GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL EL ALTO PROYECTO DE SALUD EL ALTO CTB
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1
Julio de 2011 EL ALTO ±BOLIVIA
PROYECTO: ³CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO´
INDICE:
1. 1.1 1.1.1
GENERALIDADES GARANTÍAS ANTECEDENTES GENERALES CONTRATO 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7.
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO COSTO DE LA OBRA PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ORDEN DE PROCEDER FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA ANTICIPO AL CONSTRUCTOR
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 4. ALCANCES 5. 6. 7. 8. 9.
ANALISIS DE PLAZO JUSTIFICACION DE LACREACION DE NUEVOS ITEMS Y DETALLE DE LAS CANTIDADES OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO RESUMEN GENERAL CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 CUADRO RESUMEN ANEXOS:
y y y y y y y y
ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº ANEXO Nº
1 Fotocopia de Contrato de Obra. 2 Fotocopia Boleta de Garantía. 3 Fotocopia del Libro de Ordenes. 4 Cómputos Métricos. 5 Precios Unitarios
ANEXO Especificaciones Técnicas. ANEXO Nº Nº 67 Planos. ANEXO Nº 8 Cronograma de Ejecución de Obra.
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 PROYECTO:.............................................
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO
UBICACIÓN: ........................................... FINANCIAMIENTO:................................. FISCAL :...................................... SUPERVISOR : ..................................... CONTRATISTA: .....................................
Ciudad Satélite, El Alto Licitación Pública Nacional: PSEA-LPN-01/2010 Ing. Jhonny Tancara Arq. Ivan Imaña Castro ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONTINENTAL - OLLER.
DIRECTOR DE OBRA (CONTRATISTA): Arq. Franklin Ayoroa REPRESENTANTE LEGAL (CONTRATISTA):Ing. Osvaldo Loza Monroy
1. GENERALIDADES.Contratista adjudicado
: Asociación Accidental CONTINENTAL - OLLER
Monto de Contrato
: Bs.
Anticipo Otorgado 20%
: Bs.
Plazo de Ejecución de la Obra
1.1
2 704 970,29 540 996
: 270 Días Calendario s/contrato.
Fecha de la Firma de Contrato
: 8 de septiembre de 2010
Orden de Proceder
: 16 de Diciembre de 2010
Inicio de Obras Fecha de Conclusión de Obras
: 16 de Diciembre de 2010 : 12 de Septiembre de 2011
GARANTÍAS
De acuerdo a contrato en su Clausula Séptima (GARANTIAS), la Empresa Contratista adjunta las siguientes Boletas de garantía Bancaria: ENTIDAD Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Banco Bisa Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
TIPO Cumplimiento de Contrato Cumplimiento de Contrato Correcta Inversión de Anticipo
MONTO Bs. 94.674.00 (Noventa y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro 00/100) Bs. 94.674.00 (Noventa y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro 00/100) Bs. 216.413.00 (Doscientos dieciséis mil cuatrocientos trece 00/100 Bolivianos)
VIGENCIA Del 27/08/10 al 27/08/11 Del 27/08/10 al 27/08/11 Del 29/06/11 al 29/09/11
Banco Bisa
Correcta Inversión de Anticipo
Bs. 216.413.00 (Doscientos dieciséis mil cuatrocientos trece 00/100 Bolivianos)
Del 29/06/11 al 29/09/11
Dos Boletas de Cumplimiento de Contrato por el 7% del monto aprobado emitidas por. Dos Boletas de Correcta Inversión de Anticipo por el monto pendiente de restitución del 20 % de anticipo. 1.1.1. 1.1.1
ANTECEDENTES GENERALES
CONTRATO:
Mediante Licitación Pública Nº PSEA-LPN-01-2010 (SEGUNDA CONVOCATORIA) se convocó a Empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales y propuesta técnica y económica, de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación aprobado mediante Resolución Administrativa Nº PSEA-AF-040 de fecha 30 de junio de 2010, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
1.1.1.1 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA.La Comisión Calificadora de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido INFORME DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. PSEA-LPN/01/2010 (Segunda Convocatoria) al Responsable del Proceso de Contratación de la Obra objeto del Contrato, habiéndose emitido Resolución Administrativa No. PSEA ± AF ± 045 de 13 de agosto de 2010, misma que resuelve adjudicar la ejecución de la obra, referente al Proyecto PSEA ± LPN /01/2010 ³CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDÉS DE LA CIUDAD DE EL ALTO´ (SEGUNDA CONVOCATORIA), a la Empresa ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ³CONTINENTAL ± OLLER´, por haber sido calificada en primer lugar y al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente. 1.1.1.2 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.Las partes contratantes son: a)El Gobierno Autónomo Municipal deEl Alto, legalmente representada por el Sr. Edgar Hermógenes Patana Ticona, en su condición de H. Alcalde Municipal de la ciudad de El Alto electo y posesionado en fecha 29 de mayo de 2010 conforme al Acta de Audiencia Pública de Juramento de Posesión realizado ante el Juez Primero de Partido en Civil y Comercial. El proyecto ³Extensión