Tdr Voladura

PROYECTO ESPECIAL: MEJORAMIENTO

Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC

BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VOLADURA V OLADURA DE ROCA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC”

CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 172010/FOSBAM

TAMBOBAMBA, AGOSTO DEL 2010

Convenio Nº 17-2010/FOSBAM 17-2010/FOSBAM

E-mail : [email protected]

1



CAPÍTULO I 1.

GENERALIDADES

1.1

ENTIDAD CONVOCANTE ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Cotabambas Tambobamba, en merito al Convenio Nro.17-2010/FOSBAM.

1.2

DOMICILIO Plaza de Armas s/n, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac.

1.3

OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la convocatoria es contratar a una empresa y/o persona natural para el servicio de alquiler de CONTRATACION DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC” - APURÍMAC”

1.4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL LAS BAMBAS – “FOSBAM”

1.5

VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a

S/. 3 485,920.00 (Tres Millones cuatrocientos ochenta y cinco Mil Novecientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de Ley y ’ ’

,

cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto del 2010. El límite es valor referencial total que ascienden a:

Nº

DESCRIPCION DE INSUMOS

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO CANTIDAD UNITARIO

VALOR REFERENCIAL

01

VOLADURA DE ROCA FIJA

M3

185420

14.86

2,755,341.20

02

VOLADURA DE ROCA SUELTA

M3

40114

12.50

501,425.00

VOLADURA DE ROCA SUELTA PARA CUNETAS

M

5120

13.50

69,120.00

VOLADURA DE ROCA FIJA PARA CUNETAS

M

9760

16.40

160064.00

03 04

3,485,920.00

Las propuestas que excedan en más valor del valor referencial del cien por ciento (100%), serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.

1.6

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. El plazo máximo de ejecución del contrato derivado del presente CONCURSO es de ciento veinte (120) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato, siendo de aplicación la penalidad considerada en la Proforma de Contrato (Capitulo V) de estas BASES.

1.7

SISTEMA DE CONTRATACION (por por Metro El presente proceso se rige por el SISTEMA DE COSTOS UNITARIOS, ( Cúbico Cú bico de voladu ra de roc a para el caso de explanación y por Metro Lineal para



2



las cunetas) de acuerdo con los términos de referencia de las presentes bases y con

lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El requerimiento está sustentado en los Términos de referencia del área usuaria, que se detalla en el Capítulo III de las presentes Bases.

1.9

BASE LEGAL • Decreto Legislativo Nº 996, que Aprueba el Régimen Aplicable a la Utilización de los Recursos provenientes de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada en la Ejecución de Programas Sociales. • Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996, que Aprueba el Régimen Aplicable a la Utilización de los Recursos provenientes de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada en la Ejecución de Programas Sociales. Que establece en sus artículos 8º “Prioridades, los recurso del Fondo deberán ser destinados de acuerdo a las prioridades de primer y segundo orden”, Articulo 9º “el 85% del Fondo será destinado al financiamiento de proyectos de carácter social a favor de la población de la zona de influencia” y el Artículo 19º “la ejecución de proyectos con recursos del fondo se sujetaran a la legislación que resulte aplicable. • Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Asociación Civil “Fondo Social Las Bambas” – – FOSBAM, aprobado en el IX Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social Las Bambas – Bambas – FOSBAM. FOSBAM. • La prestación del servicio materia de la presente Adjudicación, se efectúa con cargo a los Recursos del FOSBAM, por lo que, No resulta de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado, normas reglamentarias y complementarias, aprobadas por Decreto Ley Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ni ninguna otra norma complementaria, reglamentaria o conexa a las mismas. • Convenio Nro.17-2010/FOSBAM. • Expediente Técnico “Mejoramiento y Construcción carretera Ccolca – – Kutuqtay, provincia de Cotabambas – Cotabambas – Apurimac. Apurimac. Las referidas normas incluyen sus modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.10

respectivas

disposiciones

ampliatorias,

ANTECEDENTES • Con Acta de la VII Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Civil Fondo Social Las Bambas, de fecha 04 de Junio del 2009, ratificado en la VIII Sesión de Directorio Directorio del Fondo Social Las Bambas de fecha 14 de Julio del 2009, en el que se aprueba la Priorización de Proyectos a Ejecutarse para el presente año en el que se encuentra el presente presente Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC”. – APURÍMAC”. • Requerimiento del Área Usuaria, con Informe Nº 01-2010-YMFV/ 01 -2010-YMFV/ del Residente de obra del Proyecto precitado. • Términos de Referencia que establece establec e de manera clara y concisa las especificaciones técnicas a las que debe basarse el objeto del presente contrato.



