١
٢
المقدمــــــــــة دأبت وزارة االعمار واالسكان في عھد بناء العراق الجديد وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية الى نشر الثقافة الھندسية الصحيحة في تنفيذ االبنية والمنشآت والمشاريع المختلفة سواءاً في القطاع العام او الخاص . وانطالقا ً من ھذه النظرة النافذة الى االمور في مضمار التشييد ،فقد برزت مفاھيم مستجدة مستقاة من التجارب والوقائع العلمية والتقنية تنحو باتجاه تطوير وتنظيم تلك المفاھيم بھدف سالمة التنفيذ وحسن االنجاز والتوفير في النفقات والوقت والجھد واالرتقاء بالمستوى النوعي . ولقد تم إعداد " دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية " ليكون مرجعا ً للمھندس المقيم والعاملين في قطاع التشييد في االشراف ومراقبة تنفيذ االعمال من الناحيتين الفنية واالدارية واالسترشاد به في اتخاذ االجراءات الضرورية وتفادي الصعوبات التي من شأنھا أن تؤثر على سير انجاز المشروع من حيث الكلفة والنوعية والمدة ويساعد المختصين بمتابعة وانجاز مراحل المشروع ابتداءاً من فكرة المشروع ودراسة الجدوى وتخصيص الموقع الى اكماله واستالمه وتشغليه واشغاله واجراء الذرعات لالعمال المنجزة وتسديد المستحقات . يشتمل الدليل على ستة ابواب : الباب االول :يتناول إشراف المھندس المقيم على اعمال التنفيذ ويغطي المبادئ االساسية لمھمته منذ بدء المقاولة بتسليم الموقع الى المقاول ولغاية االستالم االولي والنھائي للمنشأ مع مالحق تضم نماذج االستمارات التي يمكن للمھندس االسترشاد بھا في اتخاذ االجراءات المطلوبة ضمن نطاق عمله . الباب الثاني :يشتمل على الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال الھندسة المدنية والخدمات. الباب الثالث ،الباب الرابع يتضمنان شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية وشروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية الباب الخامس :يتضمن مواصفات المواد واالعمال االنشائية حسب المواصفات القياسية العراقية )م.ق.ع( بالدرجة االولى ،تليھا بالدرجة الثانية المواصفات العالمية االخرى مثل البريطانية واالمريكية عند توفر المواصفة العراقية . الباب السادس :يختص بالفحوصات المختبرية المتنوعة الواجب اجرائھا على المواد االنشائية التي تستخدم في الموقع وتثبيت الحد االدنى من النماذج الواجب أخذھا لغرض إقرار صالحية تلك المواد . تعميما ً للفائدة تم اضافة ملحق للدليل عنوانه " تعليمات تنفيذ العقود لعام "٢٠٠٨وھذه التعليمات خاضعة للتعديل بين فترة واخرى مما يستدعي انتباه المھندس المقيم لذلك . في النھاية اقدم الشكرالى كل من شارك او ساھم في إعداد ھذا الدليل وتدقيق مادته العلمية من منتسبي مركز الوزارة وتشكيالتھا آملين أن يكون عونا ً للمھندسين والعاملين في قطاع التشييد في طريق تقدم ونھضة العراق العظيم وﷲ الموفق .
المھندسة بيان اسماعيل دزه يي وزير االعمار واالسكان تموز ٢٠١٠ /
٣
٤
الفھرس دليل المھندس المقيم للمشاريع االنشائية الصفحة
المحتويات المقدمة الباب االول :دليل المھندس المقيم في االشراف على التشييد الفصل االول :مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية الفصل الثاني :مستلزمات عملية االشراف الفصل الثالث :تسليم الموقع وتخطيطــه الفصل الرابع :المخططات الفصل الخامس :التخطيط ،البرمجة والمتابعة ،السيطرة على العمل الفصل السادس :التفتيش ،التدقيق والفحص الفصل السابع :الســـيطرة على الكلفـــة الفصل الثامن :المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية الفصل التاسع :المـــدد االضـــافية الفصل العاشر :االستالمات وإنجاز المشروع أوليا ً المالحق : نموذج رقم ) : (١محضر تسلم وتسليم موقع العمل نموذج رقم ) : (٢محضر قبول تخطيط المنشأ نموذج رقم ) : (٣المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت نموذج رقم ) : (٤أمرغيار بالفقرات التي لھا شبيه بالمقاولة نموذج رقم ) ٤أ( :أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة نموذج رقم ) : (٥تعھد عن أمر التغيير نموذج رقم ) : (٦شھادة السلفة الشھرية نموذج رقم ) : (٧خالصة السلف الشھرية نموذج رقم ) : (٨جدول الذرعة النھائية نموذج رقم ) : (٩إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية نموذج رقم ) : (١٠طلب تمديد مدة المقاولة نموذج رقم ) : (١١تعھد عن تمديد مدة المقاولة نموذج رقم ) : (١٢تقرير لجنة االستالم االولي نموذج رقم ) : (١٣شھادة إكمال االعمال نموذج رقم ) : (١٤تقرير لجنة االستالم النھائي نموذج رقم ) : (١٥شھادة الصيانة واالستالم النھائي نموذج رقم ) : (١٦إستمارة التدقيق الموقعي نموذج رقم ) : (١٧إستمارة موافقة صب الخرسانة نموذج رقم ) : (١٨سجل الوقائع اليومي
٥
الصفحة
المحتويات نموذج رقم ) : (١٩كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن %٢٠عن مثيالتھا في جدول الكميات نموذج رقم ) : (٢٠كشف بالفقرات االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في جدول الكميات الباب الثاني :الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني والھندسة المدنية الفصل االول :قواعد عامة الفصل الثاني :متطلبات عامة وخاصة الفصل الثالث :اعمال الموقع واالعمال الترابية الفصل الرابع :الركائز الفصل الخامس :االعمال الخرسانية الفصل السادس :اعمال البناء والقواطع الفصل السابع :اعمال العزل الحراري وقطع الرطوبة الفصل الثامن :االعمال المعدنية الفصل التاسع :االعمال الخشبية الفصل العاشر :االبواب والشبابيك الفصل الحادي عشر :اعمال االنھاء والصبغ الفصل الثاني عشر :االثاث والمعدات الفصل الثالث عشر :اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية الفصل الرابع عشر :اجھزة النقل الفصل الخامس عشر :التأسيسات الكھربائية الفصل السادس عشر :اعمال السكك الحديدية الفصل السابع عشر :االنفاق الباب الثالث :شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية القسم االول :الشروط العامة القسم الثاني :شروط التطبيق الخاص الباب الرابع :شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية القسم االول :الشروط العامة القسم الثاني :شروط التطبيق الخاص الباب الخامس :مواصفات المواد واالعمال االنشائية الفصل ) : (١الجص والجبس والجير الفصل ) : (٢الركام الفصل ) : (٣السمنت والخرسانة
٦
الصفحة
المحتويات الفصل ) : (٤السيراميك الفصل ) : (٥المنتجات الطينية الفصل ) : (٦الصخور واالحجار الفصل ) : (٧المواد المانعة للرطوبة الفصل ) : (٨السمنت االسبستي الفصل ) : (٩االيبوكسي الفصل ) : (١٠المواد المضافة للخرسانة الفصل ) : (١١الطالء والوارنيش الفصل ) : (١٢حديد التسليح الفصل ) : (١٣أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور)العراقية ( ملحق الفصل ) : (١٣أعمال الطرق الفصل ) : (١٤الخصائص الھندسية للتربة Some Geotechnical Properties of Soils الباب السادس :النمذجة الفصل ) : (١الجص والجير ومنتجاته الفصل ) : (٢الركام الخشن والناعم والشامل الفصل ) : (٣المنتجات الخرسانية الفصل ) : (٤البالط السيراميكي الفصل ) : (٥الطابوق الفصل ) : (٦الحجر الطبيعي الستخدامات البناء الفصل ) : (٧المواد المانعة للرطوبة والمنتجات االسفلتية الفصل ) : (٨االلواح االسبستية الفصل ) : (٩االيبوكسي الفصل ) : (١٠مضافات الخرسانة الفصل ) : (١١الطالء والوارنيش الفصل ) : (١٢حديد التسليح الفصل ) : (١٣أعمال الطرق الفصل ) : (١٤الخصائص الھندسية للتربة ملحق :تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) (١لسنة ٢٠٠٨ تعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) (١لسنة ٢٠٠٨ مصادر الدليل اسماء المشاركين في جمع وإعداد الدليل
٧
٨
الباب االول دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
٩
١٠
فھرس الباب االول :دليل المھندس المقيم في االشراف على التشييد الصفحة
المحتويات الفصل االول :مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية الفصل الثاني :مستلزمات عملية االشراف الفصل الثالث :تسليم الموقع وتخطيطــه الفصل الرابع :المخططات الفصل الخامس :التخطيط ،البرمجة والمتابعة ،السيطرة على العمل الفصل السادس :التفتيش ،التدقيق والفحص الفصل السابع :الســـيطرة على الكلفـــة الفصل الثامن :المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية الفصل التاسع :المـــدد االضـــافية الفصل العاشر :االستالمات وإنجاز المشروع أوليا ً المالحق : نموذج رقم ) : (١محضر تسلم وتسليم موقع العمل نموذج رقم ) : (٢محضر قبول تخطيط المنشأ نموذج رقم ) : (٣المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت نموذج رقم ) : (٤أمرغيار بالفقرات التي لھا شبيه بالمقاولة نموذج رقم ) ٤أ( :أمر غيار بالفقرات المستحدثة للمقاولة نموذج رقم ) : (٥تعھد عن أمر التغيير نموذج رقم ) : (٦شھادة السلفة الشھرية نموذج رقم ) : (٧خالصة السلفة الشھرية نموذج رقم ) : (٨جدول الذرعة النھائية نموذج رقم ) : (٩إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية نموذج رقم ) : (١٠طلب تمديد مدة المقاولة نموذج رقم ) : (١١تعھد عن تمديد مدة المقاولة نموذج رقم ) : (١٢تقرير لجنة االستالم االولي نموذج رقم ) : (١٣شھادة إكمال االعمال نموذج رقم ) : (١٤تقرير لجنة االستالم النھائي نموذج رقم ) : (١٥شھادة الصيانة واالستالم النھائي نموذج رقم ) : (١٦إستمارة التدقيق الموقعي نموذج رقم ) : (١٧إستمارة موافقة صب الخرسانة نموذج رقم ) : (١٨سجل الوقائع اليومي نموذج رقم ) : (١٩كشف بالفقرات االضافية التي تزيد عن %٢٠عن مثيالتھا في جدول الكميات نموذج رقم ) : (٢٠كشف بالفقرات االضافية المستحدثة التي ليس لھا شبيه في جدول الكميات
١١
١٢
الفصـــــل االول مكونات جھاز االشراف الھندسي على المشاريع االنشائية يتكون جھاز االشراف الھندسي مما يلي -: -١جھاز االشراف غير المباشر والمعرف بـ ) المھندس ( في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية القسم االول -المادة االولى ) - ١د ( والذي يقصد به الشخص الطبيعي او المعنوي او المكتبالمدون اسمه في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه صاحب العمل من وقت آلخر ليمارس سلطات ) المھندس ( الواردة في المقاولة والذي يجب إبالغ أسمه تحريريا ً إلى المقاول . -٢جھاز االشراف المباشر ،ويتكون من المھندس المقيم ويعاونه عدد من المھندسين والفنيين من ذوي االختصاصات وإداريين وعاملين مساعدين آخرين وحسب طبيعة وحجم وموقع المشروع المناط أدارته إلى المھندس المقيم والذي من خالله يمارس مھامه وكما يلي :
أ -المھندس المقيم :كما معر ّ ◌◌َ ف في شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية -القسم االول - المادة االولى ) -١ھـ ( والذي يقصد به أي مشرف يعينه ) المھندس ( من وقت آلخر ليقوم بالواجبات المنصوص عليھا في المادة الثانية من الشروط والذي يجب إبالغ صالحياته من )المھندس ( إلى ) المقاول ( تحريريا ً . ب -المھندســـون
:المقصود بھم ھم المھندسون من ذوي االختصاصات المختلفة ) مدني ، تخطيط وبرمجة ،معماري ،ميكانيك ،كھرباء ،تكييف ،صحي ،الكترون ، مصاعد ٠٠٠الخ ( العاملون مع المھندس المقيم في أعمال االشراف على عملية التنفيذ الموقعي .
ج -االستشـاريون
:الجماعة الھندسية والفنية ) االجنبية أو المحلية ( التي تعمل مع المھندس المقيم والتي تحدد في ضوء حاجة اعمال االشراف الھندسي .ويتم تحديد مھامھم وأجورھم وفق عقود تبرم بين ) المھندس ( وبينھم .
د -مساحو الكميات :ھم الجماعة الفنية المتخصصة في عملية مسح الكميات وتدقيق أعمال الذرعات الشھرية والنھائية ودراسة أوامر التغيير ومطالبات المقاولين في ضوء بنود العقد المبرم بين ) المھندس ( و) المقاول ( والسيطرة على الكلفة والتي تتم من خالل المھندس أو المھندس المقيم او كليھما .
١٣
ھـ -مجموعة الفحوصات المختبرية :ھي المجموعة العاملة في المختبرات الحقلية التي تعمل في مجال الفحوصات المختبرية للمواد الداخلة في تنفيذ العمل وتشمل مھندسين وفنيين وعاملين آخرين تحدد مھامھم في ضوء طبيعة وحجم وموقع المشروع . و -المجموعة الفنية :ھم المجموعة الوسطية الفنية من مالحظين فنيين ذوي االختصاصات المختلفة المدرجة في أدناه والتي تساعد المھندسين في عملية االشراف الموقعي على العمل كل حسب اختصاصه وتحدد مھامھم وارتباطھم بالجماعة الھندسية العاملة بتوجيه من المھندس المقيم ووفق طبيعة وحجم وموقع المشروع وكما يلي :
اعمال المســــاحة اعمال الھندسة المدنية ) بناء وإنشاءات ( اعمال تكييـــف الھواء اعمال الھندسة الصحية اعمال الھندسة الكھربائية اعمال الرســـم الھندســــي اعمال اختصاصات اخرى
ز -االداريــون والماليون :ھم الجماعة المساعدة إلدارة شؤون االفراد العاملين في دائرة المھندس المقيم وبضمنھا أعمال الترجمة ) حسب طبيعة العقد مع المقاول ( وأعمال الطباعة باللغتين العربية واالنكليزية واألمور الحسابية والكمركية واستالم وتوزيع البريد وتحدد ھذه الجماعات في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع . ح -جماعات مساعدة أخــــــرى
:تشمل سائقي وسائط النقل ،الحراس ،معينين ،منظفي الدائرة وعمال آخرين والتي تحدد أعدادھم ومھامھم في ضوء حجم وطبيعة وموقع المشروع .
١٤
-٣واجبات جھاز االشراف أ -واجبات جھاز االشراف غير المباشر : إن جھاز االشراف غير المباشر المعرف بـ ) المھندس ( في الشروط العامة لمقاوالت الھندسة المدنية والموضحة واجباته فيھا وھو المسؤول عن كل ما يتطلبه العمل من إشراف النجاز االعمال المناطة بالجھة المنفذة .وله الحق بمنح جزءاً أو كل من صالحياته وواجباته الى المھندس المقيم المعين من قبله ،وتھيئة الكوادر المساعدة والمستلزمات اآلخرى للمھندس المقيم والمذكورة في الفصول ) اوالً ،ثانيا ً ( وفقا ً لمراحل تقدم العمل وبالتنسيق مع المھندس المقيم . ب -واجبات جھاز االشراف الھندسي المباشر : إن ھذه الواجبات يحددھا ) المھندس ( ويمنحھا الى ) المھندس المقيم ( الذي يمارس عمله من خالل المجاميع التي تعمل بمعيته والوارد ذكرھا في الفصل االول والذي من خالله تتم عملية االشراف الھندسي اليومي لكافة مراحل العمل وبالتنسيق مع ) المھندس ( اعتباراً من تسلم المقاول لموقع العمل ولغاية إنجاز المشروع وتسليمه تسليما ً نھائيا ً . من المھام االساسية لدائرة المھندس المقيم ھو التأكد من جودة المواد الداخلة في االعمال وبموجب المواصفات الفنية المعتمدة وحسن تنفيذ االعمال بموجب المخططات االصلية أو المعدلة وبنوعية جيدة وبأقل كلفة ممكنة وإعداد تقارير شھرية وفصلية للجھات االعلى ونخص بالذكر التقارير الفصلية التي تطلبھا وزارة التخطيط حيث يتعين على المھندس المقيم رفعھا بإستمارة خاصة نموذجية .
١٥
١٦
الفصــــل الثــــاني مستلزمات عملية االشراف من أجل تمكين جھاز االشراف بالقيام بواجباته بما يتناسب والمھام الموكلة اليه وتأمين الوسائل الالزمة لتأدية ھذه المھام يتطلب توفير ما يلي -: -١مسك سجل الوقائع اليومية بموجب الملحق رقم ) (١٨ويمسك ھذا السجل لكل عمل ) االعمال الجديدة والتوسيعات ( واليمسك العمال الصيانة والترميمات . -٢المســــتلزمات الضــــروريــة -: تمثل ھذه المستلزمات المتطلبات االساسية لممارسة جھاز االشراف العماله بصورة جيدة ويخضع كل أو جزء منھا الى حجم وموقع وطبيعة وأھمية المشروع المناط بجھاز االشراف وكما يلي -: أ -دائرة المھندس المقيم وتشمل -: اوالً بناية دائرة المھندس المقيم : ثانيا ً أثاث دائرة المھندس المقيم : ثالثا ً أجھزة االتصال السلكية والالسلكية ومنظومة االنترنيت : رابعا ً اجھزة الطبع والتصوير واالستنساخ : القرطاسية بكافة أنواعھا خامسا ً : أجھزة مساحة توتل شتيشن ) GIS،ثيودواليت ،آلة تسوية ،اشرطة قياس سادسا ً : ٠٠٠الخ ( حاسبات يدوية +أجھزة حاسوب سابعا ً : ثامنا ً أدوات رسم ھندسي وملحقاتھا : الماء والكھرباء وأجھزة التبريد والتدفئة تاسعا ً : بناية ملحقة لدائرة المھندس المقيم تشمل المطبخ والمطعم للمناطق النائية . عاشراً : توفير مولدة ذات سعة مناسبة لتأمين متطلبات المشروع . حادي عشر : ب -وسائط النقل وتشمل ما يلي : اوالً ثانيا ً ثالثا ً رابعا ً خامسا ً
: : : : :
سيارات حقلية حافالت وحسب حاجة المشروع دراجات بخارية ) حسب الحاجة ( زوارق نھرية ) حسب الحاجة ( أية وسائط نقل أخرى
١٧
ج -ورشة تصليح وصيانة اآلليات مع مستلزماتھا حسب موقع العمل ) مناطق نائية ( د -مختبر حقلي مع معداته وتوابعه وحسب حجم المشروع ھـ -المخيم السكني للعاملين من كال طرفي العقد مع متطلباته وحسب موقع العمل و -أسيجة ونقاط حراسة ز -مستلزمات السالمة الوقائية :وتشمل ما يلي : أوالً ثانيا ً ثالثا ً رابعا ً خامسا ً
: : : : :
أجھزة مكافحة الحريق خوذ مضادة للصدمات وأحزمة االمان أحذية خاصة للموقع ألبســــة خاصـــــة أية مستلزمات أخرى حسب طبيعة المشروع
-٣وثائق ومستندات المقاولة للمشروع وتشمل ما يلي -: أ -المخططات التصميمية المصادقة ب -المواصفات الفنية الھندسية ج -شروط المقاولة ) ألعمال الھندسة المدنية ( أو ) ألعمال الھندسة الميكانيكية والكھربائية والصحية( والشروط الخاصة . د -العقد مع جدول الكميات المسعر ھـ -برنامج تقدم العمل المعد بواسطة نظام الـ Primavera , Ms. Project و -أية وثائق ومستندات أخرى
١٨
الفصـــل الثالث تســـليم الموقع وتخطيطه
تتم عادة عملية تسليم الموقع الى المقاول من قبل جھاز ) المھندس( المعني بإستحصال الموافقات الالزمة من االجھزة المعنية لموقع العمل ومراعاة كل ما يتعلق بھذا الموقع من عالقة مع عناصر عديدة منھا عالقة المشروع بتخطيط المدينة مثالً ،وعالقة مناسيب منشآت المشروع بالمنظومات الفنية الخدمية للمدينة ) إن كان المشروع داخل المدينة ( ،كذلك عالقة المشروع بمناسيب مياه الفيضان أو المياه الجوفية أو عالقتھا بشبكتي المواصالت واالتصاالت ،إضافة الى أن على ) صاحب العمل ( إستحصال الموافقات االصولية على إجازات البناء وكل ما يتعلق بھذا الجانب مع الجھات المعنية ) البلدية والدفاع المدني والكھرباء ...الخ ( . -١اســـلوب تسليم الموقع أ -تتولى دائرة المھندس المقيم ) بمشاركة المساحين ( دعوة المقاول الستالم الموقع بموجب العقد ويتم ذلك بموجب محضر ينظم لھذا الغرض وفق النموذج المرقم ) (١والذي يغطي المادة الثالثة واألربعين من الشروط العامة ويتم إرسال نسخ من المحضر الى الجھات المعنية . ب -في حالة كون الموقع يتكون من أجزاء متعددة ،يتم تسليم ذلك الجزء من الموقع الذي يتطلب تمكين المقاول من المباشرة والسير في إنشاء االعمال طبقا ً لمنھج تقدم العمل أو بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمھا المقاول وبتأييد من المھندس المقيم يتم رفعھا الى الدائرة المعنية للعلم . ج -تعتمد نفس صيغة المحضر ويتم إعطاء ارقام متسلسلة لكل جزء يتم تسليمه . -٢تخطيط االعمال في الموقع ال يجوز المباشرة بأية أعمال تنفيذية قبل تدقيق التخطيط ) جزءاً أو كالً ( من قبل المھندس المقيم ويتم ذلك بموجب محضر وفق النموذج رقم ) (٢وبموجب المادة السابعة عشر من شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية .
١٩
٢٠
الفصــــل الرابــــع المخططــــــات -١توجد ھناك عدة أنواع من المخططات التي تساعد على تنفيذ وصيانة المشروع وھي -: أ -المخططات التصميمية مع وثائق المقاول ،والتي تعد من قبل االجھزة االستشارية في مرحلة ما قبل التعاقد ،وتشمل المخططات المعمارية واإلنشائية ومنظومات الخدمات الفنية والتفاصيل . ب -المخططات العملية ) التنفيذية ( والتي تعد من قبل المقاول في مرحلة التنفيذ وكما مفصل الحقا ً وتقدم الى المھندس المقيم لغرض المصادقة . ج -مخططات العمل كما منفذ ) (As Builtويعدھا المقاول خالل مراحل التنفيذ للمشروع بموجب العقد وتسليمھا لصاحب العمل الستعمالھا ألغراض التشغيل والصيانة واالستفادة منھا عند إجراء أية توسعات او تحويرات مستقبلية في المشروع وتصادق من قبل المھندس المقيم واالستشاري وتقدم على قرص مدمــج ) (CDباالضافة الى النسخ الورقية . -٢المخططات العملية ) التنفيذية ( إن تعريف ھذه المخططات بأنھا المخططات التي توضح كافة التفاصيل وفق المخططات التصميمية للمقاولة لغرض تسھيل عملية التنفيذ . الفرق بين المخططات التصميمية والمخططات العملية التنفيذية ومن يعد كل منھما -: إن المخططات التصميمية التي تعد من قبل مصمم المشروع عادة تحتوي على التفاصيل الضرورية التي تساعد الجھة المنفذة على تنفيذ المشروع ،حيث تكون بعض المعلومات مدرجة في المخططات االصلية على شكل جداول وفي كثير من االحيان تدرج المعلومات في مجلد المواصفات الفنية أو التفاصيل التصميمية .لذلك فأن المقاول في حالة تطبيقه لھذه المعلومات والتفاصيل بصورة مطابقة لمتطلبات المصمم سوف يصل الى الھدف المقصود وھو إنجاز المشروع بموجب التصميم . ولغرض قيام المقاول بتنفيذ العمل بموجب التصميم المعد من قبل مصمم المشروع فأنه يتعين عليه إعداد بعض المخططات العملية التنفيذية التي تجمع كافة المعلومات ،من المخططات االصلية والتفاصيل والمواصفات الفنية وفي بعض االحيان حتى من جداول الكميات ،وھذه المخططات تدعى المخططات العملية والتي يجب إعدادھا بصورة واضحة ومبسطة لغرض االستفادة منھا في تنفيذ العمل .
٢١
أ -إستعمال المخططات العملية ) التنفيذية ( -: وجوب قيام المقاول بإعداد المخططات العملية ) التنفيذية( لألعمال الخاصة بالمشروع وبصورة تضمن الحصول على مستوى جيد من التنفيذ وبصورة تطابق متطلبات العمل كما في المخططات االصلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات المعدة من قبل استشاري المشروع )المصمم ( قبل المباشرة بالعمل فأن ذلك سيساعده على معرفة وتھيئة متطلبات العمل من المواد االولية والمعدات الخاصة لغرض إنجاز العمل ضمن البرنامج المعد للمشروع .وفي حالة تقدم المقاول بمقترح بديل لتنفيذ أي تفصيل يختلف عن التفصيل الوارد في المخططات التصميمية للمقاولة ،فعليه تقديم مخطط عملي يوضح التفصيل البديل الذي يقترحه مدعما ً بكافة المعلومات التي تساعد المھندس المقيم على إعطاء التوصية بخصوصه ،مع ضرورة قيام المقاول بتقديم التفاصيل المتعلقة بالكلفة الناجمة من جراء ھذا التغيير . ب -إعداد المخططات العملية ) التنفيذية ( : لغرض قيام المقاول بإعداد المخططات العملية ) التنفيذية ( بأحسن وجه يتوجب عليه تھيئة الجھاز الفني المتمرس والمختص بإعداد مثل ھذه المخططات حيث أن المعلومات التي يجب أن تتضمنھا المخططات العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع كافة االختصاصات لتجنب حدوث تعارض مع بعضھا ويجب أن تكون واضحة لكافة المھندسين والفنيين ذوي العالقة العاملين في الموقع ويمكن تطبيقھا بأسھل ما يمكن وعلى أن تتضمن المقترحات المقدمة من قبله والتي سبق وأن حصلت موافقة المھندس المقيم عليھا . ج -تدقيق المخططات العملية : لغرض تدقيق ھذه المخططات من قبل دائرة المھندس المقيم عليھا تھيئة الجھاز الفني المتمرس من المھندسين المختصين للتدقيق كل حســب أختصاصـه باإلضافة الى ضرورة إجراء عملية التنسيق بين كافة االعمال لتدقيق كل مخطط عملي بالتنسيق مع الجھة المصممة وحسب طبيعة وحجم العمل .
٢٢
د -فوائد المخططات العملية : إن الفائدة من إعداد المخططات العملية تتلخص بما يلي -: اوالً
:
تسھيل عملية التنفيذ وتالفي أي اشكال او تداخل او تعارض بين االختصاصات.
ثانيا ً
:
تسھيل عملية إعداد المواد المصنعة في الورش وتقليص الضائعات .
ثالثا ً
:
تسھيل عملية المقايسة ) الذرعة ( الشھرية والنھائية وذلك الحتواء المخططات العملية لكافة التفاصيل والمعلومات واالبعاد التي تتطلبھا عملية أخذ القياسات .
رابعا ً
:
تسھيل عملية إعداد مخططات العمل كما منفذ فعالً ) (As Builtوالتي يجب تأكيد المھندس المقيم على المقاول بإعدادھا في نھاية العمل .
٢٣
٢٤
الفصــــل الخامس التخطيط ،البرمجة ،المتابعة والسيطرة على العمل -١البد من االشارة الى أن لجھاز االشراف الھندسي غير المباشر مھام في تخطيط وبرمجة المناقصات ومستلزماتھا منذ إدراج المشاريع في الخطط التنموية حيث تتلخص ھذه المھام في إعداد الفحوصات الالزمة لمواقع المشاريع وإعداد تصاميمھا وكل الوثائق المطلوبة للمناقصة والتنسيق مع بقية أجھزة الدولة المعنية لتأمين خدمات ھذه المشاريع كخدمات توفير الماء والكھرباء وشبكات الھاتف والمجاري وغيرھا من الخدمات الفنية االخرى كما ويمتد دورھا الى مرحلة استالم العطاءات للمناقصات حيث تقوم بإعداد الدراسات والتحليالت والمفاوضات الالزمة للعروض المقدمة من قبل المناقصين وبالتالي االحالة والتعاقد مع المقاول صاحب افضل العروض وبعد ذلك يبدأ دور جھاز االشراف الھندسي المباشر في ھذا المجال وبالتنسيق مع المھندس والمقاول . -٢دور المقاول في التخطيط والبرمجة -: أ -قبل االحالة : يبدأ دور المقاول في ھذه المھام منذ البدء باالطالع على موقع العمل ودراسة التصاميم والوثائق االخرى الخاصة بالمقاولة وتسعيرھا وقبل تقديم العطاء للمناقصة حيث يقوم بوضع الخطط واألســاليب للعمل التي سيتبعھا في التنفيذ ووفقا ً لذلك يقوم بإعداد دراسة أولية لمستلزمات التنفيذ وإسلوبه ألعمال الخدمات واألبنية الوقتية الالزمة للتنفيذ اضافة الى إعداد دراسة بالمعدات والمكائن والمواد االنشائية والعمالة المطلوبة للعمل التي يخطط ويبرمج لتوفيرھا وفقا ً لبرنامج زمني مستند الى برنامج زمني عام لكامل المشروع الذي يقدمه مع وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع حيث يبدأ جھاز االشراف غير المباشر في الدراسة والتحليل وبعدھا تتم االحالة والتعاقد .ومن المفضل مشاركة المھندس المقيم وبعض الكوادر الھندسية االخرى المقترحة لإلشراف على العمل في الدراسة خالل المرحلة المبكرة وذلك بھدف تعريف المھندس المقيم وبعض منتسبيه بطبيعة وتفاصيل العمل والمفاوضات واإلجراءات االخرى وخاصة في المشاريع الكبيرة واإلستراتيجية والتي تمتد الى ما بعد االحالة . ب -بعد االحالة : يقوم المقاول في ھذه المرحلة ووفقا ً لشوط المقاولة العمال الھندسة المدنية التي تلزمه تقديم منھاج عمل يتضمن ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم في التنفيذ وعلى ھذا االساس يتوجب على المقاول إعداد المخططات والبرامج الزمنية المدرجة ادناه وعلى مراحل الى دائرة المھندس المقيم لغرض استحصال موافقته وموافقة الدوائر المرتبطة بھا عندما يتطلب االمر ذلك .
٢٥
اوالً :
مخطط لألبنية والشبكات والخدمات الوقتية وعالقتھا بمرافق المشروع لتكديس المواد االنشائية الالزمة لتنفيذ العمل واسلوب تحريكھا وإزالتھا اضافة الى كيفية استغالل موقع العمل الذي يضمن سھولة التنفيذ وعدم تعارض ھذه الخدمات مع سير العمل في المشروع على أن يصادق من قبل د.م.م .
ثانيا ً :
منھاج زمني عام يوضح فيه العناصر الرئيسية للمشروع ومدد تنفيذھا .
ثالثا ً :
برنامج تفصيلي لكل مرفق من مرافق المشروع يتضمن أھم فعاليات العمل التي تدخل ضمن مستلزمات تنفيذ ھذا المرافق .