de Cobertura y mejoramiento de la Calidad de Atención de la red de Servicios de Salud del Municipio de El Alto´ CTB representado legalmente por la Dra. Beatriz Bárbara Miranda Gutierrez en su calidad de Directora Nacional a.i. y el Dr. Ernesto Rodolfo Papa en su calidad de Director Internacional. Ambos que en adelante se denominará el CONTRATANTE y b) por otra la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONTINENTAL-OLLER, legalmente representada por el Ing. Osvaldo Telésforo Loza Monroy, con C.I. Nº 130688 LP, en virtud a la Escritura Pública Nº 265/2010 de Poder Especial, Amplio y suficiente que otorgan los socios de la ³Asociación Accidental Continental-Oller´ de fecha 01de junio de 2010, suscrito ante Notario de fe pública Nº002 en la ciudad de La Paz que en adelante se denominará CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presenteContrato de Obra. (Minuta NºBOL 0401811-11-2010). 1.1.1.3 COSTO DE LA OBRA.El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la jecución e de la OBRA, Objeto del presente Contrato es de Bs. 2.704.970,29 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 29/100 BOLIVIANOS), de los cuales Bs. 1.325.177,06 (Un millón trescientos veinticinco mil ciento setenta y siete 06/100 Bolivianos) serán cubiertos por el Gobierno Municipal de El Alto y Bs. 1.379.793,23 (Un millón trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y tres 23/100 Bolivianos) por el Proyecto de Salud El Alto CTB. 1.1.1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada y el cronograma de trabajos en el plazo de 270 (Doscientos setenta días calendario) que serán computados a partir de lafecha en que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE, sin embargo, este plazo está sujeto a consideración de ampliación. 1.1.1.5 ORDEN DE PROCEDER.Se establece como fecha oficial de inicio de obras según Acta de Inicio y Libro de Órdenes, en fecha 16/12/2010.
1.1.1.6 FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA.De acuerdo a la Cláusula Cuarta de Contrato (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) y de acuerdo a la Orden de Proceder emita el 16 de diciembre de 2010, la fecha de entrega será el día 12 de Septiembre de 2011. 1.1.1.7 ANTICIPO AL CONSTRUCTOR.Con el objeto de cubrir gastos de movilización, la Asociación AccidentalContinental-Oller recibe Anticipo del 20% del valor de Contrato por Bs. 540 996.00 (Quinientos cuarenta mil novecientos noventa y cuatro 06/100 importe del anticipo será descontado de las planillas de avance de obra, hasta cubrir elBolivianos). monto total El anticipado. 2.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.-
Obra que esta destinada a la Construcción de la Unidad de Quemados del Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto. El Contrato de Obra contempla la construcción total (obra gruesa y obra fina) del Proyecto sobre una superficie construida de 978 m2 en un nivel (Planta baja). Así mismo cuenta con todas las instalaciones correspondientes (eléctricas, sanitarias y gases médicos). Según el diseño arquitectónico el Proyecto tiene las siguientes características: -
Planta baja: Sala de Emergencias, Consultorios, Salas de internación, Quirófano, Baños.
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO.El presente Contrato Modificatorio Nº 1 tiene como objeto realizar modificaciones, complementaciones y mejoras al proyecto dentro del margen necesario en beneficio al desarrollo de la Obra. También tiene por objeto desarrollar actividades no previstas en el proyecto cuya ejecución resultaba crítica e imprescindible para no afectar el avance en el resto de actividades de Contrato. 4. ALCANCES.El presente Contrato ModificatorioNo. 1 para la continuación de actividades en la Obra Construcción ³ de la Unidad de Quemados del Hospital Boliviano Holandés ´, modifica el monto del contrato suscrito con la ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONTINENTAL - OLLER., Siendo hasta la fecha la nueva figura de presupuesto el siguiente: - CONTRATO ORIGINAL SUSCRITO................................................... Bs. -
INCREMENTO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO Nº1««.......... Bs
- ESTADO DESPUÉS CONTRATO MODIFICATORIO Nº1................ Bs.
2 704 970,29 180 332.25 2 885 302.54
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS 54 /100 BOLIVIANOS) PORCENTAJE DE INCREMENTO CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 (Equivalente del monto de contrato srcinal). 5.
6.67%
ANÁLISIS DE PLAZO.-
El proyecto establece una duración de 270 días calendarios computables a partir del 16 de Diciembre según libro de deítem órdenes, el de cual se modifica por yla, Paralización de obras, Intensidad de lluvias y por incremento nuevos forma excepcional planificada. NOTA: Queda establecido que de forma excepcional , por causas plenamente justificadas (técnica, lega, y financiera), el Supervisor, con la autorización expresa del Contratante, durante el periodo d ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, ( que modifiquen el plazo o el monto de obra), a efectos que la misma cumpla con el fi n previsto.