3



CAPITULO II 2.

ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ETAPAS DEL PROCESO Convocatoria (01 día)

07 de Setiembre del 2010, en un diario de circulación nacional, El Chaski y página web del FOSBAM. www.fosbam.org

Registro de Participantes (01día)

08 de Setiembre del 2010 desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas

Formulación de consultas y observaciones (01 día)

09 de Setiembre del 2010 desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas

Absolución de consultas, observaciones e Integración de Bases (01 día) Presentación de Propuestas y Apertura de sobres en acto público Otorgamiento de Buena Pro (mismo día)

2.2

2.3

FECHAS

10 de Setiembre del 2010

4 09:00 horas del día 15 de Setiembre del 2010 15 de Setiembre del 2010.

. CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Asociación Civil Fondo Social Las Bambas - FOSBAM.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El Registro de participantes se efectuará conforme a las fechas programadas en el cronograma del proceso de selección. • El registro de participantes se realizará en el Auditorio del local Institucional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas sito en plaza de armas s/n, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac en las fechas y horario señalado en el cronograma. • El registro de participantes también podrá realizarse al siguiente correo electrónico: [email protected] el mismo que se encuentra habilitado para tal fin al cual deberá adjuntar el documento escaneado del formato de registro debidamente firmado . Al registrarse, el participante deberá señalar como mínimo la siguiente información, indicando el proceso al que participa: • Nombre o Razón social de la Empresa postora. • Número de R.U.C., • Representante Legal,

Convenio Nº 17-2010/FOSBAM




• Domicilio Legal, • Correo electrónico, • Teléfono. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM, en caso que el participante solicite que adicionalmente, se le notifique electrónicamente; deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto notificaciones que deban realizar indicando el proceso en el que participa.

2.4

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por el periodo de un (01) día hábil, contado desde el día siguiente de vencido el plazo del registro de participantes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM. . Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante Mesa de Partes instalada en el Auditorio del local Institucional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas sito en plaza de armas s/n, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, en las fechas señaladas en el cronograma, debiendo estar dirigida al Comité Especial, especificando el proceso al que se presenta. •

También

podrá

realizarse

al

siguiente correo electrónico: cm_c_ccolca_kutuqtay@ hotmail.com el mismo que se encuentra habilitado para tal fin, para lo cual deberá adjuntar el escaneado de la ficha de registro de participantes debidamente firmado por el postor y/o representante Legal la cual deberá contar con la legalización de firma por notario.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. CORREO DE CONTACTO: [email protected] Ing. Yuri Miguel Figueroa Velásquez Presidente del Comité Especial Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico al momento del registro de participantes y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar.

2.5

2.6

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante del expediente del proceso de adquisición y serán publicadas en la página web del FOSBAM (www.fosbam.org). INTEGRACION DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no



5



se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna. Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases, comunicarlas a todos los postores inscritos y publicarla en la página web del FOSBAM (www.fosbam.org).

2.7

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 2.7.1

Forma de presentación de Propuestas. Las propuestas se presentarán en la Oficina de Partes instalada para el proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC” , sito instalada en el Auditorio del local Institucional de la Municipalidad Provincial de Cotabambas sito en plaza de armas s/n, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, Apurímac, en la fecha y hora señalada en el cronogram a.

2.7.2

Presentación de Propuestas y Apertura de Propuesta Técnica: Los actos de presentación de propuestas, apertura de sobres y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarán a cabo en Acto PÚBLICO, en concordancia con el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM. Las personas naturales o jurídicas podrán concurrir por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal. Las propuestas se presentarán en original y dos copias las cuales estarán contenidas en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Nº 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Nº 02), rotulados de la siguiente manera:

SOBRE Nº 01 Señores Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba Att.: Comité Especial

CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 172010/FOSBAM Objeto del proceso:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC” . SOBRE N° 01: PROPUESTA TECNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR



6



SOBRE Nº 02 Señores Municipalidad Provincial de Cotabambas – Tambobamba Att.: Comité Especial

CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCTCONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM Objeto del proceso: CONTRATACION DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC”. SOBRE N° 01: PROPUESTA ECONOMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor en todas sus hojas y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (1). Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor en todas sus hojas y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (1). Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, en acto público. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases y el Reglamento. De no ser así, se devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada.



