Memoria Descriptiva Amm Casa de La Juventud

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

PRESUPUESTO ADICIONAL Y DEDUCTIVOS DE OBRA N° 01 OBRA

: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO"

Nº META

: 00100

FECHA

: FEBRERO - 2012

PRESUPUESTO

: S/. 794,672.43

MOD. DE EJECUCIÓN

: Ejecución Presupuestaria Directa.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: Canon Minero.

RESIDENTE DE OBRA

: Ing. Eduardo Artemio Pari Palli.

INSPECTOR DE OBRA

: Ing. Yhobet SumaTairo.

UBICACIÓN

: Coripata – Santiago – Cusco.

CUSCO – PERU

Municipalidad Municipalidad Distrital Distrital de Santiago – Cusco Gerencia de Infraestructura Infraestructura

INDICE 1. MEMO MEMORI RIA A DESCR DESCRIP IPTI TIVA VA A) DEL PROYECTO. PROYECTO. B) DEL ADI ADIC CIONA IONAL. L. B.1) ANTECEDENTES ANTECEDENTES DEL ADICIONAL. ADICIONAL. B.2.1) DESCRIPCIÓN DEL ADIC. POR MAYORES METRADOS. B.2.2) DESCRIPCIÓN DEL DEL ADIC. POR PARTIDAS NUEVAS. NUEVAS. C) JUSTI JUSTIFIC FICACI ACION ON DEL ADICIO ADICIONAL NAL D) MONT MONTO O DEL DEL ADIC ADICIO IONA NAL. L. E) PLAZ PLAZO O DE EJE EJECU CUCI CION ON.. 2. ESPEC ESPECIFI IFICAC CACION IONES ES TECN TECNICA ICAS. S. 3. PRES PRESUP UPUE UEST STO O A) PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL B) PRESUPUE PRESUPUESTO STO DEL DEL ADICIONA ADICIONAL L POR MAYO MAYORES RES METRA METRADOS. DOS. C) PRESUPUE PRESUPUESTO STO DEL DEL ADICIONA ADICIONAL L POR PARTI PARTIDAS DAS NUEVA NUEVAS. S. D) PRESU PRESUPUE PUESTO STO DE LOS DEDUCT DEDUCTIVO IVOS S 4. ANALIS ANALISIS IS DE PREC PRECIOS IOS UNIT UNITARI ARIOS. OS. 5. RELA RELACI CION ON DE DE INSU INSUMO MOS. S. 6. PRESUP PRESUPUE UESTO STOS S ANAL ANALITI ITICOS COS.. 7. CUADRO CUADRO COMP COMPARA ARATIV TIVO O DE METRA METRADO DO 8. PLAN PLANIL ILLA LAS S DE MET METRA RADO DO 9. INCIDE INCIDENCI NCIA A DEL DEL ADICIO ADICIONAL NAL.. 10.SUSTENTO 10. SUSTENTO DE LA AMPLIACION AMPLIACION DE PLAZO 11.PANEL FOTOGRAFICO DE LOS ADICIONALES 12.PROGRAMACION DE OBRA. 13.ANEXOS A) DOCUMENTACION DOCUMENTACION SUSTENTATORIA. 14.PLANOS MODIFICADOS

"Construcción e Implementación Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"

Municipalidad Distrital de Santiago – Cusco Gerencia de Infraestructura

OBRA

:

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO”

EJECUTOR :

“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO”

FECHA

Santiago, Febrero del 2012.

:

A) DEL PROYECTO. A.1) JUSTIFICACION DEL PROYECTO. PROBLEMA: “Limitado desarrollo y promoción de actividades socios culturales y deportivas en el Distrito de Santiago” La población total del Distrito de Santiago es 85,353 habitantes conformados por la población juvenil de 29,895 que representa el 35% de la población total del distrito donde no cuentan con un espacio cerrado adecuado para el desarrollo de actividades socioculturales y deportivas que les permita ofrecerles oportunidades de adquirir capacidades y experiencias en actividades socio culturales y deportivas involucra además diferentes actores y el rol de la municipalidad es articular estos actores para una mejora de espacios disminuir las situaciones de riesgo social en que se encuentran un número importante de adolescentes y jóvenes. Generando espacios de recreación, formación, implementación y equipamiento de espacios recreativos y deportivos entre sus actividades prioritarias, en la medida en que ello contribuirá a mejorar las condiciones de vida, sus capacidades personales y sociales al interior de un proyecto de vida que contribuya al desarrollo integral de sí mismos, de su familia y del Distrito

A.2) UBICACIÓN. El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Recreacional “EL BOSQUE” Región

:

Cusco

Provincia

:

Cusco

Distrito Barrio

: :

Santiago

Coripata

A.3) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

"Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


Componente 1.