a) Paralización de Obras. Se paraliza obras como consecuencia de la subida del costo de materiales, paro cívico, por la falta de planos. De acuerdo al siguiente cuadro. RESUMEN DE PARALIZACIONES DE OBRA REGISTRADAS EN EL LIBRO DE ORDENES DEBIDAS A CAUSAS QUE SE ESPECIFICAN No. de Hoja
Fecha
No. de días
concepto
19
03/01/2011
4
Paro cívico por convulsión social, falta de cemento del proveedor SOBOCE, falta de proyecto a Dise ño Final - Del 30/12/10 al 03/01/11
53
04/02/2011
16
Por instrucción del Fiscal de Obra, se paraliza la obra por falta de Planos a Diseño Final Del 04/02/11 al 21/02/11
Teniendo 20 días por compensar b) Intensidad de Lluvias. Según los términos Contractuales la ampliación de Plazo por Causas Fortuitas que en este caso se debe amanera: inclemencias del tiempo es decir Lluvias cuyas precipitaciones pluviales se detallan de la siguiente
FECHA 22/12/2010 23/12/2010 24/12/2010 25/12/2010 29/12/2010
FECHA 12/01/2011 26/01/2011 31/01/2011
FECHA 04/02/2011 07/02/2011 08/02/2011 09/02/2011 10/02/2011 17/02/2011 20/02/2011 23/02/2011 25/02/2011 26/02/2011
Precipitaciones(mm) registradas en La Paz-El Alto durante el mes deDic de 2010 19.0 8.3 13.0 19.8 16.6 Precipitaciones(mm) registradas en La Paz-El Alto durante el mes de Enero de 2011 11.2 6.1 8.5 Precipitaciones(mm) registradas en La Paz-El Alto durante el mes de Febrero de 2011 7.0 13.3 paralización 21.2 paralización 7.2 paralización 12.7 paralización 5.3 paralización 6.5 paralización 13.2 31.6 8.6
FECHA 07/03/2011 19/03/2011 21/03/2011
Precipitaciones(mm) registradas en La Paz-El Alto durante el mes de Marzo de 2011 9.8 5.0 11.7
Por tanto, se establecen 14 Catorce días de perjuicio como se vera en el cuadro donde existieron precipitaciones pluviales de forma continua que impidieron ejecutar ítems. c) Incremento de ítem nuevos de forma excepcional y panificada. En el presente Contrato Modificatorio No 1 se crean ítems nuevos de forma excepcional y planificadas, también se incrementan volúmenes de Obra, razón que de acuerdo a los rendimientos propuestos, se requiere un plazo adicional para la ejecución de los ítems que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
PRECIO UNITARIO (Bs.)
CANT. / INCREMENTO/ DECREMENTO
REND. DE PROPUEST A HR
GRUP O DE TRABA JO
TIEMPO REQUERIDO DIAS -1.20
3
DEMOLICION MURO DE LADRILLO
M2
16.56
-9.64
1.00
1.00
4
DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO
M2
70.78
25.91
2.20
1.00
7.13
5
M3
92.20
-16.22
0.71
1.00
-1.44
8
RELLENO Y COMPACTADO C/COMP. RODILLO CON PROV DE MATERIAL EXCAVACION 0 A 1 M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO (CIMIENTOS) CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 50% PIEDRA DESPLAZADOR (0,5X0,4) SOBRE CIMIENTOS DE Hº Cº 50 % DE PIEDRA DESPLAZA DORA 20 X 30 CM
6 7
M3
59.61
-0.74
3.60
1.00
M3
545.43
-10.51
4.75
1.00
-0.33 -6.24
M3
749.15
-10.27
5.60
1.00
-7.19 -19.76
9
PISO DE CEMENTO+CONTRAPISO CAR.DE HØ1:2:3 E=5CM
M2
96.34
-158.13
1.00
1.00
10
CARPETA DE NIVELACION E=5 CM ENLUCIDO
M2
92.56
-75.70
1.00
1.00
-9.50
11
MURO DE LADRILLO DE 6H E=0.12 M
M2
107.36
326.53
1.22
1.00
49.82
12
MURO DE LADRILLO GAMBOTE E= 0.12 M MORTERO 1:5
M2
242.94
-42.10
2.78
1.00
-14.62
13
MURO DE BLOQUES DE VIDRIO
M2
561.09
-36.02
1.50
1.00
-6.74
14
MURO DE BLOQUES DE VIDRIO PARA MESONES
M2
561.09
-20.00
1.50
1.00
-3.75
17
ZOCALOS DE CERAMICA ESMALTADA
ML
40.80
-108.34
0.50
1.00
-6.75
24
ML
81.62
185.12
1.00
1.00
23.14
M2
745.52
-129.00
5.50
1.00
-88.75
27