7



2.8

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Se presentarán en un (1) original y dos copias. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: a) Ficha de registro de acuerdo a formato de las presentes bases, en caso de registro vía web el Documento físico el cual fue escaneado y enviado al correo para el registro) b) Copia simple de los documentos constitutivos del Postor de acuerdo a la legislación de origen y de los poderes del representante y copia de inscripción en la SUNAT en el régimen general. c) Copia simple de la Constancia vigente de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Servicios. d) Carta de presentación y Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. Anexo Nº 001. e) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de las Bases. Anexo Nº 002. f) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM. Anexo Nº 003. g) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según Anexo N° 004. h) Declaración jurada del plazo de ejecución del servicio convocado. Anexo Nº 005. i) Declaración jurada del plazo de ejecución del inicio de actividades. Anexo Nº 006. j) Declaración Jurada de Experiencia referida al postor según Anexo Nº 007 y Anexo Nº 008. k) Carta de autorización de presentación de propuesta. Anexo Nº 009. l) Ficha de verificación de operatividad y disponibilidad de las Maquinarias a ofertar para cumplimiento del servicio, suscrito por el residente de obra. Anexo Nº 011. Esta ficha corresponderá a todos y cada uno de los equipos ofertados para el cumplimiento del servicio siendo dicha ficha requisito de admisibilidad de la propuesta técnica. m) Carta de autorización para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor en el Banco de la Naciónn) Copia de la ficha RUC. o) Declaración Jurada de mantener su oferta durante el proceso de selección en caso de resultar favorecido y que se somete a la posibilidad de ser VETADO PARA CONTRATAR CON EL FOSBAM Y CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS en caso de ser favorecido con la Adjudicación del presente proceso y su posterior desistimiento a firmar el contrato. p) Copia Simple de Cinco (05) Resoluciones Directorales de autorización para compra de explosivos emitidas por DICSCAMEC q) Copia de Autorización vigente de Polvorín para el almacenamiento de Explosivos y accesorios de voladuras. r) El postor deberá acreditar la experiencia del personal propuesto Como experto en voladura de rocas, adjuntar su currículum vitae Documentado, con autorización de DISCAMEN de cada uno. con Experiencia mínima de 03 años. s) Copias simples de documentos que acrediten posesión de compresoras, vehículos y herramientas de conformidad a los Requerimientos Técnicos Mínimos. t) Constancia de visita a obra acreditado por el Residente de Obra. Los postores deberán realizar una visita previa al terreno sobre el cual se va a ejecutar el servicio una inspección que les permita verificar el acceso directo, condiciones de trabajo, transito y reglamentaciones de la zona. La visita a la obra se llevara acabo el primer día hábil siguiente a la Integración de Bases, a las 08:00 a.m. (hora exacta). No habrá otra fecha ni hora los postores



8



están convocados en la siguiente dirección: sede de la Municipalidad Provincial de Cotabambas Plaza de armas S/N Tambobamba. El participante deberá ser representado por el representante Legal de la Empresa previa identificación con DNI, y documento que lo acredita como tal. Así mismo al finalizar la visita se les entregara una constancia de visita a la zona de trabajo, siendo dicha constancia un requisito de admisibilidad de la propuesta técnica. u) Declaración Jurada de no contar con Penalidades y Resolución de contratos a la fecha, así mismo no encontrarse inmerso en problemas Jurídicos con el Estado v) Copia de Constancia de no haber tenido accidente ni problemas con la DICSCAMEC en el uso o manejo de material y/o insumos explosivos, con una antigüedad no mayor de tres (03) meses. w) Constancia de pago de SCTR (seguro complementario de trabajo de riesgo) x) Declaración Jurada indicando que el CONTRATISTA se hará cargo de todas las responsabilidades en materia de posibles accidentes que puedan Producirse en la Obra, en cuanto a personal y Maquinaria. y) Relación de maquinaria y equipo con las respectivas características con que cuenta (Compresoras, etc.), los cuales serán puestos en la ciudad del Cusco. (la empresa ganadora de la buena pro deberá de presentar los documentos originales antes de la firma del contrato, a la solicitud de la Municipalidad Provincial de Tambobamba). z) Relación de personal propuesto para el servicio; por equipo 02 operadores (de acuerdo al cronograma acelerado de avance de obra se requiere trabajar en doble turno). aa) La persona ó empresa postora, deberá acreditar que dispone de camioneta propia o alquilada para la atención de desperfectos y mantenimiento del equipo.

La no presentación de alguno de los requisitos acarreará la eliminación de la empresa postora. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre N° 2, deberá contener la Propuesta Económica en una original y dos copias, con la siguiente información obligatoria: La oferta económica del servicio; será en nuevos soles y hasta con dos decimales, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio. Por lo tanto, la Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. Anexo Nº 009. El plazo de vigencia de la seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (02) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas.

