Ampliación de Plazo n.001

“A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.” OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO ITEM II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108 CAÑAPIRIATO”

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 “OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108 CAÑAPIRIATO” CONTENIDO 1.

INTRODUCCION

2.

UBICACION

2.1.

CONTRATISTA.

2.2.

INSPECTOR.

2.3.

ENTIDAD CONTRATANTE.

2.4.

CONTRATO DE OBRA.

2.5.

MONTO CONTRATADO.

2.6.

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA.

2.7.

AMPLIACION DE PLAZO Nº 01.

3.

DESCRIPCION DE LA OBRA

3.1.

AMPLIACION DE PLAZO N° 01

3.2.

PARTIDAS AFECTADAS POR ESPERA DEL ADELANTO DE MATERIALES

4.

JUSTIFICACION TECNICO LEGAL 4.1.

ANTECEDENTES

4.2.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

4.3.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

5.

CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIZACIÓN DE PLAZO N° 01

6.

SOLICITUD

7.

CUMPLIMIENTO LEGAL

8.

CONCLUSIONES ANEXOS



CRONOGRAMA AFECTADO POR LA AMPLIACION DE PLAZO



CUADRO DE CUANTIFICACION DE DIAS SOLICITADOS (con cuadro de eventos)



AMPLIACION DE PLAZO N° 01 - DIAGRAMA DE EVENTOS



COPIA DEL CUADERNO DE OBRA - Resumen de eventos Sustentatorio



CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA



PANEL FOTOGRÁFICO

Jr. Libertad Nº 1321 - Tambo - Huancayo

Teléf. Celular #957575400 – #990418993


AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 “OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108 CAÑAPIRIATO”

1.

INTRODUCCIÓN La Ampliación de Plazo N° 01 se formula según lo dispuesto por el Art. 200° y 201° de su Reglamento (Aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF), de aplicación supletoria, y sus modificatorias y el Código Civil vigente. Así también lo dispuesto en el Contrato de Ejecución de Obra N°026-2015-MDS/A en concordancia con la Ley De Contrataciones del Estado y Su Reglamento.

2.

UBICACIÓN El área del proyecto se encuentra ubicada: Políticamente

: Región Departamento Provincia Distrito Lugar

: Ayacucho : Ayacucho : La mar : Samugari : Cañapiriato

Geográficamente : Altitud promedio: 810 m.s.n.m. 2.1.

CONTRATISTA El Contratista encargado de la obra es el A & V CONTRATISTAS GENERALES SAC

2.2.

INSPECTOR Ingeniero Maria Alicia Jauregui Saavedra inspector de obra y el Ing. William Arones Baes Supervisor de la obra quienes verifican el cumplimiento de todos los aspectos materia del presente contrato.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


2.3.

ENTIDAD CONTRATANTE Municipalidad Distrital de Samugari

2.4.

CONTRATO DE OBRA El Contrato de Ejecución de obra N°026-2015-MDS/A ha sido suscrito el 12 de enero del 2015 bajo la modalidad de administración indirecta (Suma alzada).

2.5.

MONTO CONTRATADO El monto del contrato es: S/. 1’234,251.25

Nuevos Soles (UN MILLON

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 25/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. 2.6.

FECHA DE INICIO Y TERMINO DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de 180 (Ciento ochenta días calendario.) Fecha de inicio del plazo es el día 09 de Marzo del 2015 Fecha de término Contractual el 04 de setiembre del 2015.

2.7.

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 La AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 se solicita por 30 DÍAS CALENDARIOS - Fecha de entrega de terreno: 27 de Enero - Fecha de Inicio Obra: 09 de Marzo del 2015 - Fecha de término de obra: 04 de Setiembre del 2015

3.

DESCRIPCION DE LA OBRA 3.1.

AMPLIACION DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 La ampliación de Plazo se cuantifica por 30 días calendarios por los siguientes motivos: - Lluvias (Factores Climáticos).


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


3.2. 

PARTIDAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

EXCAVACION PARA CIMIENTO HASTA 1.70MT TERRENO NORMAL (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente).



EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40MT A 1.70MT TERRENO NORMAL (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente).  ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (En Módulos

Aula, Dirección -

Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente).  VIGA DE CONFINAMIENTO (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios Higiénicos y Vivienda docente).  MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:4, J:1.5CM ( En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios Higiénicos y Vivienda docente).  TUBERIA DE PVC SAL 4" (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios Higiénicos y Vivienda docente). 4.