DINTEL DE LADRILLO DE 6 HUECOS ARMADO PUERTA DE MADERA CEDRO LAKEADA+PINTURA TABLERO CON MARCO 2" X 4" PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/8"
M2
341.51
-16.00
3.13
1.00
-6.25
28
VENTANA DE ALUMINIO C/VIDRIO DOBLE/ACCESORIOS
M2
627.00
-8.46
3.50
1.00
-3.70
30
MAMPARA DE ALUMINIO SOBRE MURO DE LADRILLO
M2
720.12
-36.80
2.01
1.00
-9.25
35
PROV. Y COLOCADO DE EÓLICOS D=6´
PZA
605.04
8.00
2.47
1.00
2.47
36
PROV. Y COLOCADO DE EÓLICOS D=12´
PZA
888.16
-8.00
3.50
1.00
-3.50
37
LAMPARAS PARA LUMINARIA INCANDESENTE TIPO TORTUGA
PZA
161.79
-29.00
0.86
1.00
-3.13
48
PERFILADO MANUAL SUPERFICIAL
M3
57.96
16.66
3.17
1.00
6.61
49
EXCAVACION
M3
59.61
20.04
3.60
1.00
9.02
50
RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA COMUN
M3
73.56
32.80
0.71
1.00
2.90
51
CARPETA DE HORMIGON POBRE (NIVELACION)
M3
965.23
0.28
16.00
1.00
0.56
52
ZAPATAS DE HØAØ FC=210 KG/CM2
M3
2 304.27
-3.69
11.56
1.00
-5.33
53
COLUMNA DE Hº Aº FC= 210 KG/CM2
M3
3 376.48
2.09
15.57
1.00
4.07
54
VIGA DE HORMIGON ARMADO FC=210 KG/CM2
M3
2 927.53
-6.09
11.72
1.00
-8.92
55
LOSA ALIVIANADA HO AO CON PLASTOFORMO FC= 210 KG/CM2
M2
320.05
10.05
1.18
1.00
1.48
56
LOSA ALIVIANADA C/PLASTOFORMO HO AO 2 DIRECCIONES FC=210 KG
M2
501.59
-14.02
2.09
1.00
-3.65
57
LOSA LLENA FC = 210 KG/CM2
M3
3 108.05
-0.55
12.23
1.00
-0.84
59
LOSA TAPA HO AO
M3
2 919.20
0.04
12.32
1.00
0.06
60
REVOQUE INTERIOR IMPERMEABLE
M2
74.28
-3.28
1.26
1.00
-0.52
61
CUBIERTA DE POLICARBONATO INCLUYE CORREAS
M2
512.29
16.33
4.10
1.00
8.37
62
IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTA
M2
98.68
136.85
0.50
1.00
8.55
63
PROV Y COLOCADO DE TUBERIA DE FG 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS
ML
117.87
-1.50
0.39
1.00
-0.07
64
PROV Y COLOCADO DE TUBERIA DE FG 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS
ML
89.31
-13.96
0.43
1.00
-0.75
65
PROV Y COLOCADO DE TUBERIA DE FG 1" INCLUYE ACCESORIOS
ML
81.52
-14.14
0.42
1.00
-0.75
66
PROV Y COLOCADO DE TUBERIA DE FG 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PROV. Y COLOC. DE TUBERIA PVC E-40 D=1½", UNIÓN ROSCADA INCLUYE ACCESORIOS PROV. Y COL DE TUBERIA PVC E-40 D=1, UNION ROSCADA INCLUYE ACCESORIOS PROV. Y COL DE TUBERIA PVC E-40 D= 3/4" UNION ROSCADA INCLUYE ACCESORIOS PROV Y COLOCADO DE TUBERIA DE HYDRO 3 D. N . 1" INCLUYE ACCESORIOS PROVICION Y COLOCADO DE TUBERIA HYDRO 3 DE D. N. 3/4" INCLUYE
ML
62.18
-64.74
0.40
1.00
-3.25
ML
83.13
69.00
0.60
1.00
5.13
ML
36.54
48.62
0.37
1.00
2.25
ML
29.25
-58.13
0.31
1.00
-2.23
25
67 68 69 70 71
ML
66.76
63.53
0.52
1.00
4.10
ML
62.72
-30.38
0.50
1.00
-1.90
ACCESORIOS
75
PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SDR 35 D=4 INCLUYE ACCESORIOS PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SDR 26 D=2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SDR 26 D=2" INCLUYE ACCESORIOS CÁMARA DE INSPECCION DE HºCº 06MX0.6MX0.6M
76
PROV. E INST. DE CAJA INTERCEPTORA DE PVC - 6" X 30 CM
77
PROV. E INST. DE SUMIDERO DE PISO ( BRONCE)
78
72
ML
63.99
31.24
0.53
1.00
2.05
ML
50.82
17.44
0.50
1.00
1.09
ML
48.96
125.09
0.54
1.00
8.44
PZA
1 030.28
2.00
12.00
1.00
3.00
PZA
90.89
16.00
0.83
1.00
1.67
PZA
104.70
7.00
0.47
1.00
0.41
PROV. E INST. DE INODORO BLANCO CON TANQUE BAJO
PZA
496.10
4.00
1.20
1.00
0.60
79
PROV. E INST. DE INODORO BCON TANQUE BAJO CON ACSESORIOS ESPECIALES PARA SILLA DE RUEDAS
PZA
2 421.23
1.00
3.00
1.00
0.38
80
PROV. E INST. DE LAVAMANOS
PZA
782.40
-13.00
2.50
1.00
-4.06
81
PROV. E INST. DE DUCHA LORENZETTI TIPO A
PZA
391.12
-11.00
1.00
1.00