INFRAESTRUCTURA 1

Se refiere a la construcción del Coliseo Casa de La Juventud de Coripata con ambientes deportivos y complementarios. Con un Sistema estructural de Concreto Armado y cerramientos de ambientes interiores y exteriores en ladrillo, Vidrio Crudo, y Acrílico, con acabados en Piso de mayólica, cemento pulido y en paredes tarrajeo de cemento arena cubiertos con pintura en látex. El Techo del coliseo es con una estructura metálica compuesta de cerchas en angulares de 3”, 2”, 1” con una base anticorrosiva y acabado con pintura esmalte; la cobertura es de Planchas Termo acústicas de 2mm de espesor. A continuación se detalla los ambientes que forman parte de la infraestructura: •

01 Cancha Deportiva Múltiple en piso madera laminada

•

01 Oficina de Administración

•

01 Gerencia

•

02 Sala de Uso Múltiple

•

02 Vestidores

•

01 Escenario

•

01 Sala de luces y sonido

•

02 Rampas de Acceso

•

02 Ambientes para Ligas deportivas

•

02 SS.HH. Públicos con duchas

•

01 Tribunas

•

01 Cafetín

•

01 Gimnasio con SS.HH.

•

02 SS.HH. públicos.

•

01 Espacios para juegos pasivos.

Componente 2.

Obras Exteriores

Contempla las obras de tratamiento exterior como: •

Estacionamiento Vehicular para 18 Vehículos

•

Veredas perimetrales en 226.05 m2.

•

Tratamiento de Áreas verdes en 18.00 m2

Componente 3.

Equipamiento y Mobiliario

Este componente contempla el suministro del equipamiento deportivo. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


A.4) OBJETIVOS. Fomentar el Desarrollo y Promoción de Actividades Socio Culturales y deportivos en el Distrito de Santiago. El presente proyecto busca cambiar positivamente dada el gran contenido cultural y deportivo de la casa de la juventud. La construcción de la casa de la juventud del distrito de Santiago nos conlleva a un desarrollo cultural gradual de la población, buscando la integración a nivel local entre las diferentes asociaciones, AA.HH y PP.JJ del distrito de Santiago

A.5) METAS FISICAS. La meta física comprende la construcción e implementación de la casa de la juventud distrito de Santiago con lo cual se tendrá una infraestructura deportiva moderna con instalaciones e equipamiento de ultima tecnología para la practica del deporte de la juventud santiaguina y representara un icono de la región cusco.

A.6) FUENTE DE FINACIAMIENTO. Ingresos Municipales y por financiamiento de Canon Minero A.7) MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO. El monto asciende a S/. 1,988,543.83 (Son: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCH MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 83/100 Nuevos Soles), equivalente con fecha base OCTUBRE DEL 2009. A.8) MODALIDAD DE EJECUCION. La modalidad de ejecución presupuestaria Directa A.9) PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución es de 180 días calendario. Plazo de ejecución: 8 meses Finalización de obra: 8 de Noviembre del 2011 B) DEL ADICIONAL.B.1) ANTECEDENTES DEL ADICIONAL. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


El proyecto se inicio el 12 de Noviembre del año 2009, pese a una revisión del expediente, ya en campo a medida que se ejecutaban las partidas especificadas en el mismo surgía la necesidad de ejecutar partidas no contempladas en el expediente inicial ya que no había considerado algunos aspectos para el desarrollo de las mismas, y estas son importantes así como la ejecución de mayores Metrados. En el expediente técnico inicial fue elaborado con un presupuesto referencial a octubre del 2009 con resolución de alcaldía N° 235-A/MDS-SG-09 de fecha 20 de octubre del 2009 a pesar de que ya se cuenta con dicha aprobación, existieron algunos errores, los cuales debían ser corregidos, el presupuesto no contemplaba partidas indispensables para el desarrollo de los objetivos como la construcción de la fachada principal el cual debe ser de un estilo moderno así como los accesos y salidas de emergencia en casos de sismos. El expediente se tiene propuesta con materiales que ya no se tienen en el mercado o ya están desfasados como los pisos de madera laminada así como no se tiene planos a detalles de toda la construcción

B.2) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES DE OBRA N° 01. B.2.1) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES POR MAYORES METRADOS. Se ha visto conveniente ejecutar adicionales por mayores Metrados en vista que no se encontraban considerados en el expediente técnico, Metrados reales, los cuales fueran remetrados en forma total teniendo los siguientes Metrados

ESTRUCTURAS: Limpieza general de terreno 156.89 M2, Trazo y replanteo preliminares 156.89 M2. Trazo nivelación y replanteo durante la obra 156.89 M2. Limpieza permanente de obra 55.00 DÍA. Excavación manual 148.15 M3, Relleno compactado con material de préstamo 190.02 M3, Solado de concreto 6.78

M3,

Encofrado

y

desencofrado 17.44M2, Concreto sobre cimientos f'c=140 kg/cm2 + 25% p.m. 6.51 M3, Zapatas Acero de refuerzo 5,084.19 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 M3, Vigas de conexión Encofrado y desencofrado 248.36 2,727.04 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2

169.47

M2, Acero de refuerzo

20.98 M3, Muros de contención Encofrado

y desencofrado 96.92 M2, Acero de refuerzo 899.93 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


13.85 M3, Placas Encofrado y desencofrado cara vista 652.20 M2, Acero de refuerzo 2,936.70 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 45.18 M3, Columnas