JUSTIFICACION TECNICO LEGAL 4.1.

ANTECEDENTES

4.1.1. DOCUMENTARIO 4.1.1.1 Con fecha 30 del mes Diciembre del 2014, el comité especias adjudico la buena pro de la licitación pública N° 003-2014-MDS/CE en el marco de la Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Modificatorias. Para la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108

CAÑAPIRIATO’’ , a postor A&V Contratistas Generales S.A.C. , con un presupuesto Valor Referencial de S/. 1’234,251.25 (Un millón doscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y uno CON 25/100 NUEVOS SOLES), y plazo de ejecución de 180 días calendarios; cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente acto. 4.1.1.2 Con Fecha 12 del mes de Enero del 2015, se suscribe el contrato de obra por la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO


CAÑAPIRIATO’’ con un presupuesto de S/. 1’234,251.25 (Un millón doscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y uno CON 25/100 NUEVOS SOLES), y plazo de ejecución de 180 días calendarios. 4.1.1.3 Con fecha 27 del mes de Enero del 2015, se realizó la entrega del terreno para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO


CAÑAPIRIATO’’, como consta el acta de entrega de terreno suscrita por representantes de la entidad y el contratista, con un plazo contractual de 180 días calendarios que rige desde el día siguiente de la entrega de terreno. 4.1.1.4 Con fecha 28 del mes de Enero 2015 se presenta a la entidad la CARTA Nº 002 – 2015 – SAMU/RO/A&V C.G. – 2015 en la cual se adjunta el


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


informes sustenta torio para la paralización de obra. 4.1.1.5 Con fecha 09 del mes de Marzo 2015 se da inicio de obra en coordinación con la supervisión. 4.1.2. CUADERNO DE OBRA Mediante los asientos del cuaderno de obra se deja constancia que la zona de trabajo se encuentra en un terreno saturado de difícil acceso que no permite el trabajo en paralelo por lo cual se indica lo siguiente: Que las siguientes partidas fueron afectadas por el clima, como también por el paro de cocaleros, feriados y actividades deportivas de la municipalidad. 

EXCAVACION

PARA CIMIENTO HASTA 1.70MT TERRENO

NORMAL (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente). - Las lluvias imposibilitan las excavaciones. - El terreno se encontró Saturado. 

EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40MT A 1.70MT TERRENO NORMAL (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente). - Las lluvias imposibilitan las excavaciones. - El terreno se encontró Saturado.



ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (En Módulos

Aula,

Dirección - Tópico, Servicios higiénicos y Vivienda docente). - Las lluvias imposibilitan vaciar el concreto. - El terreno se encontró Saturado.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993




VIGA DE CONFINAMIENTO (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios Higiénicos y Vivienda docente). - Las lluvias imposibilitan las excavaciones. - El terreno se encontró Saturado.



MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:4, J:1.5CM (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios

Higiénicos y Vivienda

docente). - Las lluvias imposibilitan el asentando de ladrillo. 

TUBERIA DE PVC SAL 4" (En Módulos Aula, Dirección - Tópico, Servicios Higiénicos y Vivienda docente). - Las lluvias imposibilitan la colocación de tuberías. - El terreno se encontró Saturado. - Las zanjas están saturadas

Ejecución Asiento N° 10 del Residente de Obra con fecha 14/03/2015. En la fecha se tuvo presencia de lluvias y el corte del fluido eléctrico, el cual retraso los trabajos programados para hoy por lo cual se inicia la causal para solicitar la ampliación de plazo Nº01.teniendo una precipitación de 2.1 mm según registro de estación. Asiento N° 19 del Residente de Obra con fecha 20/03/2015. Se tuvo presencia de lluvias que inundaron las zanjas excavadas, dificultando los trabajos programados para el día de hoy, siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01 ,teniendo una precipitación de 6.8 mm según registro de estación Asiento N° 23 del Residente de obra con fecha 23/03/2015. El día de hoy hay presencia de lluvias torrenciales, paralizando trabajos de concreto, encofrado,