رابعا ً :
مخطط بياني يوضح قيمة االعمال التي ستنجز خالل كل شھر من مدة تنفيذ المقاولة استناداً الى برنامج العمل العام والبرامج التفصيلية .
خامسا ً :
برنامج زمني يوضح تفاصيل المواد االنشائية وكمياتھا المحلية والمستوردة التي تدخل ضمن مستلزمات العمل ومواعيد انسيابيتھا الى المشروع وفقا ً لبرامج العمل التفصيلية .
سادسا ً :برامج زمنية بالمبالغ الالزمة الستيراد المواد والمعدات التي تدخل ضمن متطلبات العمل . سابعا ً :
برامج زمنية للقوى العاملة الفنية واالدارية والمالية وغير الفنية .
ثامنا ً :
برامج زمنية توضح تفاصيل ومواعيد توفير المعدات والمكائن االنشائية الالزمة للتنفيذ .
-٣دور ومھام دائرة المھندس المقيم : يقوم المھندس المقيم والكوادر الفنية العاملة معه بتدقيق البرامج والمناھج والدراسات التي يقدمھا المقاول بعد االحالة وقد يطلب من المقاول تزويد المھندس المقيم ببيانات وبرامج اضافية اضافة الى ما قدمھا قبل االحالة بھدف دراستھا وتحليلھا وتدقيقھا متناوالً المبينة في ادناه : أ -موضوعية تعاقب الفعاليات التي ادرجت في البرامج الزمنية . ب -تناسب البرامج مع المدة التعاقدية . ج -مالئمة البرامج مع توزيع الكلفة على المدة التعاقدية مع التخصيصات السنوية التي تريد للمشروع .
٢٦
وبعد ھذه الدراسة يتم اقرارھا والمصادقة عليھا .ووفقا ً لذلك تتم متابعة ھذه البرامج خالل تنفيذ العمل وتحديثھا كلما تطلب ذلك . ومن الضروري االشارة الى إعتماد المقاول في إعداد ھذه البرامج الى النظم التي يتبعھا المھندس المقيم والدوائر التي يرتبط بھا بغية تسھيل مھمة فھم واستيعاب ومتابعة ھذه البرامج .إن السيطرة على العمل والوقوف على المعوقات او الكشف عن الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لھا خالل مدة التنفيذ ال يمكن أن تتم بشكل علمي وسريع دون االعتماد على ھذه البرامج ومتابعھا . -٤اساليب البرمجة : الحقا ً االنظمة الحديثة المتبعة في برمجة تنفيذ االعمال المتعاقد عليھا والتخطيط لھا ومتابعتھا وتحديد تعاقب وتداخل الفعاليات واعداد برنامج سير العمل Primavera , Ms Project -٥أھميـة البرامــــج : من الضروري للمھندس المقيم معرفته بأھمية البرامج التفصيلية في احتساب مسـتلزمات العـمل وإعداد التقارير الشـھرية والفصـلية وتقييم مطالبات المقاول والتي تتلخص بما يلي -: أ -سھولة احتساب المتطلبات الالزمة لإلشراف المباشر وبضمنھا المختبر الحقلي ومستلزماته لالستخدام االمثل مع وسائل النقل ) السيارات ( . ب -اعتماد ھذه البرامج في اعداد التقارير الشھرية والفصلية المطلوبة من الجھات ذات العالقة . ج -تشخيص المعوقات وسبل معالجتھا . د -االعتماد على ھذه البرامج في تحديد المدد االضافية وأحقية مطالبات التعويض المالية .
٢٧
٢٨
الفصـــل الســــادس التفتيش ،التدقيق والفحص -١المقدمة من أحدى الواجبات االساسية للمھندس المقيم متابعة تنفيذ الفقرات العمل والتأكد من كل مادة داخلة في العمل والمواد الناتجة واألعمال المنجزة والمھارة المستعملة في التنفيذ او التصنيع وكون ذلك وفق مستندات المقاولة والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل من المواد والعمل ومدى تنفيذ وتطبيق مخططات العمل وبما ينال رضى المھندس وما يصدر عنه من تعليمات وأوامر كم جاء في شروط المقاولة العمال الھندسة ) المدنية او الميكانيكية والكھربائية والصحية( . ولما كانت االطراف الثالثة المھندس والمھندس المقيم والمقاول تتحمل مسؤولية تنفيذ االعمال وحسب الشروط والمواصفات ،أي أن الھدف واضح أمام جميع ھذه االطراف ،عليه وللوصول الى ھذا الھدف يجب وضع اسس ومعايير معينة واضحة للسير بموجبھا خالل مراحل التنفيذ تكون كدليل عمل تحدد واجبات كل طرف من االطراف في العمل ويتم االسترشاد بھا فيما يخص تدقيق االعمال وتفتيشھا وكذلك الفحوصات وأساليب اجراءھا وأنواعھا . -٢فحص المواد االنشائية والمعدات التي تدخل ضمن أعمال فقرات المشروع كل حسب طبيعتھا ومناشئھا وتنقسم الى -: أ -المواد االنشائية المحلية المستخرجة والمصنعة : يتم فحص ھذه المواد بواسطة المختبرات الحقلية الموجودة في مواقع العمل او في المختبرات المركزية وفقا ً للمواصفات الموضوعة لھا مع مراعاة الضوابط الخاصة بإعتماد المركز الوطني للمختبرات االنشائية الجھة المركزية المعنية بھذه الضوابط او أية مختبرات محلية مجازة وحسب طبيعة ھذه المواد والتأكد من مطابقة نتائج ھذه الفحوصات مع المواصفات الفنية الخاصة بھا وھناك كراس صادر من المركز الوطني للمختبرات االنشائية يوضح مھام وارتباطات وأسس استحداث المختبر الحقلي . تقسم ھذه المود الى : اوالً :المواد االنشائية المستخرجة : مثل الحصــى ،الرمل ،الحصــى الخابــط ،حــجر البناء ،حجر اســاس الطرق ،المــرمر ٠٠٠ الخ . ثانيا ً :المواد االنشائية المصــنعة : مثل الطابوق ،السمنت ،الكاشي ،الكتل الخرسانية ٠٠٠الخ
٢٩
ب -المواد االنشائية والمعدات المستوردة : تشمل ھذه المواد االنشائية والمعدات التي تدخل ضمن االعمال الھندسية المختلفة ) المدنية ، التكييف ،الكھرباء ،الميكانيك ،الصحية ٠٠٠الخ ( ويتم فحص ھذه المواد او المعدات في مختبرات معامل بلد المنشأ للتأكد من سالمتھا ومطابقتھا للمواصفات الموضوعة لھا والمتفق عليھا مع االجھزة المستوردة لھا .وترفق شھادات ھذه الفحوصات مع شحنات ھذه المواد والمعدات بصورة اعتيادية او حسب طلب الجھة المستوردة عند توريدھا للعمل ،كحديد التسليح او المقاطع الحديدية االخرى االعتيادية او المصنعة او اجھزة تكييف الھواء والتدفئة او معدات محطات الضخ ومشاريع الماء والمجاري او القابلوات والمحوالت والمولدات الكھربائية ٠٠٠الخ . وفي الحاالت التي تقضي بفحص ھذه المواد والمعدات من قبل جھة فاحصة مستقلة لھا فروع في دول عديدة من العالم أضافة الى الفحوصات الصادرة عن مختبرات معامل ھذه المواد وحسب تقدير الجھة المشرفة على العمل فيتم االتفاق مع ھذه الجھات لقاء اجر ووفق عقود خاصة لھذا الغرض حيث تقوم ھذه الجھات بإجراء الفحوصات المتفق على تفاصيلھا وحسب اھمية وطبيعة ھذه المواد والمعدات حيث تشمل بعض فحوصات السيطرة النوعية ابتداءاً من البدء بالتصنيع لألجزاء العديدة الالزمة وتشغيلھا إن كانت معدات او مكائن والتأكد من مطابقتھا للمواصفات الموضوعة لھا وتوثيق ھذه الفحوصات بشھادات الفحص وترسل مع قوائم الشحن لھذه المواد والمعدات ويعتمد ھذا االسلوب عند استيراد ھياكل حديدية ذات خصوصية ومواصفات عالية او عند استيراد المعدات واآلالت للمعامل ومحطات توليد الطاقة وغيرھا .وكما وأن ھناك حاالت خاصة تقدر أھميتھا من قبل الدائرة المشرفة تتطلب ارسال مھندسين وفنيين اختصاصيين من منتسبي الدائرة المعنية بالتنفيذ او االستعانة بمنتسبي دوائر أخرى عند الحاجة للوقوف على إجراء الفحوصات وتدقيقھا والتأكد من سالمتھا قبل اجراء عملية الشحن كأعمال الھياكل الحديدية ذات الطبيعة المعقدة التي تتطلب تسليط الحموالت واألثقال والظروف الموضوعة لھا في موقع تصنيعھا قبل شحنھا او يتم فحص بعضھا بعد وصولھا القطر . -٣
فحص االعمال المنجزة خالل سير العمل وبعد التنفيذ
يتم ذلك بواسطة جھاز االشراف الھندسي ) دائرة المھندس المقيم ( في المشروع او باالستعانة مع جھات متخصصة – كأجزاء فحوصات الركائز والروافد الكونكريتية مثالً – او المختبرات الحقلية والمركزية للتأكد من أن االعمال المنجزة التي استخدمت فيھا مواد مفحوصة وسليمة قد أنجزت بموجب المواصفات الفنية والمخططات المعدة لھا كفقرات اعمال الھندسة المدنية ) االعمال الكونكريتية ، اعمال االنھاء ٠٠٠الخ ( او الكھربائية او الميكانيكية او الصحية او التكييف ٠٠٠الخ ويتم ذلك على مراحل ومع تقدم العمل لكل جزء من فقرات المشروع على حدة كفحص شبكات الماء البارد والحار وشبكة االنارة لكل طابق من البناية مثالً ومن ثم لكامل الطوابق للمنظومات والشبكات وحسب مراحل تقدم العمل في المشروع ويتم إصدار شھادات الفحص الالزمة من قبل جھاز االشراف الھندسي في المشروع موقع عليه من بل ممثلي دائرة المھندس المقيم وممثلي المقاول .
٣٠
-٤
فحص إنجاز اعمال المشروع وقل اجراء االستالمات االصولية
يتم ذلك بتشغيل كافة مرافق وأجزاء ومنظومات المشروع ) شبكات االنارة ،الماء البارد والحار والمجاري ،منظومة التكييف ،منظومة االنذار المبكر للحريق ،منظومة مكافحة الحريق ،تحمل الجسر ٠٠٠الخ ( ان كان المشروع خدميا ً او انتاجيا ً والتأكد من أن المشروع قد انجز وفقا ً للتصاميم والمواصفات والشروط والطاقات االنتاجية الموضوعة له .ويتم ذلك بواسطة أجھزة االشراف الھندسي للمشروع او بمساعدة اجھزة االشراف الھندسي غير المباشر والتي تقوم بإصدار شھادات الفحص لكل فقرة او منظومة واالستعانة بجھات خاصة خارج القطر وحسب االختصاصات والحاجة الالزمة ويصبح المشروع جاھزاً لالستالم االولي حيث يتم تدقيق ھذه الشھادات عند القيام بعملية االستالم االولي . ادناه المؤشرات التي يسترشد بھا المھندس المقيم في متابعة موضوع فحص االعمال في المشروع : أ -فحص المواد : اوالً :تصنيف المواد حسب نوع العمل :انشائي ،صحي ،كھربائي ،ميكانيكي ٠٠٠الخ . ثانيا َ :تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجداول الكميات والخرائط والتعرف على : ) (١مواصفات المادة المثبتة في مستندات العقد . ) (٢المواصفات الفنية المطلوبة لفحص المادة بموجبھا ،تثبيت رقم المواصفة وطلب نسخة منھا وتثبت لكل مادة ما يأتي : أنواع الفحوصات المطلوبة . حدود المواصفات لكل نوع من الفحص . عدد النماذج المطلوبة لكل فحص . ) (٣تثبيت طريقة الفحص واسلوب أخذ النماذج مع اعداد استمارة خاصة بذلك . ) (٤تنظيم صيغة الستمارة تقارير نتائج الفحوصات المختبرية مع فتح سجل للفحوصات . ) (٥تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية للفحوصات المختبرية للمواد الداخلة من بداية التنفيذ حتى االنجاز لكل نوع من أنواع المنشآت . ب -فحص العمل : اوالً :تدقيق مستندات العقد والمواصفات الفنية وجدول الكميات والمخططات التفصيلية والتعرف على :
٣١
) (١المواصفات الفنية للعمل المطلوب ولكل فعالية . ) (٢المواصفات الفنية المطلوب تطبيقھا لتنفيذ العمل بموجبه ،تثبيت رقم المواصفة وطلب نسخة منھا . ثانيا ً :التعرف على طرق االنشاء واسلوب التنفيذ في كل مرحلة من مراحل العمل كالمكائن واآلليات والعدد والمواد الساندة النجازھا . ثالثا ً :متابعة الفعاليات وتسلسلھا المطلوبة النجاز الفقرة خالل التنفيذ بموجب برنامج سير العمل. رابعا ً :تثبيت ما ھو مطلوب لتدقيق وفحص كل فعالية عمل ولكل الفعاليات وفي ضوء مواصفات العمل المطلوبة والخرائط الخاصة بالعمل . خامسا ً :تثبيت اسلوب تدقيق وفحص العمل المنجز في ضوء المواصفات الفنية المطلوبة للعمل والخرائط الخاصة بھا . سادسا ً :إيجاد اسلوب عمل لتنظيم العالقة بين الجھة المشرفة والجھة المنفذة . سابعا ً :تنظيم صيغة الستمارة طلب تدقيق وفحص االعمال والموافقة عليھا ) قسيمة تدقيق ( ) Check .(Request ثامنا ً :فتح سجل لتدقيق االعمال . تاسعا ً :تنظيم صيغة لتبويب النتائج لوضع السيرة التنفيذية العمال التدقيق والفحص من بداية العمل وحتى االنجاز ولكل نوع من أنواع المنشآت . اسلوب اجراء الفحوصات في الموقع: -٥ لغرض الحصول على المستوى المطلوب للمواد واألعمال المنجزة يستوجب أيجاد اسلوب للفحوصات في الموقع والھدف الرئيسي له ھو ضمان صحة تنفيذ كافة المواد واألعمال في الموقع تحقق بمستوى النوعية الموصوفة في مستندات العقد وإعداد وثائق توضح كيفية مراقبة وتسجيل النتائج لإلجراءات المتخذة . أ -أسلوب الفحص : من الضروري أن يعد المھندس المقيم خطة واضحة السلوب الفحص في الموقع يتضمن الھيكل التنظيمي الالزم إلدارة عمليات وبرنامج الفحوصات وأنواعھا المطلوبة ويبلغ بھا المقاول وتدقيق نتائجھا والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ خالل تنفيذ االعمال مع مالحظة خصوصية المشروع ونوعيته .
٣٢
ب -تسجيل كافة الفحوصات : يتم تسجيل كافة الفحوصات وأعمال التدقيق وفق خطوات عمل تتم بموجب استمارات مھيئة لھذا الغرض تتضمن ما يلي -: اوالً :تحديد العنصر ) مادة ،عمل منجز ،منظومة ٠٠٠الخ ( الذي سيتم فحصه او تفتيشه . ثانيا ً :طبيعة الفحوصات او التدقيق المطلوب اجرائھا . ثالثا ُ :تسجل نتائج كافة الفحوصات والتدقيق على استمارات الفحص والتدقيق المعدة مسبقا ً لكل نوع من الفعاليات والتي تحفظ في اضابير خاصة . ج -اسس اجراء الفحوصات : اوالً :يجب على المھندس المقيم أن يبلغ المقاول على طريقة أخذ النماذج وعددھا والفحوصات المطلوبة للمواد واألعمال وفق المواصفات الفنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للمختبرات االنشائية عند الحاجة ،مع اعداد نماذج استمارات الفحوصات . ثانيا ً :على المھندس المقيم متابعة االجراءات التصميمية ) ( Redesignالمطلوب اتخاذھا لمعالجة النتائج غير المطابقة لمتطلبات المواصفات الفنية بالتنسيق مع االجھزة التصميمية للمشروع وإبالغھا الى المقاول او الجھة المنفذة . ثالثا ً :في بعض المشاريع الكبرى واإلستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة قد يستوجب االستعانة بأجھزة خبيرة مستقلة عن طرفي العقد لتقييم نتائج الفحوصات وإعطاء المشورة الالزمة في ھذا المجال وان على المھندس المقيم عند وضع اسس للفحوصات مع المقاول مالحظة ھذه النقطة .
٣٣
٣٤
الفصـــل الســـابع الســـيطرة على الكلفــــــة -١مبدأ الســـيطرة إن عملية السيطرة على الكلفة يمكن تطبيقھا بشكل عام والذي يتمثل بالفعاليات المتعاقبة في الدائرة المغلقة التالية - :
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺼﺤﻴﺤﻴ ــﺔ
وﺗﻘـﺎرﻳﺮ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎى ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮاﻫﻨﺔ
إن الھدف االساسي من عملية السيطرة على الكلفة في مرحلة التشييد ھو مراقبة االنحرافات المالية للمشروع نتيجة تغييرات قد تحدث أثناء التنفيذ بسبب فني او برغبة من الجھة المنتفعة إلحداث تعديل على التصميم ) مثل إجراء في المواصفات وإعادة توزيع لبعض المنظومات الخدمية أو زيادة أو نقصان أو حذف بعض كميات الفقرات نتيجة للتنفيذ الفعلي ( .
٣٥
بعد إحالة تنفيذ المشروع بعھدة المقاول أو بعد المباشرة بتنفيذه باإلسلوب المباشر تأتي مرحلة التشييد والتي فيھا تبدأ عملية رقابة الكلفة وھي عملية ذات اھمية كبيرة التقل بأي حال من االحوال عن أھمية رقابة الكلفة أثناء تحضير وثائق المشروع . ھناك عوامل عديدة تؤثر على حساب الكلفة النھائية وھنا تأتي االھمية في مراقبة الكلفة ومعالجة أي تأثير على االلتزامات بالنسبة للجھة المنفذة للمشاريع المحالة ) أو التي تنفذ باالسلوب المباشر( والتي تكون فيھا جداول الكميات أحدى مستندات المقاولة حيث تصبح عملية السيطرة على الكلفة أسھل من المقاولة المحالة بطريقة المواصفات والخرائط فقط أو إسلوب تسليم المفتاح والتي يجب االعتماد فيھا على ) التخمينات االولية ( للمشروع لغرض مراقبة سير كلفة التشييد . إن القاعدة االساسية في عملية السيطرة ھي مراقبة أي تغييرات تحصل في المواصفات والكميات اثناء التنفيذ من قبل دائرة المھندس امقيم وذلك لتسھيل حسابات السيطرة ،وبعكسه تصبح العملية صعبة وتحتاج الى جھد كبير يصرف من قبل الدائرة .وبعد ذلك يكون المھندس المقيم في موقع يمكنه من إعالم المعنيين بصورة دورية ) مثالً كل شھر ( عن التغييرات المتوقعة في الحسابات النھائية . إن الفائدة الكبيرة من ھذه العملية ھي اعالم الجھات االعلى في وقت مبكر عن النتائج المالية لكلفة المشروع ،خاصة في حالة توقع زيادة الكلفة . لقد دلت التجارب أن اھمال مبدأ السيطرة على الكلفة أثناء التنفيذ يؤدي الى نتائج مالية بعيدة جداً عن التخمينات االولية وأن وضع اسس راسخة في تخمين كلفة المشاريع ونظام رقابة للكلفة في كافة المراحل من الضرورات البالغة االھمية . -٢تخمين كلفة العمل أثناء التنفيذ إن الحاجة كبيرة الى أتباع طريقة لتقدير سير المصروفات ومن المفيد جداً اتباع طريقة سريعة لمقارنة سير الكلفة الفعلية اثناء التنفيذ مع الكلفة المخمنة وتقدير التوقعات لسير العمل . ھناك طريقتان رئيسيتان يمكن اتباع احدھما لغرض تحضير خط بياني تكون احداثياته ھي الكلفة بالدينار والوقت باألشھر او االسابيع .وأن ھذا الخط البياني يمثل توقعات المھندس المقيم بالنسبة لسير الكلفة وتقدم العمل للمشروع وھذه الطرق ھي : أ -طريقة النسبة المئوية : لقد اثبتت التجارب في مشاريع عديدة أن كلفة المشروع تأخذ بصورة تقريبية شكل الخط البياني المشار اليه اعاله اذا تم إنجاز المشروع في الوقت المحدد في العقد .وإن الخطوات الواجب إتباعھا في ھذه الطريقة ) وھي ابسط الطرق ( ھي -:
٣٦
اوالً :
تؤخذ كلفة المشروع ولنقل أنھا ) س ( .
ثانيا ً :
أن % ١٠من )س( تصرف خالل الربع االول من مدة المقاولة .
ثالثا ً :
%٣٠من )س ( تصرف خالل نھاية الربع الثاني من مدة المقاولة .
رابعا ً :
% ٤٠من )س( تصرف خالل نھاية الربع الثالث من مدة المقاولة .
خامسا ً % ٢٠ :من )س( تصرف خالل نھاية الربع الرابع من مدة المقاولة .
طريقة برنامج التشييد : ب- إن ھذه الطريقة ھي احدى الطرق التي تعطي نتيجة أكثر واقعية وتعتمد الطريقة على تحضير برنامج التشييد حسب العناصر ) مخطط أعمدة أو غيره ( من قبل المقاول او الجھة التي تنفذ العمل باالسلوب المباشر ويقوم بعدھا بتقييم كلفة كل مرحلة زمنية بمساعدة جداول الكميات المسعرة ) تكون العملية أبسط وأنجح اذا كانت جداول الكميات مھيئة بطريقة العناصر ( ثم يتم رسم المنحنى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مثــــال : مبلغ المقاولة مدة المقاولة
١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠دينار ) (١٠أشھــــــر
الكلفة في نھائية الربع االول الكلفة في نھائية الربع الثاني الكلفة في نھائية الربع الثالث الكلفة في نھائية الربع الرابع
%١٠ %٤٠ %٨٠ %١٠٠
١ ٦٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠دينار ٦ ٥٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠دينار ١٣ ١٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠دينار ١٦ ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -دينار
مالحظــــة : في حالة وجود سلفة مقدمة تدفع للمقاول فأنھا ال تدخل في الحسابات اعاله إلعداد الخط البياني
٣٧
٣٨
الفصل الثامن المقايسة والتغييرات واألعمال االضافية -١إن احدى واجبات المھندس المقيم ھي معرفة كيفية التعامل مع التغييرات التي تطرأ على المشروع ومتابعة تنفيذھا بعد المصادقة عليھا . إن أي تغيير يحدث على المشروع سواء كان اعمال اضافية جديدة غير موجودة في وثائق العقد االصلية او حذف او اضافة اعمال او تنفيذ اعمال موجودة في المخططات ولكنھا غير موجودة في جداول الكميات او وثائق العمل االخرى يتم التعامل معھا بموجب أحكام المادة الثانية والخمسون من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية .وعلى دائرة المھندس المقيم التعامل مع التغييرات بموجب الصالحيات الممنوحة لھا او مفاتحة الدوائر االعلى للحصول على الموافقات االصولية على ھذه التغييرات ومن ثم اعداد مسودة أمر غيار وكما في النموذج رقم ) (٤ويجب ادراج التوضيح اآلتي عند طلب الموافقة من الدوائر المعنية : أ -وصف كامل للعمل المطلوب تنفيذه او حذفه او تقليص كمياته او زيادتھا او استحداثه مع بيان ارتباطه بفقرات العقد مقارنة مع جدول الكميات تطبيقا ً للمخططات او كان تبديالً لمواصفات الفقرة المطلوبة . ب -بيان اذا كان ھذا التغيير سيؤدي الى تغيير في المدة وھل أن عدم تنفيذه يؤدي بالمشروع او يخل في جزء منه . ج -وصف كافي للتغيير في العمل وھل سيؤدي الى استعمال مبالغ االحتياط في المشروع أم أنه سيؤدي الى توفير مبالغ للمشروع .مع ضرورة التأكد من كفاية التخصيص السنوي في حالة زيادة الكميات . د -بيان التغييرات التي ستطرأ على المشروع بالنسبة للفقرات االخرى في حالة تنفيذ ھذا العمل االضافي او المتغير . ھـ -إبداء الرأي بخصوص االسعار المقدمة من المقاول لتنفيذ المتغير وفقا ً لألسعار الحقيقية السائدة في القطر مع األخذ بنظر االعتبار طبيعة المقاولة وموقع المشروع وأسعار الفقرات الشبيھة في المقاولة االصلية . و -في حالة اصدار أمر التغيير نتيجة لزيادة فقرات جداول الكميات او نقصانھا بسبب تطبيق المخططات فيتم احتساب نفس أسعار الفقرات في جداول الكميات ولغاية ) % (٢٠من كمية ھذه الجداول ويتم االتفاق على سعر جديد مع المقاول في حالة تجاوز الكمية عن ) % (٢٠ويتم تطبيق الفقرات اعاله على ھذا العمل المتغير مع الرجوع الى الدائرة االعلى في الحصول على االسعار المطلوبة . ز -أن طريقة التسعير لألعمال تتم كما يأتي -: اوالً :تحتسب كلفة المواد الداخلة بالعمل بموجب كلفتھا الفعلية مطروحة في موقع المشروع .
٣٩
ثانيا ً :تحتسب كلفة العمالة والمعدات فعالً لتنفيذ العمل ولحين انجازه وتحتسب نسبة مضافة لتغطية كلفة اعمال التھيئة الالزمة للعمل المتغير . ثالثا ً :تضاف نسبة ثابتة مناسبة على مجموع كلفة المواد والعمل لتغطية المصاريف االدارية واألرباح ،وبعد االتفاق عليھا مع المقاول . رابعا ً :تجمع الفقرات اوالً وثانيا ً وثالثا ً اعاله فيكون المجموع ھو القيمة الحقيقية للعمل المتغير المطلوب تسعيره . خامسا ً :يستفاد من اسعار فقرات جدول الكميات االصلي المسعر قدر المستطاع . ح -يتم التسعير باالتفاق مع المقاول ،وفي حالة عدم االتفاق يمكن إصدار أمر التغيير بموافقة المھندس الذي ھو الدائرة العليا بالنسبة للمھندس المقيم وللمقاول الحق وفق المادة الثالثة والخمسون من شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية باالعتراض ولكن ليس له حق االمتناع عن التنفيذ وعدم االستمرار بالعمل . -٢الذرعة النھائية : عند مباشرة المقاول بالعمل تقوم دائرة المھندس المقيم بالطلب من الدائرة المختصة بتشكيل لجنة الذرعة النھائية الخاصة بالمشروع والتي تأخذ على عاتقھا القيام بمقايسة كافة فقرات العمل حال إنجازھا وقبولھا من دائرة المھندس المقيم مع مطابقتھا للشروط والمواصفات والمخططات الخاصة بالمشروع ويتم إعداد جداول للذرعة النھائية بموجب نموذج االستمارة رقم ) (٨والتي تكون كنموذج للمقايسة بموجبھا . أن تشكيل ھذه اللجنة في وقت مبكر من المقاولة وقيامھا بأعمالھا بمراحل سيرالعمل يضمن قيام اللجنة بذرعة الفقرات المخفية التي اليمكنھا ذرعتھا عند إنجاز كامل العمل كذلك سيسھل ويسرع في إنجاز الذرعات النھائية وتصفية الحسابات عند إنجاز المشروع . أما في حالة كون المشروع ينفذ بأسلوب تسليم المفتاح والتي اليوجد فيھا مقايسة لألعمال المنجزة فأن الذرعة تكون على صيغة خالصة تبين فيھا مبلغ المقاولة زائد أو ناقص كلفة التغييرات مع تثبيت بأن العمل جرى بموجب الشروط والمواصفات ،وعلى لجنة الذرعة مطابقة القياسات الموجودة في المخططات التفصيلية للمصادقة مع القياسات المنفذة فعالً في الموقع وعند حدوث نقصان في القياسات يتم إجراء خصم سعر على تلك الفقرات . -٣الســـلف الشــھـرية : يقوم المقاول السلف الشھرية الى دائرة المھندس المقيم وذلك وفق شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية ،وباإلمكان االستفادة من القياسات الجارية في اعمال الذرعة النھائية وذلك في المراحل المتقدمة من العمل .علما ً بأنه اليمكن إدخال أي عمل إضافي ألم أية زيادة في كميات جداول الكميات االصلية بدون استحصال الموافقات االصولية وإصدار أمر التغيير الالزم .
٤٠
الفصل التاسع المدد االضـــافية -١
في ضوء المادة الخامسة واألربعين من شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية ،يشترط تقديم المقاول طلب تمديد مدة المقاولة المتعاقد عليھا خالل ثالثين يوما ً من تاريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد مبينا ً فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة وللحاالت المبينة في شروط المقاولة .
-٢
تقوم دائرة المھندس المقيم برفع الطلب الى الدائرة االعلى بعد تقديم مطالعة تفصيلية على طلب المقاول للتمديد المذكور أعاله بموجب برنامج تنفيذ العمل ومدى تأثير التبريرات المذكورة على الفقرة أعاله وتأخير العمل ككل وليس لكل عملية على حدة مع بيان التمديدات الممنوحة سابقا ً ، الوقائع واألحداث التي أدت الى التأخير وتواريخھا معززة بالوثائق المؤيدة لذلك من قبل الجھة الرسمية المختصة وذلك بموجب النموذج رقم ) (١٠وتبين دائرة المھندس المقيم رأيھا الواضح في الفقرة ) (١١من النموذج المذكور مبينة قناعتھا بالتمديد ومدى تداخل المدة المطلوبة مع المدد الممنوحة سابقا ً وتأثيرھا على برنامج تقدم العمل ،وعلى أن تناقش طلبات التمديد من قبل لجنة التمديد بموجب أحكام العقد والتعليمات الصادرة عن الجھات العليا .
-٣
بعد استحصال الموافقات االصولية وفق الصالحيات التي تعممھا الجھات العليا يصدر المھندس المقيم التمديد بكتاب رسمي يوجھه الى المقاول وبعد أن يقدم المقاول تعھداً بعدم المطالبة بأية تعويضات نتيجة التمديد وفق النموذج رقم ). (١١
٤١
٤٢
الفصل العاشـــــر االستالمات وإنجاز المشروع اوليا ً ونھائيا ً -١
االستالم االولي
أ -عند إنجاز المشروع إنجازاً كامالً بحيث تكون كافة االعمال قد أنجزت بموجب الشروط والمخططات والمواصفات ،يقوم المقاول بتقديم كتاب يعلم فيه دائرة المھندس المقيم بإنجاز االعمال بصورة كاملة بحيث أصبح المشروع جاھزاً لإلشغال بدون أية معوقات تعيق إشغال المنشأ . ب -تقوم دائرة المھندس المقيم بتدقيق إنجاز االعمال من قبل مھندسي الدائرة كل حسب إختصاصه وعند تأييد المھندسين بأن العمل منجزاً بموجب الشروط والمواصفات الفنية ويؤيد ذلك من قبل المھندس المقيم ،يتم أعالم الدائرة المختصة بأن العمل قد تم إنجازه بصورة كاملة مع تحديد يوم االنجاز بھذا الكتاب ويطلب من الدائرة المختصة تأليف لجنة االستالم االولي لغرض القيام بتدقيق عملية االنجاز الفعلي . ج -تقوم الدائرة المختصة بتأليف لجنة االستالم االولي وفق التوجيھات الصادرة في حينه التي يطلب منھا القيام بتدقيق إنجاز المشروع أوليا ً وإمكانية إشغاله والتأييد بأن العمل أنجز بموجب الشروط والمواصفات والمخططات مع قيام اللجنة بتثبيت تاريخ االنجاز االولي وبدء فترة الصيانة سواء بتأييد ما ثبته المھندس المقيم بكتابه الذي طلب فيه تأليف لجنة االستالم أو تثبيت أي يوم بعد ذلك التاريخ ترى اللجنة بأن العمل أصبح باإلمكان اشغاله بدون عوائق مع الرجوع الى شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية التي تشرح ھذه الحالة .ويفضل أن تتألف لجنة االستالم االولي من : اوال :
ممثلي الجھة المشرفة
ثانيا ً :
ممثلي الجھة المنتفعة
ثالثا ً :
ممثلي االستشاري
رابعا ً :
ممثلي المقاول
د -تقوم لجنة االستالم االولي بتدقيق تنفيذ االعمال موقعيا ً بموجب الشروط والمواصفات والمخططات بعد أن تكون ھذه اللجنة قد قسمت نفسھا الى مجموعات مختصة تقوم كل مجموعة بعملھا حسب االختصاص إن أمكن ذلك وعند إنجاز المجموعات لعملية التدقيق تجتمع اللجنة بكامل اعضاءھا لوضع التقرير المشترك عن المشروع وبموجب ما جاء بالمتطلبات الواردة في )ج ( أعاله ،علما ً بأن تقارير االختصاص التي تخص كل مجموعة توقع من قبل المجموعة المختصة وترفق مع التقرير الشامل للجنة .