-1.38
83
PROVISION EINSTALACION DE TERMOTANQUE SOLAR
PZA
11 667.57
-1.00
2.00
1.00
-0.25
84
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO ³L´ DE 1´ MAS ACCESORIOS
ML
384.63
-8.28
1.09
1.00
-1.13
85
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ³L´ DE ¾´ MAS ACCESORIOS
ML
294.72
22.90
0.92
1.00
2.63
86
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ³L´ DE ½´ MAS ACCESORIOS
ML
250.24
43.33
0.91
1.00
4.91
87
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE ³L´ DE 3/8´MAS ACCESORIOS
ML
185.29
19.17
0.87
1.00
2.07
88
INSTALACIÓN DE TOMA PARA SUMINISTROS DE ROSCA
PZA
862.80
-8.00
1.06
1.00
-1.06
90
CAJAS DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA DOS GASES
PZA
4 907.04
1.00
8.00
1.00
1.00
91
CAJAS DE VÁLVULAS PARA TRES ALARMAS
PZA
9 429.80
1.00
3.00
1.00
0.38
92
INSTALACIÓN CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN
PTO
127.98
54.00
1.75
1.00
11.81
93
INSTALACIÓN CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES
PTO
122.00
5.00
1.51
1.00
0.94
94
INSTALACIÓN CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES CON TIERRA (NEMA)
PTO
208.25
16.00
1.51
1.00
3.02
96
PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W
PZA
225.92
16.00
1.00
1.00
2.00
97
PROV. E INST. LUMINARIA FLUORESCENTE CIERRE HERMÉTICO 2X40W
PZA
343.95
1.00
1.00
1.00
0.13 2.48
73 74
98
PROVISIÓN E INSTALACIÓN LUMINARIA INCANDESCENTE
PZA
113.41
18.00
1.10
1.00
100
PLACAS INTERRUPTORES SIMPLE
PZA
46.60
12.00
0.65
1.00
0.97
101
PLACAS INTERRUPTORES DOBLE
PZA
53.68
-1.00
0.75
1.00
-0.09
102
PLACA INTERRUPTOR CONMUTADOR
PZA
54.86
4.00
0.50
1.00
0.25
104
PLACAS TOMACORRIENTES DOBLE
PZA
54.23
5.00
0.61
1.00
0.38
105
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS NEMA
PZA
47.15
15.00
0.61
1.00
1.14
107
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL
PZA
7 020.19
-1.00
24.00
1.00
-3.00
108
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-1, 7 TÉRMICOS
PZA
4 483.82
-1.00
12.00
1.00
-1.50
109
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-2, 6 TÉRMICOS
PZA
2 448.05
-1.00
10.00
1.00
-1.25
110
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-3, 8 TÉRMICOS
PZA
3 096.79
-1.00
14.00
1.00
-1.75
111
PROVISIÓN E INSTALACIÓN TABLERO DISTRIBUCIÓN TD-4, 18 TÉRMICOS
PZA
6 900.93
-1.00
36.00
1.00
-4.50
114
PUESTO DE TRANSFORMACION, TABLERO GENERAL, ACOMETIDA Y GENERADOR DE EMERGENCIA
GLB
272 159.00
-1.00
57.00
1.00
-7.13
115
DESBROCE DE CAPA VEGETAL Y RETIRO
M2
8.74
719.02
0.14
1.00
13.00
116
CORTE Y RETIRO DE MATERIA ORGÁNICA-TURBA
M3
88.05
235.91
2.17
1.00
64.00
117
DEMOLICIÓN DE CONCRETO C/CARGUIO- RETIRO
M3
211.28
21.97
3.64
1.00
10.00
118
RETIRO DE POSTES DE LUZ Y SU CABLEADO
PZA
331.18
6.00
6.67
1.00
5.00
119
EXCAVACIÓN Y RETIRO DE RAICES DE ARBOL
M3
229.07
7.80
5.13
1.00
5.00
120
EXTRACCIÓN Y RETIRO DE PINOS
PZA
174.96
35.00
4.57
1.00
20.00
121
MURO DE CONTENCION DE Hº Cº
M3
900.21
10.70
2.99
1.00
4.00
122
CARPETA DE NIVELACION SOBRE LOSA 1:3
M2
101.48
822.75
0.76
1.00
78.00
123
CIELO RASO SOBRE LOSA (h=3.5)
M2
115.26
90.00
2.49
1.00
28.00
124
PUERTA PLACA (MADERA CEDRO O SIMILAR - 2X4)
M2
771.75
108.78
5.30
1.00
72.00
125
PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/16"
M2
367.88
16.00
1.50
1.00
3.00
126
CAMARA REGISTRO HOCO 0.4X0.4 MT
PZA
659.01
3.00
10.67
1.00
4.00
127
INST. Y PROV. LAVAMANOS TIPO OVALINA
PZA
778.82
30.00
4.00
1.00
15.00
128
INST. Y PROV. LAVABO QUIROFANO BLANCO+GRIF. MEZC.
PZA
2 208.94
2.00
4.00
1.00
1.00
129
INST. Y PROV. LAVACHATAS INOX+GRIF.