Encofrado y

desencofrado 27.31 M2, Vigas Encofrado y desencofrado 290.81 M2, Acero de refuerzo 8,730.27KG, Concreto f'c=210 kg/cm 2 51.35

M3,

Losas

aligeradas

Encofrado y desencofrado 145.34 M2, Acero de refuerzo 862.78 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 9.79 M3, Plasto formo 30x15cm. 417.21 M, Losas aligeradas de tribunas Encofrado y desencofrado 131.41 M2, Acero de refuerzo 3,438.07 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 38.20

M3,

ARQUITECTURA: Muro de bloque hueco de concreto e=15cm. 812.96 M2 Revoques, enlucidos y molduras Tarrajeo en interiores 1,037.87 M2, Tarrajeo en exteriores 73.12

M2,

Cielorrasos con yeso 377.52 M2, Contra piso de 2" 56.24 M2, Contrazócalo de cerámico h=10cm, 215.83 M, Separador con tecnología melanina 33.09 M2,Puerta de madera de tablero rebajado (a=0.85)

17.00 PZA, Cerradura para puerta interior

11.00PZA, Cerradura para puerta exterior 8.00 PZA, Bisagra capuchina de 4" x 4" 100.00 PZA,

INSTALACIONES SANITARIAS Urinario cerámico blanco 4.00 PZA, Colocación de aparatos sanitarios PZA, Grifo cromado de pared

2.00

3.00 PZA, Papelera de losa y barra plástica

color blanco 5.00PZA, Espejo de sobreponer 0.80x1.00 8.00 PZA, Colocación de accesorios sanitarios 8.00 PZA, Sistema de agua fría Tubería PVC SAP de 1/2" 39.20 M, Tubería PVC SAP de 3/4" 26.33 M, Tubería PVC SAP de 1" 175.00 M, Salida de agua fría con tubería de PVC SAP 1/2" 10.00 PTO, Llaves de paso 1/2" 3.00 UND, Llaves de paso 1" 3.00 UND, Sistema de desagüe y ventilación Tubería PVC sal de 2" 25.50 M Tubería PVC sal de 4" 24.95 M, Tubería PVC sal de 6" 139.20 M, Registro de bronce 4" 8.00 PZA, Caja de concreto de 12"x24" 2.00 UND, Sistema de evacuación de aguas pluviales Montante de aguas pluviales tuvo PVC 4" 162.00 M,

INSTALACIONES ELECTRICAS Iluminación interior

, Salida de iluminación en techo 37.00 PTO,

Interruptor

simple 5.00 PTO, Salidas de fuerza, Tomacorrientes doble con borne a tierra 68.00 "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


PTO, Salidas especiales, Caja de paso eléctrica 1.00 fluorescente 40w 6.00 UND, Equipos especiales , halogenuro metálico para tribunas 1.00 GLB,

PTO, Equipo

luminaria de

circular

iluminación

de

Alimentadores y acometidas

Alimentador principal 14.00 M, Alimentador secundario 134.00 M, Pozo de conexión a tierra 2.00 UND,

B.2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES PO R PARTIDAS NUEVAS. Se ha visto conveniente ejecutar adicionales por partidas nuevas en vista que no se encontraban considerados en el expediente técnico, y partidas no consideradas en el expediente, los cuales fueran reestructurados a la fecha y esto podría modificarse según la construcción se ente ejecutando

ESTRUCTURAS: Obras provisionales, Cerco con arpillera 140.00 M, Movimiento de tierras, Eliminación de material excedente con equipo 245.00 M3, Obras de concreto armado

Placas

Encofrado y desencofrado cara vista e=0.12 693.98 M2, Concreto f'c=175 kg/cm2 50.37 M3 Losas aligeradas de tribunas Sellado de juntas e=2". 42.75 M, Canal de evacuación de aguas pluviales Encofrado y desencofrado cara vista Acero de refuerzo 1,330.81 Kg Concreto f'c=210 kg/cm2

127.72

M2,

12.39 M3, Escaleras,

Encofrado y desencofrado 59.88 M2, Acero de refuerzo 548.16 Kg Concreto f'c=210 kg/cm2 11.50 M3, Rampa, Acero de refuerzo 63.75 Kg Concreto f'c=210 kg/cm2 1.63 M3 Estructuras metálicas y coberturas Estructura metálica en fachada 1.00 Glb,

ARQUITECTURA: Piso vinílico deportivo flexit en rollo de 8mm 427.60 M2, Piso de parqueton de e=1” 316.63 M2, Piso de cemento pulido 594.89 M2, Mampara con marco de aluminio, vidrio de e=10 mm y lamina de seguridad 13.25 M2, Puerta metálica c/plancha oblonga a =0.70 y h=2.20 1.00 Pza, Baranda metálica para exteriores 17.80 M, Baranda metálica para interiores

56.40 M, Vidrio autoportante, sistema moduplas

inc. Colocado (e=6mm.) 455.43 M2 Vidrio muro cortina inc. Colocado e=6 mm 199.94 M2, Vidrio arenado, sistema vitrovent 7.80 M2, Laminado de vidrio