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


acero y otros durante ½ medio día. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 66.8 mm según registro de estación. Asiento N° 32 del Residente de Obra con fecha 28/03/2015. Presencia de lluvias en el área, no permiten el vaciado de zapatas del módulo SS.HH. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 22.0 mm según registro de estación. Asiento N° 039 del Residente de Obra con fecha 01/04/2015. La Presencia de lluvias está perjudicando el normal desarrollo de la obra, no permite la eliminación de material y asentado de ladrillo. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 5.2 mm según registro de estación. Asiento N° 040 del Residente de Obra con fecha 02/04/2015. Se tiene lluvias durante todo el día que no permiten el normal desarrollo de la obra la presencia excesiva de lodo no permite la eliminación del material excedente, como tampoco la compactación del material de afirmado. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 042 del Residente de Obra con fecha 03/04/2015. Debido a las constantes lluvias el área de trabajo se encuentra inundada por lo cual el personal tiene que evacuar el agua con baldes. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 7.9 mm según registro de estación. Asiento N° 044 del Residente de Obra con fecha 04/04/2015. Hace mención que por motivos de las lluvias del día no permiten realizar esta partida de forma normal, se tubo lluvias desde las 9:45 a.m. a 11:30 a.m. ocasionando la perdida de medio día de trabajo y complicando las actividades programadas para hoy. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 14.1 mm según registro de estación.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 045 del Residente de Obra con fecha 05/04/2015. Se inicia con la colocación de aceros en viga de confinamiento, como también se inicia con el encofrado de la viga de confinamiento del mismo modulo SS.HH., se inicia con tabiquería de ladrillos en el módulo de vivienda de docentes, como también se realiza el encofrado de columnas en modulo Sala de usos múltiples, se viene realizando el compactado en el interior del módulo. Dirección hasta alcanzar el nivel para vaciado de falso piso con material de afirmado con un espesor de 8” (pulgadas), es importante mencionar que esta partida estuvo paralizada por factores climáticos que no permitieron su ejecución. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 048 del Residente de Obra con fecha 07/04/2015. El Residente de Obra menciona que la presencia de lluvias no permiten la eliminación y acarreo interno de material excedente de los distintos módulos, presencia de lluvias desde las 4:30 a.m. hasta 11:a.m. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 050 del Residente de Obra con fecha 08/04/2015. Se inicia con el encofrado de sobre cimientos en modulo SS.HH. se concluye con la eliminación de material excedente del módulo Aula y se inicia con el compactado de material De afirmado e=8”, se continua con el encofrado de columnas en los módulos aula y sala de usos múltiples, se continua con asentado de ladrillos en el módulo de vivienda docentes y módulo de sala multiusos- cocina-deposito, la presencia de lluvias durante el día no han permitido la eliminación y remoción de material excedente, como también perjudica el asentado de ladrillo en las distintas áreas, ya que el material se encuentra saturado (material De excavación) y no permite una dosificación adecuada para el concreto por el exceso de agua presencia de lluvias de 5:a.m. a 12:p.m. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 7.1 mm según registro de estación.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 051 del residente de Obra con fecha 09/04/2015. Menciona que se tuvo que retirar y voltear el material acolchonado en el módulo. De aula el afirmado se encuentra saturado por lo cual esta partida se encuentra perjudicada por las lluvias. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 4.5 mm según registro de estación. Asiento N° 054 del residente de Obra con fecha 11/04/2015. Informa en la parte final del asiento que hubo lluvias durante el día perjudicando las labores programadas, perjudicando el rendimiento y en función a la intensidad de la lluvia se paran algunas labores según la partida. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 14.1 mm según registro de estación. Asiento N° 055 del Supervisor de Obra con fecha 11/04/2015. En el ítem 4 menciona que se verifica la presencia de lluvia en el lugar de trabajo. Asiento N° 056 del Residente de Obra con fecha 12/04/2015. En la parte final del asiento menciona que las constantes lluvias no permiten un normal desarrollo de la obra perjudicando partidas programadas. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 062 del Residente de Obra con fecha 16/04/2015. Informa en la parte final que las lluvias en el día no permiten realizar trabajos de acarreo y eliminación de material excedente, como también presenta dificultades en el encofrado ya son en altura y presenta un riesgo para el personal de igual forma dificulta trabajos de tabiquería. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 14.1 mm según registro de estación. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 30.5 mm según registro de estación.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 065 del Resiente de Obra con fecha 18/04/2015. Informa que se inician las labores con presencia de lluvias las cuales continuaros hasta 2:30 p.m. dificultando los trabajos programados, se tiene que evaluar el agua acumulada con baldes y otros generando pérdidas de horas hombre. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 068 del Residente de Obra con fecha 20/04/2015. El Residente menciona que las continuas lluvias no permiten realizar partidas programadas y generan retrasos en obra y las partidas más afectadas son acarreo interno de material procedente de excavación, eliminación de material excedente, excavación para cimientos para cerco perimétrico habilitado de acero y encofrado. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 070 del Residente de Obra con fecha 21/04/2015. El Residente de Obra informa que se paralizo los trabajos a partir de las 11:30 a.m. debido a las lluvias de gran intensidad, tanto en encofrado por que la madera es flexible y resbalosa más aun tratándose de trabajos en altura de igual manera el habilitado de acero y su colocación, ya que se usan equipos eléctricos (trazadora) para su habilitación. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 073 del Residente de Obra con fecha 23/04/2015. Informa que las labores se iniciaron a partir de las 10:30 de la mañana debido a la presencia de lluvias muy intensas en el área de trabajo y que se encuentran inundada y saturada con presencia de lodo retrasando el trabajo y el desplazamiento del personal. Se ha retirado el agua con recipientes se habilito nuevamente una zanja de drenaje Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 13.8 mm según registro de estación. Asiento N° 076 del Residente de Obra con fecha 25/04/2015. Informa que hubo presencia de lluvia en el día que no permitieron el normal desarrollo de la obra. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01,