PZA
1 499.52
1.00
6.00
1.00
0.75
130
INST. Y PROV. LAVAPLATOS +GRIF. MEZCLADOR
PZA
1 827.87
1.00
7.00
1.00
0.88
131
INST. Y PROV. GRIFERIA PARA DUCHAS
PZA
992.74
15.00
3.20
1.00
6.00
132
INST. Y PROV. MEZCLADORA P/LAVAMANOS FV
PZA
917.70
15.00
3.20
1.00
6.00
133
INST. Y PROV. GRIFO CUELLO DE GANSO FV
PZA
258.91
15.00
2.13
1.00
4.00
134
INST. Y PROV. BASE DE DUCHA (fibra de vidrio)
PZA
405.69
9.00
4.44
1.00
5.00
135
INST. Y PROV BAJANTES PLUVIALES PVC C9 C/REJ 20x20
M
188.29
62.25
1.16
1.00
9.00
136
INST Y PROV. VALVULA DE RETENCION"
PZA
291.25
1.00
2.00
1.00
0.25
137
PROV. Y COLOC. DE TUBERIA E-40 1/2"+ACCES
ML
65.21
142.17
0.34
1.00
6.00
138
PROV. Y COLOC. TAC H3 1/2"+ACCES
ML
67.04
116.25
0.48
1.00
7.00
139
CABLE MONOPOLAR CU 25 MM2 AISL 600V S/ESP
M
49.79
60.00
0.27
1.00
2.00
140 141
CABLE MONOPOLAR CU 16 MM2 AISL 600V S/ESP CABLE MONOPOLAR CU 10 MM2 AISL 600V S/ESP
M M
31.10 21.65
740.00 45.00
0.19 0.13
1.00 1.00
18.00 0.75
142
TUBO PVC DIAM 2"
M
17.17
83.00
0.19
1.00
2.00
143
TUBO CONDUIT PVC DIAM 1"
M
7.17
35.00
0.06
1.00
0.25
144
BANDEJA METALICA TIPO ESCALERA 20X6 CM
M
249.60
85.00
1.98
1.00
21.00
145
TABLERO GENERAL DE FUERZA
PZA
4 931.33
1.00
16.00
1.00
2.00
146
TABLERO DISTRIBUCIÓN TD1N
PZA
2 988.72
1.00
7.00
1.00
0.88
147
TABLERO DISTRIBUCION TD1E
PZA
2 847.08
1.00
7.00
1.00
0.88
148
TABLERO DISTRIBUCION TDQE
PZA
1 438.80
1.00
4.00
1.00
0.50
149
CABLEADO CIRCUITO SISTEMA LLAMDA PACIEN/ENF
PTO
108.52
37.00
1.73
1.00
8.00
150
SISTEMA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA
GLB
29 781.81
1.00
16.00
1.00
2.00
151
PARLANTE PERIFONEO
PZA
807.99
10.00
0.60
1.00
0.75
152
CABLEADO CIRCUITO PERIFONEO
PTO
137.90
11.00
1.45
1.00
2.00
153
GRUPO GENERADOR TRIF DIESEL 30 KVA 380/200V
GLB
172 115.59
1.00
16.00
1.00
2.00
TIEMPO TOTAL REQUERIDO
(DIAS)
369.88
De acuerdo al cuadro anterior se puede evidenciar que debido a la creación de nuevos ítems y incremento en las cantidades de los volúmenes de obra contratados y arriba especificados, tomando en cuenta los rendimientos y grupos de trabajo asignado para la ejecución de cada uno de ellos, se deduce que para la ejecución de los mismos se necesitan 369.88 días de incremento positivo el cual se reduce con un cronograma planteado a la fecha con 79 días de incremento Resumen TIEMPO NECESARIOS PARA CONCLUSION
DE LA OBRA
(349 dias) Segun Cronograma (anexo)
TIEMPO
PROGRAMADO
TIEMPO ADICIONAL
(270 dias)
(79 dias)
Segun Propuesta
Para la conclusion
Por
redistribución de volúmenes y creación de ítem nuevos a partir de la fecha
ANTECEDENTES AL RETRASO TIEMPO
DEBIDO A LA
PARALIZACION (20 dias)
TIEMPO
DEBIDO A
LLUVIAS (14 dias)
Nota: Dicho plazo esta estrictamente sujeta a la aprobación inmediata del contrato modificatorio No. 1, (Hasta el 30 de Julio).
5.1. RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO De acuerdo a ju stificaciones realizadas en los incisos anteriores los días de ampliación de plazo se indican en el siguiente cuadro.
Nº días Calendario Plazo s/g Contrato 270 días calendario Plazo Adicional s/g Contrato Modificatorio Nº 1 79 días calendario Nuevo Plazo de Ejecución. 349 días calendario 6.