715.85

M2,

INSTALACIONES SANITARIAS: Inodoro de porcelana con tanque 17.00 Pza, Lavadero de cocina inoxidable 1.00 Pza, Lavatorio nacional ovalin color 10.00 Und Sistema de evacuación de aguas "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


pluviales, Caja de bloques de concreto 0.90x0.80 3.00 Und, Caja de concreto 0.90 x 0.80 6.00 Und,

INSTALACIONES ELECTRICAS: Iluminación interior, Salida de iluminación spot light 27.00 Pto, Salidas especiales Salida para luz de emergencia 14.00 Pto, Luminarias Artefacto spot light 35 w 27.00 Und, Equipos especiales, Equipo de iluminación exterior fachada 6.00 Und, Equipo de iluminación exterior lateral 6.00 Und, Artefacto para luz de emergencia con equipo y lámpara de 2x22 w 14.00 Und, Alimentadores y acometidas, Tablero de control 1.00 Jgo, Conductor desnudo 16 mm2

70.00 M, Tubería PVC-SAP eléctrica de

50 mm 84.00 M, Tubería PVC-SAP eléctrica de 35 mm 5.00 M, Tubería flexible SPF conduit eléctrica de 32 mm 91.00 M, Tubería flexible spf conduit eléctrica de 25 mm 273.00 M, Pararrayos tipo pdc con radio de protección de 85m. Como mínimo 1.00

Und, Accesorios de pararrayos 1.00 Und, Pozo de puesta a tierra (5 ohm)

3.00

Und, pruebas eléctricas, Pruebas eléctricas de baja tensión 1.00

Excavación de zanjas para redes eléctricas

11.00

compactado, material propio para redes eléctricas

M,

Relleno

Glb, manual

11.00 M, Señalización de

tendido de cable 11.00 M, Otras instalaciones, Cambio de armado a instalación subterráneas

1.00 Glb, Estructura de soporte para reflectores 1.00 Glb.

C) JUSTIFICACION DE LOS ADICIONALES C.1) JUSTIFICACION DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS. Se justifica la elaboración del adicional de obra N° 01 por mayores Metrados y partidas nuevas en función a las solicitudes realizadas mediante cuaderno de obra los cuales so lo siguiente: - Con Asiento N° 012 de fecha 01 de diciembre del 2009 el residente de obra Ing. Iván Velazco Alvares Informo que se tiene mayor metrado de eliminación de "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


desmonte o material excedente. -

Con Asiento N° 017 de fecha 08 de diciembre del 2009 el residente de obra realizo la verificación de techos.

-

Con Asiento N° 028 de fecha 22 de diciembre del 2009 el residente de obra informo que se tiene que abrir una zanja por un ancho de 0.60m.

-

Con Asiento N° 036 de fecha 05 de Enero del 2010 el residente de obra Ing. Edwin Leiva Álvarez indico incrementar profundidad de zanja de 1 metro el cual genera mayor metrado en excavaciones y concreto armado.

-

Con Asiento N° 049 de fecha 21 de Enero del 2010 el residente de obra informo que se tiene mayor metrado en aperturas de zanjas.

-

Con Asiento N° 052 de fecha 25 de Enero del 2010 el residente de obra realizo la calzadura por riesgo de deslizamiento de zanjas generándose adicionales de obra por mayores Metrados y partidas nuevas.

-

Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 01 de Febrero del 2010 el residente de obra verifico la profundidad de zapatas en ejes Norte y Sur en la cual verifico y se realizara mayores trabajos.

-

Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 06 de Febrero del 2010 el residente de obra pidió disponer maquinaria para eliminación de desmonte o material excedente generando mayores trabajos para ejecutar.

-

Con Asiento N° 060 de fecha 02 de Marzo del 2010 el residente de obra dijo que se está realizando el replanteo de niveles de piso con lo cual se realizara modificaciones del proyecto.

-

Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 19 de Marzo del 2010 el residente de obra informa que en la apertura de zanjas hay cambios de profundidad y de dimensiones generándose mayores metrados.

-

Con Asiento N° 080 de fecha 26 de Marzo del 2010 el residente de obra requiere mayor metrados en madera para encofrados.

-

Con Asiento N° 085 de fecha 05 de Abril del 2010 el residente de obra requiere mayor metrados en aceros para el armado de vigas y otros incremento de Metrados en aceros.

-

Con Asiento N° 087 de fecha 07 de Abril del 2010 el residente de obra informa la verificación de planos de replanteo los cuales tienen modificaciones referente a los "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


planos iniciales del expediente técnico. -

Con Asiento N° 089 de fecha 09 de Abril del 2010 el residente de obra informe que se continua con la elaboración del expediente reformulado.

-

Con Asiento N° 090 de fecha 10 de Abril del 2010 el residente de obra indica falencias en el abastecimiento de los materiales de agregados y maderamen trazando los trabajos .

-

Con Asiento N° 093 de fecha 14 de Abril del 2010 el residente de obra informo que no se tiene la presencia de la supervisión para la verificación de las actividades realizadas.