٤٣
ھـ -يرسل التقرير الى الدائرة المختصة للمصادقة عليه ويرسل نسخة منه الى المقاول الكمال النواقص إن وجدت التي تم تحديدھا خالل االستالم االولي وبموجب مدة محددة في التقرير وبعد إنجازھا وتأييد ذلك يطلب من المھندس المقيم امالء استمارة االنجاز االولي ) والتي تسمى شھادة االنجاز االولي ( وترسل الى الدائرة ثانية لتوقيعھا من قبل رئيس الدائرة وكما في نموذج االستمارة المرفقة رقم ) (١٢وفي ھذه الحالة باإلمكان اطالق نصف التأمينات النظامية الخاصة باالنجاز االولي . -٢
االستالم النھائي
أ -تقوم دائرة المھندس المقيم بالتأكد من قيام المقاول بإنجاز النواقص ) إن وجدت ( التي سبق تثبيتھا من قبل لجنة االستالم االولي والنواقص التي ظھرت خالل فترة الصيانة . ب -يجب مالحظة بأن المقاول قد قام بأعمال الصيانة بصورة جيدة خالل فترة الصيانة . ج -قبل إنتھاء فترة الصيانة بمدة التقل عن االسبوعين يتم إعالم الدائرة المختصة من قبل المھندس المقيم او المقاول بأن فترة الصيانة اوشكت على االنتھاء تعاقديا ً ويتطلب تأليف لجنة االستالم النھائي الستالم المشروع نھائيا ً ) وفق التوجيھات ( . د -عند إنتھاء لجنة االستالم النھائي من إعدادھا تقريرھا النھائي تعلم الدائرة المختصة بذلك حيث يتم إرسال التقرير من قبل المھندس المقيم او رئيس اللجنة الى ھذه الدائرة وفي ضوء ذلك يتم إصدار شھادة الصيانة واالستالم النھائي كما في نموذج االستمارة المرفقة رقم ) (١٥وبذلك تكون عملية االستالم النھائي قد إنجزت واستلم المشروع نھائيا ً وباإلمكان اطالق باقي التأمينات البالغة ).%(٢٫٥
٤٤
المالحــــــــــــــــــــق
٤٥
٤٦
نمـــوذج رقم )(١ دائرة المھندس المقيم لمشروع :
محضر تسلم وتسليم موقع العمل
محضر رقم :
أســـم المقاولة :
تاريـــــخ
تم بتاريخ
الكشف على موقع العمل وقد قام
السيد ) المقاول )
:
( ممثل صاحب العمل بتســــليم الموقـــــع الى ( وتم تثبيت ذلك بموجب المالحق .
-١ملحق رقم ) (١خارطة الموقع تتضمن الرواقم المعتمدة لتحديد النقاط واألركان وأية معلومات أخرى متوفرة تساعد في تحديد الموقع على أن تكون القطعة المخصصة للموقع تتطابق مع المخططات التصميمية للمشروع وبعكسه يثبت ذلك في المحضر واتخاذ الالزم لتعديل المخطط في ضوء ذلك باالضافة الى راقم التسوية ). (B.M -٢تأييد عدم وجود شواغل او تعارضات او محرمات ضمن حدود الموقع تعيق المباشرة بالعمل.
ممثل دائرة صاحب العمل
ممثــــل المقـــاول بموجب كتاب التخويل المرقم
٤٧
نمـــوذج رقم )(٢ دائرة المھندس المقيم لمشروع :
محضر قبول تخطيط المنشأ رقم
محضر رقم :
أســـم المقاولة :
:
تاريـــــخ المنشأ : رقم المخططات المعتمدة : االحداثيــــات المعتمــــدة : قام المقاول )
( بتخطيط المنشــأ
اعـاله وقـــام الســــيد )
( ممثالُ عن دائرة المھندس
المقيم بتدقيق التخطيط وتم قبوله بموجب المرفق طيا ً وألجله تم التوقيع . المرفـــق: مخطط رقم )
( خاص بتدقيق التخطيط ،مثبت عليه المالحظات الموقعية .
توقيــــــع
توقيــــــع
ممثــــل المقـــاول
المھندس المقيم
٤٨
٤٩
ت
وصف البضاعة
الكمية
القيمة
كتاب المفاول
الرقم التاريخ
رقم القائمة كتاب المھندس كتاب صاحب العمل المرفقة مع المقيم كتاب المقاول الرقم
التاريخ
الرقم
التاريخ
كتاب الكمارك
الرقم
التاريخ
المالحظات
-١التمديدات التي تحصل على فترة االدخال بموجب الكشف المقدم من قبل المقاول مع الكتب ذكر الرسمية التي تم ضوئھا على اجراء التعديالت . تذكر تباعا ً المواد التي والمعدات استھلكت
نموذج رقم )(٣
المواد والمعدات ذات االدخال الكمركي المؤقت
إسم المشــــروع :
إســـــم المقاول :
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
نموذج رقم )(٥ تعھد عن امر التغيير
( متعــھد تنفيذ مقاولــة
إني الموقع ادناه المقاول )
( المعقـــــــــــودة بيـــــن شــــــــركتنا
) ووزارة )
(.
أتعھد بعدم المطالبة بأية تعويضات او مصاريف ادارية من جراء أمر التغيير رقم ) الحال الحاضر وال في المستقبل . لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع والرضا امام المھندس المقيم لمشروع ) لتكون مداراً للعمل عند الحاجة . .
اسم المقاول
اؤيد صحة توقيع المقاول
توقيع المقاول
اسم المھندس المقيم : توقيع المھندس المقيم :
التاريخ :
التاريخ :
٥٧
(
ال في (
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
نموذج رقم )(٩ إبراء وتنازل عن الذرعة النھائية
( متعھد ( المعقـــــودة بين
إني الموقع ادناه ) شركة إنشـــــاء مشــــــروع ) شركتنا ووزارة )
مقاولة
(.
اؤيد بأنني قد استوفيت كافة استحقاقاتي عن المقاولة أعاله من كافة الحقوق المترتبة بموجب الذرعة النھائية وال يحق لي المطالبة بأي تعويض في الحاضر والمستقبل ،لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع والرضا أمام الدائرة المعنية لتكون مداراً للعمل عند الحاجة .
اسم ممثل الدائرة القانونية
اسم المقاول
لصاحب العمل توقيـــــع المقــــــاول
اؤيد صحة توقيع المقاول
التاريخ
التاريخ
٧١
نموذج رقم )(١٠ طلب تمديد مدة المقاولة -١اسم المشروع : -٢اسم المقاول وجنسيته : -٣تاريخ المباشرة تعاقديا ً : -٤مدة المقاولة تعاقديا ً : -٥تاريخ إنتھاء مدة المقاولة تعاقديا ً : -٦تاريخ المباشرة الفعلي : -٧المدد االستثنائية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب : أ -المدة ) ب- ج-
( يوم اعتباراً من
ولغاية
-٨المدد لألعمال االضافية الممنوحة للمقاولة لحد تاريخ تقديم الطلب : ولغاية ( يوم اعتباراً من أ -المدة ) ب- ج- -٩تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدات : -١٠المدة االضافية التي يطالب بھا المقاول : أ -المدة )
( يوم اعتباراً من
ولغاية
ب -االسباب والتبريرات : ج -االثباتات والمستندات الرسمية التي تعزز االسباب والتبريرات :
-١١رأي دائرة المھندس المقيم :
اسم وتوقيع المھندس المقيم التاريخ
٧٢
نموذج رقم )(١١ تعھد عن تمديد مـــــــــدة المقاولة
( متعھد
إني الموقع ادناه ) شركة مقاولــــــة إنشـــــاء مشــــــروع )
( المعقـــــودة بيــــــن (.
شركتنا ووزارة )
اتعھد بعدم المطالبة بأية مدة اضافية اخرى او تعويضات او مصاريف ادارية عن االسباب التي من اجلھا منحت ھذه المدة ال في الحال الحاضر وال في المستقبل ،لذا وقعت ورقة التعھد ھذه بالطوع ( لتكون مداراً للعمل والرضا امام المھندس المقيم لمشروع ) عند الحاجة .
اسم الھندس المقيم
اسم وتوقيع المقاول
اؤيد صحة توقيع المقـاول توقيع المھندس المقيم التاريخ
التاريخ
٧٣
نموذج رقم )(١٢ م /تقرير لجنة االستالم االولي لمشروع -١شرح موجز عن المشروع
-٢توصي اللجنة بما يلي -: أ -يعتبر العمل منجزاً انجازاً اوليا ً بتاريخ
٢٠١ / /
ب -على المقاول انجاز النواقص المدرجة في كشف النواقص المرفق طيا ً خالل فترة اقصاھا ) ( يوم . ج -ال تؤثر النواقص المدرجة في ) (٢على امكانية االستفادة من المقاولة للغرض الذي أنشأت من اجله . د -تؤيد اللجنة تنفيذ االعمال بموجب الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المتعاقد عليھا . ھـ -تدرج االعمال التي أنجزت ويتطلب تأجيل استالمھا ألسباب مبينة ازاءھا وكما يلي -: االسباب أ- ب- ج- و -تبدأ مدة الصيانة اعتباراً من تاريخ ٢٠١ / /وتنتھي في ٢٠١ / /وفي ضوء العقد عدا االعمال التالية والتي تبدأ مدة صيانتھا اعتباراً من تاريخ النواقص وبما ال يتناقض مع العقد ولألسباب المبينة إزاءھا :
٧٤
اوالً :
تبـــدأ من مدة صــــيانتھا بتـــاريخ ٢٠١ / /ولمدة )
( وتنتھي بتاريخ ٢٠١ / /وذلك بسبب :
ثانيا ً :
ثالثا ً :
ز -أية مالحظات او تحفظات أخرى .
( وتم تسليم -٣سلم المشروع الى الجھة المنتفعة ) كافة مرفقات المشروع بما يحتويه من مواد ومعدات وأثاث بموجب العقد على أن يتم إنجاز كل ما تم تثبيته من نقاط بموجب محضر كل مجموعة وكذلك بموجب توصيات اللجنة .
أسماء أعضاء لجنة االستالم االولي وتواقيعھم :
أؤيد ما جاء وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي ضوء ما ھو مبين أعاله .
التوقيع اسم ممثل المقاول التاريخ
٧٥
نموذج رقم )(١٣ م /شھادة إكمال االعمال لمشروع : نظراً لحصول المصادقة على تقرير لجنة االستالم االولي نؤيد أن االعمال قد أكملت بصورة أساسية بالدرجة التي يمكن االستفادة منھا للغرض الذي أنشأت من أجله وتم التنفيذ بموجب الشروط والمواصفات الفنية والمخططات المتعاقد عليھا ونبين لكم المعلومات المدرجة أدناه : -١اسم ورقم المقاولة تعھداً : -٢أسم المقاول وجنسيته : -٣كلفة المقاول تعھداً : -٤كلفة االعمال االضافية المصادقة : -٥كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية : -٦تاريخ المباشرة تعاقديا ً : -٧تاريخ المباشرة الفعلي : -٨مدة المقاولة تعاقديا ً : -٩تاريخ االنجاز تعاقديا ً : -١٠المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول : -١١مدة االعمال االضافية الممنوحة للمقاول : -١٢تاريخ إنتھاء مدة المقاولة مع التمديدات : -١٣تاريخ إنجاز المقاولة فعليا ً : - ١٤الجھة المصممة للمشروع : -١٥الجھة المشرفة على تنفيذ العمل : -١٦الجھة االستشارية للمشروع : -١٧اسم المھندس المقيم او المشرف : -١٨طريقة التنفيذ : - ١٩مجموع المبالغ المسلفة عن ھذه المقاولة : - ٢٠تاريخ إبتداء فترة الصيانة : -٢١مدة الصيانة : - ٢٢أسماء أعضاء لجنة االستالم االولي :
المدير العام
المھندس المقيم مالحظة :
على المھندس المقيم الطلب من المقاول تقديم تعھد خطي بإكمال أي عمل متبقي خالل مدة الصيانة بالصورة التي يقرھا ) المھندس ( .
٧٦
نموذج رقم )(١٤ تقرير لجنة االستالم النھائي -١شرح موجز عن طبيعة المقاولة - :
-٢أعمال الصيانة وتوصيات لجنة االستالم النھائي : أ -تم إنجاز كافة النواقص التي ال تؤثر على االشغال المدرجة في كشف النواقص في محضر االستالم االولي كما تم إنجاز كافة النواقص االخرى التي ثبتت على المقاول اثناء فترة الصيانة من ذلك فقد وجدت بعض النواقص المثبتة في كشف النواقص المرفق طيا ً لكل مجموعة حسب إختصاصھا ٢٠١ / /بموجب العقد وعلى والتي ينبغي على المقاول إنجازھا في موعد اقصاه حسابه الخاص . ٢٠١ / / ب -على ضوء تقرير لجنة االستالم االولي بدأت فترة الصيانة بتاريخ ( وانتھت بتاريخ ٢٠١ / /عدا االعمال التالية التي بدأ مدة صيانتھا ولمدة ) اعتباراً من تاريخ إنجاز النواقص المثبتة بموجب محضر االستالم االولي والكتب والمراسالت الالحقة وبما ال يتناقض مع العقد ولألسباب والمالحظات المثبتة ازاءھا -: اوالً – ) ولمــــدة )
( بدأت مـــدة صــــيانتھا بتاريــــخ ( وانتھت بتاريخ ٢٠١ / /وذلك بسبب
ثانيا ً –
٧٧
/ /
٢٠١
ج -خالل مدة الصيانة وفي االوقات المناسبة تم استالم كافة االعمال التي انجزت وتم تأجيل استالمھا اثناء عملية االستالم االولي ألسباب وظروف معينة وكما يلي -: اوالً : ثانيا ً : ثالثا ً : رابعا ً : د -أية مالحظات أخرى :
ھـ -ال يتم إصدار شھادة الصيانة واالستالم النھائي إال بعد إنجاز النواقص المشار اليھا في الفقرة )(١ أعاله حيث ينبغي إعادة التدقيق من قبل أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه لغرض رفع التوصية النھائية .
أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي وتواقيعھم
أؤيد ما جاء اعاله وأتعھد بإنجاز النواقص المثبتة بكشف النواقص لكافة االعمال وفي ضوء ما ھو ( يوما ً وبخالفه يحق لصاحب العمل تنفيذھا على حسابي واليحق لي المطالبة مبين أعاله خالل ) بأي تعويضات من جراء ذلك .
اسم وتوقيع ممثل المقاول التاريخ
٧٨
نموذج رقم )(١٥ شھادة الصيانة واالستالم النھائي لمشروع نظراً النتھاء فترة الصيانة لمشروع
والمصادقة
على تقرير لجنة االستالم النھائي ولعدم وجود نواقص في المشروع نبين لكم المعلومات المدرجة ادناه -: -١رقم المقاولة تعھداً : -٢اسم المقاول : -٣كلفة المقاولة تعھداً : -٤كلفة االعمال االضافية المصادقة : -٥كلفة العمل الفعلي بعد إضافة االعمال االضافية : -٦تاريخ المباشرة تعاقديا ً : -٧تاريخ المباشرة الفعلي : -٨مدة المقاولة تعاقديا ً : -٩المدد االستثنائية الممنوحة للمقاول : -١٠مدد االعمال االضافية الممنوحة للمقاول : -١١تاريخ انتھاء مدة المقاولة تعاقديا ً : -١٢تاريخ انتھاء مدة المقاولة مع التمديدات : -١٣تاريخ إنجاز المقاولة فعليا ً : -١٤الجھة المصممة للمشروع : -١٥الجھة المشرفة على تنفيذ المشروع : -١٦الجھة االستشارية للمشروع : -١٧إسم المھندس المقيم او المشرف : -١٨طريقة التنفيذ : -١٩ابتداء فترة الصيانة : -٢٠مدة الصيانة : -٢١إنتھاء فترة الصيانة : أسماء أعضاء لجنة االستالم النھائي :
المھندس المقيم
المدير العام
٧٩
٨٠
نموذج )(١٦ استماره التدقيق الموقعي اسم المشروع :
العدد/
اسم المقاول:
التاريخ/
اوال -:تمال من قبل المقاول . ت
الفقره المراد تدقيقھا
البنايه والموقع
المھندس المختص
مالحظات مھندسي االختصاص مدني
معماري
ميكانيك
مدير الموقع
صحي
كھرباء
مدير المشروع
ثانيا :تمال من قبل د.م.م.المشروع ت
الفقره المراد تدقيقھا
البنايه والموقع
مالحظات مھندسي االختصاص معماري
مدني
٨١
ميكانيك
صحي
كھرباء
٨٢
نموذج )(١٧ استمارة موافقة صب الخرسانة العدد / التاريخ /
الجزء ) (Aيمال قبل موعد الصب .
صاحب العمل
اسم المشروع اسم المقاول
سمنت
قوة المطلوبة المخططات
االنضغاط وبحسب
الخلطة ومواصفاتھا )أوزان( مواد الخلطة
رمل حصى ماء
طريقة الصب
تارخ الصب التوقع
كميه الصب
مواد مضافة العمل المراد صبة
الموقع حسب المخططات
االعمال المنفذة المطلوب تدقيقھا
مالحظات د.م.م
قالب حديد تسليح االبعاد الشاقولية االستقامة التنظيف االسناد والتدعيم اخرى
مالحظات الخدمات
مھندسي مھندسو الشركة المنفذة /يذكر االسم والتوقيع
مھندسو د.م.م
/يذكر االسم والتوقيع
كھرباء ميكانيك صحيات المھندس المنفذ
المھندس المشرف
مدير المشروع
٨٣
المھندس المقيم
الجزء ) (Bيمال بعد الصب ومن قبل د.م.م
التاريخ
المالحظات
ازالة القالب طريقة المعالجة معالجات الكونكريت االنضاج اخرى توقيع ومالحظات المھندس المشرف
التاريخ /
المھندس المقيم
التاريخ /
٨٤
نموذج )(١٨
سجــــل الوقائــــع اليومـــي ألعمــال الھيئة
العامة........................................
لمشروع
...........................................
لسنة
.........................
٨٥
مالحظه ھامه لكبار الموظفين الذين يزورون العمل في حاله عدم مسك سجل حسب التعليمات المدونه ادناه يرجى تقديم التقرير الالزم بذلك. تعليمات ھامة مسك سجل الوقائع اليومي .١
.٢ .٣ .٤ .٥
.٦ .٧ .٨
.٩
ان سجل الوقائع وثيقه مھمه وھو المستمسك الوحيد الذي يعول عليه في الوقوف على سير العمل وما قد ينتابه من عوارض طبيعيه كاالمطار والسيول والفيضانات والنزيز والعواصف والثلوج مع تسجيل مختلف ادواره ومراحله وما يستخدم عليه من مھندسين ومراقبين ونظارعمال وعمال ونجارين وبنائين وغيره والمواد المستحضره وكميه االعمال المنجزه ومواصفاتھا وكذلك كافه التطورات والتغيرات التي تحصل في العمل من بدايته حتى نھايته يوما بيوم سواء كان جاريا بطريقه االمانه او التعھد . يمسك ھذا السجل لكل عمل ،وتشمل االعمال الجديده والتوسيعات وال يمسك العمال الصيانه والترميمات . تدون كافه المعلومات بالحبر وبخط واضح بصوره كامله وصحيحه .اذا كان الحبر غير متوفر في بعض المحالت فيجوز استعمال قلم قوبيه اال انه ال يجوز استعمال قلم الرصاص او القلم الملون مطلقا . ال يجوز باي حال من االحوال قلع صحيفه من الدفتر وال يسوغ حك قيد او تشويھه بحيث تتعذر قراءته واذا وقع خطا فيقتضي تصحيحه بالشطب )شطبه واحده( بالقلم والتوقيع عليه وتدوين المعلومات الصحيحه ازاءه . على الموظف المسؤول عن العمل يوقعيوميا في ذيل صحيفه الوقائع ويكون مسؤوال عن مسك السجل والمحافظه عليه . اما اذا تعذر وجود الموظف المسؤول في محل العمل لسبب من االسباب فيجوز لنائبه او معاونه الذي يخوله رسميا في السجل التوقيع في ذيل صحيفه الوقائع نيابه عنه .اال انه يجب ان يوقع الموظف المسؤول اصاله في المحل المعد لتوقيعه في كل صحيفه من سجل الوقائع التي لم يوقعھا في حينه ويدون االيضاحات المبرره لتغيبه . على الموظف المسؤول عن العمل او نائبه او معاونه ابراز السجل المذكور الى كبار موظفي وزاره االسكان والتعمير ومفتشيھا ورؤساء الوحدات االداريه والھيئات التفتيشيه والماليه والتدقيقيه ويستحصل تواقيعھم ومالحضاتھم عن العمل في المحل المعد لذلك على الموظف المسؤول اعاده السجل عند انتھاء العمل الى مركزالمنطقه رسميا لقاء اعتراف باالستالم وعلى محاسب المنطقه االحتفاظ بالسجالت المعاده من االعمال في محل امين للرجوع اليھا عند الحاجه . عند تحويل الموظف المسؤول عن مسك السجل الى منطقه او وظيفه اخرى يتحتم عليه تسليم السجل الى خلفه على ان يدون رقم تسلسل السجل في شھاده دور التسليم والتسلم وعلى خلفه ان يتاكد من ان الذي استلمه من سلفه منتظم ومطابق لھذه التعليمات او التعليمات التي قد تصدر في المستقبل .واذا تبين له وجود ايه مخالفه فعليه اشعار مرجعه بذلك تحريريا . يجب مسك السجل بقسم واحد او اكثر تبعا للمده التي يستغرقھا العمل واذا فقد السجل او اي قسم منه فعلى الموظف او المستخدم المسؤول المبادره حاال الى اشعار مرجعه بالكيفيه رسميا موضحا جميع معلومات والمالبسات التي ادت الى فقدانه .
٨٦
سجل الوقائع اليومي المنطقة .............................. اسم العمل ........................... موقع ..............محافظة .............قضاء.............ناحية............. االعتماد المصدق بالدينار............................ القسم االول يقام به) تعھداً(او)امانه( القسم الثاني يقام به امانة االحتياط
فلس
العمال غير المنظورة للمراقبة
أ -قسم المقاولة المجموع
رقم المقاولة ..................لسنة............ اسم المقاولة................................... المصادقة الدائرة............................... الرقم................................. التاريخ...............................
مدة المقاولة....................تبتدئ في ............وتنتھي في............... تاريخ تبليغ المقاول بالمباشرة بالعمل.......................................... تاريخ المباشرة بالعمل.......................................................... تاريخ اكمال العمل)اليشمل مدة الصيانة(...................................... تاريخ اخر شھادة سلفة.......................................................... مدة الصيانة............................تاريخ انتھائھا...........................
٨٧
دينار
ب -قسم االمانة المصادقة
الدائرة........................ الرقم........................... التاريخ.......................... تاريخ المباشرة بالعمل......... تاريخ اكمال العمل.............
توقيع الموظف المسؤول عن العمل التاريخ................................
٨٨
الموظفون والمستخدمون المسؤولون عن ھذا العمل
المراقب اسم المھندس او اسم مھندس اسم اسم عن معاون المھندس المسؤول المنطقة المراقب او المالحظ الفني العمل
صحيفة)(٢
معاون
المالحظات
مالحظة-: )يقتضي درج تاريخ ابتداء مسؤولية كل موظف او مستخدم عن العمل وتاريخ انتھائھا( تحت اسمه مباشرة.
٨٩
مدة المقاولة والتمديدات المصادق عليھا مدة المقاولة االصليــــــــة)بااليام(.........من.........الى........ التمديدات المصادق عليھا)بااليام(.........من.........الى........بموجب مصادقة........بكتابھا رقم..........تاريخ........... التمديدات المصادق عليھا)بااليام(.........من.........الى ........بموجب مصادقة........بكتابھا رقم.........تاريخ........ التمديدات المصادق عليھا)بااليام( .........من.........الى ........بموجب مصادقة........بكتابھا رقم..........تاريخ....... التمديدات المصادق عليھا)بااليام( .........من.........الى ........بموجب مصادقة........بكتابھا رقم..........تاريخ......... التمديدات المصادق عليھا)بااليام( .........من.........الى ........بموجب مصادقة........بكتابھا رقم..........تاريخ.........
مجموع مدة المقاولة والتمديدات المصادق عليھا اشھد انه قد تمت المصادقة على منح المدة االضافية المنوه عنھا اعاله بموجب التفاصيل المذكورة اعاله لقاء االعمال االضافية والتأخيرات الحاصلة التي ال تعزى الى تقصير او اھمال من جانب المقاول والتي لم يكن في استطاعته تفاديھا.
مالحظة (١) -:يجب توقيع مھندس المنطقة او من ينوب عنه في ذيل ھذه الصحيفة . ) (٢تراعى في التمديدات النسب الثابتة ضمن الصالحيات المخولة من مھندس المنطقه ومدير المباني العام وما تجاوزھا الى وزير االسكان والتعمير التوقيع...................... عنوان الوظيفة............. التاريخ.....................
٩٠
صحيفة الوقائع التاريخ
المقاولة
أ -اليام المتبقية من مدة المقاولة وبضمنھا التمديد المصدق..........يوم من مجموع............
ب -العمل المنجز خالل اليوم )تعطي االسباب المبررة فيما اذا توقف العمل( م ذكر رقم وتاريخ استمارة التدقيق
ج -اسم المھندس المشرف من قبل المقاول وعدد العمال المشتغلين لديه
د ـ المواد التي احضرھا المقاول اليوم مع كمياتھا.
ھـ -المواد التي اجري الفحص المختبري عليھا مع االشارة الى رقم الكتاب وتاريخه
و -اعمال اضافية او تبديالت او عز بھا اليوم )يشار الى االوامر الصادرة بشأنھا(
ز -وردت خرائط عدد )
( الى محل العمل ورقمھا.
ح -الطقس ودرجات الحرارة.
ط -الزوار وھيئات التفتيش ومالحظاتھم حول العمل .
التوقيع......................
ي ـ عدد ونوع اآلليات التي تعمل في الموقع
عنوان الوظيفة............. التاريخ.....................
٩١
صحيفة الوقائع التاريخ
االمانة
أ -المواد التي احضرتھا الدائرة وكمياتھا
ب -تفاصيل العمل المنجز وكلفته الكلفة
ج -العمال المشتغلون على العمل
مجموع اجورھم
عددھم
د -المواد المطلوبه للعمل كمياتھا الجھة الموجه اليھا الطلب الكلفة المقدرة لھذه المواد
فلس
دينار
المالحظات
ھـ -المصروفات االخرى المترتبة اليوم
و -مالحظات اخرى )بضمنھا مالحظات الزوار وھيئات التفتيش وحالة الطقس والتبديالت في العمل( والخرائط أو التعليمات المستلمة.
ملحوظة – تستعمل ھذه الصحيفة سواء كانت تعود للقسم الثاني من المقاوله الذي ينفذ أمانة أو اذا كان أصل العمل أمانة بكافة اقسامه .
٩٢
نموذج )(١٩ اسم المشروع-:
وزاره االعمار واالسكان
اسم الشركه المنفذه:
الھيئه العامه للمباني لجنه التسعير
كشف بالفقرات االضافيه التي تزيد عن نسبه %٢٠عن مثيالتھا في العقد
ت
الوحده
الكميه بموجب العقد
السعر بموجب العقد
الكميه االضافيه االكثر من %٢٠
مقترح الشركه المنفذه
مقترح د.م.م
قرار التسعير
لجنه
المالحظات
مقرره اللجنه عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
٩٣
عضو
عضو
رئيس اللجنه
نموذج )(٢٠ وزاره االعمار واالسكان
اسم المشروع -:
الھيئه العامه للمباني
اسم الشركه المنفذه-:
لجنه التسعير كشف االعمال المستحدثة
ت التفاصيل
الوحده
الكميه
مقترح المنفذه
الشركه
مقترح د.م.م
قرار التسعير
لجنه
السعر
المبلغ
السعر
المبلغ
السعر
المبلغ
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
المالحظات
المجموع للصفحه المجموع الكلي
مدير المشروع عضو
عضو
المھندس المقيم عضو
المھندس المدقق في قسم المشاريع عضو
عضو
٩٤
مقرر اللجنه رئيس اللجنه
الباب الثاني اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﺢ اﻟﻜﻤﻲ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
٩٥
٩٦
فھرس الباب الثاني :الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني والھندسة المدنية رقم الفصل
المحتويات
الصفحة
الفصل االول
قواعد عامة
٩٩
الفصل الثاني
متطلبات عامة وخاصة
١٠٣
الفصل الثالث
اعمال الموقع واالعمال الترابية
١١١
الفصل الرابع
الركائز
١١٧
الفصل الخامس
االعمال الخرسانية
١٢١
الفصل السادس
اعمال البناء والقواطع
١٢٧
الفصل السابع
اعمال العزل الحراري وقطع الرطوبة
١٣١
الفصل الثامن
االعمال المعدنية
١٣٣
الفصل التاسع
االعمال الخشبية
١٣٧
الفصل العاشر
االبواب والشبابيك
١٤١
الفصل الحادي عشر
اعمال االنھاء والصبغ
١٤٥
الفصل الثاني عشر
االثاث والمعدات
١٤٩
الفصل الثالث عشر
اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية
١٥١
الفصل الرابع عشر
اجھزة النقل
١٥٥
الفصل الخامس عشر
التأسيسات الكھربائية
١٥٧
الفصل السادس عشر
اعمال السكك الحديدية
١٦٥
الفصل السابع عشر
االنفاق
١٦٩
٩٧
٩٨
الفصـــل االول قواعد عامة
٩٩
-١الفصل االول :قواعد عامة ١-١مقدمة : ١-١-١أن قواعد حساب الكميات يمكن استخدامھا في مرحلة التصاميم واعداد وثائق المقاوالت وكذلك في مراحل التنفيذ لتلك االعمال . ٢-١-١يجب أن تزود المخططات والتفاصيل والمواصفات الفنية للمواد واالعمال بصورة منفصلة عن جداول الكميات . ٣-١-١أن التبويب المقترح في ھذا الدليل اليشكل اقتراحا ً ملزما ً لشكل وھيكل جداول الكميات لمختلف االعمال حيث أن تنظيمھا متروك لمھندس التخمين .