2.9

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas, por cada ítem, son las siguientes: Propuesta Técnica: 100 puntos Propuesta Económica: 100 puntos

2.9.1

Evaluación Técnica Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Capítulo III de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos se considerarán como no admitidas. Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes



9



correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2.9.2

Evaluación Económica Si la propuesta económica excede el valor referencial en 110% y es menor al 90%, se tendrá por no presentada. La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: Pi

=

Donde: i = Pi = Oi = Om = PMPE =

2.9.3

2.10

Om x PMPE Oi Propuesta Puntaje de la propuesta económica i Propuesta Económica i Propuesta Económica de monto o precio más bajo Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

Determinación del Puntaje Total Una vez calificadas las propuestas durante la evaluación técnica y económica se determinará el puntaje total de las mismas, por ítems. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: PTPi

=

c1 PTi + c2 PEi, Donde:

PTPi PTi PEi c1 c2

= = = = =

Puntaje total del postor i Puntaje por evaluación técnica del postor i Puntaje por evaluación económica del postor i Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.80 Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.20

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 44, del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. Para el otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

2.11

DEL CONTRATO Una vez que se dio el otorgamiento de la Buena Pro, se procederá conforme a los



10



plazos y procedimientos para suscribir el contrato establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM, según Capitulo V de las presentes bases. El contrato será suscrito por la Municipalidad Provincial de Cotabambas Tambobamba a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el Ganador de la Buena Pro, tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del FOSBAM. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, lo siguiente: • Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el FOSBAM. • Garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto total del contrato, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última entrega de bien o servicio. • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. • Copia del DNI del Representante Legal • Copia de la Vigencia de poder del representante legal de la empresa. • Copia de constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente Actualizado. • Copia de RUC de la Empresa • Declaración jurada indicando el número de cuenta interbancaria (CCI).

2.12

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Las garantías a utilizarse serán las cartas fianzas, que debe presentar el proveedor debiendo ser incondicionales, solidarios, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos.

2.13

EJECUCION DE GARANTIAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de l FOSBAM.

2.14

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en los plazos del contrato y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad al Reglamento de Adquisiciones y contrataciones del FOSBAM

2.15

FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO La contraprestación que deriven de los servicios contratados será abonada una vez que el ingeniero residente de obra apruebe la prestación del servicio y se haya realizado la valorización de obra correspondiente. Los pagos se efectuarán dentro del plazo de diez (10) días calendario computados desde la presentación de los comprobantes pago y aprobado el informe de procedencia de dicho pago emitida por el ingeniero residente de obra. El pago será cancelado obligatoriamente a través de un cheque o del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada por el ganador de la Buena pro al momento de suscribir el contrato. Durante la vigencia del contrato los precios se mantendrán fijos y no estarán sujetos a reajuste alguno.



11



12





CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TECNICAS 3.1 CANTIDAD DEL SERVICIO

UNIDAD Nº

DESCRIPCION DE INSUMOS

DE MEDIDA

CANTIDAD

1

VOLADURA DE ROCA FIJA

M3

185420

2

VOLADURA DE ROCA SUELTA

M3

40114

3

VOLADURA DE ROCA SUELTA PARA CUNETAS

M

5120

4

VOLADURA DE ROCA FIJA PARA CUNETAS

M

9760

3.2. CONDICIONES DEL SERVICIO

El servicio de voladura de roca fija y suelta se realizara en la obra: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC” 1. La prestación del servicio será continua y en doble turno, realizándose cuando lo solicite el residente de obra con una antelación de 04 días indicando el sector en el cual se realizara la voladura.

2. El contratista deberá comprometerse a movilizar sus equipos e iniciar sus actividades contratadas mediante el presente proceso en un plazo máximo de 02 días después de la firma del contrato. ANEXO 006. 3. Todos los materiales para la perforación y disparo objeto del servicio será proporcionado por el contratista, así como también los insumos que son necesarios para la operatibilización de la maquinaria y equipo del contratista, al igual que los costos de reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipo corren por cuenta absoluta del contratista. 4. La compra, transporte, almacenamiento y uso de los explosivos en la referida Obra cuentan con todas las autorizaciones de acuerdo a norma (DISCAMEC), Bajo responsabilidad del contratista, el cual no exime de la responsabilidad penal y/o civil que pudiera generar su incumplimiento. 5. El contratista es responsable en el uso y Transporte del material explosivo hasta la Obra, frente a cualquier circunstancia a que hubiere lugar, para ello contará con las medidas de seguridad correspondiente. 6. La determinación del volumen y tipo de voladura será mediante el plano de levantamiento topográfico preliminar elaborado por la residencia y presentado al contratista para conocimiento y conformidad, teniendo como referencia el expediente técnico aprobado.