-

Con Asiento N° 109 de fecha 05 de Mayo del 2010 el residente de obra informa el replanteo de la loza aligerada en obra por la necesidad de habilitar mayor espacio y crear una conexión entre la casa de la juventud y el complejo deportivo.

-

Con Asiento N° 112 de fecha 08 de Mayo del 2010 el residente de obra indica falencias en el abastecimiento del cemento a pesar que se hizo el requerimiento con lo cual se genera retraso en obra siendo responsabilidad del área de logística.

-

Con Asiento N° 196 de fecha 18 de Agosto del 2010 el residente de obra dio a conocer la necesidad del desabastecimiento de agua generando retraso de trabajos en obra.

-

Con Asiento N° 204 de fecha 26 de Agosto del 2010 el residente de obra realizo un cambio en el replanteo de las escaleras de integración hacia el segundo nivel el cual genera adicional de obra por partidas nuevas.

-

Con Asiento N° 213 de fecha 07 de Setiembre del 2010 el residente de obra continua los trabajos de vaciados en canaletas de evacuación fluvial los cuales no fueron considerados en el expediente técnico.

-

Con Asiento N° 215 de fecha 09 de Setiembre del 2010 el residente de obra realizo las coordinaciones con los proyectistas, para poder dar solución a ciertas consultas.

-

Con Asiento N° 222 de fecha 17 de Setiembre del 2010 el residente de obra Arq. Edwin Leiva Álvarez informa los cambios ejecutados en el replanteo de planos generándose adicional por mayores Metrados y partidas nuevas así como la ampliación de plazo.

-

Con Asiento N° 223 de fecha 18 de Setiembre del 2010 el Inspector de obra "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


Orlando Justo Riveros Pardo informa que la residencia a solicitado ampliación de plazo de ejecución de obra para en 26 de diciembre del 2010 con lo cual el inspector de obra autoriza y solicita la reprogramación de las actividades de partidas faltantes a ejecutar. -

Con Asiento N° 244 de fecha 15 de Octubre del 2010 el residente de obra informo que el desabastecimiento de cemento es causal para el retraso de las metas de la obra. Con el mismo asiento se informe que se ha cursado carta N° 084-RO-EGLAGI-MDS-2010 en la cual informe que se están realizando la actualización de los planos debido a los cambios producidos durante la ejecución d e la obra en coordinación con los consultores que ejecutaron el expediente tecnico.

-

Con Asiento N° 246 de fecha 18 de Octubre del 2010 el residente de obra viene realizando las coordinaciones con los consultores para la concretización del expediente técnico.

-

Con Asiento N° 249 de fecha 22 de Octubre del 2010 el inspector de obra Ing. Orlando Justo Riveros Prado verifica en el programa ETAB los elementos estructurales y se constata que las variaciones de dimensionamiento no son relevantes por lo que los diseños de vigas y columnas son aceptadas por la supervisión.

-

Con Asiento N° 259 de fecha 23 de Noviembre del 2010 el residente de obra pone en conocimiento que a pesar de los esfuerzos realizados con el afán de actualizar el expediente técnico no se tiene el esfuerzo e interés de parte de los proyectistas y/o consultores ya que en reiteradas oportunidades tanto verbales como escritas se les a comunicado la necesidad de compartir responsabilidad para sanear el expediente técnico

-

Con Asiento N° 268 de fecha 06 de Diciembre del 2010 el residente de obra ha cursado carta a los proyectistas del expediente técnico, haciéndoles conocer sobre las modificaciones producidas en el proceso de ejecución.

-

Con Asiento N° 269 de fecha 07 de Diciembre del 2010 el residente de obra observo que es necesario realizar la reformulación del expediente técnico que cuenta con planos incompletos y en cuanto al presupuesto y Metrados no se ajustan a la realidad.

-

Con Asiento N° 274 de fecha 14 de Diciembre del 2010 el residente de obra viene "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


analizando la ejecución del presupuesto, observando que lo gastado supera a lo indicado en el expediente. -

Con Asiento N° 275 de fecha 15 de Diciembre del 2010 el residente de obra informo que se está llevando a cabo la actualización de planos de obra ya que se tiene planos incompletos del expediente técnico.

-

Con Asiento N° 291 de fecha 10 de Marzo del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto hace constatar varios cambios que se hizo en el expediente original.

-

Con Asiento N° 004 de fecha 31 de Marzo del 2011 el residente de obra pide reforzar columnas en estructura de fierro para la zona donde se asienta la cobertura el cual generara adicional de obra.

-

Con Asiento N° 005 de fecha 02 de Abril del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo se reunió con el gerente de infraestructura, jefe de la división de la división de obras, jefe de proyectos a razón del informe N° 032-2011-MDS-GPPOPI y donde recomienda a residencia de obra elaborar un pequeño expediente según las actividades coordinadas.

-

Con Asiento N° 311 de fecha 02 de Abril del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto continua con los trabajos de encofrado en general y se realizara el pequeño expediente solicitado por el inspector.