٢-١جداول الكميات : أن جداول الكميات يجب أن توفر وصفا َ دقيقا ً لالعمال الواجب انجازھا أضافة الى تحديد الكميات المطلوب تنفيذھا فعالً في موقعھا النھائي في المنشأ بموجب المخططات وضوابط ھذا الدليل ،كما وان الجداول يجب أن تبين االعمال المطلوب انجازھا في مواقع وتحت ظروف معينة والتي قد تؤثر على تسعير الفقرات .إن القاعدة االساسية في جداول الكميات ھي أن تكون بسيطة وواضحة قدر المستطاع وأن تكون شاملة لالعمال المطلوبة . ٣-١حساب الكميات ١-٣-١تسجل االبعاد لغرض احتساب كميات االعمال الحقيقية القرب ) (١٠ملم بشكلھا الصافي . وأن ھذه القاعدة يجب أن التطبق على االبعاد التي تذكر في شرح فقرات جدول الكميات حيث يجب إعطاء االبعاد كاملة عند وصف الفقرات بموجب الوثائق االخرى للمقاولة . ٢-٣-١تطرح الفراغات الموجودة ضمن او في حدود االعمال عند حساب كمياتھا عدا ما يذكر على خالفه نصا ً في فصول ھذا الدليل . ٣-٣-١يكون حساب طول االنابيب ومجاري الھواء وغيرھا على اساس طول الخط المركزي لھا . ٤-٣-١يكون تسلســل تســجيل االبعـــاد لغرض مســح الكميات كما يأتي :الطول ،العرض السمك او االرتفاع حسب الحالة .
١٠٠
٤-١أسعار الفقرات ١-٤-١أضافة الى ما ھو مذكور في الفصل الثاني ) متطلبات عامة وخاصة ( تكون كلفة الفقرات شاملة لكل الواجبات واالعمال الواجب انجازھا بموجب المقاولة ومطابقة لشروطھا وتعتبر حاوية لما يأتي اال اذا نصت الفقرة المعينة على خالف ذلك . ١-١-٤-١كلفة االيدي العاملة وكل ما يتعلق بھا . ٢-١-٤-١المواد والبضائع وكل ما يتعلق بكلفھا . ٣-١-٤-١إستعمال المكائن والمعدات وبضمنھا فترة عدم التشغيل . ٤-١-٤-١الضائعات من المواد . ٥-١-٤-١تنفيذ العمل في أي وضع ،مستوى او ارتفاع ومن ضمنھا توفير الطرق الالزمة ٦-١-٤-١االعمال المؤقتة . ٧-١-٤-١كلفة تھيئة العمل ،التحميالت والربح . ٨-١-٤-١حماية االعمال في كافة مراحل التنفيذ . ٩-١-٤-١الكلف االخرى التابعة للفقرة بموجب المقاولة ) المواد االحتياطية ،التدريب ٠٠٠الخ (. ٥-١شرح الفقرات واالشارة الى المواصفات ١-٥-١يجب االشارة الى البنود المعينة في المواصفات او المخططات عند وصف العمل المطلوب في الفقرة ،وكما يمكن االشارة الى معلومات تنشر حول بعض المنتجات المنوي استعمالھا في االعمال . ٢-٥-١عند احتساب كميات بعض الفقرات بالمساحة يجب ذكر السمك . ٣-٥-١بالنسبة للفقرات التي تمسح كمياتھا بالطول فأن من الضروري ذكر أبعاد المقطع وشكله ومحيطه أوأية معلومات مناسبة اخرى كما يجب ذكر القطر الداخلي او الخارجي لالنابيب . ٤-٥-١يجب إعطاء معلومات كافية حول الفقرات التي تمسح كمياتھا بالعدد او الجملة . ٥-٥-١يمكن مسح كميات بعض المنتجات الخاصة بموجب تعليمات الجھة المنتجة اذا وجد ذلك مناسبا ً .
١٠١
٦-١
الكميات :
١-٦-١يجب أن تسجل كميات الفقرات في جداول الكميات القرب عدد صحيح ،وأن الكسور يجب أن تقرب وتھمل ان كانت أقل من نصف الوحدة . ٢-٦-١اذا لوحظ عند تطبيق الفقرة اعاله أن الكمية تصبح صفراً فأن الفقرة يجب أن تحسب بالعدد مع ذكر الحجم او الوزن حسب ما ھو مناسب . ٧-١
مبالغ الفقرات االحتياطية او الكلف االولية ) المشار اليھا في الشروط العامة لمقاوالت اعمال الھندسة المدنية الصادرة عن وزارة التخطيط ( لبعض الفقرات الخاصة فأن التعاريف تكون كما يأتي :
١-٧-١مبالغ الفقرات االحتياطية :وتعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات التي اليمكن تقييمھا او تحديدھا او تقدير تفاصيلھا او سعتھا في وقت اعداد مستندات التعھد ،علما ً بأن ھذه الفقرات يتوقع تنفيذھا والتدخل ضمن مبلغ االحتياط للمشروع بكامله عند تحديد كلفته الكلية . ٢-٧-١الكلف االولية ) الفقرات ضمن الكلفة الكلية للمشروع ( :وتعني المبالغ المخمنة لبعض الفقرات او الخدمات الخاصة التي تنفذ من قبل مقاولين ثانويين يسمون من قبل صاحب العمل او جھة رسمية او المبلغ الالزم لتجھيز مواد وبضائع من قبل مجھزين يسمون من قبل صاحب العمل .أن ھذه الكلف تعتبر كلف صافية التحوي على ربح للمقاول الرئيسي وتخصص فقرة خاصة لتشمل الربح وكلفة االتعاب االدارية وغيرھا والتي تقدم من قبل المقاول الرئيسي تحسب جملة .
٨-١
العمل تحت ظروف خاصة .
١-٨-١أعمال التحويرات لالبنية المشيدة يتم حسابھا بصورة منفصلة . ٢-٨-١االعمال في او تحت سطح الماء ) قناة ،نھر ،مياه جوفية ( . ٣-٨-١االعمال ضمن محيط ذو ھواء مضغوط على أن يذكر مقدار الضغط وطرق الدخول او الخروج .
١٠٢
الفصـــــل الثــــــاني متطلبات عامة وخاصة
١٠٣
١٠٤
-٢الفصل الثاني :متطلبات عامة وخاصة :لغرض إعداد مستند خاص بالمتطلبات العامة او الخاصة للمشروع )اضافة الى جداول الكميات والمواصفات الفنية ( يتبع التبويب المبـين ادناه : ١-٢المشروع واطراف العقد واالستشاريين . ١-١-٢يذكر اسم وموقع وطبيعة المشروع مع شرح موجز له . ٢-١-٢يذكر اسم وعنوان صاحب العمل والمكتب االستشاري ) إن وجد ( .
٢-٢وصف لموقع العمل ١-٢-٢تعطي معلومات كافية عن طوبوغرافية الموقع وحدوده وطرق الوصول اليه مع تقرير فحص التربة إن وجد واية معلومات ضرورية اخرى . ٢-٢-٢يذكر فيما اذا كانت ھناك ابنية مالصقة . ٣-٢-٢معلومات عن كيفية زيارة الموقع والتعرف على مشاكله . ٣-٢المخططات والمستندات االخرى . ١-٣-٢تعطى قائمة بجميع المخططات التي استعملت في حساب الكميات واعداد الجداول . ٢-٣-٢تعطى عناوين االماكن التي يمكن للمقاول فيھا االطالع على مخططات او وثائق اضافية واية معلومات اخرى في حالة عدم تزويدھا مع مستندات التعھد . ٤-٢خصائص وشروط العقد . ١-٤-٢اذا كانت شروط العقد ھي الشروط العامة لمقاوالت أعمال الھندسة المدنية الصادرة من وزارة التخطيط ) (١٩٧٣فأنھا تذكر مع إعطاء قائمة بعناوين الفقرات في جداول الكميات . ٢-٤-٢اذا كانت شروط العقد تختلف عن ما ذكر في ) (١-٤-٢فأن نسخة كاملة من الشروط يجب أن ترفق مع مستندات التعھد وتعطى قائمة بعناوين فقراتھا في جداول الكميات . ٥-٢متطلبات خاصة من قبل صاحب العمل . تذكر شروط خاصة يطلبھا صاحب العمل وخاصة بالنسبة للنقاط اآلتية : ١-٥-٢نوع وشكل المقاولة . ٢-٥-٢الدخول او تسليم موقع العمل للمقاول . ٣-٥-٢تحديد سعة الموقع للعمل وكذلك ساعات العمل .
١٠٥
٤-٥-٢تسييج ،شبكات ،سقوف مؤقتة ولوحات اعالنات . ٥-٥-٢صيانة ومحافظة شبكات الخدمات التي تمر تحت او فوق الموقع . ٦-٥-٢القيام بالعمل بطريقة معينة ام بأجزاء معينة ام تسلسل معين . ٧-٥-٢أي فقرة مماثلة اخرى . ٦-٢أجراءات ادارية عامة : ١-٦-٢تخصص فقرات لتغطية االجراءات االدارية التي يقوم بھا المقاول والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي : ١-١-٦-٢ادارة الموقع وحراسته . ٢-١-٦-٢االيدي العاملة والمراقبة ٣-١-٦-٢سالمة ،صحة ووفاة االيدي العاملة في الموقع . ٤-١-٦-٢نقل وسكن االيدي العاملة . ٥-١-٦-٢تھيئة تسھيالت واعمال مؤقتة ،تحوير وإعادة بناء كل ما يتطلبه العمل مع دفع الرسوم الالزمة . ٢-٦-٢فقرات لتغطية التسھيالت المطلوبة لصاحب العمل او جھازه المشرف . ١-٢-٦-٢مكاتب مؤقتة في موقع العمل مع تدفئة ،تبريد ،إضاءة ،تأثيث ومراقبة . ٢-٢-٦-٢تجھيز تلفون خاص مع كلفة المكالمات أو اية وسيلة اتصال اخرى مسموح بھا . ٣-٢-٦-٢سيارات ووسائل نقل اخرى . ٤-٢-٦-٢االشراف على العاملين . ٥-٢-٦-٢معدات ) اجھزة مساحة ،اجھزة فحوص ھندسية وغيرھا ( . ٦-٢-٦-٢تسھيالت أخرى ) صور فوتوغرافية للعمل ،لوحة اسماء وغيرھا ( . ٣-٦-٢فقرات لتغطية التسھيالت التالية المطلوبة من قبل المقاول : ١-٣-٦-٢اماكن عمل وخزن للعاملين مع المقاول مع مطعم للعمال . ٢-٣-٦-٢سياج مؤقت للموقع مع شبكات . ٤-٣-٦-٢تزويد الموقع بالماء . ٥-٣-٦-٢قدرة كھربائية كافية للعمل بضمنھا اعمال المقاولين الثانويين .
١٠٦
٦-٣-٦-٢تلفون الستعمال المقاول . ٤-٦-٢فقرات لتغطية االعمال المؤقتة المطلوب تھيئتھا من قبل المقاول والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي : ١-٤-٦-٢تحويل مسار وسائط النقل وخطوط الخدمات العامة . ٢-٤-٦-٢الطرق الموصلة للموقع . ٣-٤-٦-٢جسور . ٤-٤-٦-٢حواجز في الماء ) . (COFFER DAMS ٥-٤-٦-٢ضخ الماء ٦-٤-٦-٢تخفيض مستوى الماء في االرض . ٧-٤-٦-٢حالة العمل في ھواء مضغوط . ٥-٦-٢يذكر نوع وطبيعة االعمال المؤقتة الخاصة مع معلومات كافية حولھا اضافة الى ذكر ايا ً من تلك االعمال المؤقتة ستؤول ملكيتھا الى صاحب العمل بعد إكمال المشروع . ٧-٢معدات إنشائية : تخصص فقرة لتغطية المعدات االنشائية المستعملة في االعمال والتي تشمل كافة المعدات ومنھا على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي : ١-٧-٢معدات وادوات صغيرة . ٢-٧-٢سكالت ). (SCAFFOLDING ٣-٧-٢معدات رافعة ورافعة برجية . ٤-٧-٢وسائل نقل في الموقع . ٥-٧-٢معدات مطلوبة العمال معينة . ٦-٧-٢أية معدات اخرى ضرورية لتنفيذ االعمال . ٨-٢فقرات متفرقة : ١-٨-٢تخصص فقرات لتغطية كلف ما يأتي : ١-١-٨-٢فحص المواد . ٢-١-٨-٢فحص االعمال المنجزة .
١٠٧
٣-١-٨-٢حماية االعمال المنجزة من ضمنھا الحماية ضد العوامل الجوية . ٤-١-٨-٢رفع االنقاض الى خارج الموقع وتنظيف الموقع بعد االنتھاء من االعمال . ٥-١-٨-٢تعليمات المرور . ٦-١-٨-٢صيانة الطرق العامة والخاصة وحماية المشاة . ٧-١-٨-٢تجفيف االعمال . ٨-١-٨-٢السيطرة على الصوت والتلوث . ٩-١-٨-٢القوانين السارية . ٢-٨-٢يذكر فيما اذا طلبت ضوابط خاصة بشأن الفقرات المتفرقة المذكورة في ) (١-٨-٢أعاله .
٩-٢
االعمال المناطـــة بالمقــــاولين الثانويين المســـمون من قــــبل صـــاحب العــــمل (SUB- CONTRACTORS NOMINATED) .
١-٩-٢تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات لالعمال المناطة بالمقاولين الثانويين ) (٧-١من الذين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف المذكورة في الفقرة ھذا الدليل وتذكر الجھة المسـماة )اذا كانت معروفة اثناء اعداد جداول الكميات ( مع شرح موجز لالعمال . ٢-٩-٢تخصص فقرة لتغطية تكاليف االشراف والتعاون من قبل المقاول وكما ذكر في الفقرة )(٢-٧-١ من ھذا الدليل لتنفيذ اعمال المقاول الثانوي والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي : ١-٢-٩-٢االستفادة من االجراءات االدارية للمقاول . ٢-٢-٩-٢استعمال جميع التسھيالت واالعمال المؤقتة للمقاول . ٣-٢-٩-٢استعمال المعدات االنشائية المتوفرة من قبل المقاول . ٤-٢-٩-٢توفير اماكن للعمل والخزن بالنسبة للمقاول الثانوي . ٥-٢-٩-٢رفع االنقاض ورميھا خارج موقع العمل . ٦-٢-٩-٢سكالت ) (SCAFFOLDINGمطلوبة من قبل المقاول الثانوي . ٧-٢-٩-٢تفريغ ،توزيع ،رفع ووضع معدات المقاول الثانوي في االماكن المطلوبة . ٨-٢-٩-٢التعاون مع المقاول الثانوي لتحديد مواقع الفتحات والخسفات في االعمال االخرى والتي تكون ضرورية العمال المقاولة الثانوية .
١٠٨
٩-٢-٩-٢التعويض عن االضرار بسبب تداخل االعمال وتأثيرھا على برمجة عمل المقاول الرئيسي . ٣-٩-٢اعمال المقاول االنشائية التي ترتبط مباشرة باعمال المقاول الثانوي تحسب كفقرات منفصلة بموجب فصول ھذا الدليل او جملة مع ذكر تفاصيلھا . ١٠-٢المــــــــــواد والبضــــــائع من مجــــــھزين يســـــمون من قبـــــــــل صـــــــاحب ( NOMINATED SUPPLIERS) .العــــــــمل ١-١٠-٢تخصص مبالغ احتياطية او كلف اولية في جداول الكميات للمواد والبضائع التي تجھز من قبل مجھزين يتم تسميتھم من قبل صاحب العمل بموجب التعاريف في الفقرة ) (٧-١من ھذا الدليل . ٢-١٠-٢تثبيت المواد والبضائع في اماكنھا يتم بموجب تعليمات ھذا الدليل وكفقرات عمل فقط . ٣-١٠-٢يشمل سعر التثبيت كلفة التفريغ ،النقل في الموقع ورفعھا الى االماكن المطلوبة . ٤-١٠-٢تعطى معلومات كافية فيما اذا طلب من المقاول نقل المواد والبضائع من الموانئ الى موقع العمل . ١١-٢اعمال الجھات الرسمية . تخصص فقرات لالعمال التي تنفذ من قبل جھات حكومية متخصصة مثل ربط مجاري المشروع بالمجرى الرئيسي او القدرة الكھربائية وغيرھا وتغطى كلھا من مبلغ احتياط الكلفة الكلية للمشروع . ١٢-٢اعمال الجھات المرتبطة مباشرة بصاحب العمل . ١-١٢-٢تعطى معلومات تفصيلية كافية عن االعمال المناطة بجھات مرتبطة بصاحب العمل . ٢-١٢-٢تخصص فقرة لتغطية االشراف والتعاون من قبل المقاول كما في ) (١١-٢اعاله . ٣-١٢-٢اعمال المقاول االنشائية التي ترتبط مباشرة باالعمال أعاله تحسب جملة او تحسب كميات االعمال بموجب ھذا الدليل معتمدة على طبيعة وسعة االعمال . ١٣-٢االعمال اليومية : تحسب كلفة االعمال التي يتم تنفيذھا بموجب قائمة االعمال اليومية من الكلف اآلتية : ١-١٣-٢كلفة االيدي العاملة التي تعطى في جدول بمختلف اصناف االيدي العاملة مع سعر الساعة الواحدة او اليوم الواحد لكل صنف يحدده صاحب العمل .أن كلفة االيدي العاملة تعتبر شاملة لكافة االجور والمخصصات التي تدفع عادة . ٢-١٣-٢كلفة المواد التي تعطى ككلفة صافية مبينة في وصل القبض والتي تشمل ايصالھا الى الموقع .
١٠٩
٣-١٣-٢كلفة المعدات االنشائية والتي تعطى في جداول بكل المعدات المتوقع استعمالھا وتسعر من قبل المقاول للساعة الواحدة .إن كلفة المعدات تشمل الوقود ،االدامة والتصليح ،مع تأمين المعدات ضد الحوادث . ٤-١٣-٢تخصص فقرة لتغطية التحميالت والربح لكل فقرة من فقرات االيدي العاملة والمواد والمعدات . ٥-١٣-٢التحميالت والربح تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي : ١-٥-١٣-٢كلفة توفير االيدي العاملة واستخدامھا . ٢-٥-١٣-٢تفريغ المواد وخزنھا وكذلك الضائعات . ٣-٥-١٣-٢استعمال السكالت . ٤-٥-١٣-٢تقديم التسھيالت في الموقع واالعمال المؤقتة . ٥-٥-١٣-٢االشراف على االعمال في الموقع من قبل المقاول . ٦-٥-١٣-٢ادوات ومعدات صغيرة وحماية لالعمال . ٧-٥-١٣-٢تحميالت المكتب الرئيسي والربح وغيرھا .
١١٠
الفصــــــل الثــــالث أعمال الموقع واالعمال الترابية
١١١
-٣الفصل الثالث :اعمال الموقع واالعمال الترابية ١-٣التھديم والتحويرات . ١-١-٣يذكر موقع كل فقرة ويشار الى الخرائط عند وصف الفقرات في جداول الكميات . ٢-١-٣تھديم جزء من ھيكل إنشائي او تھديم المنشأ كامالً ورفع االنقاض يحسب جملة مع ذكر الحجم الكلي مع اعمال السناد المنشآت المجاورة . ٣-١-٣المواد القديمة الناتجة عن التھديم تكون ملكا ً للمقاول ما لم يذكر خالف ذلك . ٤-١-٣فتح فتحات او سد فتحات تحسب جملة مع ذكر االبعاد وطبيعة البناء . ٥-١-٣يعتبر تصليح او انھاء البناء العادته الى ما كان عليه نتيجة التحويرات ضمن االسعار للفقرات . ٦-١-٣أعمال االسناد ) عدا الذي له عالقة مباشرة باعمال التھديم والتحويرات ( تحسب جملة مع ذكر الموقع وسعة العمل . إن االسناد المطلوب تركه في موقعه بصورة دائمية يجب أن يحسب بصورة منفصلة . ٧-١-٣أعمال التسييج والحماية الوقتية اثناء التھديم والتحويرات تحسب جملة . ٢-٣اعمال الموقع ١-٢-٣تعليمات عامة رفع االنقاض خارج الموقع ،إسناد االعمال الترابية وإعادة الوضع االولي تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات االخرى . كلفة جمع المعلومات عن الموقع ،الفحوصات الموقعية ،الفحوصات المختبرية والتقارير وغيرھا التي قد يقوم بھا المقاول الغراضه الخاصة لغرض تنفيذ المقاولة تعتبر داخلة في اسعار فقرات المقاولة . ٢-٢-٣حفر االختبار )(TRIAL PITS الحفر لغرض االختبار الموقعي يجب أن يحسب بالطول ) الطول المركزي ( او العدد حسب طبيعة الفحص مع ذكر العمق . اي إسناد للتربة يجب ذكره في وصف الفقرة . ٣-٢-٣جسات )(BORE HOLES ١-٣-٢-٣تحسب حفر الجسات بالطول ،السعر يتغير بعمق متدرج متتالي ) مثالً من مستوى االرض الطبيعية الى عمق ) (١٠م ومن ) (١٠م الى ) (٢٠م ومن ) (٢٠م الى ) (٣٠م ٠٠٠ وھكذا( كما يجب ذكر العدد والعمق .
١١٢
التكسية الداخلية ) : (LININGاذا طلبت يجب أن تحسب بصورة منفصلة بالطول الغطاء يعتبر مشموالً ضمن سعر الحفر . ٢-٣-٢-٣يجب ذكر طريقة الحفر مثالً ) ( DRILLINGأو ) (PERCUSSIONوكذلك فيما اذا كان الحفر ) ( DRY BORINGاو ). ( WASH BORING ٣-٣-٢-٣الحفر في طبقة صخرية يجري حسابه بصورة منفصلة او كفقرة زيادة سعر على الحفر العام ). ( EXTRA OVER ٤-٣-٢-٣يوضع سعر لفقرة نقل معدات الحفر الى ومن موقع العمل . ٥-٣-٢-٣يعتبر سعر الحفر للفحوصات شامالً على االنابيب والمعدات الالزمة وكذلك النقل الى التربـــة نمـــــــاذج عــــــــدا النمـــــاذج واســــــتخدام المخـــــــتبر غيرالمخلــــخلــــة ) ( UNDISTURBED SAMPLESفأنھا تحسب بالعدد . ٤-٢-٣الفحوصات : الفحوصات المختبرية والحقلية يجب أن تحسب بالعدد . ٣-٣تھيئة الموقع ازالة االعشاب والشجيرات والكثبان والجذور واالشجار ) عدا التي يزيد محيطھا على ) (٦٠٠ملم او ارتفاعھا اكثر من ) (١متر والتي يجب أن تحسب بالعدد ( وغيرھا تحسب بالمساحة . ٤-٣تعليمات عامة لالعمال الترابية ١-٤-٣المصطلح “ االعمال الترابية “ يعني الحفر بأية وسيلة ضرورية لذلك ومعالجة المواد المتخلفة من الحفر واالمالئيات والحفر اآللي في مناطق مائية ). ( DREDGING يشمل الحفر إعادة الدفن ونقل االتربة الفائضة خارج الموقع او فرشھا في الموقع حسب تعليمات المھندس المقيم . ٢-٤-٣إن الكميات التي تحسب العمال الحفر ھي كميات صافية بموجب االبعاد الفعلية للمنشأ تحت االرض والمبينة في المخططات ،واليضاف اي نوع من التغيير في الحجم )(BULKING نتيجة الحفر او زيادة الحفر لغرض تكوين مجال لعمل قوالب او اسناد التربة . ٣-٤-٣اسناد االعمال الترابية يعتبر مشموالً بأسعار الحفر لغاية ) (١،٥متر. ٤-٤-٣الحفر في طبقة صخرية يجب حسابه بصورة منفصلة او يحسب كفقرة فرق سعر على الحفر العام ). (EXTRA OVER
١١٣
٥-٤-٣الحفر تحت مستوى المياه الجوفية يجب أن يحسب كفقرة فرق سعرعلى الحفر العام ويعتبر مستوى الماء الجوفي بموجب ) ( ARBITRARY DATUMلغرض احتساب الحفر بالرغم من أية تغيرات مستقبلية تحدث عليه أثناء التنفيذ . ٦-٤-٣تشمل اسعار الحفر التصرف باالتربة الناجمة من الحفر كما ھو مبين في ھذا الدليل بالرغم من تعدد تحويل تلك االتربة من مواقعھا حسب ظروف العمل . ٧-٤-٣تشمل أسعار الحفر اعداد السطوح المطلوبة كالتسوية والحدل وما شابه قبل البدء باالنشاء ٥-٣اعمال الحفر ١-٥-٣اعمال قشط القشرة االرضية يجب أن تحسب بالمساحة مع ذكر العمق ) .في الحاالت التي الحاجة لقشط القشرة مثل حفر الموقع بكامله او دفنه للوصول الى مستوى معين فعندھا تكون ھذه الفقرة ضمن اعمال الحفر او الدفن المذكورة ( . ٢-٥-٣اعمال الحفر ) عدا القشرة ( يجب أن تحسب بالحجم الذي يشغله المنشأ بتدرج متتالي لحد )(١,٥ متر ) مثالً :العمق لحد ) (١,٥متر ،العمق اكثر من ) (١,٥متر ولكن اليزيد على ) (٣متر ( وتبوب أعمال الحفر كاآلتي : ١-٢-٥-٣الحفر للوصول الى مستوى معين ) بعد قشط القشرة االرضية ( . ٢-٢-٥-٣الحفر للتسوية ).( CUTTING ٣-٢-٥-٣حفر السراديب . ٤-٢-٥-٣حفر الخنادق الطويلة لغرض االسس من ضمنھا قبعات الركائز والجسور االرضية . ٥-٢-٥-٣الحفر لقواعد االعمدة مع ذكر القواعد ) ( FOUNDATION BASESويذكر عدد القواعد في وصف الفقرة . ٦-٢-٥-٣الحفر للجدران الساندة ) ( DIAPHRAGM WALLSمع ذكر عرض اسس الجدران ٣-٥-٣الحفريات الترابية لالنابيب ،المجاري ،كيبالت ،وغيرھا والتي اليقل قطرھا عن ) (٢٠٠ملم تحسب بالطول مع ذكر معدل العمق ويشمل السعر اعادة الدفن ومعالجة المواد المتخلفة ،أما التي أقل من ) (٢٠٠ملم فتكون مشمولة بسعر وحدة طول االنبوب . ٦-٣الحفر اآللي في مناطق مائية ) ( DREDGING تحسب اعمال الحفر في المناطق المائية بالحجم مع ذكر الموقع واالتساع والعمق وتكون الذرعة باتباع ما يسمى باالنعكاس الصوتي او اجھزة سبر االغوار .
١١٤
٧-٣االمالئيات الترابية اعمال االمالئيات غير المشمولة بأسعار فقرات الحفر الوارد ذكرھا في الفقرة ) (٤-٣آنفا ً تحسب بالحجم للفراغ الصافي الذي يمأل فقط وتقسم االمالئيات الى االنواع التالية ) السعر يشمل المواد من داخل الموقع او خارجه ( . ١-٧-٣االمالئيات لغرض التسوية ) في فراغات او انخفاضات في مستوى سطح االرض ( . ٢-٧-٣االمالئيات فوق الموقع لتعلية المستوى مع ذكر تفاصيل العمق او اي تغير في المستوى ) (CONTOURINGوغيرھا من المعلومات . ٣-٧-٣االمالئيات الترابية لالعمال الساندة ). ( DIAPHRAGM CONNTOURING ٤-٧-٣االمالئيات لغرض تقوية التربة ). ( FOUNDING STRATA FILLING ٥-٧-٣االمالئيات تحسب بالمساحة او بالحجم حسب طبيعة المنشأ )(HARDCORE FILLING
٨-٣يعتبرازالة المياه العامة ) عدا التي تحت مستوى المياه الجوفية ( مشمول بأسعاراعمال الحفر ازالة المياه الجوفية ) ( WATER TABLEتحسب جملة كفقرة احتياطية .تزويد المضخات وغيرھا من المعدات واالشراف يعتبر مشموالً بسعر الفقرة . ٩-٣اعمال دعم وتقوية االسس ). (UNDER PINNING ١-٩-٣اعمال تقوية االسس يجب أن تحسب بصورة منفصلة مع تحديد المكان . ٢-٩-٣اعمال الحفر يجب أن تحسب مع أخذ طول الحافة الخارجية لالسس القديمة او طول الحافة الخارجية لالسس الجديدة ) يؤخذ الطول االكبر ( وتقسم عملية حساب الحفرالى مرحلتين . ١-٢-٩-٣حفر الخندق االولي الى مستوى االسس القديمة . ٢-٢-٩-٣الحفر تحت مستوى االسس القديمة . ٣-٢-٩-٣تكسير بروز االسس القديمة يحسب بالطول او جملة ،مع ذكر أبعاد مقطع االسس . ١٠-٣اعمال المجاري تحت االرض وتشمل الحفر والردم والقوالب والتوابع واالمالئيات وغيرھا . ١-١٠-٣انابيب المجاري تحسب بالطول ) يحسب الطول مع جميع الملحقات ( مع ذكر القطر الداخلي ونوعية خرسانة التغليف ونوع المفصل وغيرھا . ٢-١٠-٣ملحقات أنابيب المجاري ) مثل عكس ،تقسيم وغيرھا ( تحسب بالعدد مع ذكر القطر كفرق سعر . ٣-١٠-٣توابع ) (ACCESSORIESأنابيب المجاري مثل السيفون ،المصيدة ) (TRAPتحسب بالعدد مع ذكر النوعية وقطر االنابيب المرتبطة بھا .
١١٥
٤-١٠-٣احواض التفتيش تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ،طريقة البناء ،عدد السواقي ،االنابيب المرتبطة بھا ،الغطاء ) يذكر نوعيته وابعاده ( ،العتبات الحديدية إن وجدت . ٥-١٠-٣حوض تجميع ) (GULLYيحسب بالعدد شامالً أعمال الخرسانة واالعمال الضرورية االخرى. ٦-١٠-٣ربط انبوب المجاري مع انابيب قديمة يحسب بالعدد مع ذكر نوع المفصل . ٧-١٠-٣ربط انبوب المجاري الرئيسي بالمجاري العامة يحسب جملة . ١١-٣اعمال التبليط . ١-١١-٣اعمال التبليط والتسوية تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات تحتھا والسمك الكلي ونوعية االنھاء . ٢-١١-٣السواقي لتصريف المياه ،الحافات ) (KERBSمشبكات حديدية فوق السواقي )(GRATINGS وغيرھا تحسب بالطول ويشمل السعر أية قاعدة او تغليف بالخرسانة ومونة وحفر وردم وكل ما يتطلبه العمل لغرض التثبيت . ١٢-٣اعمال التسييج . ١-١٢-٣السياج ) عدا الذي تركيبه البنائي من الطابوق او الكتل الخرسانية او الحجر ( يحسب بالطول )عبر جميع المساند واالعمدة ( يشمل السعر الحفر ،القواعد الخرسانية لالعمدة ،االمالئيات وغيرھا . ٢-١٢-٣االعمدة الخاصة )اعمدة االبواب )،(GATE POSTSاعمدة مائلة للتقوية ) (STRAINING POSTSوغيرھا تحسب بالعدد كفرق سعر شامالً الحفر ،القاعدة واالساس وغيرھا . ٣-١٢-٣االبواب وما شابه تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ،النرمادات ،نوع القفل . ٤-١٢-٣صبغ السياج واالبواب تحتسب بموجب التعليمات الواردة في الفصل الحادي عشر . ١٣-٣اعمال الحدائق والموقع )(LANDSCAPING ١-١٣-٣اعمال الحرث والزميج والتسميد وما شاكلھا بالمساحة مع ذكر العمق . ٢-١٣-٣رش بذور الثيل او شتل الثيل تحسب بالمساحة مع ذكر طريقة الرش . ٣-١٣-٣االشجار تحسب بالعدد مع ذكر النوع وان كانت من داخل الموقع او خارجه . ٤-١٣-٣نباتات مثل الياس ) (HEDGESتحسب بالعدد . ٥-١٣-٣عملية السقي واالدامة تعتبر ضمن أسعار النباتات .