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 078 del Residente de Obra con fecha 26/04/2015. Informa que debido a la presencia de lluvia del día anterior y durante la noche el área de trabajo está inundada con presencia de lodo y se realizan trabajos de eliminación de agua, limpieza de canal de drenaje, y se tiene que retirar material de afirmado por sobresaturación en el módulo Vivienda docente.se continua con trabajos de encofrado, tomando las medidas de precaución del caso por las lluvias, el encofrado realizado en los módulos de aula, dirección-Tópico y sala multiuso. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 080 del residente de Obra con fecha 28/04/2015. Nuevamente las lluvias no permiten realizar los trabajos programados para el día. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 090 del Residente de Obra con fecha 02/05/2015. Informa que se iniciaron las labores con presencia de lluvias ligeras que posteriormente tomaron mayor intensidad,

perjudicando las partidas programadas para el día, no

permitiendo realizar los trabajos de acarreo y eliminación de materiales excedente, no se concluyó con el encofrado programado, entre otras partidas. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 093 del Residente de Obra con fecha 04/05/2015. El residente de Obra menciona que se continúa con la presencia de lluvias y que la presencia de lodos no permite un trabajo normal como tampoco la eliminación de material excedente. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 094 del Residente de Obra con fecha 05/05/2015. Informa que se tuvo presencia de lluvia desde el inicio de las labores hasta las 11:30 a.m. no permitiendo realizar ningún tipo de actividad programada para el día por lo cual viene generando retrasos ,Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 5.2 mm según registro de estación.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 102 del Residente de Obra con fecha 11/05/2015. El Residente informa que se inician las labores con presencia de lluvias que imposibilitan la eliminación de material excedente y dificultan el trabajo de otras partidas. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 43.1 mm según registro de estación. Asiento N° 105 del residente de Obra con fecha 12/05/2015. El Residente hace de conocimiento que se tuvo presencia de lluvias durante la noche de gran intensidad las cuales han saturado el área de trabajo inundando zonas, y el canal quedo saturado y nuevamente se tiene que hacer perdiendo horas hombre. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 31.7 mm según registro de estación. Asiento N° 111 del Residente de Obra con fecha 16/05/2015. En la parte final del asiento menciona que se tubo presencia de lluvias en horas de la tarde dificultando lo trabajos de excavación y otras partidas. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 114 del Residente de Obra con fecha 18/05/2015. Informa que se iniciaron las labores con presencia de lluvias en consecuencia las zanjas del cimiento corrido para el cerco perimétrico están inundadas por el agua de lluvia, el personal tiene que evaluar el agua con recipientes, la madera mojada es resbalosa, el personal destinado a trabajos de encofrado, por la altura tienen un riesgo a una caída se ha reubicado a los trabajos de limpieza de zanja que se ha derrumbado, las lluvias perjudican el avance de la obra. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 116 del Residente de Obra con fecha 21/05/2015. Menciona en la parte final que se tuvo presencia de lluvias en horas de la tarde paralizando los trabajos de excavación y dificultan otras partidas programadas en el día. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 121 del Residente de Obra con fecha 23/05/20105. Informa que se tiene presencia lluvias desde las 11:a.m. hasta las 3:p.m. lo cual nuevamente dificulta el trabajo programado para el día. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 22.9 mm según registro de estación. Asiento N° 126 del Residente de Obra con fecha 26/05/2015. En la parte final del asiento menciona que se tuvo presencia de lluvias en horas de la tarde a partir de las 2:30 p.m. Que inicio una lluvia intensa que no permitió continuar con los trabajos programados. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 130 del Residente de Obra con fecha 29/05/2015. Menciona que se contó con presencia de lluvias durante el día generando lentitud en el proceso de vaciado por un tema de seguridad. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 142 del Residente de Obra con fecha 06/06/2015. En la parte final del asiento el Residente de Obra informa que se tuvo que paralizar la obra durante la constatación policial según el ambiente que iba constatando. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 173 del Residente de Obra con fecha 26/06/2015. En la parte final del asiento menciona que hubo presencia de lluvias. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 179 del Residente de Obra con fecha 02/07/2015. Menciona que se inició los trabajos con presencia de lluvia que duraron desde las 5:a.m. hasta 11:a.m. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, teniendo una precipitación de 2.1 mm según registro de estación.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Asiento N° 183 del Residente de Obra con fecha 04/07/2015. Menciona que hubo presencia de lluvias desde 6:a.m. hasta 10:30 a.m. retrasando los trabajos programados. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 184 del Supervisor de Obra con fecha 04/07/2015. Menciona que se verifico la presencia de lluvias en la zona de trabajo. Asiento N° 186 del Residente de Obra con fecha 06/07/2015. El parte final de este asiento menciona que los trabajos se retrasaron por la presencia de lluvias en las horas de la mañana (5:a.m. – 11:a.m.). Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 192 del Residente de Obra con fecha 10/07/2015. El Residente menciona que se tuvo que paralizar la obra a ½ día para participar en las actividades deportivas organizado por el municipio de Samugari. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 211 del Residente de Obra con fecha 22/07/2015. Menciona que debido al paro de los cocaleros también se perdieron horas de trabajo por la no llegada a tiempo de los materiales. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01. Asiento N° 250 del Residente de Obra con fecha 11/08/2015. El Residente informa que se inició las labores con presencia de lluvia las cuales dificultaron los trabajos como el desencofrado de la vereda frontal del Módulo Vivienda Docente y los trabajos de tarrajeo y encofrado de columnas y vigas. Siendo causal para solicitar la ampliación de plazo Nº 01, Asiento N° 251 del Residente de Obra con fecha 12/08/2015. Menciona que debido a la presencia de lluvias por la mañana se retrasó algunas partidas.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993




De los Asiento ya descritos se genera la AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 por un total de 30 días calendarios para la ejecución de, los trabajos mencionados, en concordancia con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la programación y ejecución de obra vigente:

1.

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2 “Atraso en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad”. Estos acontecimientos hacen que se solicite UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO por 30 DIAS CALENDARIOS los mismos que lo estaremos sustentando en los plazos de ley. 4.2.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Para la correcta ejecución de los trabajos debemos de seguir el proceso constructivo para cada partida, verificando el clima para su correcta ejecución, caso contrario esto generara trabajos adicionales y retrasos en la culminación de la obra. CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO La causal de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01 se solicita por las lluvias, el cual genero atraso en el cumplimiento de su contrato por causas no atribuibles al contratista”, lo cual ha hecho que las demás partidas ya mencionadas, se vean afectadas. Además el inicio de la temporada de las lluvias, el mal estado del terreno, el espacio reducido para el área de trabajo y vías de acceso, generan una baja en el rendimiento de los trabajos hasta menos del 50%, la aplicación al presente caso el art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ítem 1 “atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” y el ítem. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

4.3.

JUSTIFICACIÓN LEGAL


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


1. Base legal 1.1. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Art. 41º Prestaciones adicionales, Reducciones Y Ampliaciones. “El contratista puede solicitar las ampliaciones de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobadas y que modifiquen el cronograma contractual”. 1.2. Art. 200º Causales De Ampliación De Plazo, del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, D.S. Nº 184-2008EF, modificado por D.S. Nº 138-2012-EF. 1.3. Artículo 201 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo Nº 1017, D.S. Nº 184-2008-EF, modificado por D.S. Nº 138-2012-EF. De acuerdo al 5 párrafo, “en tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado de obra, la entidad podrá otorgar Ampliación de Plazo Parcial”.