13



7. Para la firma del contrato el postor deberá presentar póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo y contra accidentes. 8. El sistema de seguridad para la ejecución del servicio corre por cuenta del Contratista, el mismo que deberá ser aprobado por el Ingeniero Residente de Obra y Supervisor de Obra. 9. Cualquier actividad o detalle no contemplada dentro de los planos o especificaciones técnicas, deberán ser ejecutadas en concordancia con las normas técnicas vigentes sobre la materia o las especificaciones del Residente de Obra y Supervisor de Obra. 10. El servicio de ninguna manera significará una relación laboral entre el Contratista y la Municipalidad, ni con ninguno de su personal. Sin embargo, tanto el Residente como el Supervisor de Obra tiene la absoluta potestad de ordenar el retiro de la obra de cualquier persona, equipo o maquinaria por parte del contratista, que a su juicio perjudique el avance de los trabajos en obra o no cumpla con lo indicado en las especificaciones técnicas correspondientes.

11. La ejecución del servicio comprende las siguientes actividades: Movilización y desmovilización de los equipos requeridos para el cumplimiento del Servicio adjudicado. Perforación y voladura de rocas de acuerdo a los planos y especificaciones del Expediente Técnico de la Obra o especificaciones del Residente de Obra y Supervisor de Obra (Este condición podrá ser mejorada por el Postor). Cumplimiento de normas de seguridad, higiene y medio ambiente. Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo al plazo ofertado por el contratista. Durante la ejecución de los trabajos el contratista o su representante deberá reportar permanentemente los avances del servicio al Residente de Obra. La recepción del servicio será efectuada por los ingenieros Residente de Obra y Supervisor, siendo quienes otorguen la constancia de conformidad, luego de que el servicio contratado sea entregado, esta constancia será refrendada por el Titular de la Municipalidad Provincial de Cotabambas

3.3 REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS 3.3.1 DEL POSTOR a. Copia de la Licencia de Autorización de Funcionamiento. b. Copia Simple de constancia de los Vehículos para transportar explosivos y accesorios. Como mínimo deberán contar con lo siguiente: 02 vehículos del postor para el transporte de explosivos y accesorios. Los vehículos deberán tener las constancias emitidas por DISCAMEC; y también deberán de estar referidas al postor. Además los conductores de los vehículos deberán contar con licencias de manipuleo de explosivo. entiéndase como accesorios los siguientes: mecha de seguridad, fulminante, mecha rápida, detonador, cordón detonante, retardo para cordón detonante. c. Copia de Autorización vigente de Polvorín para el almacenamiento de Explosivos y accesorios de voladuras. d. El postor deberá acreditar haber realizado servicios objeto de la convocatoria en los últimos tres (03) años, para lo cual deberá presentar copia simple de los contratos y conformidad de los servicios u Orden de Servicios y su respectiva conformidad y/o factura siendo el mínimo la mitad (0.5) veces el valor referencial. e. Presentar un plan de contingencia contra posibles Accidentes en el manejo de explosivos



14



f. Copia del libro de registro de movimientos y consumo de explosivos, emitido por la DISCAMEC vigente debidamente actualizados (mínimo 03 movimientos en el presente año). g. Copia de Certificado de no haber tenido accidente ni problemas con la DICSCAMEC en el uso o manejo de material y/o insumos explosivos, con una antigüedad no mayor de tres (03) meses. h. El personal deberá contar con seguro contra trabajo de riesgo SCTR i. Declaración Jurada donde el postor se hará responsable por la entrega no autorizada o por el uso indebido de cualquier explosivo.

3.3.2 DEL PERSONAL a) RESIDENTE DE OBRA - Título Profesional en Ingeniería de Minas o Civil, colegiado mínimo 05 años, sustentar con copia de diploma de colegiatura - Cursos de post grado o maestría en geotecnia y transportes, presentar documentación sustentatoria - Cursos de Supervisión y/o residencia de obras, presentar certificado o constancias. - Cursos de Gerencia, administración y/o planeamiento de obras, presentar certificados o constancias. - Inspector técnico de seguridad, acreditado por INDECI, presentar carné y/o Resolución Directoral. - Ser empleado de la empresa postora, presentar planillas y boletas de pago donde se demuestre vinculo laboral de por lo menos 01 año. - Carta de compromiso del Especialista, indicando el tiempo en la cual desempeñara dicha función. - Copia de licencia de Manipulador de explosivos. - Habilidad profesional.

b) INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA - Título Profesional de Ingeniero Industrial, colegiado mínimo 05 años. - Estudios de Post Grado o especialidad en Ingeniería Civil. - Ser empleado de la empresa postora, presentar planillas y boletas de pago donde se demuestre vinculo laboral de por lo menos 01 año - Contar con licencia de manipulación de explosivos. - Habilidad profesional.