١١٦
الفصل الرابع الركائــــــز
١١٧
١١٨
-٤الفصل الرابع :الركائز ١-٤تعليمات عامة ١-١-٤تزويد كافة المعلومات المتوفرة عن طبيعة االرض وطبقاتھا كما ويذكر عما اذا كانت االرض مستوية او متعرجة . ٢-١-٤يذكر فيما اذا كان تصميم الركائز يعد من قبل صاحب العمل او المقاول . ٣-١-٤تعطى معلومات كافية عن مواصفات المواد المستعملة . ٤-١-٤في حالة كون مستوى القطع ) (CUT OFF LEVELأوطأ من مستوى االرض عندھا تحسب فقرة حفر جزء الركيزة المكملة ) (BLIND BORINGبالطول من مستوى القطع االولى والى مستوى العمل. ٢-٤الركائز المدفوعة )(DRIVEN PILES ١-٢-٤تزويد وغرز الركائز الخشبية ،الخرسانية ،الفوالذية وغيرھا تحسب بالطول او بالعدد )شامالً السعر أية ملحقات وتوابع ضرورية ( مع ذكر التحمل وحجم المقطع وعدد الركائز ويذكر التسليح في وصف الفقرة .تحسب الركائز المائلة بصورة منفصلة . ٢-٢-٤تحسب كميات الركائز بالطول من نقطة النھاية السفلى ولغاية مستوى القطع .كما يمكن حسابھا بالعدد لكل تحمل معين . ٣-٢-٤اختراق الطبقات الصخرية تحسب بالطول كفرق سعر على الركائز . ٤-٢-٤تكسير رؤوس الركائز يحسب بالعدد . ٥-٢-٤طالء الركائز الجاھزة يحسب بالطول مع ذكر عدد الطبقات . ٣-٤ركائز الحفر المسبق )(BORED PILES ١-٣-٤عمل الركائز بضمنھا ) الحفر والتسليح ( وصب الخرسانة او اية مادة اخرى يحسب بالطول مع ذكر ابعاد المقطع ،المزج ،التسليح ،التحمل وعدد الركائز .يشمل السعر ازالة المواد الناتجة عن الحفر والصب كما يمكن حسابھا بالعدد لكل تحمل معين . ٢-٣-٤يحسب طول الركيزة من مستوى القطع والى نقطة النھاية السفلى . ٣-٣-٤الحفر في طبقة صخرية يحسب كفرق سعر على الركائز . ٤-٣-٤تكسير رؤوس الركائز يحسب بالعدد .
١١٩
٤-٤ركائز الصفائح الدائمية ). (PERMANENT SHEET PILES ١-٤-٤تجھيز الصفائح وغرزھا تحسب بالمساحة الصافية لالرض المسنودة مع ذكر المقطع والسمك .يشمل السعر التقوية الالزمة للصفائح . ٢-٤-٤الركائز الخاصة بالزوايا تحسب بالطول كفرق سعر على ما ذكر في ). (١-٤-٤ ٣-٤-٤تقطيع الصفائح يحسب بالطول كفرق سعر اضافي لفقرة الركائز . ٥-٤فحص الركائز . ١-٥-٤فحص االختبار ) لحد الفشل ( يحسب بالعدد . ٢-٥-٤فحص التحميل يحسب بالعدد .
١٢٠
الفصل الخامس االعمال الخرسانية
١٢١
١٢٢
-٥الفصل الخامس :االعمال الخرسانية ١-٥تعليمات عامة ١-١-٥تحسب اعمال الخرسانة بصورة منفصلة حسب نوعيتھا كالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة والخرسانة المانعة للرطوبة والخرسانة مسبقة الصب والمسبقة الجھد وغيرھا حسب تحملھا ومواصفاتھا . ٢-١-٥التطرح حجوم حديد التسليح او مقاطع الفوالذ االخرى وتطرح الفراغات التي تزيد حجومھا على ) (٠٫٠٥م ٣في حالة احتساب الفقرة بالحجم والفراغات التي تزيد مساحتھا على ) (٠٫١٠م ٢في حالة احتساب الفقرة بالمساحة . ٣-١-٥تكون الفتحات والتجاويف والخسفات والكالبات وغيرھا واية اعمال مشابھة مشمولة بأسعار فقرات اعمال الخرسانة . ٤-١-٥تحسب اعمال الخرسانة بصورة فقرات منفصلة العمال صب الخرسانة عن اعمال القوالب واعمال حديد التسليح او تحسب الكميات كفقرة واحدة شاملة للصب والقوالب والتسليح ، ويترك أمر اختيار احدى الطريقتين لمھندس التخمين آخذاً بنظر االعتبار اھمية وحجم المشروع . ٢-٥الخرسانة المسلحة والعادية . ١-٢-٥عند احتساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فأنھا تحسب بالحجم وتبوب بموجب ما يأتي : ١-١-٢-٥االسس بمختلف انواعھا مثل قواعد االعمدة المنفردة والمزدوجة )(COMBINED BASES والجسورالرابطة واالسس الحصيرية ) (RAFTوقبعات الركائز وما اشبه . ٢-١-٢-٥ارضيات الطوابق والسقوف وما شابھھا مع ذكر السمك . ٣-١-٢-٥الستائر والمردات . ٤-١-٢-٥الجدران ) في حالة وجود اعمدة متداخلة ضمنھا تطرح كمية االعمدة ( . ٥-١-٢-٥االعمدة ،وفي حالة االعمدة الالصقة بالجدران فأن الجزء البارز فقط عن الجدار يحسب كعمود وفي حالة كون العمود متداخل مع الجدار يحسب كامل مقطع العمود . ٦-١-٢-٥تغليف االعمدة المعدنية . ٧-١-٢-٥الجسور . ٨-١-٢-٥الجسور فوق الفتحات . ٩-١-٢-٥تغليف الجسور المعدنية او الفوالذية . ١٠-١-٢-٥الساللم بضمنھا الصحون . ١١-١-٢ -٥الجدران الساندة )(RETAINING WALLS ١٢-١-٢-٥قواعد المكائن الثقيلة .
١٢٣
١٣-١-٢-٥تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور ) (BRIDGE ABUTEMENTSوغيرھا . -٢-٢-٥أما عند احتساب عمل الخرسانة بصورة منفصلة عن القوالب والتسليح فأنھا تحسب بالحجم مع ذكر تحملھا ومواصفاتھا بموجب االصناف اآلتية : ١-٢-٢-٥االسس بمختلف انواعھا . ٢-٢-٢-٥ارضيات الطوابق والسقوف بضمنھا المردات والستائر. ٣-٢-٢-٥الجدران ٤-٢-٢-٥االعمدة ٥-٢-٢-٥تغليف المقاطع المعدنية كاالعمدة وغيرھا . ٦-٢-٢-٥الجسور بكافة انواعھا . ٧-٢-٢-٥الساللم بضمنھا الصحون . ٨-٢-٢-٥الجدران الساندة . ٩-٢-٢-٥قواعد المكائن وماشابھھا . ١٠-٢-٢-٥تقسيمات اخرى مثل دعامات الجسور وغيرھا . ٣-٢-٥خرسانة لصب ارضيات الطرق والمماشي والتعمية ) (BLINDINGوغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر السمك . ٤-٢-٥ارضيات الطوابق والسقوف ذات المقاطع الخاصة مثل الصندوقية والمضلعة ) (RIBBED SLABوغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر االرتفاع الكلي لالرضيات ذات السواقي تحسب بصورة منفصلة مع اعطاء التفصيالت عن المقاطع . ٥-٢-٥تحسب االعمدة من نقطة االتصال مع االساس والى الوجه السفلي لسقف الطابق . ٦-٢-٥يحسب عمق الجسور من اسفل ارضيات الطوابق الى الوجه السفلي للجسور ويحسب الطول للمسافة بين االعمدة ،وفي حالة كون الجسور اعرض من االعمدة فعندھا تحسب كميات اجزاء الجسور البارزة عن العمود ضمن كميات الجسور . ٧-٢-٥في حالة تقاطع الجسور الثانوية مع الرئيسية فأن الجزء المتداخل يحسب ضمن كميات الجسور الرئيسية . ٣-٥حديد التسليح ١-٣-٥عند احتساب وزن الحديد يؤخذ الوزن الصافي فقط والتضاف اسالك الربط والكراسي وما شابه . ٢-٣-٥يحسب حـــــــديد التسلـــــــيح بالـــــــوزن مع ذكــــــــــر الـــــــقطر والـــــــــــتحمل والــنوع ) (MILD OR HIGH TENSILSوعما اذا كان املس او محزز ). (DEFORMED
١٢٤
٣-٣-٥حديد التسليح المشبك يحسب بالمساحة مع ذكر ابعاد الفراغات والقطر واليضاف للمفاصل وخطوط الربط بين الشبكات ) ) (OVERLAPاي تحسب المساحة الصافية للمكان الذي تغطيه الشبكة ( . ٤-٥القوالب ١-٤-٥القوالب تحسب لوجه المنشأ المالمس للقالب وتبوب بموجب االصناف اآلتية : ١-١-٤-٥وجه سفلي افقي الرضية طابق او سقوف بضمنھا مردات الماء وغيرھا . ٢-١-٤-٥وجه سفلي مائل الرضية طابق وغيرھا من ضمنھا الساللم وغيرھا . ٣-١-٤-٥وجه علوي مائل تحسب الوجه يزيد ميلھا على ) (١٥درجة عن الخط االفقي . ٤-١-٤-٥جوانب االسس من ضمنھا القواعد ،قبعات الركائز والجسور االرضية . ٥-١-٤-٥جوانب الجدران مع االعمدة الالصقة لھا ،الحافات والنھايات . ٦-١-٤-٥الجوانب والوجه السفلي للجسور االفقية من ضمنھا الجسور فوق الفتحات . ٧-١-٤-٥الجوانب والوجه السفلي للجسور المائلة التي يزيد ميلھا على ) (١٥درجة عن الخط االفقي . ٨-١-٤-٥جوانب االعمدة . ٩-١-٤-٥انواع اخرى ) مثل تكسية نفق ،دعامات ،جسور وغيرھا ( . ٢-٤-٥قوالب جوانب حافات ) (KERBالتي ليست جزءاً من ارضيات طوابق او سقف واوجه االرتفاع في الساللم وما شاكلھا تحسب بالطول مع ذكر العرض . ٣-٤-٥عمل فتحات ،خسفات ،زوايا بارزة ،ترجيعات ) (REBATESوغيرھا تعتبر مشمولة في اسعار القوالب . ٤-٤-٥القوالب التي تطلب او يستوجب العمل أن تترك في موقعھا يجب أن تحسب بصورة منفصلة . ٥-٤-٥القوالب الوجه ناعمة ) (FAIR FACEوما شابه تحسب بصورة منفصلة او كسعر اضافي ). (EXTRA OVER ٦-٤-٥القوالب الوجه مقوسة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة . ٧-٤-٥أية تقسيمات أخرى . ٥-٥أعمـــــــــال الخرســـــــــانة الجاھــــــــزة ) المســــــبقة الصــــــب ( (PREFABRICATED OR PRECAST UNITS ).
١-٥-٥تعتبر الخرسانة الجاھزة شاملة على القوالب والتسليح الالزم . ٢-٥-٥ارضيات الطوابق والسقوف ،القواطع والجدران تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وتفاصيل حديد التسليح .
١٢٥
٣-٥-٥الجسور فوق الفتحات ،العتبات ،السواقي الخرسانية وغيرھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع والتسليح . ٤-٥-٥القطع االنشائية ) مثل الجسور ،االعمدة ،حلقات انفاق ومجاري تحسب بالعدد مع ذكر أبعاد المقطع ،الطول ،الشكل التحمل والتسليح . ٥-٥-٥حافات الطرق والمماشي ،غطاء الجدران وما شاكلھا تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع والشكل . ٦-٥-٥أسعار الخرسانة الجاھزة ،شاملة للبراغي ،المثبتات ،مونة السمنت ،المفاصل ،وجميع ما يتطلبه العمل لتثبيت القطع . ٦-٥الخرسانة المسبقة الجھد ) . (PRESTRESSED ١-٦-٥تعطى معلومات كافية عما اذا كان التصميم يعد من قبل صاحب العمل او المقاول . ٢-٦-٥معلومات كاملة عن االسالك الفوالذية ) (STEEL WIRESمع إجھاد الشد المطلوب واجھاد الشد التي تستعمل ) (JACKمع ذكر نوعية الشد فيما اذا كان الشد قبل صب الخرسانة ) (PRETENSIONEDاو بعد صبھا ) (POST TENSIONEDوفي ھذه الحالة يجب إعطاء معلومات كاملة عن االنابيب المستعملة ) (CONDUITوكذلك ضخ السمنت )(GROUTING وغيرھا من المعلومات . ٣-٦-٥يذكر في وصف الفقرات تفاصيل تثبيت النھايات وتكوين الخسفات والفتحات وغيرھا . ٤-٦-٥يجري إحتساب الخرسانة مسبقة الجھد بالحجم او بالطول او بالعدد حسب طبيعة المنشأ شــــامالً الســــــعر االســــــالك والقـــــوالب الالزمـــــــة ،تثبـــــيت النھــــــايـــــات ) (CONES, WEDGES , SPACERSوغيرھا .توضح عملية صب الخرسانة فيما اذا كانت تنفذ باجزاء مع وصف نوعية المفاصل . ٥-٦-٥المفاصل االنشائية بين االجزاء تحسب بالطول او العدد حسب النوعية . ٧-٥فقرات متفرقة : ١-٧-٥صب الخرسانة لالنھاء واالرضيات )مثل ارضيات مع المنحدرات لتسريب المياه ( تحسب بالمساحة مع ذكر السمك والمزج . ٢-٧-٥المفاصل ،مانع تسرب الماء ) (WATER STOPوغيرھا وتحسب بالطول مع ذكر العرض . ٣-٧-٥تكوين ھبوط ) (SINKINGوما شاكلھا تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات االخرى . ٤-٧-٥تشمل اسعار فقرات الخرسانة عمل فتحات وتجويف البراغي والمثبتات وغيرھا . ٥-٧-٥عمل وجه خشن للخرسانة قبل اللبخ او البياض يحسب بالمساحة . ٦-٧-٥استعمال المواد الكيمياوية في مزج الخرسانة لتحضير خرسانة مانعة الرطوبة او غيرھا تكون مشمولة بالعمل .
١٢٦
الفصل السادس أعمال البناء والقواطع
١٢٧
١٢٨
-٦الفصل السادس :اعمال البناء والقواطع MASONERY WORK AND PARTITIONS ١-٦تعليمات عامة ١-١-٦تشمل فقرات ھذا الفصل تثبيت وتركيب اطارات الشبابيك واالبواب والمحجالت وغيرھا وبناء الجسور فوق الفتحات والدرز والمفاصل والكالبات ومواد التثبيت . ٢-١-٦عمل فتحات وتجاويف وغيرھا العمال الخدمات وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات . ٣-١-٦االعمال للجدران المائلة والمقوسة تحسب بصورة منفصلة . ٤-١-٦تعطى معلومات عن جودة المواد المستعملة في اعمال البناء والقواطع . ٥-١-٦التطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمھا عن ) (٠،٢٠متر مكعب او تقل مساحتھا عن ) (٠،٢٥متر مربع في حالة احتساب الفقرة بالمساحة . ٢-٦الجدران ) طابوق ،بلوكات ،طابوق زجاجي ،حجر وغيرھا ( . ١-٢-٦الجدران ودعاماتھا ) (PIERSتحسب بالمساحة مع ذكر السمك ) عدا االعمال تحت مســتوى مانع الرطوبة – بادلو – فأنھا تحســـب بالحجم ( وتـبوب بموجب االصناف االتية -: ١-١-٢-٦جدران ٢-١-٢-٦اعمدة ومداخن الصقة بجدران وغيرھا . ٣-١-٢-٦الجدران التي تبنى الصقة لجدران خرسانية ومرتبطة بھا . ٤-١-٢-٦الجدران المجوفة ) (CAVITY WALLSيذكر تفاصيل سمك الطبقات مع السمك الكلي لمجموع الطبقات ،يشمل السعر طابوق الربط والروابط المعدنية مع المواد العازلة إن وجدت تعتبر مشمولة بسعر الجدران . ٥-١-٢-٦دعامات معزولة ) . (ISOLATED PIERS ٦-١-٢-٦الجدران المسلحة ) البناء بالطابوق او البلوك مع حديد التسليح افقيا ً وشاقوليا ً ( . ٢-٢-٦اعمال الواجھات ) (FACING WORKSتذكر في فقرة الجدران مع ذكر وجه واحد او وجھان . ٣-٢-٦االقواس تحسب بالطول او بالعدد كفرق سعر للجدران مع ذكر نصف القطر او تفاصيل التقوس مع مواصفاته الكاملة ،سمك الجدار وعرض القوس على الواجھة ويشمل السعر القوالب الالزمة لعمل االقواس . ٣-٦العتبات وغيرھا . العتبات ،قبعات الجدران ،بروز شريطي ) (BANDتحسب بالطول ويذكر العرض والسمك .
١٢٩
٤-٦القواطع القابلة للتحريك . ١-٤-٦القواطع القابلة للتحريك ) (DEMOUNTABLE PARTITIONSتحسب بالعدد او بالمساحة ويؤخذ الطول عبر جميع االبواب ،الفتحات الزجاجية وغيرھا .مع ذكر النوعية وطريقة بنائھا واالنھاء . ٢-٤-٦ربط القواطع الى الجدران والسقوف وكل ما يتطلبه العمل من تغيرات في السقوف الثانوية مثالً تعتبر مشمولة بأسعار القواطع . ٣-٤-٦االبواب ،الوحدات الزجاجية وما شابھھا من ضمن القواطع الجاھزة تحسب بالعدد كفرق سعر مع ذكر االبعاد والسمك ،النرمادات ،الكيلون وغيرھا وفي حالة احتساب القواطع بالعدد فأن سعر القاطع يعتبر شامالً لالبواب والوحدات الزجاجية وغيرھا . ٥-٦وحدات صغيرة ) ، (CUBICLESوحدات المرافق الصحية وما يشابھھا التي يكون تركيبھا من اجزاء مصنعة تحسب بالعدد مع ذكر عدد الجدران ،االبواب االنھاء وطريقة التثبيت . ٦-٦فقرات متفرقة . ١-٦-٦مفاصل التمدد تحسب بالطول مع ذكر نوع المواد المستعملة واالنھاء . ٢-٦-٦ربط جدران جديدة مع قديمة تحسب بالطول .
١٣٠
الفصل السابع اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة
١٣١
-٧الفصل السابع :اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة ١ -٧تعليمات عامة ١-١-٧تكون جميع الذرعات لالوجه المغطاة فقط والتضاف أية زيادة للتالبس )(OVERLAPS وغيرھا . ٢-١-٧االعمال التي سطوحھا مقوسة ،كروية وما شابه تحسب بصورة منفصلة . ٣-١-٧تشمل الفقرات العمل حول االنابيب والمقاطع البارزة وما يشابھھا . ٤-١-٧التطرح من اعمال العزل الحراري ومانع الرطوبة الفراغات التي تقل مساحتھا عن )(٠،٥٠ متر مربع . ٢-٧اعمال التغطية واالكساء . ١-٢-٧صب القير في تجويف ) مثالً بين جدار خرساني وطابوق ) ، (TANKINGمانع رطوبة وتغطية وإكساء وجوه وما يشبه تحسب بالمساحة مع ذكر السمك بموجب االنواع التالية -: ١-١-٢-٧وجوه مستوية ) (FLAT COVERINGالتي اليزيد ميلھا أكثر من ) (١٠درجة عن الخط االفقي . ) عمل التساريح باالتجاھات الالزمة تعتبر مشمولة بالعمل ( . ٢-١-٢-٧وجوه مائلة اليقل ميلھا على ) (١٠واليزيد على ) (٥٠درجة عن الخط االفقي . ٣-١-٢-٧وجوه عمودية ومن ضمنھا وجوه يزيد ميلھا على ) (٥٠درجة عن الخط االفقي . ٢-٢-٧أعمال تكسية شريطية ) (APRONSوازارة وقبعات طويلة ) (RIDGESوتكسية وجھية ) (FASCIASوما يشبه تحسب بالطول مع ذكر العرض واالرتفاع . ٣-٧منافذ ھواء ووحدات اضاءة سقفية . منافذ الھواء غير الكھربائية ووحدات االضاءة السقفية ) (SKY LIGHTSتحسب بالعدد مع ذكر االبعاد الكلية وطبيعة القاعدة الالزمة للتثبيت . ٤-٧طبقات مانع الرطوبة ) (DPCللجدران .طبقات مانع الرطوبة تحسب بالمساحة او بالطول مع ذكر العرض ،السمك ،النوعية ،افقية اوعمودية ودرز الطبقات وكل ما يلزم العمل . ٥-٧أعمال العزل الحراري ) ، (INSULATIONطبقات العزل الحراري تحسب بالمساحة مع ذكر النوعية والسمك والكثافة .
١٣٢
الفصــــل الثامن االعمال المعدنية
١٣٣
١٣٤
-٨الفصل الثامن :االعمال المعدنية ١-٨تعليمات عامة ١-١-٨تبين طريقة ربط المقاطع ) اللحام او البراغي او الكبس ( وتحسب بصورة منفصلة . ٢-١-٨يكون وزن المعدن ھو الوزن الصافي فقط . ٣-١-٨عمل الفتحات والخسفات وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات . ٤-١-٨تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد وسمكھا مع أية معاملة خاصة لسطوحھا . ٢-٨اعمال الحديد االنشائية ١-٢-٨جميع اعمال الحديد االنشائية تحسب بالوزن ما لم يطلب عكس ذلك مع ذكر المقطع ،شكله ووزن وحدة الطول وتبوب بموجب االصناف التالية : ١-١-٢-٨شبكة قواعد لالعمدة الحديدية ). (GRILLAGES ٢-١-٢-٨الجسور ٣-١-٢-٨االعمدة . ٤-١-٢-٨اعمال اسناد حديدية من ضمنھا اعمال التقوية ،واالسناد الداخلي وغيرھا ويجوز ايضا ً احتساب ھذه الفقرة جملة . ٥-١-٢-٨أية تقسيمات اخرى . ٢-٢-٨البراغي والملحقات االخرى ) مثل قبعات ،قطع إسناد ،قطع مسافات ) (SPACERSيجب أن تضاف الى وزن االجزاء االنشائي المحسوبة بالوزن وبعكس ذلك تكون مشمولة بأسعار الفقرات االخرى . ٣-٢-٨تثبيت وحقن مونة االنھاء ) (GROUTINGلقواعد االعمدة تحسب بالعدد . ٤-٢-٨تحسب البراغي الخاصة لتثبيت قواعد االعمدة ) (HOLDING DOWNBOLTSبالعدد القوالب المؤقتة والمونة تعتبر مشمولة بالعمل . ٥-٢-٨الصبغ الموقعي ) عدا صبغ االنھاء ( تحسب جملة . ٦-٢-٨ھيكل خاص ) (PORTAL FRAMEومشبك /مسنم ) (TEUSSESيحسب بالعدد مع ذكر أبعاد المقاطع والفضاء . ٣-٨اعمال الحديد غير االنشائية . ١-٣-٨قطع حديدية لالرضيات ) ، (FLOOR PLATESغطاء سواقي ،صفائح حديدية للتغطية واالكساء وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر السمك والنوعية وطريقة التثبيت . ٢-٣-٨أعمال االسناد ،محجل ،قضبان حاملة ،محجالت الساللم ) (HAND RAILINGوما شابه .
١٣٥
٣-٣-٨اعمال اطارية مثل مشبك تنظيف االحذية ) ، (MATWELL FRAMEقاعدة خزان ماء وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر حجم االجزاء واالبعاد الكلية . ٤-٣-٨الساللم والدرج ) (CAT – LADDERوما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر حجم االجزاء والطول الكلي ،عدد العتبات وطريقة الصنع والملحقات . ٥-٣-٨االبواب والشبابيك الحديدية تحسب بموجب القواعد في الفصل العاشر من ھذا الدليل .
١٣٦
الفصل التاسع االعمال الخشبية
١٣٧
-٩الفصل التاسع :االعمال الخشبية ١-٩تعليمات عامة ١-١-٩جميع ابعاد الخشب ھي ابعاد نھائية ) اي بعد تصفيتھا ما لم يذكر عكس ذلك (. ٢-١-٩اعمال الخشب المصفاة يجب أن تحسب بصورة منفصلة عن اعمال الخشب المنشور )غير مصفاة . (SAWN ٣-١-٩االعمال التي تتطلب مھارة خاصة مثل التقطيع المائل ،الدائري وغيرھا تعتبر مشمولة باالسعار . ٤-١-٩عمل فتحات ،خسفات ،تنقير وغيرھا العمال الخدمات تعتبر مشمولة باالسعار . ٥-١-٩أعمال معدنية مثل براغي ،ستدات ،ماسكات ) ، (CRAMPSوصاموالت وغيرھا تعتبر مشمولة باالسعار . ٦-١-٩يذكر أي نوع من المعاملة الخاصة للخشب كالمعالجات الكيمياوية ضد حشرة االرضة والرطوبة قبل االستيراد . ٢-٩اعمال الخشب االنشائية . ١-٢-٩جميع الخشب المستعمل في االعمال االنشائية يحسب بالطول مع ذكر ابعاد القطع وتبوب بموجب االصناف التالية : ١-١-٢-٩روافد ارضيات افقية ). (FLOOR JOISTS ٢-١-٢-٩روافد ارضيات محدبة او التي تتطلب شكالً خاصا ً . ٣-١-٢-٩قطع إسناد ) ، (BEARERSحافات ) (KERBSوغيرھا . ٢-٢-٩اعمال تقوية ،إسناد ،إيصال وربط وغيرھا بين الروافد تعتبر مشمولة بالعمل . ٣-٢-٩مسنمات سقفية ) (TRUSSESتحسب بالعدد مع ذكر أبعاد مقاطع االجزاء ،الفضاء الصافي والمثبتات . ٣-٩اعمال االلواح واالرضيات . ١-٣-٩أعمال التغليف وتطبيق االرضيات وما شابه تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة الربط )مثل حفر ولسان ( وتحسب بالمساحة الصافية وتبوب بموجب االصناف االتية : ١-١-٣-٩ارضيات وصحون تذكر إن كانت افقية او عمودية حسب الفقرة . ٢-١-٣-٩جدران من ضمنھا االعمدة المالصقة ،الترجيعات ،البروزات وغيرھا التي ھي جزء من المساحة . ٣-١-٣-٩قبعات وسواقي مياه االمطار ) (GUTTERوما يشبه تحسب ضمن فقرات االرضيات كفرق سعر مع ذكر أبعاد المقطع . قطع التثبيت وغيرھا مشمولة بالعمل .
١٣٨
٣-٣-٩قطع خشبية لعمل التساريح ) ، (FIRRING PIECESقطع إسناد ،إمالء ترايش وغيرھا جميعا ً تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات أعاله . ٤ -٩أعمال الھياكل غير االنشائية . أعمال الھياكل الخشبية تحسب بالمساحة مع ذكر حجم االجزاء وطريقة الربط ببعضھا . ٥-٩اعمال االنھاء واالثاث الثابتة ). (FITTINGS ١-٥-٩االزارات ،ترايش تعليق الصور وما يشبه تحسب بالطول مع ذكر أبعاد المقطع وتشمل الزوايا والنھايات . ٢-٥-٩ترايش الزجاج ،الحافات ،النھايات ) (ARCHITRAVESحول االبواب والشبابيك تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات التي تتواجد فيھا . ٣-٥-٩االثاث الثابتة تحسب بالطول مع ذكر االبعاد الكلية واالنھاء وتبوب بموجب االصناف اآلتية : ١-٣-٥-٩مناضد عمل وتشمل المجرات الالزمة ). (WORK TOPS ٢-٣-٥-٩كاونترات وتشمل ابواب ،مجرات ورفوف . ٣-٣-٥-٩رفوف وتشمل المساند وغيرھا . ٤-٣-٥-٩كاونترات خاصة بالمختبرات مع التراكيب الالزمة وغيرھا . ٥-٣-٥-٩عالقات الستائر وما شابه . ٦-٣-٥-٩انواع اخرى . ٤-٥-٩السبورات ،الساللم وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر النوعية واالبعاد والسمك . ٥-٥-٩االثاث التي تبنى في الجدران ) ( BUILT INيجب أن تحسب بالعدد بصورة منفصلة مع ذكر االبعاد الكلية ونوعية االنھاء واالبواب والمجرات والمثبتات . ٦-٥-٩اعمال االكساء البالستيكية يجب أن تذكر في وصف الفقرات التي تكسى مع ذكر وجه واحد او وجھين ،ويمكن حساب االكساء بصورة منفصلة بالمساحة . ٧-٥-٩أعمال االنھاء الخشبية ) خشب معاكس وما يشبه ( تحسب بالمساحة مع ذكر السمك وطريقة التثبيت وتبوب بموجب االصناف االتية : ١-٧-٥-٩جدران وتشمل االعمدة الالصقة ،البروزات والترجيعات وغيرھا . ٢-٧-٥-٩السقوف الثانوية وتشمل الجسور الالصقة واسفل الساللم ويذكر اذا كان السطح افقي او مائل . ٨-٥-٩االنابيب ،االعمدة غير الالصقة بالجدران ،الجسور المعزولة تحسب بالمساحة مع ذكر السمك .يشمل العمل ترايش قطع االسناد والتثبيت . ٩-٥-٩المرايا تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ،النوعية وطريقة التثبيت .
١٣٩
٦-٩الفقرات الجاھزة فقرات مثل كراسي ،دواليب ،ساللم متحركة وغيرھا تحسب بالعدد مع إعطاء معلومات كافية عن الحجم الكلي ،مجرات ،ابواب ،نرمادات واالنھاء .يشمل العمل االعمال المعدنية الالزمة . ٧-٩النرمادات ،الكيلونات وغيرھا ) عدا الفقرات الجاھزة ( مفردة او مجموعة ) (SETمع ذكر النوعية وقياس وموديل الصنع مع طريقة التثبيت إن أمكن تذكر في وصف الفقرة التي تكون فيھا وتعتبر مشمولة بأسعار الفقرات . ٨-٩فقرات متفرقة ١-٨-٩تثبيت خاص ) (PLUGGINGللخشب بأعمال الطابوق ،الخرسانة وغيرھا يجب أن يذكر في وصف الفقرات . ٢-٨-٩اعمال الصبغ والطالء تحسب بموجب الفصل الحادي عشر من ھذا الدليل . ٣-٨-٩االبواب والشبابيك تحسب بموجب الفصل العاشر من ھذا الدليل .