2. Requisitos 2.1. Presentación de Expediente de Ampliación de plazo. 2.2. Sustentos de la ampliación de plazo. 3. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado, cuando las causales que lo motivan, modifican el calendario de avance de obra vigente.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


3.1. Durante la ocurrencia de la causal que motivan a la ampliación de plazo o compensación por variaciones, el contratista por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 3.2. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la causal, el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante la supervisión, siempre que la demora haya afectado el calendario de avance vigente; en caso que la causal invocada pudiera superar el plazo vigente del plazo

contractual. El expediente deberá

contener como mínimo lo siguiente: 3.2.1. Copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencia el origen y ocurrencias de las causales que motivan la ampliación de plazo. 3.2.2. Sustentación técnica y legal de la ampliación de plazo solicitada. 3.2.3. Cronograma técnico y legal de la ampliación de plazo solicitada. 3.2.4. En el caso que la ampliación de Plazo, ocasione el reconocimiento de gastos generales variables, estos deberán ser sustentados, de acuerdo a los Gastos Generales Variables considerados en la oferta del contratista. 3.3. Dentro de los 7 días

posteriores a la recepción de la solicitud del

contratista, la supervisión emitirá un informe técnico legal expresado su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo, sustentada en un análisis técnico y legal, en original y dos copias, recomendando las acciones de seguir. 3.4. La Oficina de Administración y Finanzas (OAF), en el plazo de un (1) día trasladará la solicitud a la oficina de Planeamiento, Presupuesto y


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


seguimiento (OPPS), en el plazo máximo de dos (02) días emitirá el documento oficial que acredite la disponibilidad presupuestal. 3.5. La Oficina de Planeamiento, Presupuestario y Seguimiento (OPPS), en el plazo máximo de do (02) días emitirá el documento oficial que acredite la disponibilidad presupuestal. 3.6. El contratista una vez que recepcione la notificación de la ampliación de plazo, tendrá máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha. 3.7. Las controversias relacionadas con la ampliación de plazo, solo podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días posteriores la comunicación de la decisión de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Ejecución de Obra. 4. SUPLETORIAMENTE ES DE APLICACIÓN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 4.1

Artículo 196.-

Consultas sobre ocurrencias en la obra:

Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda. Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no requieran de la opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas para los contratos de diseño de la obra original, el compromiso de atender consultas en el plazo que establezcan las Bases. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en el párrafo anterior, la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista, por la falta de absolución de la misma. Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra.

4.2

Artículo 200.-Causales de ampliación de plazo De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 4.3

Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total. En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo, a fin de permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado. La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El inspector o


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión. EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 051 – 2014 /OL/MDP/HVCA: En concordancia con la ley de contrataciones del estado: 

Plazos El Contratista se obliga a ejecutar la obra en materia de este contrato, en un plazo de 180 (Noventa) días calendarios. “El plazo solo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. Artículo 200º Causales de ampliación de plazo, de conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 5.

CUANTIFICACIÓN DE LA AMPLIZACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01. Según lo establecido en el artículo Nº 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Las causales anteriormente mencionadas requieren la solicitud de Ampliación de Plazo, para la ejecución de las partidas pendientes, toda vez que se requiere de mayor tiempo de trabajo, para la ejecución de las partidas pendientes; lo que ocasiona nuevamente el tener que implementar de la logística necesaria para la culminación de las estructuras. A continuación se presenta un cuadro resumen de los días y las causales por las que se solicita la Ampliación de Plazo Parcial Nº 01. DESCRIPCIÓN

DIAS

EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40MT A 1.70MT TERRENO NORMAL

30 DIAS CALENDARIOS

ZAPATAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2

30 DIAS CALENDARIOS

VIGA DE CONFINAMIENTO

30 DIAS CALENDARIOS

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:4, J:1.5CM

30 DIAS CALENDARIOS

TUBERIA DE PVC SAL 4"

30 DIAS CALENDARIOS

EXCAVACION

PARA CIMIENTO HASTA

1.70MT TERRENO NORMAL


30 DIAS CALENDARIOS

Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Las causales anteriormente mencionadas generan una solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por 30 días

De la Solicitud De conformidad a lo sustentado y cuantificado, SOLICITAMOS AMPLIACIÓN DE PLAZO por 30 días calendarios, por las causales: Por las causales de ampliación de plazo que se encuentra enmarcados en el art. 200 del RLCE Contrato de Ejecución de Obra N° 051 – 2014 /OL/MDP/HVCA Reglamento de la ley de Contrataciones del estado en: Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. 4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

6.