Fecha de Conclusión 12 de septiembre de 2011 30 de Noviembre de 2012
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE NUEVOS ITEMS
Después de realizar un análisis técnico y evaluar la necesidad e importancia de incorporar nuevos ítems imprescindibles para dar continuidad a las actividades programadas, se ha decidido adicionar nuevos ítems que implican nuevas actividades que complementen el Proyecto; mismas que se justifican a continuación:
ITEMS ADICIONALES DEL CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 AD1) ITEM: 115 DESBROCE DE CAPA VEGETAL.- Posterior al relevamiento y el Replanteo, se ha constatado que el proyecto quedaba emplazada sobre un jardín, el cual contenía una capa vegetal (raigrás o césped) que debía retirarse previamente al corte de la materia orgánica (Turba). Al no estar esta actividad dentro del proyecto y evitar confusiones de cuantificación con los volúmenes de corte que demandaría el retiro de la capa de materia orgánica, se decidio conjuntamente con el supervisor realizar ésta actividad como una actividad separa y debería realizar antes de iniciar con el nuevo ítem CORTE Y RETIRO DE MATERIA ORGÁNICA (TURBA). AD2) ITEM: 116 CORTE Y RETIRO DEproyecto MATERIA ORGÁNICA (TURBA).al relevamiento y el Replanteo, se ha constatado que el quedaba emplazada sobrePosterior un jardín, el cual contenía además de la capa vegetal (raigrás o césped) una capa de Materia Orgánica. Lo que implica retirar esta capa ya que por su carácter expansivo e inestable produciría y ocasionaría fisuras en el piso terminado de este nivel. Por otro lado, en las visitas realizadas por técnicos del Gobierno Municipal de El Alto recomendaron que esta capa orgánica debería realizarse, además del visto bueno del supervisor, ya que esta actividad debería realizarse previamente o antes de realizar el relleno y compactado del material seleccionado. AD3) ITEM: 117 DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON CARGUIO Y RETIRO.- Al existir un jardín dentro del área de proyecto, un piso de cemento, y un cordón de acera que delimita ambas áreas, del mismo modo que para su retiro no ha sido previsto, por lo que se hacía necesario su Demolición y Retiro para no perjudicar el retraso de la obra. Esta decisión fue coordinada y aprobada por el supervisor mediante el libro de Órdenes. AD4) ITEM: 118
RETIRO DE POSTES DE LUZ Y SU CABLEADO.- Dentro del Área del Proyecto,
existía unas luminarias parte del jardín, mismas que requerían su retiro para iniciar con las actividades programadas, por lo que se procedieron al retiro de 6 postes de luz, decisión que fueron consentidas por el supervisor de obras mediante el libro de órdenes. AD5) ITEM: 119 EXCAVACIÓN Y RETIRO DE RAICES DE ARBOL.- El jardín que se encontraba dentro del emplazamiento de la obra, poseía 3 árboles de una altura de 8, 6 y 4 metros. En reiteradas oportunidades mediante el libro Órdenes se ha solicitado que mediante la supervisión y la Administración del hospital se gestione para que la Dirección de Medio Ambiente Proceda al Retiro de los Árboles. Tras una larga insistencia la dirección de Medio Ambiente Procedió al Corte de los Tallos y Rama, pero, dejaron hicieron un trabajo inconcluso dejando así las Raíces. Tras otras solicitudes como consta en el libro de órdenes se ha solicitado nuevamente que se proceda con elRetiro Completo de los Arboles, pero vanas fueron las insistencias, por lo que, para no retrasar más las actividades programadas se en coordinación y aprobación de la supervisión se ha procedido a la excavación y su posterior retiro de las raíces del árbol. AD6) ITEM: 120 EXTRACCIÓN Y RETIRO DE PINOS.- Dentro el Área de emplazamiento de la Obra, al lado de la Avenida Satélite sobre el muro perimetral existía una hilera de pinos, el cual demandaba ser retirado ya que perjudicaba en el avance de obra. Del mismo modo que en caso de los arboles, mediante libro de ordenes se ha solicitado el retiro de pinos y que se haga cargo la Dirección de Medio Ambiente, pero, vanos fueron los esfuerzos, ya que vernos bastante perjudicados se ha coordinado con el supervisor y mediante su aprobación se ha procedido al retiro de los pinos que se encontraba encima del muro perimetral. AD7) ITEM: 121 MURO DE CONTENCIÓN DE HºCº.- Al iniciar con la actividad de Relleno y Compactado con material seleccionado y para concluir esta actividad se hacía urgente y necesario construir un muro de Contención de Hormigón Ciclópeo, ubicado en el sector donde al lado de la avenida satélite, por lo que en coordinación con el supervisor de obra mediante el libro de ordenes se ha procedido a su ejecución para noretrasar el avance dela obra. AD8) ITEM: 122 CARPETA DE NIVELACION SOBRE LOSA 1:3 En vista de que la cubierta de hormigón armado, debe tener una inclinación de 2% para la evacuación de aguas, se requiere darleesta inclinación con una carpeta de hormigón, pero como esta actividad noestá contemplada en el contrato srcinal es necesario considerarlo con el presente contrato modificatorio. AD9) ITEM: 123 CIELO RASO BAJO LOSA (h=3.50m) Se tiene aleros el cual se efectuara cielo raso con yeso.