-

Con Asiento N° 008 de fecha 11 de Abril del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo solicita alcanzar documentación de planos, memorias, archivos para la unidad de proyectos para la reformulación del proyecto según las modificaciones ejecutadas

-

Con Asiento N° 319 de fecha 12 de Abril del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto informe que se solicito al anterior residente los planos en archivo digital el cual a la fecha no se cuenta con esta información fundamental para el expediente técnico.

-

Con Asiento N° 010 de fecha 14 de Abril del 2011 el inspector de obra solicita a residencia coordina con la división de obras sobre la posible paralización de obra en caso de no contar con expediente técnico aprobado incluyendo las modificación ejecutadas.

-

Con Asiento N° 011 de fecha 19 de Abril del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


Suma Tairo coordinar con la división de obra y gerencia de infraestructura para realizar el requerimiento de dibujantes para actualizar los planos y detalles de obra -

Con Asiento N° 329 de fecha 26 de Abril del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto solicita aprobación al inspector los cambios en áreas de vestuarios para modificar la división con muro.

-

Con Asiento N° 015 de fecha 04 de Mayo del 2011 inspector de obra tubo una reunión el 08/04/11 con el gerente de infraestructura determinando que residencia de obra elabore la reformulación del expediente técnico.

-

Con Asiento N° 018 de fecha 12 de Mayo del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo requiere a residencia la contratación de cuatro especialistas en la reformulación del expediente técnico.

-

Con Asiento N° 342 de fecha 13 de Mayo del 2011 el residente informa al inspector que solo se cuenta para los trabajos de reformulación solo se cuenta con en asistente.

-

Con Asiento N° 343 de fecha 14 de Mayo del 2011 el residente de obra informa que para la modificación del expediente se viene estructurando el presupuesto en la base de datos del programa S10.

-

Con Asiento N° 344 de fecha 16 de Mayo del 2011 el residente de obra informa que se está realizando la modificación de planos del SS.HH

respecto al

expediente reformulado de acuerdo a lo ejecutado. -

Con Asiento N° 345 de fecha 17 de Mayo del 2011 el residente de obra haciendo la verificación con el supervisor encontraron que las zapatas del sector Sur se encuentran muy superficiales por lo cual se propone un adicional de obra de partidas nuevas con un muro de contención alrededor de la zatata superficial el cual garantizara la estabilidad de la estructura.

-

Con Asiento N° 351 de fecha 24 de Mayo del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto indico que existe un retraso en obra debido a los rendimientos en el expediente que no está acorde con lo real de la obra.

-

Con Asiento N° 023 de fecha 26 de Mayo del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo dijo que de acuerdo a la coordinación con unidad de proyectos y OPI, residencia debe preparar la información para el llenado de formato 16 y preparar el sustento de motivos por el cual se realiza la "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


reformulación, presupuesto y ampliación de plazo requerido para el cumplimiento de la meta total. -

CCon Asiento N° 26 de fecha 06 de Junio del 2011 el inspector de obra reitera al residente de obra que el 31 de Mayo debe garantizar la entrega de la reformulación, caso contrario la obra se paraliza.

-

Con Asiento N° 363 de fecha 07 de Junio del 2011 el residente de obra indico que al no tener respuesta del proyectista procedieron hacer el armado de acero en la viga del 3° nivel.

-

Con Asiento N° 368 de fecha 15 de Junio del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto hizo una consulta con la OPI, la cual recomienda ya no presentar el expediente reformulado sino un expediente de lo faltante a ejecutar y modificaciones.

-

Con Asiento N° 028 de fecha 17 de Junio del 2011 el inspector de obra solicita a residencia alcanzar la reprogramación de los trabajos a ejecutar y el cronograma acelerado para un trabajo planificado.

-

Con Asiento N° 030 de fecha 23 de Junio del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo autoriza todas las modificaciones solicitados por el residente de obra.

-

Con Asiento N° 380 de fecha 02 de Julio del 2011 el residente de obra indico que mediante informe N°8-2011-MDS/61-00-ACA de fecha 01/07/11 se entrega al supervisor planos de planta, corte y detalles de columnas, y otros para su aprobación.

-

Con Asiento N° 386 de fecha 09 de Julio del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto dijo que hasta la fecha no hay respuesta por parte de la división sobre el diseño de la fachada.

-

Con Asiento N° 38 de fecha 25 de Julio del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo requiere de manera urgente el diseño de la placa de sostenimiento para la zapata de columna.

-

Con Asiento N° 412 de fecha 12 de Agosto del 2011 el residente de obra viene revisando el expediente denominado presupuesto para la conclusión de obra casa de la juventud.

-

Con Asiento N° 419 de fecha 20 de Agosto del 2011 el residente de obra Ing. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


Adolfo Carrasco Arbieto índico que los planos de instalaciones sanitarias y eléctricas se entregaron junto con la absolución de observaciones del expediente técnico. -

Con Asiento N° 46 de fecha 22 de Agosto del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo informo que el avance financiero debe coincidir con los datos de contabilidad y los retrasos mensuales debe sustentarse con la ejecución de obra para lo cual se elabora documento de sustento.