c) TECNICOS 08 Personales Especializados para perforación y manipuleo de explosivos, el cual debe contar con la autorización de la DISCAMEC. (Licencia para Manipulador de Explosivos) a nombre de la empresa postora mínimo 03 meses en planillas

4.3.3 EQUIPO MINIMO Los trabajos se ejecutaran en altura a más de 3500 msnm, se requiere el equipo mínimo siguiente: 08 Compresoras Neumáticas, mínimo 08 martillos, con 1000 mts. de manguera; la capacidad y propiedad de las comprensoras y martillos será sustentado con copia de factura o compromiso de alquiler de equipo. Camioneta 4 X 4 (máximo 03 años de antigüedad) para transporte de conexos (propio)



15



Camión (máximo 03 años de antigüedad y mínimo 4 tn.) para el transporte de dinamita (propio) El contratista debe disponer de maquinaria, equipo técnico y movilidad para auxilio mecánico Y traslado de explosivos las 24 horas del día. Cuando las maquinarias y equipos se malogren, el contratista deberá repararla o sustituirla por otra de igual característica en un plazo no mayor de 72 horas, pasado este plazo y al no haberse cumplido con la reparación y/o sustitución correspondiente al proveedor se le aplicara una penalidad por cada día de atraso de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.4 REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS Todo concepto de tributos, impuestos de Ley, Perforaciones, Material Explosivo y Accesorios, Equipos “Compresoras, Martillos, mangueras y Barrenos”, Herramientas, Combustibles, Manipuladores - Operadores, Movilización y Desmovilización de Equipos, Transporte de Explosivos, Seguros, Dirección Técnica, costos laborales y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El contratista será responsable ante cualquier accidente de su personal y maquinaria. Asimismo será de su responsabilidad brindar seguridad a sus equipos y material explosivo en un Polvorín propio y/o alquilado el mismo que estará con autorización vigente.

NOTAS: El Equipo y maquinaria Propio se sustenta con copia simple de los Comprobantes de Pago (Facturas o similares). Todos los equipos y maquinarias serán puestos a disposición de la Obra en óptimas condiciones de operación, debiendo contar con Pólizas de Seguro contra todo riesgo. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO Con relación a la medición y forma de pago del servicio prestado, se debe precisar que el volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material, de acuerdo a las prescripciones indicadas en la presente especificación, y a las secciones transversales indicadas en los planos del proyecto, verificados por la Supervisión antes y después de ejecutarse el trabajo de Corte. El Contratista notificará al Residente y Supervisor con la debida anticipación el comienzo de la cubicación, para efectuar en forma conjunta la medición de las secciones indicadas en los planos y luego de ejecutada la partida para verificar las secciones finales. La medición no incluirá volumen alguno de material que pueda ser empleado con otros motivos que los ordenados. La unidad de medida para el pago es en metro cúbico (m3), Voladura en Roca Suelta y Voladura en Roca Fija para explanaciones y en metro lineal (ml) para la ejecución de cunetas, aprobado por el Ing. Residente y la Supervisión de Obra.



16



4.4 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO El plazo de los Servicios para el Servicio objeto de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120) días calendario; el trabajo esta proyectado en doble turno.

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

La Evaluación Técnica comprende:

CALIFICACIÓN 1.-

Puntaje Máximo 100 puntos

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Y ESPECIALIDAD DEL POSTOR

a).- MONTO FACTURADO

17 Máximo 30 puntos

Se evaluará el monto facturado acumulado referidas al Servicio de Voladura De roca, que en los últimos tres (03) años, enriquezcan la experiencia adquirida por el postor. El puntaje se hará sobre la base de la facturación celebrados durante el período indicado, la que permitirá evaluar de la siguiente manera:

SUMA TOTAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, sustentado con copia de Facturas

PUNTAJE TOTAL

De 0.30 V.R a menos 0.50 V.R ( S/. 1,045,776.00 a S/.1,742,960.00

10 puntos

De 0.50 V.R a menos 0.70 V.R ( S/. 1,742,960.00 a s/. 2,440,144.00)

20 puntos

Mayor o igual a 0.70 V.R ( S/. 2,440,144.00)

30 puntos

b).- NUMERO DE CONTRATOS Sustentado con copia de contratos con su respectiva conformidad del servicio, sin contar penalidades Máximo 30 puntos

De cinco (05) contratos a siete (07)


15 puntos




Mas de siete (07) contratos a nueve (09)

20 puntos

Más de diez (10) contratos

30 puntos

Para acreditar el tiempo de experiencia, el postor debera adjuntar, las copias de los contratos con su respectiva conformidad de servicio sin penalidades.