AD10) ITEM: 124 PUERTA PLACA (MADERA CEDRO O SIMILAR - 2X4) La modificación del tipo de puertas, tiene implicancia con el tipo de material, por lo que se pretende uniformizar el empleo del tipo de puertas en el hospital. AD11) ITEM: 125 PUERTA METALICA DE PLANCHA DE 1/16" Se adiciona este ítem debido ala necesidad de construir puertas principales de acceso con plancha de 1/16´, por la trabajabilidad de este material. AD12) AD13) AD14) AD15) AD16) AD17) AD18) AD19) AD20) AD21) AD22) AD23) AD24) AD25)
ITEM: 126 ITEM: 127 ITEM: 128 ITEM: 129 ITEM: 129 ITEM: 130 ITEM: 131 ITEM: 132 ITEM: 133 ITEM: 134 ITEM: 135 ITEM: 136 ITEM: 137 ITEM: 138
CAMARA REGISTRO HºCº 0.4X0.4 MT INST. Y PROV. LAVAMANOS TIPO OVALINA INST. Y PROV. LAVABO QUIROFANO BLANCO+GRIF. MEZC. INST. Y PROV. LAVACHATAS INOX+GRIF. INST. Y PROV. GRIFERIA USO MEDICOS QUIROFANOS. INST. Y PROV. LAVAPLATOS +GRIF. MEZCLADOR INST. Y PROV. GRIFERIA PARA DUCHAS INST. Y PROV. MEZCLADORA P/LAVAMANOS FV INST. Y PROV. GRIFO CUELLO DE GANSO FV INST. Y PROV. BASE DE DUCHA (fibra de vidrio) INST. Y PROV BAJANTES PLUVIALES PVC C9 C/REJ 20x20 INST Y PROV. VALVULA DE RETENCION PROV. Y COLOC. DE TUBERIA E-40 1/2"+ACCES PROV. Y COLOC. TAC H3 1/2"+ACCES
Se adiciona los siguientes ítem debido a la necesidad funcional hidrosanitaria adicionando cámaras, ovalinas y grifos mezcladores ya que esta previsto termotanques, debido a la necesidad de contar bajantes pluviales para la evacuación efectiva de las aguas de lluvia, también incorporamos tuberías de ½ en fría y caliente por la necesidad de contar con las conexiones requeridas en cada artefacto. AD33) ITEM: 139 CABLE MONOPOLAR Nº 4 AD34) ITEM: 140 CABLE MONOPOLAR Nº 6 AD35) ITEM: 141 CABLE MONOPOLAR Nº 8 Es necesaria su incorporación de los ítems mencionados, ya que el proyecto inicial no contempla las acometidas de modo que la carga requiere los cables de los números mencionados, con lo que se garantiza la optimización de la distribución de los circuitos. AD36) ITEM: 142 TUBO PVC 2´ AD37) ITEM: 143 TUBO PVC 1´ Al incrementarse otros tipos de cables, y mas a un si estos son de importancia y tengan un diámetro mayor, es necesario adicionar éste ítem, ya que va directamente relacionado con los ítems 147 al149, y serán por éstos ductos donde se incrustarán los ítems a147 al 149. AD38) ITEM: 144 BANDEJA MET 20X6 CM La adición de acometidas como nuevos ítem es imprescindible, por que además se proyecta conducir el cableado por bandejas metálicas que será colocado en el entretecho. AD39) ITEM: 145 TABLERO GENERAL DE FUERZA AD40) ITEM: 146 TABLERO DISTRIBUCIÓN TD1N AD40) ITEM: 147 TABLERO DISTRIBUCIÓN TDE1 AD40) ITEM: 148 TABLERO QUIROFANO TDQE Se mejoro el proyecto eléctrico empleando tableros de mayor capacidad por la magnitud de la infraestructura y la carga demandada. AD40) ITEM: 149 CABLEADO CIRCUITO SISTEMA LLAMDA PACIEN/ENF AD40) ITEM: 150 SISTEMA LLAMADA PACIENTE ENFERMERA Cuando se trata de la construcción de un hospital, su importancia, su envergadura y tipo de pacientes que atenderá éste nosocomio, es de vital importancia la inclusión de éste ítem al proyecto ya que ofrece una atención de primera y oportuna. AD40) ITEM: 151 PARLANTE PERIFONEO AD40) ITEM: 152 CABLEADO PERIFONEO La incorporación de estos ítems al proyecto, complementa uno de los sistemas de comunicación necesarios y útiles para un hospital, lo que permitirá una comunicación directa del personal a cargo.
AD40) ITEM: 153 GRUPO GENERADOR 30 KVA Un grupo electrógeno es una máquina que genera energía eléctrica a través de un motor de combustión interna. Se utiliza cuando hay déficit en la generación de energía de algún lugar, o cuando hay un corte en el , al cual es necesario mantener la actividad como es el caso de HOSPITALES que, a falta de energía eléctrica de red, necesiten de otra fuente de energía alterna para abastecerse en caso de emergencia. 7.
OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES.-
El presente Contrato Modificatorio tiene por finalidad, complementar las actividades necesarias para la buena ejecución del Proyecto: ³CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO´, mejorando las condiciones del citado Proyecto. Al ejecutar los ítems adicionales que complementan al Proyecto, se garantiza el avance y la conclusión de la Obra. Además, subsana las actividades que no fueron previstas en su momento. Las cantidades revisadas según las necesidades del proyecto se incrementaron enDOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS 54 /100 BOLIVIANOS, que significa el 6.67% equivalente al monto del contrato srcinal
8.
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO.-
Por todo lo establecido precedentemente, la Supervisión de la obra ³CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO HOLANDES DE LA CIUDAD DE EL ALTO´, eleva para su aprobación el presente Contrato Modificatorio No 1. EMPRESA CONSTRUCTORA (CONTRATISTA):
Arq. Franklin Ayoroa Gorena DIRECTOR DE OBRA Fecha:...................................
Ing. Osvaldo T. Loza Monroy SUPERINTENDENTE DE OBRA A.A. CONTINENTAL - OLLER Fecha:....................................
El Contratista: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL CONTINENTAL-OLLER, acepta cumplir con el presente Contrato Modificatorio No 1. PROYECTO SALUD EL ALTO C.T.B. Y GAMEA (CONTRATANTE) SUPERVISIÓN ± FISCALIZACIÓN:
Ivan Arq. Imaña Castro
Ing. Jhonny Tancara
SUPERVISOR DE OBRAS Fecha:.............................................
FISCAL DE OBRAS G.A.M.E.A. Fecha:..................................................
VºBº DIRECTOR INTERNACIONAL DE LA CTB
Dr. Ernesto Rodolfo Papa DIRECTOR INTERNACIONAL C.T.B. Fecha:«««««««««««««««
CC:
Arch.