclear Carretera San Marcos – Huari Departamento de Ancash.


Perforación con diamantina del pavimento Carretera Tarapoto – Juanjui Departamento de San Martín.

Verificación de espesor de la carpeta asfáltica Carretera Tarapoto - Juanjui Departamento de San Martín.


Perforación con diamantina del pavimento Carretera Tarapoto – Juanjui Departamento de San Martín.

Verificación de espesor de la carpeta asfáltica Carretera Tarapoto - Juanjui Departamento de San Martín.


Verificación de Densidad de Campo (compactación) de la base del pavimento Carretera Tarapoto – Juanjui - Departamento de San Martín.

Prueba de deflexión del pavimento con viga Benkelman - Carretera Tarapoto - Juanjui Departamento de San Martín.


Verificación de Estructura del Puente Chilete Km. 91+000 de la carretera Chilete – San Pablo Bambamarca. Departamento de Cajamarca

Prueba de densidad de campo de Sub Base Carretera Chilete – San Pablo – Bambamarca. Departamento de Cajamarca


Verificación de densidad de campo en la carretera Huánuco – Tingo María. Departamento de Ucayali

Preparado de briquetas de pavimento espumado de la Carretera Huánuco – Tingo María. Departamento de Ucayali

ANEXO N° 01 CONTROL DE METRADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Nombre de la Obra : Construcción de Tribunas del Estadio Municipal de Santiago

Part.

DESCRIPCIÓN

Según Exped. Técnico Precio Parcial

UND.

Metrado

Según Comisión Auditora Par cial Difer enc ia de metrados

Metrado

01.00.00

DEMOLICIÓN DE TRIBUNAS Y CERCO PERIMÉTRICO

01.00.01

Demolición de muros de concreto

M3.

27.20

51.16

1,391.55

27.20

1,391.55

0.00

01.00.02

Demolición de sobrecimiento e=0.15m.

M3.

1.26

51.16

64.46

1.26

64.46

0.00

01.00.03

Demolición de ladrillo de soga - Tribuna

M2.

15.40

8.87

136.60

15.40

136.60

0.00

01.00.04

Demolición de cimiento de concreto

M3.

30.08

51.16

1,538.89

30.08

1,538.89

0.00

01.00.05

Demolición de columnas

M3.

2.70

51.16

138.13

2.70

138.13

0.00

01.00.06

Demolición de graderías de concreto

M3.

32.90

51.16

1,683.16

32.90

1,683.16

0.00

02.00.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.00.01

Eliminación de material excedente: Muro de concreto

M3.

2,063.39

13 .44

27,731 .96

Diferencia de metrados Precio Unitario de la partida 02.01 COSTO DIRECTO

461.63

6,204.31

m3. S/. x m3. S/.

1,601.76 1,601.76 13.44 21,527.65

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 15%

S/.

3,229.15

IMPUESTO 19% (IGV)

S/.

4,703.79

MONTOPAGADO EN EXCESO

S/.

29,460.60

Fuente:Cuadro comparativo entre los metrados señalados en el expediente técnico ylos calculados porla ComisiónAuditora en base al Anexo N° 02 adjunt cálcul ha lizado de erd los mismos pla el tratist mpañ al pedient del esto adicional la

Residencia de Obras Clase 01.pdf

Recommend Documents