2.-

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: PUNTAJE MÁXIMO: 20 Puntos Experiencia del personal Se calificará el tiempo de experiencia en el cargo de Especialista en explosivos y voladuras del servicio objeto de la convocatoria, la cual se acreditará con constancias o certificados, según el siguiente rango: a) JEFE DEL SERVICIO: Ing. Civil o Ing. Minas, colegiado y Habilitado acreditado con copia simple de la colegiatura y Licencia de la DISCAMEC. Se calificará el tiempo de experiencia en el cargo de Especialista en explosivos y voladuras del servicio objeto de la convocatoria, la cual se acreditará con constancias o certificados de trabajo, según el siguiente rango:  

De 1 año hasta 3 años Más de 3 años

: :

00 puntos 08 puntos

De los cuales mínimamente podrá haber trabajado con la empresa por 01 (un) año lo cual será corroborado con la presentación de copias de las boletas respectivas. b) INGENIERO DE SEGURIDAD EN OBRA: Ing. Industrial, colegiado como mínimo 05 (cinco) años y Habilitado acreditado con copia simple de la colegiatura y Licencia de la DISCAMEC. Se calificará el tiempo de experiencia en el cargo de Especialista en explosivos y voladuras del servicio objeto de la convocatoria, la cual se acreditará con constancias o certificados de trabajo, según el siguiente rango:

 

De 1 año hasta 2 años Más de 2 años

: :

00 puntos 08 puntos

De los cuales mínimamente deberá haber trabajado con la empresa por 01 (un) año lo cual será corroborado con la presentación de copias de las boletas respectivas. Convenio Nº 17-2010/FOSBAM


18



c) TECNICOS: 08 trabajadores Especializados para perforación y manipuleo de explosivos, el cual debe contar con la autorización de la DISCAMEC. y estar en planilla de la empresa por un mínimo de 03 meses (Licencia para Manipulador de Explosivos) se presentaran los originales a la firma del contrato  

3.-

08 Trabajadores Menos de 08 trabajadores

: :

00 puntos 04 puntos

FACTORES REFERIDOS A LA MAQUINARIA PUNTAJE MÁXIMO: 20 Puntos Se calificará la cantidad y propiedad del equipo a ser utilizado durante la ejecución del servicio, según el siguiente rango: Contar con equipo adecuado:   

08 compresoras alquiladas 08 compresoras entre alquiladas y propias 08 compresoras propias

05 puntos 10 puntos 20 puntos

La propiedad de las compresoras se verificara con copia de documentos sustentarios de propiedad, los cuales serán solicitados a la firma del contrato.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.



19



CAPITULO V PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento, el contrato de contratación del servicio de ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM para la contratación de servicio de (indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO ………………………. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a S/. ………………… a todo costo, incluido IGV (en caso de corresponder). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 1 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos. CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta………………………. (deberá indicarse desde cuándo se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas) . CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: ____________________ 1

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo Convenio Nº 17-2010/FOSBAM


20



de garantía) . Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: - Adicional por el monto diferencial: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. - Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. NOTA 9: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.2

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento. CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. ____________________ 2

De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES3 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el Convenio Nº 17-2010/FOSBAM


21



caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En lo no previsto en este contrato, en la Ley y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS4 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de……. al………………………… ___________________ 3

Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 4 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.



22



“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

23





REGISTRO DE PARTICIPANTES CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM Tambobamba, ........de...................... del 2010. Señores Atención

: : Comité Especial

Referencia

: CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Asunto

: Solicito inscripción en el registro de participantes

De mi mayor consideración: Mediante el presente, conforme a lo señalado en las bases publicadas, es que solicito la inscripción en el registro de participantes del proceso de selección para el servicio de alquiler de CONTRATACION DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC”, para lo cual adjunto la siguiente información: Nombre o Razón Social :

24

Domicilio Legal:

R. U. C. Nº

Nº Teléfono (s) / Celular/RPM

Nº Fax

Correo(s) Electrónico(s):

Nombre y D.N.I. del Representante Legal

Otros

…………………… .…………………..

Nombre, firma y sello del postor ó del Representante Legal (de ser el caso)





ANEXO N.° 001 CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón social Domicilio Legal Cuenta Corriente Interbancaria RUC

Teléfono

Autorización de Licencia Municipal: Municipalidad

Fax

Nº de Lic. De Func.