CUMPLIMIENTO LEGAL DEL RESIDENTE Amparados en el artículo 41 de la ley de contrataciones, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactada por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. 1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2.- Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada. Por lo cual el contratista solicita la primera ampliación de plazo por causales ajenas a su voluntad por un plazo de 30 días calendarios por causales de la presencia de lluvias que no permiten la ejecución normal de los trabajos expuestos a la intemperie. Generando AMPLIACION DE PLAZO Nº01 por un total de 30 dc para la ejecución de, los trabajos mencionados, en concordancia con el artículo 41° de la Ley. Tiempo total solicitado de Ampliación de Plazo Parcial Nº01 - 30 días calendarios.

7.

CONCLUSIONES 

Supletoriamente, el Artículo 200 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece las causales por las cuales procede la ampliación de plazo. 1.- Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.



El Artículo 201 del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado, establece los procedimientos y plazos para la solicitud de ampliación de plazo, los causales han sido cumplidos.



Se solicita la Ampliación de Plazo Nº 01 con 30 días calendarios dejando la fecha de culminación abierta, hasta culminada la causal.


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


ANEXOS 




CUADRO DE CUANTIFICACION DE DIAS SOLICITADOS



AMPLIACION DE PLAZO N° 01



COPIA DEL CUADERNO DE OBRA - Resumen de eventos






PANEL FOTOGRÁFICO


Teléf. Celular #957575400 – #990418993




Teléf. Celular #957575400 – #990418993


CUADRO DE CUANTIFICACION DE DIAS SOLICITADOS


Teléf. Celular #957575400 – #990418993

3 0D ia sd eL lu v iaq u ea t r a z a n lae je c u

OB

C a s o fo rtu ito o fu e rz am a y o r d e

FE C H A

0 4 /0

A tra s o sy /op a ra liz a c io n e sp o r c

INIC IO D E OB R A

D E OB R A

C ONT R A E T N O T R E G AD E

FE C H A D E FIR MA D F E E C H A D E

PAR AL IZ AC ION

0 9 /0 3 /2 0 1 5 1 2 /0 1 /2 0 2 1 7 5 /0 1 /2 0 1 5

L luvia s3 0 dias C a lenda rios

L L U V IAS



Teléf. Celular #957575400 – #990418993


AMPLIACION DE PLAZO


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


COPIA DEL CUADERNO DE OBRAResumen de eventos Sustentatorios


Teléf. Celular #957575400 – #990418993




Teléf. Celular #957575400 – #990418993


PANEL FOTOGRÁFICO


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01 Se observa el terreno saturado



Teléf. Celular #957575400 – #990418993




Teléf. Celular #957575400 – #990418993



FOTO N° 05: Se observa el terreno saturado


Teléf. Celular #957575400 – #990418993


FOTO N° 06: Se observa el terreno saturado



Teléf. Celular #957575400 – #990418993


FOTO N° 08 se observa el terreno saturado CARTA Nº 009 – 2015 – SAMU/RO/A&V C.G. – 2015 Samugari, 21 de Agosto del 2015 SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI SAMUGARI.ATENCION

:

ING. WILLIAM ARONES BAES SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO

: PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN N° 05 – MES JULIO 2015

REFERENCIA : OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108 CAÑAPIRIATO” Me es muy grato dirigirle el presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente: En mi condición como Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 06 COMUNIDADES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SAMUGARI – LA MAR – AYACUCHO – ITEM II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE I.E.I. N° 425 – 108 CAÑAPIRIATO”. Por la presente hago entrega de la ampliación de plazo, la cual contiene informe y documentación sustentadora para que procesa la ampliación de plazo. Esperando su evaluación y atención sin otro particular me suscribo de Ud., reiterándole los sentimientos de mi especial deferencia. Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. Atentamente

___________________________ Arq. Hernán Chanca Llacta


_________________________ Lic. José Guerra Urruchi

Teléf. Celular #957575400 – #990418993


Residente de Obra

Representante Legal

c.c. Mun. Dist. De Samugari Inspector Archivo


Teléf. Celular #957575400 – #990418993

Ampliación de Plazo n.001

Recommend Documents