-

Con Asiento N° 425 de fecha 27 de Agosto del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto informo que a la fecha no cuentan con el informe de observaciones por parte del inspector de obra.

-

Con Asiento N° 49 de fecha 07 de Setiembre del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo recepcióno el cronograma de avance de obra para su evaluación.

-

Con Asiento N° 51 de fecha 12 de Setiembre del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo viene revisando el expediente denominado presupuesto para la culminación de ejecución de obra.

-

Con Asiento N° 54 de fecha 19 de Setiembre del 2011 el Inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo viene realizando la revisión del expediente denominado “Presupuesto para culminación de obra casa de la juventud”

-

Con Asiento N° 457 de fecha 06 de Octubre del 2011 con Memorándum N° 6882011-MDS/GI-DO de fecha 05 de octubre del 2011 el Ing. Eduardo Artemio Pari Palli asume funciones como residente de obra por lo cual presenta informe N° 0012011-EAPP-RO-MDS/GI-DO realiza informe del estado situacional de la obra el cual se presenta a la división de obras y es anotado en cuaderno de obra.

-

Con Asiento N° 460 de fecha 11 de Octubre del 2011 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector que falta archivos de los expedientes entregados por el anterior residente.

-

Con Asiento N° 063 de fecha 13 de Octubre del 2011 inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo indica solicitar archivo digital al anterior residente ya que no entrego en el proceso de transferencia

-

Con Asiento N° 469 de fecha 21 de Octubre del 2011 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli comunico al inspector de obra en cuanto al cronograma de "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


obra y se ha encontrado inconvenientes con el personal obrero porque no se cuenta con mano de obra especializadaademas no se cumplen los rendimientos mínimos. -

Con Asiento N° 067 de fecha 24 de Octubre del 2011 el residente de obra Ing. Yhobed Suma Tairo hace constar el retiro masivo de personal, debido a que la remuneración baja a diferencia con otras entidades del cusco.

-

Con Asiento N° 479 de fecha 05 de Noviembre del 2011 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli realiza consulta para la definición de ambientes de luces y sonido el cual no están definidos y además se presento requerimiento para implementar medidas de seguridad pero a la fecha no son atendidos.

-

Con Asiento N° 076 de fecha 18 de Noviembre del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed Suma Tairo indica que a la fecha no se ha colgado el proceso de requerimiento como: cemento instalaciones de ventana y montaje cobertura metálica retrasando la ejecución de obra y no pudiendo cumplirse los plazos establecidos.

-

Con Asiento N° 490 de fecha 18 de Noviembre del 2011 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli informe que no se cuenta con expediente final, ultimo aprobado por lo que se solicita la contratación de personal especializado para la elaboración del expediente de adicional de obra N° 01 para así contar con un expediente reformulado.

-

Con Asiento N° 504 de fecha 07 de Diciembre del 2011 el residente de obra informa al inspector de obra que el expediente de adicionales esta en proceso de elaboración y se el personal a contratas será especializado

-

Con Asiento N° 507 de fecha 12 de Diciembre del 2012 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector de obra que no pudo concluir con el expediente de adicionales por falta de personal profesional.

-

Con Asiento N° 082 de fecha 14 de Diciembre del 2011 el residente de obra Ing. Yhobed Suma Tairo verifico el avance del expediente técnico reformulado, y encontró los planos y Metrados en proceso de elaboración.

-

Con Asiento N° 522 de fecha 02 de Enero del 2012 el residente de obra comunica al inspector de obra sobre el proceso de elaboración del expediente y ampliación d plazo que está en proceso de ejecución. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


-

Con Asiento N° 526 de fecha 06 de Enero del 2012 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector que el proceso de licitación de la cobertura fue anulado el cual conllevara al retraso de ejecución de obra en dos meses.

-

Con Asiento N° 090 de fecha 13 de Enero del 2012 el residente de obra Ing. Yhobed Suma Tairo vine revisando el presupuesto de adicionales y mayores metrados que han sido elaborados.

-

Con Asiento N° 534 de fecha 16 de Enero del 2012 el residente de obra Ing. Eduardo A. Pari Palli indica que la elaboración del expediente de adicional esta en proceso de ejecución además solicita la aprobación de los Metrados, presupuesto, análisis de precios unitarios, estructuración de partidas presentados con informe N° 001-2012-EAPP-RO-CICJS-MDS/GI-DO. .

C.2) OBJETIVOS. El presente proyecto de adicional por mayores metrados y partidas nuevas el siguiente objetivo: a) Permitir el cumplimiento de metas trazadas del proyecto, construcción e implementación de la casa de la juventud del distrito de Santiago mediante la ejecución de los trabajos por partidas en mayores metrados y partidas nuevas.