١٤٠
الفصل العاشر االبواب والشبابيك
١٤١
١٤٢
-١٠الفصل العاشر :االبواب والشبابيك ١-١٠تعليمات عامة تطبق التعليمات العامة للفصلين الثامن والتاسع على ھذا الفصل . ٢-١٠االبواب ١-٢-١٠االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد كاملة والسمك وكذلك اذا كانت ابواب كبس ،تعبأة ، متعددة الصفائح ) (MATCH BOARDEDوغيرھا . ٢-٢-١٠االطارات والعوارض ،العتبات و) (ARCHITRAVESوترايش الزوايا وما يشابه والزجاج ) في حالة االبواب ذات الفراغات الزجاجية ( والصبغ تذكر في وصف الفقرات مع أبعاد مقطع االجزاء . ٣-٢-١٠فتحة الرؤيا الزجاجية ) (VISION PANELSيجب أن تذكر وصف الفقرة مع ذكر االبعاد ونوع الزجاج وسمكه . ٤-٢-١٠اطارات ثانوية ) (SUB –FRAMEمن مواد غير مواد االبواب تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد وحجم االجزاء والصبغ . ٥-٢-١٠النرمادات والكيلونات وغيرھا مفردة او مجموعة تحسب بالعدد مع ذكر النوع واذا أمكن قياس وموديل المصنع مع طريقة التنفيذ . ٣-١٠الشبابيك ١-٣-١٠الشبابيك وفتحات االضاءة الطبيعية ) (BORROWED – LIGHTوغيرھا ،تحسب بالعدد وتشمل االطار مع ذكر االبعاد ،السمك ،عدد الفتحات والشكل . ٢-٣-١٠شبكات منع الحشرات والزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرات مع ذكر النوع . ٣-٣-١٠االعمدة ) ، (STILESالعوارض والترايش وغيرھا تذكر في وصف الفقرات مع ذكر االبعاد ومقطعھا . ٤-٣-١٠اطارات ثانوية ) (SUB – FRAMEمن مواد الشبابيك تحسب بالعدد مثل ) ( ٤-٢-١٠اعاله .
٤-١٠
الحواجز الزجاجية وغيرھا ). (SCREENS
١-٤-١٠حواجز زجاجية ،فتحات زجاجية لغرض االضاءة ،جدران زجاجية وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر الشكل ،االبعاد ،عدد االبواب ضمن الحواجز واالطارات والنوافذ الزجاجية . ٢-٤-١٠شبكات منع الحشرات ،الزجاج والصبغ يجب أن تذكر في وصف الفقرة مع ذكر النوع . ٣-٤-١٠االطارات الثانوية من مواد غير مواد الحواجز تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد واالجزاء والصبغ .
١٤٣
٥-١٠
اللوفرات ). (LOUVERS
١-٥-١٠اللوفرات تحسب بالعدد مع ذكر االبعاد وعدد القطــع المتحركة وطريقة التثبيت والصبغ . ٢-٥-١٠اللوفرات التي ھي ضمن الحواجز الزجاجية واالبواب وغيرھا .تذكر في وصف الفقرات المعينة .
١٤٤
الفصل الحادي عشر اعمال االنھاء والصبغ
١٤٥
-١١الفصل الحادي عشر :اعمال االنھاء والصبغ . ١ -١١تعليمات عامة ١-١-١١تحسب االعمال للسطوح المغطاة فقط والتضاف اي زيادة للمفاصل ) (OVERLAPSوما يشبه أما صبغ السطوح المتعرجة او المزخرفة يجب أن تحسب بصورة منفصلة . ٢-١-١١االعمال للسطوح المقوسة ،الكروية وغيرھا تحسب بصورة منفصلة عن غيرھا . ٣-١-١١تحسب االعمال الداخلية بصورة منفصلة عن االعمال الخارجية ) الواجھات وغيرھا ( وتعتبراالعمال الداخلية في الفضاءات التي ستكون محاطة من جميع جوانبھا ).(ENCLOSED ٤-١-١١االعمال حول انابيب الخدمات ،السويجات ،وعمل فتحات وتجاويف وغيرھا تعتبر مشمولة باالسعار . ٥-١-١١تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة . ٦-١-١١االعمال االضافية في التقطيع المقوس والمائل وغيرھا تعتبر مشمولة باالسعار . ٧-١-١١التطرح الفراغات التي التزيد مساحتھا على ) (٠٫٥٠متر مربع . ٢-١١اعمال االنھاء ) البياض ،اللبخ ،التطبيق ،صفائح االنھاء وغيرھا (.... ١-٢-١١اعمال االنھاء تحسب بالمساحة مع ذكر عدد الطبقات المطلوبة وتبوب بموجب االصناف اآلتية : ١-١-٢-١١االرضيات وبضمنھا الصحون مع ذكر فيما اذا كان السطح مستوي . ٢-١-٢-١١الجدران وبضمنھا الترجيعات والحافة والفتحات واالعمدة المالصقة وغير المالصقة. ٣-١-٢-١١السقوف االعتيادية وبضمنھا الجسور المالصقة وغير المالصقة والسقوف الثانوية ٤-١-٢-١١الساللم وبضمنھا الدوسات واالرتفاعات . ٥-٢-١١اسفل الساللم . ٢-٢-١١االزارة ،زخرفة الزوايا بين الجدران والسقف ) (CORNICESتغطية الحافات وعمل سواقي وغيرھا تحسب بالطول . ٣-٢-١١الزوايا وحافات الجدران وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل وكل ما يتطلبه العمل من زوايا معدنية قبل االنھاء . ٣-١١الطبقات االولى قبل االنھاء ) ، (BACKGROUNDSاللبخ لغرض النثر ،المونة تحت التطبيق ،مشبكات السقف الثانوي وغيرھا .
١٤٦
١-٣-١١ان اعمال الطبقات االولى قبل االنھاء يجب أن تذكر في وصف فقرات االنھاء مع ذكر السمك والمزج وغيرھا . ٢-٣-١١المونة النھاء االرضيات والجدران ) مثل التطبيق بالكاشي ( يجب أن يعطى في وصف فقرات االنھاء . ٣-٣-١١طبقات انھاء ) مثل بالستر بورد ( التي تستعمل في الجدران الخشبية قبل البياض يجب أن تذكر في وصف البياض . ٤-١١فقرات متفرقة ١-٤-١١شرائط التقسيم بين انواع اعمال االنھاء المختلفة تحسب بالطول . ٢-٤-١١تنعيم السطوح قبل او بعد االنھاء تعتبر مشمولة باالسعار . ٥-١١السقوف الثانوية ١-٥-١١السقوف الثانوية تحسب بالمساحة مع كافة الھياكل الحاملة ،المثبتات وغيرھا )اليشمل العمل ھنا طبقات االنھاء ( وطريقة العمل وتبوب بموجب االنواع التالية : ١-١-٥-١١سقوف ثانوية مستوية مع ذكر الخسفات والبروزات ) تحسب المساحة االفقية فقط ( . ٢-١-٥-١١جوانب واسفل الجسور أو ) .(BULK HEADS ٢-٥-١١عمل فتحات لتثبيت وحدات االضاءة ،التھوية او التكييف وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل . ٦-١١اعمال السجاد الثابت ) (FITTED CARPETمع ذكر النوعية والسمك وعدد الغرزات في وحدة المساحة . ١-٦-١١اعمال السجاد الثابت تحسب بالمساحة ويشمل التقطيع والتثبيت حول االعمدة والبروزات مع ذكر النوعية ،طريقة التثبيت ونوعية المساحة المغطاة . ٢-٦-١١الطبقات االولى ) (UNDER LAYتحت السجاد تعتبر مشمولة بعمل فرش السجاد . ٧-١١اعمال الصبغ والطالء ١-٧-١١اعمال الصبغ والطالء للسطوح المختلفة ) مثل بياض ،طابوق ،وجه ناعم خرساني وجدران قديمة وغيرھا تحسب بصورة منفصلة وتحت عناوين خاصة ( . ٢-٧-١١تعطى معلومات كافية عن اي طريقة خاصة للصبغ تطلب ) مثل الرش . (SPRAY ٣-٧-١١اعمال الصبغ والطالء وغيرھا تحسب بالمساحة مع ذكر عدد طبقات الطلس والطبقات االولى ،الوسطية والنھائية ،نوعية وطبيعة العمل وتبوب بموجب االصناف اآلتية : ١-٣-٧-١١ارضيات الطوابق وبضمنھا الصحون . ٢-٣-٧-١١الجدران وبضمنھا االعمدة الالصقة وغير الالصقة .
١٤٧
٣-٣-٧-١١السقوف وبضمنھا الجسور الالصقة وغير الالصقة والساللم . ٤-٣-٧-١١سطوح عامة منھا سياج من الصفائح الخشبية وغيرھا ،القواطع الزجاجية . ٥-٣-٧-١١وحدات التدفئة ). (RADIATORS ٦-٣-٧-١١اعمال الحديد االنشائية . ٤-٧-١١ازارة ،ترايش تعليق الصور ،محجالت ) (HANDRAILSوغيرھا تحسب بالطول مع ذكر المحيط . ٥-٧-١١حماالت ومثبتات وغيرھا تعتبر مشمولة بأسعار الفقرات . ٦-٧-١١صبغ وطالء االبواب والشبابيك مشمول بسعر الفقرات لالبواب والشبابيك . ٧-٧-١١اعمال التغليف الورقي للجدران وازاير ،سقوف وغيرھا تحسب – بالمساحة – مع ذكر النوعية ،تھيئة السطوح وغيرھا ،شرائط الفصل ) (BORDER STRIPSيجب أن تذكر في وصف الفقرات . ٨-١١تغليف الواجھات بألواح االلمنيوم المركبة ) . (COMPOSITE PANELS ٩-١١واجھات الزجاج المزدوج المفرغ من الھواء . ١٠-١١كتابة العناوين واللوحات ). (SIGN WRITTING ١-١٠-١١كتابة او عمل حروف وارقام اشارات ،اسھم وما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر نوعية المواد والشكل . ٢-١٠-١١قاعدة الكتابة وغيرھا مع االطارات إن طلبت والتثبيت يجب أن تذكر في وصف فقرة الكتابة .
١٤٨
الفصل الثاني عشر االثاث والمعدات
١٤٩
-١٢الفصل الثاني عشر :االثاث والمعدات ١-١٢االثاث االثاث غير الثابتة التي تجلب للمنشأ لغرض اشغال البناية ) مثل الستائر ،الطاوالت ، الكراسي ،اعمال الفنانين وغيرھا ( . ٢-١٢المعدات ١-٢-١٢المعدات تعني المعدات الخاصة التي لھا عالقة مباشرة باستعمال المنشأ ) معدات تحضير الطعام ،معدات مختبرية ،معدات مسرح ،معدات مكتب وغيرھا ( . ٢-٢-١٢تحسب فقرات االثاث والمعدات جملة او بالعدد ويشمل ذلك التثبيت في الموقع وكل ما يتطلبه العمل من ربط تأسيسات الخدمات والتشغيل التجريبي وغيرھا .
١٥٠
الفصل الثالث عشر اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية
١٥١
-١٣الفصل الثالث عشر :اعمال الھندسة الصحية والميكانيكية ١ -١٣تعليمات عامة ١-١-١٣التأسيسات يجب أن تدرج بالفقرات تحت التبويب اآلتي : ١-١-١-١٣تأسيسات مياه االمطار . ٢-١-١-١٣التأسيسات الداخلية للمياه القذرة ). (WASTE WATER PIPES ٣-١-١-١٣تأسيسات الماء البارد والحار . ٤-١-١-١٣تأسيسات انابيب الماء للتدفئة والتبريد . ٥-١-١-١٣تأسيسات مكافحة الحريق مع ذكر النوع ) مثل رغوة ،ثاني اوكسيد الكاربون منظومة جافة ،منظومة رطبة ( . ٦-١-١-١٣تأسيسات زيت الوقود . ٧-١-١-١٣تأسيسات غاز الوقود . ٨-١-١-١٣تاسيسات التھوية مع ذكر النوع ) مثل :تھوية ،تزويد ھواء ،تكييف الھواء ( . ٩-١-١-١٣تأسيسات خاصة ) مثل :منظومة تجميد ،غاز طبي وغيره ( . ١٠-١-١-١٣تاسيسات السيطرة االوتوماتيكية . ١١-١-١-١٣تأسيسات اخرى . ٢-١-١٣التأسيسات تحسب بالتفصيل بموجب القواعد المبينة في الفقرات ادناه . ٣-١-١٣االعمال التي ھي في غرف المكائن الرئيســية او خارج المنشأ تحسب بصورة منفصلة . ٤-١-١٣تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة . ٢-١٣اعمال انابيب وسواقي مياه المطر ) . (GUTTERS ١-٢-١٣االنابيب وسواقي مياه المطر تحسب بالطول ،ويذكر القطر ،الشكل وطريقة التثبيت ) يؤخذ الطول عبر جميع الملحقات ( وتكون الملحقات مشمولة بالعمل ) مثل موصل ،بوشة ،مصغر ،عكس ،مفصل وغيرھا ( . ٢-٢-١٣نھاية انابيب المطر في السقف ) ، (ROOF OUTLETSمشبك سلكي حول االنابيب البارزة في السقف و) (EXHAUST HEADوما يشبه تحسب بالعدد مع ذكر قطر االنبوب الذي تربط به . ٣-٢-١٣االنابيب تحت االرض ) داخل المنشأ( تحسب بصورة منفصلة بالطول ويذكر القطر ،عمق الخندق الالزم بموجب المخططات وكل اعمال االمالئيات واالنھاء . ٤-٢-١٣ملحقات مثل :صمام ،صنبور ،تحسب بالعدد مع ذكر القطر والنوعية .
١٥٢
٥-٢-١٣توابع مثل كلي ،مصيدة دھون ،وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر التفاصيل كاملة . ٦-٢-١٣انابيب محافظة ) (SLEEVESتوضع في الجدران واالرضيات والسقوف تعتبر مشمولة بأسعار االنابيب . ٧-٢-١٣فتحات التفتيش وغيرھا تعتبر مشمولة بالعمل . ٨-٢-١٣المفاصل بين االنابيب بكافة انواعھا تذكرفي وصف فقرات االنابيب مع ذكر طريقة المفصل . ٩-٢-١٣ربط نھاية االنابيب الى انبوب االسالة العام يحسب جملة . -٣-١٣اعمال مجاري الھواء ). (DUCT WORK ١-٣-١٣اعمال مجاري الھواء لجميع المقاطع ) مثل :مستطيل ،دائري ،بيضوي( تحسب بالطول )الطول الصافي ( ولكل مجموعة مقاطع متساوية في السمك بصورة منفصلة مع ذكر نوعية المواد والسمك ووزن الوحدة .اعمال المجاري تحسب عبر جميع المفاصل ،النھايات ،ابواب التفتيش وغيرھا والتضاف اي زيادة للعالقات والمثبتات وغيرھا التي تعتبر ضمن سعر المجاري . ٢-٣-١٣الملحقات لمجاري الھواء ) مثل عكس ،فروع ،مصغر ومنافذ تفتيش وغيرھا ( تعتبر مشمولة بسعر المجاري . ٣-٣-١٣توابع مثل مخمد ) (DAMPERSومشبكات ھواء ) (GRILLESتحسب بالعدد مع ذكر االبعاد ،النوع وطريقة التثبيت ،عمل الفتحات لھذه التوابع ،يعتبر مشمول بسعر المجاري . ٤-٣-١٣نقاط الربط المرنة ) (FLEXIBLEتحسب بالعدد مع ذكر حجم المجاري المربوطة وطريقة التثبيت ،نوع المواد المستعملة وعدد الطبقات . ٥-٣-١٣ناشرات ھواء ) (DIFFUSERSتحسب بالعدد مع ذكر االبعاد والشكل اما ناشرات الھواء الطويلة ) (LINEAR DIFFUSERSتحسب بالطول ويذكر العرض وطريقة التثبيت . ٤-١٣المعدات واالجھزة . ١-٤-١٣المعدات واالجھزة ) مثل تراكيب صحية ،خزانات ،مراوح ،مضخات ،كابسات ،اجھزة تجميد ،وحدات مناوالت الھواء ،معدات معالجة المياه ،مراجل ،ساحبات ھواء وغيرھا ( ٠٠٠تحسب بالعدد مع ذكر النوع ،الربط ،الطاقة ،ملحقات االسناد الالزم ،التغطية الالزمة للعزل الحراري وغيرھا من االعمال الضرورية تعتبر مشمولة بالسعر . ٢-٤-١٣الربط باالنابيب او االسالك الكھربائية وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر المعدات واالجھزة.
٣-٤-١٣توابع منع وتحديد االھتزاز للمعدات تحسب جملة ويذكر النوع . ٤-٤-١٣اجھزة القياس والمؤشرات واالنابيب بين المعدات تعتبر مشمولة بسعر المعدات . ٥-٤-١٣الملحقات مثل الصمامات ،الحنفيات ،االقفال ،السيطرة وغيرھا بضمنھا اجھزة القياس والمؤشرات تعتبر مشمولة بسعر المعدات .
١٥٣
٦-٤-١٣وحدات التكييف الجاھزة والمبردات تحسب بالعدد مع ذكر النوع والحجم والقدرة والتثبيت . ٥-١٣العزل الحراري ١-٥-١٣إكساء االنابيب يحسب بالطول ) عبر جميع الملحقات ( مع ذكر قطر االنبوب ونوع المواد العازلة وكثافة المادة العازلة وسمكھا . ٢-٥-١٣إكساء مجاري الھواء يحسب بالمساحة ) يحسب الطول الصافي والمحيط الصافي البعاد المجاري ( .تحسب عبر جميع الملحقات وفتحات التفتيش وغيرھا . ) اليضاف للملحقات التي تعتبر مشمولة بسعر إكساء المجاري ( . ٣-٥-١٣إكساء المعدات ) بويلر ،كيزر ،خزانات ،وغيرھا ( يذكر في وصف فقرة المعدات . ٤-٥-١٣صناديق عزل خاصة حول بعض المعدات تحسب بالعدد مع ذكر الحجم الكلي ،سمك المواد والفتحات الالزمة . ٦-١٣فقرات متفرقة ١-٦-١٣تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي : ١-١-٦-١٣وضع عالمات ،رموز وغيرھا على التأسيسات . ٢-١-٦-١٣الفحوصات الالزمة وموازنة منظومة التكييف بموجب التصميم . ٣-١-٦-١٣مستندات مفصلة تشمل مخططات ،تعليمات التشغيل واالدامة وغيرھا . ٤-١-٦-١٣تدريب واشراف خاص ) إن وجدت ( . ٣-٦-١٣وحدة الخراطيم المطاطية للحريق تحسب بالعدد مع ذكر طول الخرطوم المسلح وقطره مع ابعاد الدوالب الالزم والتثبيت مع ملحقات ربطھا بمنظومات الحريق . ٧-١٣اعمال انشائية . ١-٧-١٣االعمال االنشائية التي لھا عالقة باالعمال الميكانيكية مثل عمل فتحات ،تأشير االماكن العمال الخدمات ،التنسيق بين التأسيسات ،إدخال اجزاء ميكانيكية في البناء او تكســير وبناء االجزاء ،وضع كتيفات وغيرھا تعتبر مشمولة باسعار المواد االنشائية . ٢ -٧-١٣االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الميكانيكية مثل بناء غالف خاص او غرفة خاصة ،اعمال حماية وغيرھا تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية للتسعير.
١٥٤
الفصل الرابع عشر اجھزة النقل
١٥٥
-١٤الفصل الرابع عشر :اجھزة النقل ١-١٤تعليمات عامة ١-١-١٤االجھزة يجب أن تحسب منفصلة وتظھر في جداول الكميات تحت عناوين خاصة . ٢-١-١٤تعطى معلومات كافية عن الموقع والمتطلبات الخاصة بالعمل . ٢-١٤اجھزة النقل . ١-٢-١٤المصاعد ،الساللم المتحركة ) (ESCALATORSوما يشبه تحسب بالعدد كوحدة جاھزة مع ذكر النوع ،القابلية ،السعة ،السرعة ،االرتفاع ،االبعاد الكلية وكذلك معدات التشغيل والسيطرة والمعلومات المتوفرة االخرى . ٢-٢-١٤ناقل افقي متحرك ) (CONVEYORSيحسب بالطول مع ذكر العرض والمعلومات االخرى كما في ) (١-١٤اعاله . ٣-٢-١٤توابع مكملة ) مثل :سكك ومثبتات ،كالبات وغيرھا ( مع اجھزة ) مثل السيطرة والنقل وغيرھا ( تعتبر مشمولة بسعر جھاز النقل . ٤-٢-١٤الربط بالقوة الكھربائية يعتبر مشمول بسعر فقرة جھاز النقل ٥-٢-١٤تھوية غرفة المكائن تحسب مع اعمال الخدمات الھندسية . ٣-١٤الفحوصات تحسب فقرة خاصة جملة لتغطية ما يأتي : ١-٣-١٤وضع عالمات ،رموز وغيرھا . ٢-٣-١٤فحص وتشغيل االجھزة . ٣-٣-١٤االدوات االحتياطية ،المفاتيح وغيرھا . ٤-٣-١٤التدريب والمستندات بضمنھا مخططات وتعليمات التشغيل واالدامة . ٤-١٤اعمال انشائية . ١-٤-١٤االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ،تأشير اماكن العمل الجھزة التنسيق ،وادخال اجزاء في البناء ،وضع مثبتات وعمل تجاويف وغيرھا تعتبر مشمولة بأسعار االعمال االنشائية . ٢-٤-١٤اعمال خاصة مثل الحفر وبناء منشأ للساللم المتحركة .تحسب بموجب قواعد ھذا الدليل وتحت عنوان خاص .
١٥٦
الفصل الخامس عشر التأسيسات الكھربائية
١٥٧
-١٥الفصل الخامس عشر :التأسيسات الكھربائية ١-١٥تعليمات خاصة ١-١-١٥التأسيسات يجب أن تحسب وتدرج بفقرات تحت التبويب التالي : ١-١-١-١٥االسالك ،االنابيب ،حوامل الكيبالت ) (CABLE TRAYSالقنوات الصندوقية ). (TRUNKING ٢-١-١-١٥لوحات التوزيع . ٣-١-١-١٥نقاط انارة ،ومأخذ القدرة وغيرھا . ٤-١-١-١٥تأسيسات ومنظومات ثانوية ) مثل الھواتف ،الساعات ،منبھات الحريق ،منبھات السرقة ،االجراس وغيرھا ( . ٥-١-١-١٥منظومات توزيع الصوت . ٦-١-١-١٥منظومات التلفزيون المركزية . ٧-١-١-١٥منظومات المراقبة التلفزيونية . ٨-١-١-١٥تأسيسات السالمة ) مثل التأريض وغيرھا ( . ٩-١-١-١٥تأسيسات اخرى مثل المحطات الثانوية وشبكات التوزيع وغيرھا . ٢-١-١٥تحسب التأسيسات بالتفصيل وبموجب القواعد ادناه . ٣-١-١٥تعطى معلومات كافية عن مواصفات وانواع وجودة المواد المستعملة وعما اذا كان العمل المطلوب ظاھراً او مخفيا ً . ٢-١٥لوحات التوزيع والمفاتيح . لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية ،مراكز السيطرة ،لوحات المفاتيح وغيرھا تحسب بالعدد مع ذكر القدرة والسعة مع جميع الملحقات وتوصيل الكيبالت الداخلية والخارجية التأريض وغيرھا . ٣-١٥النقاط الكھربائية : النقاط في الدورات النھائية تحسب بالعدد وتبوب كفقرات ) مثل نقطة انارة ،مأخذ قدرة ومراوح ،ساعات ،منظم شدة االضاءة ( وغيرھا بموجب الضوابط االتية : ١-٣-١٥نقطة االنارة ١-١-٣-١٥تشمل نقطة االنارة كافة االسالك واالنابيب والمفاتيح الالزمة وبضمنھا االسالك الثانوية مثل التي من ملف قاطع التماس ) (CONTACTOR COILاو من لوحات التوزيع او الدوائر الى المفاتيح او منظم شدة االنارة ) لحد ٦٠٠واط ( ومنھا الى نقطة االنارة .
١٥٨
٢-١-٣-١٥عند ربط عدة نقاط انارة بمفتاح واحد والتبعد المسافة بين أي منھما واول نقطة انارة في تلك الدائرة عن ) (٢متر فتحسب كافة النقاط كنقطة واحدة وعند زيادة المسافة عن ) (٢متر فتحسب كنقطة إنارة مستقلة . ٣-١-٣-١٥نقاط االنارة او مجاميع االنارة التي يسيطر عليھا بواسطة مفاتيح ذات طريقين ) (TWO WAY SWITCHESاو بواسطة السيطرة البعيدة )(REMOTE CONTROLLED تحسب بصورة منفصلة ) اي سعر لكل نقطة ( . ٤-١-٣-١٥التوابع مثل قاطع التماس او منظم شدة االضاءة ) اكثر من ٦٠٠واط ( او محولة صغيرة او مشغل ٠٠٠الخ CONTACTOR , DIMMER ABOVE WATT, TRANSFORMER , STARTER ... ETC
تحسب بالعدد بصورة منفصلة اذا كانت خارج لوحة التوزيع وبعكسه تذكر في وصف اللوحة وتعطى تفاصيل ذلك. ٢-٣-١٥نقطة مروحة وتھوية نقطة المروحة تشمل االسالك واالنابيب مثل نقطة االنارة وفي حالة استعمال منظم سرعة واحدة لعدة نقاط مراوح فسوف تعتبر كل واحدة نقطة منفصلة مھما كانت طبيعة منظم السرعة. ٣-٣-١٥نقاط مأخذ القدرة ). (SOCKET- OUTLETS نقطة مأخذ القدرة يجب أن تبوب بالنسبة لقوتھا مثل ) (١٣أمبير (١٥) ،أمبير وغيرھا وتشمل كل االسالك واالنابيب من لوحات التوزيع او الدوائر الكھربائية مع كل التوابع مثل السويج والمأخذ وغيرھا . ٤-١٥منظومات النداء ). (CALL SYSTEMS ١-٤-١٥جميع المكونات تحسب بالعدد . ٢-٤-١٥نقطة النداء تشمل االسالك واالنابيب اما من محولة الفولتية الواطئة والى الجرس او لوحة االشارة وتشمل مفتاح النداء او مأخذ النداء او مأخذ الربط ) مع كافة االسالك في حالة النوع المعلق ( . ٣-٤-١٥محوالت النداء يجب أن تشمل محول الفولتية الواطئة والسعة المطلوبة مع كافة االسالك من لوحات التوزيع وبموجب الطريقة المطلوبة لالسالك . ٥-١٥منظومات الھاتف ١-٥-١٥ماخذ الھاتف يحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة واالنابيب والربط الالزم . ٢-٥-١٥صندوق النھاية للھاتف ) (TTBيحسب بالعدد ويبوب بموجب السعة ) السعة بالنسبة لعدد االسالك المزدوجة ) (PAIRSالداخلية ويشمل العمل الربط . ٣-٥-١٥قابلوات الھاتف ) المتعددة االسالك المزدوجة ( تبوب بموجب عدد االسالك المزدوجة وتحسب بالطول من والى مركز االلواح .
١٥٩
٤-٥-١٥الھواتف الفرعية تحسب بالعدد وتبوب بموجب طريقة التثبيت ) بالجدران او الطاولة ( وكذلك طريقة التشغيل . (ATTENDENT TELEPHON UNIT) ٥-٥-١٥يحسب بالعدد مع االسالك الالزمة ووصف موجز للمواصفات . ٦-٥-١٥بدالة فرعية خاصة ) (PBXاو بدالة اوتوماتيكية فرعية خاصة ) (PABXتحسب بالعدد مع لوحة التوزيع الرئيسية ،القوة الكھربائية ) (DCمع ذكر الفولتية ،نوعية النضائد ،شاحن النضائد مع جميع اعمال الربط وغيرھا . ٦-١٥منظومة االتصاالت الداخلية . ١-٦-١٥عند استعمال بدالة الكترونية الجھزة االتصاالت الداخلية تحسب جميع ملحقاتھا مثل اجھزة التلفون أي : ١-١-٦-١٥نقاط المأخذ ٢-١-٦-١٥قابلوات متعددة االسالك المزدوجة ٣-١-٦-١٥لوحة التوزيع ٤-١-٦-١٥اجھزة االتصاالت ٥-١-٦-١٥البدالة االلكترونية ٢-٦-١٥في حالة وجود قابلو متعدد االسالك يسير ضمن او موازي لنقاط االجھزة يحسب العمل بموجب ) (١-٦-١٥اعاله . ٣-٦-١٥مجاميع االجھزة تحسب بالعدد وتبوب كأجھزة رئيسية ) (MASTERاو ثانوية )(SLAVES وتذكر طريقة التثبيت بالجدران او الطاولة مع االسالك الالزمة واالنابيب ويذكر مع /او بدون اصبع التوصيل ) (PLUGحسب الحالة . ٤-٦-١٥كارتات خاصة بالدورات لالستعمال مع االجھزة الرئيسية تحسب بالعدد ٥-٦-١٥وحدات القوة ) (POWER UNITوما شابه تحسب بالعدد . ٧-١٥منظومة تنبيه الحريق : ١-٧-١٥محطات الحريق اليدوية تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة من مركز السيطرة ولوحة العالمات ) او من دورة حريق يدوية قريبة ( والى المحطة . ٢-٧-١٥محطات الكشف االتوماتيكية يجب ان تبوب الى ١-٢-٧-١٥كاشف درجة حرارة ثابتة . ٢-٢-٧-١٥كاشف درجة حرارة معينة مع تغير الدرجة بالدرجات . ٣-٢-٧-١٥كاشف دخان الحريق . ٤-٢-٧-١٥كاشف اللھب وغيرھا .
١٦٠
وھذه المحطات مع كافة االسالك تحسب بالعدد مثل ) (١-٧-١٥آنفا ً والمحطة االخيرة لكل منطقة ) (ZONEتشمل مقاوم مناسب لجھاز المراقبة االوتوماتيكية للحرائق . ٣-٧-١٥محطة تنبيه الحريق تشمل كل االسالك الالزمة باالضافة الى مجموعة االجراس الالزمة والفولتية . ٤-٧-١٥مركز السيطرة ولوحة العالمات تشمل كل اعمال الربط لجميع مناطق الكشف ودورات التنبيه وتحسب بالعدد كمجموعة مع ذكر السعة بالنسبة لعدد مناطق كشف الحريق . ٥-٧-١٥لوحة االشارة بالنسبة لمعيد التقوية ) (REPEATERتحسب بالعدد كمجموعة مع كافة االسالك /القابلوات من مركز السيطرة ولوحة االشارة او لوحة قريبة وكذلك كل اعمال الربط الالزمة . ٦-٧-١٥معدات السيطرة البواب الحريق الكھربائية او مخمد الحريق ) (FIRE – DAMPERوغيرھا التي يتم السيطرة عليھا من لوحة السيطرة تحسب بالعدد ويشمل االسالك واالنابيب وغيرھا . ٧-٧-١٥مجموعة النضائد /تحسب بالعدد مع ذكر النوعية ،الفولتية ،السعة ،شاحن النضائد وجميع اعمال الربط للوحة المركزية ولوحة االشارة ولوحة التوزيع الرئيسية للقوة الكھربائية . ٨-١٥اجھزة التنبيه المتداخلة ). (INTRUDER ١-٨-١٥تحسب اجھزة التنبيه المتداخلة بموجب ملحقاتھا مثل ) (٧-١٥آنفا ً . ٢-٨-١٥قابلوات الكشف وذات المقطع المتعدد وقابلوات اشارات التنبيه تبوب بصورة منفصلة وتحسب بالطول . ٣-٨-١٥وحدات التنبيه االلكترونية تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزم . ٤-٨-١٥مركز السيطرة مع لوحات توضيح تحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط . ٥-٨-١٥مجموعة النضائد تحسب مثل ) (٧-٧-١٥اعاله . ٩-١٥اجھزة الساعات : ١-٩-١٥نقاط الساعات :تحسب بالعدد كنقطة ويشمل ذلك من لوحة التوزيع للساعة الرئيسية ) (MASTERاو معيد التقوية او من نقطة ساعة اخرى ويشمل كذلك نھاية معزولة مناسبة ). (INSULATED TERMINAL ٢-٩-١٥الساعة الرئيسية تحسب بالعدد ويشمل ذلك اللوحة الرئيسية للقوة الكھربائية او النضائد او القوة االحتياطية مع ذكر النوعية . ٣-٩-١٥الساعات الثانوية ) (SLAVEتبوب كوجه واحد او وجھان مع ذكر نوع النبضات والنوعية مع او بدون ) (SYNCHRONOUSوتحسب بالعدد مع جميع اعمال الربط الالزمة . ٤-٩-١٥محطات تقوية النبض مع /او بدون الساعات الثانوية تحسب بالعدد .