Fecha

Participan en Consorcio: SI

NO

Nombre De Empresas que participan en consorcio Empresa N1

Empresa Nº 2

Empresa N3

Tambobamba,…………………..……… del 2010

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor (*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



25


Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO N.° 002

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Presente.-

De nuestra consideración: En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el comité y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el servicio de VOLADURA DE ROCAS para el proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC ”, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en las Bases. En ese sentido, me comprometo a realizar la provisión del proyecto con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Tambobamba, ………………………………………

…….………………………….………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor



26


Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO N° 003 DECLARACIÓN JURADA

(REGLAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL FOSBAM) Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Presente De nuestra consideración: El que suscribe …………….., representante legal de ………….., identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor en la CONTRATACION DEL SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC” Declaro bajo juramento que: 1.- No tengo impedimento para contratar con EL FOSBAM ni con PROINVERSION – Fideicomiso Aporte Social Las Bambas, ni con las Municipalidades Beneficiadas del ámbito de Influencia del Proyecto. 2.- Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del proceso. 4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Me someto a lo establecido en las normas civiles y penales por alguna acción o irregularidad que tipifique delito. Tambobamba, …………………………………..

……………………….……………………….. Firma, Nombre / Razón social del postor



27


Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO N.° 004 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Presente.De nuestra consideración, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la SERVICIO DE VOLADURA DE ROCAS PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS APURÍMAC”, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en......................................... OBLIGACIONES DE ………….

:

% Participación

OBLIGACIONES DE …………..

:

% Participación

Tambobamba, ……………………..

…………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal empresa 1

…………………………………………. Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa 2



28


Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO Nº 005

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM Presente.-

Estimados Señores: El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a realizar el servicio de Voladura de Roca ……………………… materia de ……………………………….

PLAZO OFERTADO: ……………. DÍAS CALENDARIO.

Ciudad y fecha, ………………………..……

29

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor




Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO Nº 006

DECLARACIÓN JURADA DE INICIO DE ACTIVIDADES

Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM Presente.-

Estimados Señores: El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a INICIAR el servicio de Voladura de Rocas para la Obra ……………………………………………………………… materia de ……………………………….

PLAZO DE INICIO DE ACTIVIDADES: ……………. DÍAS CALENDARIO.

Ciudad y fecha, ………………………..……

30

……..........................................................

Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor




Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO N.º 007

DECLARACION JURADA DE INFORMACION REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Presente.El que suscribe,………………………………………………………….., en mi calidad de representante legal / apoderado de:………………………………………………………, identificado con D.N.I. Nº …………….……DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad. Nº

FECHA DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

MONTO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

31

TOTAL NOTA: (La entidad se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información contenida en el presente formato.) Tambobamba,……………………………………






DECLARACION JURADA DE INFORMACION REFERIDO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Presente.El que suscribe,………………………………………………………….., en mi calidad de representante legal / apoderado de:………………………………………………………, identificado con D.N.I. Nº …………….……DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad. Nº

FECHA DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

MONTO TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

32

TOTAL NOTA: (La entidad se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información contenida en el presente formato.) Tambobamba,……………………………………






CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Tambobamba, ……. de …………………… del 2010 Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

El que suscribe………………………………..representante legal del postor …………………..por medio de la presente estamos dando poder amplio y general al Sr. ……………………………………… identificado con DNI Nº…………………………… para que nos represente en la Presentación de Sobres objeto de nuestra oferta al proceso de CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM

Sin otro particular, nos reiteramos de Uds.

33

Atentamente, Nombre y firma del Representante Legal: Cargo: Sello: Firma: ____________________

NOTA: Este documento se entregará fuera de los sobres.




Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA CCOLCA – KUTUQTAY, PROVINCIA DE COTABAMBAS – APURÍMAC ANEXO N° 010 PROPUESTA ECONÓMICA

Tambobamba, ……. de …………………… del 2010. Señores COMITÉ ESPECIAL CONTRATACION PÚBLICA Nº 002-2010/MPCT-CONVENIO Nº 17-2010/FOSBAM De nuestra consideración: El que suscribe ……………………………………… como postor(es) al CONCURSO de la referencia y de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo I de sus BASES Administrativas, ponemos a su consideración la siguiente Propuesta Económica, la que asciende a S/. ……………………(en letras nuevos soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro gasto indicado en las Bases. Lo que agradeceremos tener en cuenta para efectos de la evaluación de nuestra propuesta y en todo lo referente al compromiso contractual que celebremos en caso de salir adjudicados con la Buena Pro. ________________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

34 Nombre del Representante Legal: …………………………………………… Domicilio Fiscal: ………………………………………………………………. DNI: ………………………….. R.U.C. : ……………………………



Tdr Voladura

Recommend Documents