C.3) FUENTE DE FINACIAMIENTO. Ingresos Municipales y por financiamiento de Canon Minero. D) MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO. El monto asciende a S/. S/. 794,672.43 (Son: SETECIENTOS NUVENTA Y

CUATRO MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS CON 43/100 Nuevos Soles), equivalente con fecha base OCTUBRE DEL 2009. D.1) MODALIDAD DE EJECUCION. La modalidad de ejecución presupuestaria Directa. E) PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL REQUERIDO. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


Inicio de obra: 8 de octubre del 2011 Finalización de obra: 8 de julio del 2012 Plazo de ejecución: 10 meses El plazo de ejecución es de 300 días calendario.

10 SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO Se realiza sustento de la ampliación de plazo con anotaciones en cuaderno de obra y con los antecedentes siguientes: - Para la ejecución de todas las partidas del Adicional de Obra Nº 01 se solicita una ampliación de plazo de 300 días calendarios. que afectara al cronograma aprobado de la obra dependiendo de la aprobación de este Adicional de Obra Nº 01 el tiempo solicitado podrá alterarse a un aumento del tiempo ya que las partidas en ejecución están en culminación. -

La ejecución de los trabajos del adicional de obra Nº 01 se encuentra en proceso de ejecución y la valorización se realizara previa aprobación y su respectiva emisión de resolución de aprobación.

-

Con Asiento N° 029 de fecha 23 de diciembre del 2009 el residente de obra Ing. Iván Velazco Alvares de obra indico que tendrán almuerzo por el día de navidad.

-

Con Asiento N° 046 de fecha 16 de Enero del 2010 el residente de obra Ing. Edwin Leiva Álvarez indica que ese día llovió a partir de la 8 de la mañana a 01 de la tarde con lo cual se ha perdido todo el día.

-

Con Asiento N° 048 de fecha 19 de Enero del 2010 el residente de obra dijo que ese día llovió de 9 a 11 de la mañana y que limpiaron las zanjas llenas de agua.

-

Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 05 de Febrero del 2010 el residente de obra dijo que llovió a partir de las 11 de mañana.

-

Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 17 de Febrero del 2010 el residente de obra Ing. Walter Luna Piérola informo que todos los trabajos son realizados a "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


mano generando demora en los trabajos el cual implica ampliación de plazo. -

Con Asiento N° 059 de fecha 01 de Marzo del 2010 el residente de obra informo que la maquinaria programada no trabajo porque el terreno estaba lleno de lodo generándose retraso en obra.

-

Con Asiento N° 061 de fecha 03 de Marzo del 2010 el residente de obra paro la obra por motivo de lluvias no se trabajo.

-

Con Asiento N° 084 de fecha 31 de Marzo del 2010 el residente de obra indica que a partir del 01 de Abril es feriado por lo que descansaran 4 días.

-

Con Asiento N° 218 de fecha 13 de Setiembre del 2010 el residente de obra informa que el Inspector de obra Ing. Orlando Justo Riveros Pardo indico que no hay autorización para ejecutar cambios, por lo que se suspende los trabajos en obras.

-

Con Asiento N° 225 de fecha 22 de Setiembre del 2010 el residente de obra Arq. Edwin Leiva Álvarez realizo el apoyo a la paralización por apoyo a la provincia de Espinar por la problemática del agua.

-

Con Asiento N° 226 de fecha 23 de Setiembre del 2010 el residente de obra dio a conocer sobre la presencia de lluvias durante el día perjudicando el desarrollo de la obra.

-

Con Asiento N° 230 de fecha 28 de Setiembre del 2010 el residente de obra dio a conocer sobre las lluvias torrenciales y que esto perjudica con el avance de la obra.

-

Con Asiento N° 247 de fecha 19 de Octubre del 2010 el residente de obra indico la presencia de lluvias, perjudicando el avance de la obra, debido a la falta de materiales principalmente el cemento.

-

Con Asiento N° 252 de fecha 26 de Octubre del 2010 el residente de obra se paralizo la obra por falta de asignación presupuestal, falta de materiales como el cemento y desactualización de expediente técnico.

-

Con Asiento N° 256 de fecha 30 de Octubre del 2010 el residente de obra coordino con la gerencia de infraestructura y la supervisión sobre la paralización de la obra mientras se regularice algunas situaciones.

-

Con Asiento N° 257-A de fecha 01 de Diciembre del 2010 el residente de obra durante el periodo 01-12-10 al 21-12-10 se ha paralizado la obra. "Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


-

Con Asiento N° 263 de fecha 30 de Noviembre del 2010 el residente de obra indica que se viene produciendo lluvias de temporada, hecho que viene perjudicando a la obra.

-

Con Asiento N° 265 de fecha 02 de Diciembre del 2010 el residente de obra indica que se viene produciendo lluvias de temporada, hecho que viene perjudicando a la obra.

-

Con Asiento N° 267 de fecha 04 de Diciembre del 2010 el residente de obra indico el retraso de adquisiciones de materiales por parte del área correspondiente generando retraso en obra.

-

Con fecha 31 de diciembre del 2010 se realiza paralización de obra por cambio de gestión hasta el 8 de marzo que un nuevo residente de obra Ing. Adolfo Carrasco Arbieto reinicia la obra los cuales tienen una duración de 70 días aproximados

"Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"

Memoria Descriptiva Amm Casa de La Juventud

Recommend Documents