١٦١
٥-٩-١٥مجموعة النضائد تحسب مثل ) (٧-٧-١٥اعاله . ١٠ -١٥أجھزة ھوائي التلفزيون المركزية : ١-١٠-١٥ھوائي مركزي يحسب بالعدد مع ذكر الموجة والقنوات مع التثبيت الالزم . ٢-١٠-١٥جھاز تقوية الھوائي ) (AMPLIFIERيحسب بالعدد للموجة وكفاءة القوة . ٣-١٠-١٥مأخذ مجزأ ) (SPLITER OUTLETمع االسالك والقابلوات من مقوي الھوائي او من مجزء آخر ويحسب بالعدد والمأخذ يجب أن يبوب ظاھريا ً او مخفيا ً . ٤-١٠-١٥مأخذ ھوائي التلفزيون يحسب بالعدد مع جميع االسالك من المأخذ المجزأ . ٥-١٠-١٥السلك الھوائي لكل جھاز تلفزيوني يحسب بالعدد مع ذكر الطول . ١١-١٥جھاز ھوائي البث االذاعي المركزي . يحسب بموجب الطريقة في ) (١٠-١٥اعاله . ١٢-١٥دائرة التلفزيون المقفلة : ١-١٢-١٥كاميرات التلفزيون تحسب بالعدد ويشمل ذلك العدسات ،التثبيت وجھاز السيطرة الضوئية والعدسات المتحركة ،جھاز التركيزالبؤري ) (FOCUSINGوربط القابلوات . ٢-١٢-١٥القابلوات بين الكاميرات واجھزة المراقبة تحسب بالطول وتشمل تلك المتعددة االسالك وتبوب بموجب انواع الكاميرات وطريقة التأسيس وتشمل كذلك الربط الكامل . ٣-١٢-١٥جھاز المراقية ) (MONITERING CONSELESتحسب بالعدد مع ذكر عدد وحجم جھاز المراقبة . ٤-١٢-١٥جھاز المراقبة المستقل يبوب بموجب حجم الشاشة وبعدد النقاط لالحتياط والمفاتيح وتحسب بالعدد . ٥-١٢-١٥جھاز تسجيل فيديو) (VIDEOيحسب بالعدد . ١٣-١٥اجھزة توزيع الصوت : ١-١٣-١٥نقاط القطات الصوت ) (MICROPHONEتحسب بالعدد كنقطة مأخذ مع ذكر نوعية القابلو المستعمل . ٢-١٣-١٥قابلوات لمكبرات الصوت ) (LOUDSPEAKERSتحسب بالطول وتبوب بموجب حجم المقطع وعدد االسالك المزدوجة فيھا وتحسب مع لوحة مضخم الصوت ) (AMPLIFIERعبر جميع الملحقات . ٣-١٣-١٥المحوالت ) (MATCHING TRANSFORMERSتحسب بالعدد مع جميع المفاصـل . ٤-١٣-١٥مكبرات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوع والمواصفات االخرى ويشمل السعر سلك بطول ) (٢متر ينتھي بأصبع توصيل مناسب .
١٦٢
٥-١٣-١٥مفاتيح اختبار الصوت تحسب بالعدد مع ذكر السعة بالنسبة لعدد القنوات ويشمل كذلك مفتاح سيطرة الصوت والمفاصل . ٦-١٣-١٥اصابع الصوت االذنية ) (EAR PLUGSتحسب بالعدد مع االسالك الالزمة . ٧-١٣-١٥اجھزة تقوية الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع اسالك مناسبة للربط لنقاط المأخذ . ٨-١٣-١٥لوحة مفاتيح القطات الصوت ) (MICROPHONE SWITCHING PANELSتحسب بالعدد ويشمل ذلك الربط . ٩-١٣-١٥ملطف الصوت ) (ATTENUATORيحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة مع جميع اعمال الربط الالزمة . ١٠-١٣-١٥القطات الصوت تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية ويشمل سلك بطول ) (٢متر ينتھي بأصبع توصيل مناسب . ١٤-١٥مولدات القوة الكھربائية االحتياطية : مولدات القوة الكھربائية تحسب بالعدد وتشمل ماكنة ديزل ،مولد التيار المتناوب ،لوحة السيطرة على العطل ،خزان الوقود وغيرھا ويشمل كذلك االنابيب والقابلوات الالزمة لغاية لوحات التوزيع وغيرھا . ١٥-١٥معدات االضاءة ،المراوح وغيرھا : معدات إضاءة ،المراوح وغيرھا تحسب بالعدد وتبوب بموجب النوعية وطريقة التثبيت ويشمل الربط للنقطة . ١٦-١٥تأسيسات االرضي ومانعة الصواعق ) (LIGHTENING PROTECTION ١-١٦-١٥تحسب ھذه بموجب الملحقات التابعة لالجھزة . ٢-١٦-١٥شريط نحاسي للتوصيل يحسب بالطول وتبوب بموجب المقطع ومكان التثبيت ويشمل الماسكات ،الربط ،الكبس ،اللحام وكل ما يتطلبه العمل . ٣-١٦-١٥النھايات العمودية او الموصالت النازلة او النھايات االيونية تحسب بالعدد ويشمل ذلك الربط بالموصالت العمودية او االفقية . ٤-١٦-١٥مجموعة االرضي تحسب بالعدد وتبوب بموجب حجم التوصيل النحاسي . ١٧-١٥مبردات الھواء وساحبات الھواء السقفية : تحسب نقاط مبردات الھواء وساحبات الھواء بالعدد ويشمل ذلك االسالك من لوحة التوزيع او نقطة قريبة وكذلك المفتاح . ١٨-١٥تأسيسات االنارة الخارجية : ١-١٨-١٥تحسب القابلوات بالطول وتبوب بموجب النوعية والمقطع وطريقة المد ) داخل التربة ، خالل انابيب او خندق او تثبيت بالجدران او السقوف ( .
١٦٣
٢-١٨-١٥مفاصل القابلوات او صناديق المفاصل تحسب بالعدد وتبوب بموجب قطع القابلو ويشمل المواد الالزمة وكذلك االسالك الالزمة لعملية الربط . ٣-١٨-١٥اعمدة االنارة في الشوارع والمماشي تحسب بالعدد مع ذكر النوع ،مع او بدون القابلو الداخلي والمثبتات وغيرھا . ٤-١٨-١٥صندوق قابلو الدورة والمقاطع يحسب بالعدد . ٥-١٨-١٥معدات االنارة تحسب بالعدد ويشمل ذلك االسالك الالزمة والتثبيت . ٦-١٨-١٥انابيب اسبستية او من حديد االھين لغرض مرور القابلوات من خاللھا تحت الطرق تحسب بالطول مع ذكر القطر ويشمل ذلك ما يتطلبه العمل من مفاصل ومواد . ١٩-١٥محطات ثانوية وتوزيع القوة الكھربائية : ١-١٩-١٥لوحات الضغط العالي تحسب بالعدد مع وصف كامل للملحقات . ٢-١٩-١٥تحسب القابلوات بموجب الفقرة ) (١٨-١٥اعاله . ٣-١٩-١٥المحوالت تحسب بالعدد ويشمل ذلك ربط قابلوات الضغط الواطئ والعالي . ٤-١٩-١٥لوحات التوزيع للضغط الواطئ تحسب بموجب الفقرة ) (٢-١٥آنفا ً . ٥-١٩-١٥نقاط التغذية للضغط الواطئ ) (FEEDER PILLARSتحسب بالعدد وتبوب بموجب السعة بالنسبة لقواعد التوصيل ) (BUS BARSوعدد الصمامات يشمل العمل ،االسس والقواعد الالزمة وربط القابلوات . ٢٠-١٥فقرات متفرقة : ١-٢٠-١٥توصيل نھاية القابلوات بالقدرة الكھربائية العامة تحسب جملة . ٢-٢٠-١٥وضع عالمات وصيغ الرموز وجداول في االماكن الالزمة وكذلك الفحوصات الالزمة يجب أن تذكر في وصف الفقرات . ٣-٢٠-١٥تخصص فقرة لتغطية تزويد المقاول باالدوات االحتياطية والمفاتيح وغيرھا وتحسب جملة . ٢١-١٥اعمال انشائية : ١-٢١-١٥االعمال االنشائية مثل عمل فتحات ،تجاويف ،تأشير االماكن لالعمال الكھربائية ، التعاون ،إدخال اجزاء كھربائية في البناء ومثبتات للمعدات الكھربائية وغيرھا تعتبر مشمولة بأسعار االعمال االنشائية . ٢-٢-١٥االعمال االنشائية التي تطلب خاصة لالعمال الكھربائية مثل بناء غالف واقي خاص او غرفة خاصة ،اعمال حماية وصبغ ،تحسب كل على حدة جملة وتعطى معلومات كافية للتسعير .
١٦٤
الفصل السادس عشر اعمال السكك الحديدية
١٦٥
١٦٦
-١٦الفصل السادس عشر :اعمال السكك الحديدية ١-١٦تعليمات عامة ١-١-١٦تعطى معلومات عن نوع وجودة المواد المستعملة . ٢-١-١٦اعمال التخطيط لكل محطة تحسب جملة وتفصل عن تخطيط الخطوط التي تحسب بالطول . ٣-١-١٦تفصل االعمال التي تنفذ في المحطات عن تلك التي خارجھا . ٢-١٦السكك وملحقاتھا : ١-٢-١٦السكك تحسب بالطول ) الطول المركزي ( ويؤخذ الطول عبر جميع الملحقات والمفاصل مع ذكر نوع السكة ) مثل :مدور السطح او مستوي ( ،ابعاد المقطع والوزن للمتر الطولي ، االعمال التي تخطط على قوس تحسب بصورة منفصلة . ٢-٢-١٦اسـيجة الحماية ) (GUARD RAILSوما يشبه تحسب بالمتر الطولي مع ذكر التفاصيل . ٣-٢-١٦اسس السكك تحسب بموجب الفصل الخامس . ٤-٢-١٦العوارض تحسب بالعدد بضمنھا الكراسي مع ذكر النوع ) خرسانية جاھزة ،خشبية حديدية وغيرھا ( وتفصل عوارض المحطات عن عوارض الخطوط الخارجية . ٥-٢-١٦مواد الترصين الحجرية ) (BALLASTتبوب بموجب االنواع التالية -: الطبقات السفلى توضع قبل وضع السكك وتحسب كحجم مع ذكر التدرج والطبقات العليا توضع بعد وضع السكك وتحسب بالمساحة مع ذكر السمك والتدرج . ٣-١٦المفاتيح ): (SWITCHES المفاتيح الالزمة لتغيير اتجاه القطارات والتقاطع تحسب بالعدد بضمنھا العتالت واالسالك وغيرھا وتفصل مسالك الخطوط الرئيسية عن الفرعية وتبوب بموجب االنواع التالية - : ١-٣-١٦مفاتيح و ) . (TUMONTS ٢-٣-١٦تقاطعات معينية ). (DIMOND CROSSING ٣-٣-١٦تقاطع احادي ). (SINGLE SLIP ٤-٣-١٦تقاطع مزدوج ) . (DOUBLE SLIP ٥-٣-١٦مفاتيح وتقاطعات اخرى .
١٦٧
٤-١٦االعمال الترابية . ١-٤-١٦االمالئيات الترابية لغرض التسوية ،التعلية وعمل السدود تحسب بموجب الفصل الثالث من ھذا الدليل . ٢-٤-١٦عمل خنادق جانبية بمحاذاة خط السكة لغرض تصريف المياه تحسب بالطول مع ذكر العمق ومعدل العرض . ٥-١٦فقرات متفرقة : ١-٥-١٦حواجز الوقوف ،موقف العجالت في نھاية السكك وغيرھا تحسب بالعدد . ٢-٥-١٦براغي الكراسي ،آصرات ) (FISH PLATESكالبات وغيرھا تعتبر مشمولة بسعر السكك. ٦-١٦الفحوصات : تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات الالزمة للعوارض ،السكك وغيرھا تحسب جملة .
١٦٨
الفصل السابع عشر االنفـــــــاق
١٦٩
١٧٠
-١٧الفصل السابع عشر :االنفاق ١-١٧تعليمات عامة ١-١-١٧تعطى معلومات كافية عن نوع وجودة المواد المستعملة . ٢-١-١٧تعطى فقرات خاصة لتغطية اعمال التخطيط ،اعمال المساحة وغيرھا وتحسب كل منھا جملة . ٢-١٧الحفريات : ١-٢-١٧اعمال الحفر في االنفاق تحسب بالحجم )تؤخذ أبعاد المقطع الخارجي حسب التكسية الدائمية( ويشمل العمل معالجة وازالة المواد الناتجة عن الحفر مع ذكر طبيعة التربة شكل المقطع واالنحدار الطولي للنفق ،اعمال الحفر يجب أن تجمع سوية لمختلف المقاطع واالطوال وتبوب بموجب االصناف اآلتية -: ١-١-٢-١٧نفق مستقيم . ٢-١-٢-١٧بئر التھوية مستقيم ).(SHAFT ٣-١-٢-١٧نفق مقوس ٤-١-٢-١٧بئر تھوية مقوس ٥-١-٢-١٧نفق متغير المقطع بتدرج ). (TAPERED ٦-١-٢-١٧بئر تھوية متغير المقطع بتدرج ٧-١-٢-١٧تجاويف اخرى منھا مناطق انتقال ،تقاطع االنفاق وغيرھا ) واليذكر ھنا االنحدار او االبعاد( . ٢-٢-١٧اعمال الحفر االضافية في البقع الضعيفة تحسب بالمساحة ويشمل ذلك ملئ التجويف وتقوية الجوانب . ٣-١٧إكساء االنفاق ١-٣-١٧إكساء االنفاق بالخرسانة تحسب بالمساحة مع ذكر السمك ،المزج ،التسليح وتبوب بموجب االصناف اآلتية : ١-١-٣-١٧االكساء االولي ٢-١-٣-١٧االكساء النھائي ٢-٣-١٧القطع الجاھزة الكساء النفق تحسب بالعدد مع ذكر للشكل واالبعاد وطريقة تثبيتھا . ٣-٣-١٧إكس اء االنف اق بطريق ة اخ رى ) مث ل الط ابوق ( يحس ب بالمس احة وي ذكر الس مك واي تس ليح )إن وجد( .
١٧١
٤-١٧إسناد النفق وتقوية التربة : ١-٤-١٧اعمال االسناد تحسب بالمساحة ) المساحة المالمسة للوجه المسنود ( . ٢-٤-١٧االسناد بواسطة النثر الخرساني والتسليح يحسب بالمساحة . ٣-٤-١٧براغي صخرية تحسب بالطول . ٤-٤-١٧حشو وجه الجوانب ) (FACE PACKERSتحسب بالعدد . ٥-٤-١٧االقواس المعدنية الداخلية وتحسب بالعدد مع ذكر شكل المقطع . ٦-٤-١٧حقن التربة ) (GROUTINGمثل مونة السمنت او مواد كيمياوية تحسب بالوزن . ٥-١٧تصريف المياه : إبقاء النفق خال من المياه االرضية اثناء التنفيذ يحسب جملة ،ويشمل ذلك المضخات الخراطيم المطاطية والتراكيب الالزمة وغيرھا . ٦-١٧التھوية : تزويد وتثبيت اجھزة تھوية داخل النفق كاملة تحسب جملة ويشمل ذلك الساحبات مجاري الھواء ) (DUCTوجميع ما يتطلبه العمل . ٧-١٧الفحوصات : تخصص فقرة لتغطية كلف الفحوصات ،وحدات االسناد ،وحدات االكساء والخرسانة وغيرھا وتحسب جملة .
١٧٢
الباب الثالث ﺷﺮوط اﻟﻤﻘـﺎوﻟﺔ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ بقسميھا االول والثاني ) صادرة عن وزارة التخطيط (
١٧٣
١٧٤
فھرس الباب الثالث :شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية رقم المادة القسم االول المادة االولى
المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة المادة السابعة المادة الثامنة المادة التاسعة المادة العاشرة المادة الحادية عشرة المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة
المحتويات تعليمات الى مقدمي العطاءات استمارة تقديم العطاء الشروط العامة التعاريف والتفسير -١التعاريف -٢التفسير واجبات وصالحيات " ممثل المھندس " التنازل التعاقد من الباطن نطاق " المقاولة " "مستندات المقاولة " " الخرائط " سالمة اساليب العمل صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة " ضمان التنفيذ الكشف على " الموقع " االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية رضاء " المھندس " عن " االعمال " تقديم منھاج العمل ادارة واشراف " المقاول " التزامات عامة -١استعمال المواد المحلية -٢االدخال الكمركي المؤقت -٣النقل البحري -٤النقل الجوي -٥النقل البري -٦المتفجرات -٧الخدمات العامة -٨التزامات اخرى -٩االلتزامات على حساب " المقاول " تخطيط " االعمال " في " الموقع " الحفر االختبارية وحفريات التحري الحراسة واالنارة
١٧٥
الصفحة ١٨١ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ ١٨٧ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٨ ١٨٩ ١٨٩ ١٨٩ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩١ ١٩١ ١٩١ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤ ١٩٤
رقم المادة المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة والعشرون المادة الرابعة والعشرون المادة الخامسة والعشرون المادة السادسة والعشرون المادة السابعة والعشرون المادة الثامنة والعشرون المادة التاسعة والعشرون المادة الثالثون المادة الحادية والثالثون
المادة الثانية والثالثون المادة الثالثة والثالثون المادة الرابعة والثالثون المادة الخامسة والثالثون
المادة السادسة والثالثون المادة السابعة والثالثون
المحتويات العناية باالعمال والمخاطر المستثناة -١العناية " باالعمال " -٢المخاطر المستثناة التأمين على " االعمال " وغيرھا االضرار التي تصيب االشخاص واالموال -١التأمين على مسؤولية عن الغير -٢الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير الحوادث واصابات العمال عدم قيام " المقاول " بالتأمين الضرائب والرسوم االمتثال الحكام القوانين واالنظمة ٠٠٠الخ المتحجرات وغيرھا حقوق براءات االختراع وعوائد االمتياز التعرض للمرور واالمالك المجاورة النقل -١ظروف التحميل والتفريغ -٢النقل -٣الحموالت الخاصة -٤النقل المائي التسھيالت للمقاولين االخرين تجھيز المعدات والمواد وااليدي العاملة تنظيف " الموقع " مستخدمو " المقاول " -١توفير المستخدمين -٢حق " المھندس " في االعتراض -٣إجراءات اضافية -٤سجالت االجور وغيرھا -٥الكشوفات الدورية للعاملين -٦متطلبات االستخدام االخرى المعلومات االحصائية الفحوص واالختبارات -١نوعية المواد ومھارة العمل والفحوص -٢كلفة النماذج -٣كلفة الفحوص
١٧٦
الصفحة ١٩٥ ١٩٥ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٩ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٢ ٢٠٢ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٦
رقم المادة المادة الثامنة والثالثون المادة التاسعة والثالثون المادة االربعون
المادة الحادية واالربعون المادة الثانية واالربعون المادة الثالثة واالربعون المادة الرابعة واالربعون المادة الخامسة واالربعون المادة السادسة واالربعون المادة السابعة واالربعون المادة الثامنة واالربعون المادة التاسعة واالربعون المادة الخمسون
المادة الحادية والخمسون المادة الثانية والخمسون المادة الثالثة والخمسون
المحتويات
الصفحة
-٤كلفة الفحوص غير المنصوص عليھا وغيرھا الدخول الى موقع " االعمال " ومصادر المواد فحص " االعمال " وكشفھا -١فحص " االعمال " قبل تغطيتھا -٢كشف " االعمال " واحداث الفتحات الرفض -١رفع االعمال المعيبة والمواد غير الصالحة -٢حق " المھندس " في ايقاف العمل -٣عدم امتثال " المقاول " المر رفع االعمال المعيبة او المواد غير الصالحة االيقاف الوقتي للعمل -١االيقاف الوقتي للعمل -٢التوقف الذي يستمر أكثر من تسعين يوما ً المباشرة " باالعمال " تسليم " الموقع " -١تسليم " الموقع " -٢نفقات حق المرور وغيرھا " مدة إكمال االعمال " تمديد " مدة إكمال االعمال " عدم جواز االشتغال ليالً وفي ايام الجمع تقدم " االعمال " الغرامات التأخيرية -١الغرامات -٢تخفيض الغرامات التأخيرية شھادة االستالم الصيانة -١مدة الصيانة -٢تنفيذ اعمال الصيانة -٣عجز " المقاول " عن تنفيذ أعمال الصيانة قيام " المقاول" بالتحري التغييرات واوامر التغيير -١التغييرات -٢اوامر التغيير احتساب قيمة التغييرات -١احتساب قيمة التغييرات
٢٠٦ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٨
١٧٧
٢٠٨ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١١ ٢١١ ٢١١ ٢١١ ٢١٢ ٢١٢ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٤ ٢١٤
رقم المادة
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون المادة السادسة والخمسون المادة السابعة والخمسون المادة الثامنة والخمسون المادة التاسعة والخمسون
المادة الستون
المادة الحادية والستون المادة الثانية والستون
المادة الثالثة والستون المادة الرابعة والستون
المحتويات -٢التغييرات في فقرات " جدول الكميات المسعر " -٣عدم االتفاق على االسعار -٤العمل اليومي -٥مطالبات التعويض " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " -١حصر استعمال " معدات االنشاء " وغيرھا في " االعمال " -٢رفع " معدات االنشاء " وغيرھا -٣عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات االنشاء " وغيرھا -٤االخراج من حوزة الكمارك -٥إعادة تصدير " معدات االنشاء " وغيرھا المصادقة على المواد وغيرھا التكون بصورة ضمنية الكميات واالسعار وجوب مقايسة ) ذرعة ( " االعمال " طريقة المقايسة ) الذرعة ( المبالغ االحتياطية -١المبالغ االحتياطية المثبتة في " جدول الكميات المسعر " -٢ابراز المستندات وغيرھا -٣مبلغ االحتياط العام " للمقاولة " المقاول الثانوي المسمى -١تعريف " المقاول الثانوي المسمى" -٢استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى " -٣دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى" تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " شروط الدفع -١التسليف على االعمال المنجزة -٢التسليف عن المواد والمكائن والمعدات -٣المدفوعات بالعمالت االجنبية المصادقة القبول النھائي -١شھادة القبول النھائي -٢انتھاء مسؤولية " صاحب العمل " -٣االلتزامات غير المنفذة
١٧٨
الصفحة ٢١٤ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٦ ٢١٦ ٢١٦ ٢١٦ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٧ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٨ ٢١٨ ٢١٨ ٢١٨ ٢١٩ ٢١٩ ٢١٩ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٢٢ ٢٢٢ ٢٢٢ ٢٢٢ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٣
رقم المادة المادة الخامسة والستون
المادة السادسة والستون المادة السابعة والستون المادة الثامنة والستون المادة التاسعة والستون المادة السبعون
المادة الحادية والسبعون المادة الثانية والسبعون
المحتويات -٤الوصول الى " االعمال " -٥شھادة القبول النھائي دليل قاطع سحب العمل -١سحب العمل -٢احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل -٣تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل التصليحات المستعجلة انھاء " المقاولة " دفع المبالغ في حالة انھاء " المقاولة " تسوية النزاعات – التحكيم االشعارات -١تبليغ االشعارات الى " المقاول " -٢تبليغ االشعارات الى " صاحب العمل " او " المھندس " تحصيل الديون القانون الواجب التطبيق على " المقاولة " القسم الثاني -١التعاريف -٢مقدار ضمان التنفيذ -٣تقديم منھاج العمل -٤الحد االدنى للتأمين على المسؤولية عن الغير -٥الغرامات التأخيرية والحد االعلى لھا -٦الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد المطروحة لغرض السلف -٧نسبة التحميالت االدارية -٨التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في " االعمال الدائمة " -٩المدفوعات بالعملة االجنبية صيغة التعاقد
١٧٩
الصفحة ٢٢٣ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢
١٨٠
شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية ) تعليمات الى مقدمي العطاءات ( -١اسم المناقصة : المطلوب تقديم عطاءات لالعمال المبينه تفاصيلھا تحت وصف االعمال بأسم ............ -٢تقديم العطاءات : تقدم العطاءات الى ...........داخل غالف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمھا بعد ملئ استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليھا من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين االسعار بالمداد رقمأ وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة وملئ الفراغات الالزمة ويجب ان تكون الكتابة وجميع االرقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء واليجوز اھمال االرقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ،كذلك اليجوز اضافة اية شروط او تحفظات اال بكتاب مستقل يرفق مع العطاء ويشار اليه في العطاء نفسه . -٣المستندات والوثائق المرفقة مع العطاء : يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ،كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه الوثائق االتية : أ -ھوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء ) اذا كان عراقيأ ( . ب -الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة ) ( ٤ادناه . ج -قائمة مفصلة باالعمال المماثلة التي قام بتنفيذھا مع ذكر الجھة التي قام بالعمل لحسابھا . د -قائمة مفصلة باالعمال التي يقوم بتنفيذھا عند تقديم العطاء والجھة التي يقوم بالعمل لحسابھا . ھـ -التأمينات االولية المشار اليھا في الفقرة ) ( ٧ادناه . و -شھادة التسجيل لدى الھيئة العامة للضرائب . ز -شھادة او ) ھوية ( تسجيل المقاولين . ح -تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول ) اذا كان غير عراقي ( توفيرھا في العراق لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعھا بعد اكمال االعمال واالخر على اساس تسليمھا الى ) صاحب العمل ( . -٤معلومات عن مقدمي العطاءات : العطاءات التي تقدمھا الشركات يجب ان ترفق بھا المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصالحية وجنسيات ممثليھا المسؤولين واعضاء مجلس االدارة وجنسياتھم للشركات المساھمة ومالكي راس المال للشركات االخرى ،مع صورة مصدقة من عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة االخيرة .
١٨١
-٥منھج العمل : على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتھم طريقة ومنھج تقدم العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون استعمالھا في تنفيذ العمل .
-٦مدة اكمال االعمال : مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال االعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان يذكروا في عطاءاتھم المدة الالزمة الكمال االعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه ملزما بأكمال االعمال ضمن تلك المدة . -٧التأمينات االولية : ( ويجوز على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرھا ) االستعاضة عنھا بخطاب ضمان او شيك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق او بسندات القروض التي تصدرھا الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات . يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة ) ( ٨ادناه ولمقدم العطاء طلب اعادة ھذه التأمينات عند انتھاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايھما اسبق . -٨مدة نفاذ العطاءات : تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة ..........يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة . -٩وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات الالزمة : على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتھم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنھا مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسھم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليھم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع االمور التي يمكن بصورة او بأخرى ان تؤثر على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر .ان اي اھمال او تأخير او عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن االعتماد عليھا بشأن ما ذكر انفا او بشأن اية مسائل اخرى ،اليعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر وااللتزامات او من مسؤولية اكمال االعمال ضمن المدة المحددة وباالسعار المدونة في العطاء . -١٠العمل ككل : تقبل العطاءات لالعمال بأجمعھا وال يقبل اي عطاء لجزء معين من االعمال اال اذا نص على غير ذلك في مستندات المناقصة .
١٨٢
-١١اخر موعد لقبول العطاءات : تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم ٢٠ /وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتھم .............المصادف / في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف وال يقبل اي عطاء يسلم بعد الميعاد المحدد مھما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف اليقبل اي تعديل مھما كان نوعه او تخفيض في االسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات . -١٢تنفيذ المقاولة : ( يوما من ت اريخ تبلغ ه على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خالل ) بق رار االحال ة لتوقي ع ص يغة التعاق د وتق ديم ض مان التنفي ذ بموج ب ش روط المقاول ة واذا امتن ع المقاول عن ذلك فلصاحب العمل االحتف اظ بالتأمين ات االولي ة وتنفي ذ العم ل عل ى حس اب المق اول وفقا الحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر . -١٣توجيه المراسالت : يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقص ة ناف ذا الغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات . -١٤قبول العطاءات : ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبع ا لتق ديره ف ي قب ول او رف ض اي عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات . -١٥اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءھا في العطاء المقدم ففي ھ ذه الحال ة تعتبركلف ة تل ك الفقرة او الفقرات – وبحدود الكميات المدونة ازاءھا– مشمولة بأسعار الفقرات االخرى
١٨٣
استمارة تقديم العطاء اسم المناقصة ...................................................................................... : السيد .....................................................................................المحترم نحن ...............................الواقع مكتبنا في............................................................. بع د ان زرن ا موق ع العم ل وحص لنا عل ى جمي ع المعلوم ات الض رورية ودرس نا بأمع ان التعليم ات ال ى مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة االخرى نتقدم بعطائنا ھ ذا لتنفي ذ وص يانة االعم ال وتجھي ز جميع المكائن والمعدات واية امور اخرى للقيام بالعمل ونتعھد بالقيام بجمي ع االعم ال المطلوب ة وتجھي ز الم واد الالزم ة حس ب ش روط المقاول ة والخ رائط والمواص فات وج دول الكمي ات المس عر ومس تندات ( دينار عراق ي يج ري دفع ه وفق أ الحك ام ھ ذة المقاولة االخرى وذلك لقاء مبلغ قدره ) ( يوما . المقاولة كما نتعھد باكمال وتسليم االعمال خالل مدة ) ونق ر ك ذلك ب أن التامين ات االولي ة المدفوع ة م ن قبلن ا بموج ب الفق رة ) ( ٧م ن التعليم ات ال ى مق دمي العطاءات ستبقى ف ي ح وزتكم كض مان ع ن حس ن نيتن ا وف ي حال ة ع دم حض ورنا لتوقي ع ص يغة التعاق د خالل المدة المح ددة ف ي الفق رة ) ( ١٢م ن التعليم ات ال ى مق دمي العط اءات يح ق لك م س حب التأمين ات المذكورة واكمال العمل على حسابنا وفقا لالحكام المنصوص عليھا ف ي " المقاول ة " وذل ك ب دون حاج ة الى انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر .
التوقيع : االسم : العنوان :
١٨٤
شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية القسم االول الشروط العامة المادة االولى :التعاريف والتفسير -١التعاريف : يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائھا الغراض ھذه " المقاولة " اال اذا نص على غير ذلك : أ" -صاحب العمل " :يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد مع " المقاول " ومن يخلف " صاحب العمل " قانونا . ب " -المقـــاول " :يقصد به الشخص اواالشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل "صاحب العمل " عطاءه تحريريا ويشمل ممثلي" المقاول " المخولين ومن يخلفونه قانونا ، ومن يسمح " صاحب العمل " بالتنازل لھم . ج " -المقاول الثانوي" :يقصد به اي شخص او مؤسسة او شركة غير " المقاول " مسمى في "المقاولة " لتنفيذ اي جزء من " االعمال " او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ اي جزء من " المقاولة " وبموافقة " المھندس " التحريرية ويشمل ممثلي " المقاول الثانوي" المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح " صاحب العمل " بالتنازل لھم . د " -المھندس " :يقصد به الشخص او االشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه " صاحب العمل " من وقت الخر ليمارس سلطات "المھندس " في "المقاولة " والذي يجب ابالغ اسمه تحريريا الى " المقاول " . ھـ " -ممثل المھندس " :ويقصد به اي مھندس مقيم او مساعد " للمھندس " يعين من وقت الخر من قبل "صاحب العمل " او " المھندس " الداء الواجبات المنصوص عليھا في "المقاولة" والذي يجب ابالغ صالحياته تحريريا الى "المقاول " من قبل "المھندس ". و " -االعمـــال " :يقصد بھا " االعمال الدائمة " و " االعمال المؤقتة " وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجھيزھا والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل " المقاول " بموجب "المقاولة". ز" -االعمال الدائمة" :يقصد بھا جميع االعمال الدائمة التي يجب تنفيذھا وفقا الحكام "المقاولة" بما في ذلك التصميم واالنشاء والتجھيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال .
١٨٥
ح " -االعمال المؤقتة " :يقصد بھا جميع االعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او صيانة " االعمال " . ط " -المقـــاولــة " :يقصد بھا شروط المقاولة و "المواصفات " و " الخرائط " و "جدول الكميات المسعر" وجدول اسعار مفردات المواد واجور العمل والمعدات ) ان وجــد ( وعطاء "المقاول " وصيغة التعاقد وكتاب االحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعھا " مستندات المقاولة " . ي " -مبلغ المقاولة " :يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان بموجب االحكام الواردة في " المقاولة " . ك " -مدة اكمال االعمال " :يقصد بھا مدة اكمال " االعمال " او اي قسم منھا كما محدد في "المقاولة " او المدة التي جرى تمديدھا بموجب المادة الخامسة واالربعين من ھذه الشروط . :يقصد بھا جميع المعدات واالجھزة واالشياء مھما كانت طبيعتھا ل -معدات االنشـــاء المطلوبة لتنفيذ او صيانة " االعمال " والتشمل المواد اواالشياء االخرى التي تدخل في "االعمال الدائمة" م"-جدول الكميات المسعر" :يقصد به الجدول الذي يتضمن اوصاف وكميات واسعار فقرات "االعمال " المطلوب تنفيذھا بموجب " المقاولة " . ن " -قسم من االعمال " :يقصد به اي من االقسام التي تمت تجزئة " االعمال " بموجبھا الغراض االستالم الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في " مستندات المقاولة " . س " -الخرائط " :يقصد بھا الخرائط المشار اليھا في مستندات " المقاولة " واية تعديالت فيھا يصادق عليھا " المھندس " تحريريا واية خرائط اخرى يقوم " المھندس " بتجھيزھا او تصديقھا تحريريا من وقت الخر . ع " -المواصفات " :يقصد بھا المواصفات المشار اليھا في " مستندات المقاولة " واية اضافات او تعديالت يقوم " المھندس " بتجھيزھا او تصديقھا تحريريأ من وقت الخر . ف " -الموقع " :يقصد به االراضي واالماكن ضـــمن حدود جمھورية العراق التي تنفــذ " االعمال " فيھا او تجري عليھا او تحتھا او خاللھا واية اراضي او اماكن اخرى يخصصھا "صاحب العمل " الغراض " المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " باعتبارھا جزءا من " الموقع " .
١٨٦
-٢التفسير : أ -المفرد والجمع :الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صفة الجمع ايضا والعكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص. ب-العناوين والھوامش :التعتبر العناوين او المالحظات الھامشية في شروط المقاولة جزءا منھا وال تؤخذ بنظر االعتبار عند تفسيرھا او تفسير " المقاولة " او ترتيب اثار ذلك التفسير عليھا . ج -المصادقة :يقصد بھا المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري الالحق لموافقة شفھية سابقة . د -الكلمات التي تدل على االشخاص او االطراف تشمل المؤسسات والشركات .
المادة الثانية :واجبات وصالحيات " ممثل المھندس " -١تكون واجبات " ممثل المھندس " المراقبة واالشراف على االعمال وفحص واختبار اية مواد يراد استعمالھا او مھارة عمل يراد استخدامھا في " االعمال " وليس له صالحية اعفاء " المقاول " من اي من واجباته او التزاماته بموجب " المقاولة " وليس " لممثل المھندس " عدا ماھو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في انجاز " االعمال " او بما يؤدي الى زيادة في " مبلغ المقاولة " او في " المقاولة " او ان يقوم بأي تغيير "لالعمال " او فيھا. " -٢للمھندس " ان يخول " ممثل المھندس " تحريريا من وقت الخر ايا من السلطات والصالحيات المنوطة به وعلى " المھندس " في ھذه الحالة ان يزود " المقاول " بنسخة من ذلك التخويل . -٣ان التعليمات التحريرية او المصادقة التي تعطى من " ممثل المھندس " الى " المقاول " في حدود التخويل المذكور في الفقرة ) ( ٢من ھذة المادة تكون ملزمة " للمقاول " و " لصاحب العمل " كما لو كانت قد اعطيت من " المھندس " على ان يراعى على الدوام ما يأتي : أ -ان اخف اق " ممث ل المھن دس " ف ي رف ض اي عم ل او م واد ل ن ي ؤثر فيم ا بع د عل ى س لطة "المھندس " في رفض ذلك العمل او تل ك الم واد واالم ر بن اء عل ى ذل ك بھ دم او ازال ة او تكس ير ذلك العمل او تلك المواد . ب -اذا ل م يقتن ع " المق اول " ب أي ق رار " لممث ل المھن دس " فل ه الح ق باحال ة االم ر ال ى "المھندس " الذي عليه بناء على ذلك تأييد او نقض او تعديل مثل ھذا القرار .
١٨٧
المادة الثالثة :التنازل اليحق " للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " التنازل عن " المقاولة " او اي جزء منھا او اية منفعة او التزام او مصلحة له فيھا او بموجبھا ) عدا مايترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معھا " المقاول " باية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة بموجب " المقاولة " (.
المادة الرابعة :التعاقد من الباطن اليح ق " للمق اول " التعاق د م ن الب اطن عل ى " االعم ال " باجمعھ ا .واليح ق " للمق اول " ) فيم ا ع دا االحوال المنصوص عليھا بخالفه في " المقاولة " ( ان يتعاقد من الباطن على اي جزء م ن " االعم ال" بدون موافقة تحريرية مسبقة م ن " المھن دس " ) والت ي يج ب ان ال تحج ب ب دون س بب معق ول ( ومت ى اعطي ت مث ل ھ ذه الموافق ة فانھ ا ال تعف ى " المق اول " م ن اي ة مس ؤولية او الت زام بموج ب " المقاول ة " ويبقى " المقاول " مسؤوال عن اي عمل او امتناع عن القيام بعمل او اي تقصير صادر ع ن اي "مق اول ثانوي " او وكالئه او مستخدميه او عماله كما لو كان ھذا العمل او االمتناع عن القيام بعمل او التقص ير صادرا عن " المقاول " او وكالئه او مستخدميه او عماله
المادة الخامسة :نطاق " المقاولة " تشمل " المقاولة " جميع " االعمال " ع دا م اينص عل ى خالف ه ص راحة ،كم ا انھ ا تش مل ت وفير جمي ع االيدي العاملة والمواد و"معدات االنشاء " وكل شي سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما ھو مطلوب في او الجل " االعمال "
المادة السادسة " :مستندات المقاولة " -١ان اللغة المعول عليھا في تفسير وترتيب اثار " المقاولة " ھي اللغة العربية عدا ما يخص "المواصفات " و " الخرائط " والوثائق الفنية االخرى فيعول في حالة االختالف على اللغة االنكليزية . -٢تطبق احكام شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني عند تعارضھا مع احكام اية وثيقة اخرى تشكل جزءاً من " المقاولة " اال اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد . -٣اذا تعارضت " الخرائط " مع " المواصفات " او " جدول الكميات المسعر " او اي منھا مع بعض فيعرض االمر على " المھندس " البداء رأيه في ھذا التعارض ويكون قراره ملزما بموجب شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار " المھندس " نفقات اضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا فعلى " صاحب العمل " تعويض " المقاول " تعويضا معقوال عن تلك النفقات .
١٨٨
المادة السابعة " :الخرائط " -١تبقى " الخرائط " بعھدة " المھندس " على انه يجب ان تجھز نسختان منھا الى " المقاول " بدون مقابل وعلى " المقاول " ان يستحصل ويستنسخ على نفقته الخاصة اية نسخ اضافية يحتاج اليھا . وعند اكمال " المقاولة " على " المقاول " ان يعيد الى " المھندس " جميع تلك " الخرائط " . -٢على " المقاول " تقديم خرائط التصنيع التفصيلية الى " المھندس " لغرض المصادقة وحسب متطلبات " المقاولة " . -٣على " المقاول " ان يقدم الى " المھندس " او " ممثل المھندس " اشعارا تحريريا عن اية خرائط او مواصفات اضافية مما قد يتطلبه تنفيذ " االعمال " او اي غرض اخر بموجب " المقاولة " . -٤على " المقاول " ان يحتفظ في " الموقع " بنسخة واحدة من " الخرائط " التي يجب ان تكون جاھزة لالطالع واالستعمال في جميع االوقات المناسبة من " المھندس " او " ممثل المھندس " او اي شخص اخر مخول تحريريا من " المھندس " . -٥على " المقاول " ان يقوم بتجھيز " صاحب العمل " قب ل ص دور ش ھادة االس تالم بنس خة ش فافة م ن خ رائط " االعم ال الدائم ة " كم ا نف ذت فع ال م ع تعليم ات التش غيل والص يانة حس ب متطلب ات "المقاولة". " -٦للمھندس " كامل السلطة والصالحية بتجھيز " المقاول " من وقت الخر اثناء سير "االعمال " باية خرائط وتعليمات اضافية بقدر ما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ وصيانة "االعمال" بصورة صحيحة ووافية وعلى " المقاول " ان ينفذ مثل ھذه الخرائط والتعليمات ويكون ملزما بھا
المادة الثامنة :سالمة اساليب العمل يتحمل " المقاول " كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسالمة اساليب العمل وطرق االنشاء المستخدمة من قبله في تنفيذ " االعمال " .
المادة التاسعة :صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة " -١على " المقاول " بعد اشعاره تحريريا بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد . -٢تعتبر " المقاولة " نافذة اعتبارا من تاريخ تبلغ " المقاول " باالحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على صيغة التعاقد ايھما أسبق مالم ينص على خالفه في صيغة التعاقد .
١٨٩
المادة العاشرة :ضمان التنفيذ -١يلتزم " المقاول " بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ " المقاولة " بصورة مرضية على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في " المقاولة " ويجوز االستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرھا الحكومة العراقية . -٢يبقى خطاب الضمان نافذأ وال يطلق اال بعد اصدار شھادة القبول النھائي وايفاء " المقاول " بجميع التزاماته بموجب " المقاولة " واليجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله .
المادة الحادية عشر :الكشف على " الموقع " يعتبر ان " المقاول " قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " الموقع " وانه قد اقتنع بنفسه بحالة وطبيعة " الموقع " وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليھا وكميات وطبيعة العمل والمواد الالزمة لتنفيذ " االعمال " وانه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف االخرى التي قد تؤثر او تمس عطاءه .
المادة الثانية عشرة :االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية -١يعتبر ان " المقاول " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه " لالعمال " ومفردات االسعار والمبالغ المدونة في " جدول الكميات المسعر " وجدول االسعار والمبالغ ) ان وجد ( وتعتبر تلك االسعار والمبالغ باستثناء ماھو منصوص على خالفه في " المقاولة " شاملة لجميع التزامات "المقاول " بموجب " المقاولة " وكذلك جميع االمور واالشياء الالزمة لتنفيذ وصيانة " االعمال "بصورة مرضية .على انه اذا تعرض " المقاول " اثناء تنفيذ " االعمال " الحوال طبيعية استثنائية ) عدا الظروف المناخية ( او عوائق اصطناعية وكانت ھذه االحوال او العوائق مما اليمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية ،فعلى " المقاول " المبادرة بدون تأخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى " المھندس " واذا اقتنع " المھندس " بأن مثل ھذه االحوال االستثنائية او العوائق االصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية فعندئذ يتعين على "صاحب العمل " ان يدفع بعد تأييد " المھندس " التكاليف االضافية المعقولة التي يتحتم على "المقاول " انفاقھا بسبب مثل ھذه االحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجھة تلك االحوال او العوائق المترتبة عن : أ -العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن " المھندس " الى " المقاول " مما له عالقة بذلك . ب -اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليھا " المھندس " مما قد يتخذھا " المقاول " في حالة عدم توفر تعليمات محددة من " المھندس "
١٩٠
-٢تطبق احكام الفقرة ) ( ١من ھذه المادة على موقع " االعمال الدائمة " فقط .
المادة الثالثة عشرة :رضاء " المھندس " عن " االعمال " على " المقاول " تنفيذ وصيانة " االعمال " وفقا " للمقاولة " تماما وبما ينال رضاء " المھندس" وعليه االمتثال وااللتزام بدقة بتعليمات واوامر " المھندس " في اية قضية تتعلق " باالعمال " او تمسھا وعلى " المقاول " ان يتلقى التعليمات واالوامر من " المھندس " او " ممثل المھندس" مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط .
المادة الرابعة عشرة :تقديم منھاج العمل -١على " المقاول " ان يقدم الى " المھندس " خالل المدة المحددة في القسم الثاني من شروط المقاولة منھاجا يبين فيه ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم اتباعه في تنفيذ " االعمال " وذلك لغرض مصادقة " المھندس " وعلى " المقاول " كلما طلب منه " المھندس " او " ممثل المھندس" ان يقدم لالطالع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ " االعمال " وعن " معدات االنشاء " التي يزمع "المقاول " تجھيزھا او استعمالھا او انشاءھا حسب مقتضى الحال .ان تقديم مثل ھذا المنھاج الى "المھندس " ومصادقته عليه او تقديم مثل ھذه التفاصيل ال يعفى " المقاول " من اي من واجباته او مسؤولياته بموجب " المقاولة "
-٢بعد مصادقة " المھندس " على منھاج العمل ،على " المقاول " االلتزام بما ورد فيه اال اذا حصل على موافقة تحريرية من " المھندس " على خالف ذلك .
المادة الخامسة عشرة :ادارة واشراف " المقاول " على " المقاول " ان يھيئ ويوفر االشراف واالدارة الضرورية والكاملة اثناء تنفيذ " االعمال " وطيلة الفترة الالحقة التي قد يراھا " المھندس " ضرورية لوفاء " المقاول " بالتزاماته بصورة مرضية بموجب " المقاولة " ويجب ان يكون " المقاول " او وكيله او ممثله الكفوء والمخول الذي يوافق "المھندس " عليه تحريريا ) تلك الموافقة التي قد تسحب في اي وقت ( موجودا في " الموقع " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه الدارة " االعمال " واالشراف عليھا واذا سحبت الموافقة من قبل " المھندس " فعلى " المقاول " بعد تسلمه االشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن "الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه ان ال يستخدمه بعد ذلك ثانية في " الموقع " باية صفة كانت وفي ھذه الحالة يقوم " المقاول " بتنسيب وكيل او ممثل اخر يوافق عليه " المھندس " وعلى الوكيل او الممثل ان يتلقى نيابة عن " المقاول " االوامر والتعليمات الصادرة من " المھندس " او " ممثل المھندس " ) مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط ( وتعتبر تلك االوامر والتعليمات كما لو انھا قد اعطيت الى " المقاول " .
١٩١
المادة السادسة عشرة :التزامات عامة -١استعمال المواد المحلية : على " المقاول " ان يستعمل بخصوص " االعمال " تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة "للمواصفات " وان تكون فترة التسليم منسجمة مع منھاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط ، وعلى " المھندس " ان يقرر فيھا اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات مطابقة لمتطلبات " المواصفات " او المنھاج المذكور اما اذا ايد " المھندس " تحريريا بأن المواد او المعدات انفة الذكر : غير مطابقة " للمواصفات " او . ان فترة التسليم ال تتفق مع المنھاج المذكور .عندئذ وفي مثل ھذه الحالة يجب ان يسمح " للمقاول " باستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق . -٢االدخال الكمركي المؤقت يسمح " للمقاول " ) اذا كان غير عراقي ( باستيراد " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " الى العراق على سبيل االدخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات واالعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة " االعمال " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " المھندس " .وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى " المقاول " ان ال يعيد تصدير او يبيع او يؤجر او يقايض او يتصرف بشكل اخر بأي من تلك المعدات او االعمال التي تم استيرادھا على السبيل الموقت ،بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة الستعمالھا في " االعمال " ،بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المھندس " وبعد دفع رسوم االستيراد والكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك . -٣النقل البحري : على " المقاول " االستفادة بقدر االمكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي ) العراقية ( وفي حالة استخدام شركات نقل بحري اخرى ان يضمن بأن نقل " المعدات " او اجزائھا الى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل -
-
ان ال يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة . ان ال تكون الباخرة ھي الباخرة الوحيدة التي يملكھا اصحابھا او الشركة الناقلة . ان يكون للمالكين او الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط مالحة منظمة . ان تكون الباخرة حاصلة على شھادة تأھيل لالبحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق .
١٩٢
وتقع على عاتق " المقاول " المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب " المعدات " تيجة لعدم وفاء " المقاول " بالتزاماته بموجب ھذه الفقرة . -٤النقل الجوي على " المقاول " االستفادة بقدر االمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحموالت واالشخاص ضمن ھذه " المقاولة " وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على "المقاول " عندئذ استخدامھا بحدود االمكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرھا من الخدمات مع الخطوط الجوية االخرى . -٥النقل البري على " المقاول " ان يستخدم قدر االمكان خدمات المنشأة العامة لنقل البضائع ) العراقية ( . -٦المتفجرات في حالة استخدام مواد متفجرة يقتضيھا تنفيذ " االعمال " فعندئذ يكون " المقاول " مسؤوال عن تجھيزھا ونقلھا وخزنھا وحفظھا واستعمالھا وذلك وفق القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة " االعمال وبمصادقة " المھندس " على ان تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع الدائمة " . -٧الخدمات العامة " للمقاول " االستفادة ،على حسابه الخاص ،من الخدمات العامة كالكھرباء والماء والھاتف والتلكس حسب توفرھا في " الموقع " او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجھات المعنية وذلك لغرض " االعمال " وعلى " المقاول " ان يجھز على حسابه الخاص اية توصيالت واجھزة ضرورية الستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بھذا الخصوص .وفي حالة عدم تمكن " المقاول " من االستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى " المقاول " ان يھئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليھا " المھندس " لتجھيز مثل تلك الخدمات . -٨التزامات اخرى وعلى " المقاول " ايضا : أ -القيام باالشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل " االعمال " بما في ذلك االجزاء التي يقوم بتنفيذھا " مقاولون ثانويون " . ب -استحصال جميع التخويالت والرخص واالجازات الضرورية فيما يتعلق " باالعمال " . ج -التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات واالدوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة " صاحب العمل " التحريرية المسبقة ،وعلى " المقاول " ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعموالت وما شابه في حال تصريف تلك المواد او المعدات او االدوات داخل العراق .
١٩٣
د -االمتثال النظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ " االعمال " . -٩االلتزامات على حساب " المقاول " يتحمل " المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدھا بموجب ھذة المادة وتعتبر تلك الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة " بمبلغ المقاولة "
المادة السابعة عشرة :تخطيط " االعمال " في " الموقع " يكون " المقاول " مسؤوال عن تخطيط " االعمال " في " الموقع " بصورة صحيحة ومرضية طبقا للنقاط والخطوط والمناسيب االصلية المؤشرة التي يزوده بھا " المھندس " تحريريا ً وكذلك يكون " المقاول " مسؤوال ) مع مراعاة ما ورد اعاله ( عن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع اجزاء " االعمال " وعن تجھيز كل ماھو ضروري من اجھزة وعدد وعمال بھذا الخصوص .واذا ظھر او نشأ في اي وقت اثناء سير " االعمال " اي خطا في موضع او مناسيب او ابعاد او استقامة اي جزء من " االعمال " فعلى " المقاول " عند طلب " المھندس" او " ممثل المھندس " ان يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل ھذا الخطأ على نحو مرض " للمھندس " او " ممثل المھندس " مالم يكن مثل ھذا الخطأ متأتيا عن بيانات غير صحيحة جھزت تحريريا من " المھندس " او " ممثل المھندس " اذ تكون نفقات التصحيح في ھذه الحالة على حساب " صاحب العمل " .ان قيام " المھندس " او "ممثل المھندس " بتدقيق اي تخطيط " لالعمال " في " الموقع " او اي خط او منسوب ال يعفى "المقاول " بأي حال من مسؤوليته عن صحة ذلك وعلى " المقاول " ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية وخطوط " الموقع " واالوتاد واالشياء االخرى التي استعملت في تخطيط " االعمال " في "الموقع " .
المادة الثامنة عشرة :الحفر االختبارية وحفريات التحري اذا طلب " المھندس " من " المقاول " في اي وقت اثناء تنفيذ " االعمال " القيام بحفر اختبارية او تنفيذ حفريات للتحري فأن مثل ھذا الطلب يجب ان يتم بصورة تحريرية ويعتبر عمال اضافيا طلب القيام به بموجب احكام المادة الثانية والخمسين من ھذه الشروط .وتكون كلفة الحفر االختبارية وحفريات التحري المشار اليھا في ھذه المادة على نفقة " صاحب العمل " اال اذا نص في " المقاولة " على خالف ذلك .
المادة التاسعة عشرة :الحراسة واالنارة على " المقاول " ان يجھز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل االنارة والمراقبة والتسييج والحراسة المتعلقة " باالعمال " ولحين صدور " شھادة االستالم " بموجب المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا او التي يطلبھا " المھندس " او " ممثل المھندس " او اية جھة مخولة قانونأ وذلك لحماية " االعمال " او لسالمة الجمھور او غيره او لتأمين احتياجاتھم الضرورية .
١٩٤
المادة العشرون :العناية " باالعمال " والمخاطر المستثناة -١العناية " باالعمال " أ -يتحمل " المقاول " المسؤولية الكاملة ،ابتداء من المباشرة " باالعمال " ولغاية صدور شھادة االستالم وفق المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط عن العناية " باالعمال " و " معدات االنشاء ". واذا لحق اي ضرر او خسارة او عطل " باالعمال " او بأي جزء منھا او بأي من " معدات االنشاء " الي سبب كان ) عدا المخاطر المستثناة المنصوص عليھا في الفقرة ) ( ٢من ھذه المادة ( فعلى "المقاول " ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون " االعمال " عند استالمھا في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات " المقاولة " وتعليمات " المھندس " وفي حالة ما اذا نجم مثل ھذا الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى " المقاول " مع مراعاة احكام المادة الثامنة والستين من ھذه الشروط ان يقوم على نفقة " صاحب العمل " اذا طلب منه " المھندس " وفي حدود ھذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا على النحو المذكور انفأ . ب -يكون " المقاول " مسؤوال عن الضرر الذي يحدث في " االعمال " اثناء قيامه بأي من العمليات لغرض اكمال اي عمل متبق او الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من ھذه الشروط . -٢المخاطر المستثناة تنحصر المخاطر المستثناة بما يلي وضمن حدود جمھورية العراق : أ -االعمال الحربية ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ( او اعمال الغزو من عدو اجنبي او التمرد او الثورة او العصيان او الحرب االھلية او اغتصاب السلطة . ب -حوداث الشغب او الھياج او االخالل بالنظام عدا مايحدث بين مستخدمي " المقاول " او "المقاول الثانوي " . ج -مخاطر الطاقة الذرية واالشعاعات النووية . د -استعمال او اشغال " صاحب العمل " الي قسم من " االعمال " الذي صدرت بشأنه شھادة استالم . ھـ -تصميم " المھندس " لالعمال " وفق احكام ھذه الشروط .
١٩٥
المادة الحادية والعشرون :التأمين على " االعمال " وغيرھا -١على " المقاول " دون انتقاص من التزاماته ومسوؤلياته بموجب المادة العشرين من ھذه الشروط ان يؤمن على ماھو مذكور ادناه بأسم " صاحب العمل " واسم " المقاول " معا ضد جميع الخسائر او االضرار مھما كان سبب وقوعھا ) عدا المخاطر المستثناة ( والتي يكون مسؤوال عنھا بموجب نصوص " المقاولة " بما يجعل حق " صاحب العمل " و " المقاول " مضمونأ خالل " مدة اكمال االعمال " ولحين اصدار " شھادة االستالم " وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر يقع خالل " مدة الصيانة " لسبب يعود الى ماقبل بدء " مدة الصيانة " وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببه "المقاول " اثناء العمليات التي يقوم بھا لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادتين الخمسين والحادية والخمسين من ھذه الشروط : أ " -االعمال " بالقيمة الكاملة . ب " -معدات االنشاء " واالشياء االخرى التي يجلبھا " المقاول " الى " الموقع " بالقيمة الكاملة -٢على " المقاول " ان يؤمن بأسم " صاحب العمل " و " المقاول " معا ضد اخطار النقل )التأمين البحري ( على المواد والمعدات التي تدخل في " االعمال " من المنشأ وحتى وصولھا "الموقع " بوثيقة جميع المخاطر بضمنھا اخطار الحرب واالضراب والشغب والھياج . * -٣يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين ) ( ١و ) ( ٢من ھذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق وبشروط يصادق عليھا " صاحب العمل " وعلى " المقاول " ان يقدم " للمھندس " او "ممثل المھندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع اقساط التأمين .
المادة الثانية والعشرون :االضرار التي تصيب االشخاص واالموال باستثناء ما تنص " المقاولة " على خالفه ،يلتزم " المقاول " بتعويض " صاحب العمل " عن جميع الخسائر وما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناجمة عن االذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص او اية اموال مھما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة " االعمال " ويستثنى من ذلك االضرار التي تصيب وجه االرض او االضرار االخرى التي تلحق باالراضي او المحاصيل الموجودة في " الموقع" مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون .على انه ليس في ھذه المادة ما يجعل " المقاول " مسؤوال عن تعويض " صاحب العمل " عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي :
* تعديل على الفقرة ) راجع المالحظة في الصفحة ( ٢٢٩ /
١٩٦
-١استعمال او اشغال االراضي بصورة دائمية بـ " االعمال " او بأي جزء منھا او االضرار التي تصيب وجه االرض او المحاصيل على النحو المذكور انفا . -٢حق " صاحب العمل " في تنفيذ " االعمال " او اي جزء منھا على اية ارض او فوقھا او تحتھا او فيھا او خاللھا . -٣التعرض الوقتي او الدائمي الي حق من حقوق النور او التھوية او المرور او الماء او اية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ " االعمال " بموجب " المقاولة " . -٤االذى او الضرر الذي يلحق باالشخاص او باالموال نتيجة اي عمل او اھمال يقع او يقترف اثناء نفاذ " المقاولة " من " صاحب العمل " او وكالئه او مستخدميه او مقاوليه االخرين ) غير الذين يستخدمھم " المقاول " ( او عن اية مطالبات تعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك . ويراد " بالموقع " الغراض ھذه المادة المنطقة المحددة في " المقاولة " والمبينة على "الخرائط " التي تتأثر او تتضرر اراضيھا ومحاصيلھا كنتيجة حتمية لتنفيذ " االعمال " . وعلى " صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " عما يتحقق من مطالبات التعويض ونفقات التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص االمور المذكورة في الفقرات ) (١و ) ( ٢و) ( ٣و ) ( ٤من ھذه المادة .
المادة الثالثة والعشرون :التأمين على المسؤولية عن الغير -١التأمين على المسؤولية عن الغير على" المقاول " قبل المباشرة بتنفيذ " االعمال " ) ودون انتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب المادة الثانية والعشرين من ھذه الشروط ( ان يؤمن ضد اي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ " االعمال " او القيام بتنفيذ " المقاولة " باستثناء تلك التي تنشأ عن االمور المذكورة في الفقرات ) ( ١و ) ( ٢و ) ( ٣من المادة الثانية والعشرين من ھذه الشروط : أ -المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث . ب -اموال " صاحب العمل " عدا " االعمال " ولكن بضمنھا اجزاء " االعمال " التي تم استالمھا من قبل " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " . ج -مستخدمي " صاحب العمل " .
١٩٧
-٢الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير : يجب ان يتم مثل ھذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق بموجب شروط يوافق عليھا " صاحب العمل " وبمبلغ اليقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة ،وعلى "المقاول " ان يقدم " للمھندس " او " ممثل المھندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع اقساط التأمين .
المادة الرابعة والعشرون :الحوادث واصابات العمال ال يكون " صاحب العمل " مسؤوال عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بشأن او كنتيجة اي حادث او اصابة تلحق بأي عامل او اي شخص اخر مستخدم لدى " المقاول " او لدى اي " مقاول ثانوي " وذلك باستثناء الحوادث واالصابات الناجمة عن اي عمل او امتناع عن عمل صادر من "صاحب العمل " او وكالئه او مستخدميه .وعلى " المقاول " ان يضمن " صاحب العمل " عن جميع ھذه االضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مھما كان نوعھا ،كل ذلك دون اخالل بااللتزامات المنصوص عليھا في القوانين النافذة .
المادة الخامسة والعشرون :عدم قيام " المقاول " بالتأمين -١اذا لم يقم " المقاول " بالتأمين او االستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من ھذه الشروط او اذا لم يقم بأي تأمين اخر قد يطلب منه القيام به بموجب احكام "المقاولة " فعندئذ على " صاحب العمل " في مثل ھذه الحالة القيام بھذا التأمين واالستمرار فيه ودفع قسط او اقساط التأمين الالزمة لھذا الغرض ،واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافأ اليه التحميالت االدارية من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة " للمقاول " او استحصال مثل ھذا المبلغ على اساس انه دين بذمة " المقاول " . -٢اذا تعذر على " المقاول " توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنھا بموجب احكام " المقاولة " فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن ، وفي حالة توصله اليجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية في العراق ،فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء ھذا التامين بعد موافقة" صاحب العمل " التحريرية عليه عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتھا . -٣ان قيام " المقاول " بتنفيذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين لالخطار كافة او لجميع المبالغ ال يعفى " المقاول " من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب " المقاولة " . -٤على " المقاول " ان يخبر " صاحب العمل " وشركة التأمين الوطنية في العراق عن اية قضية او حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " القيام باالخبار عنھا ويتحمل "المقاول " المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوي قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف
١٩٨
مھما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل " المقاول " في االستجابة للمتطلبات المذكورة اعاله. -٥اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " فان اية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى " صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل " صاحب العمل " الى " المقاول " بالمقادير واالوقات التي يؤيد " ممثل المھندس " بأنھا عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه " المقاول " في اصالح الضرر او الخسارة طالما ان الخسارة او الضرر حسب رأي " المھندس " البد من القيام باصالحه وذلك من اجل االداء المناسب " لالعمال " او تنفيذ وصيانة " االعمال " واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في العراق غير كافية لالغراض المذكورة انفا فأن " المقاول " يتحمل الفرق .
المادة السادسة والعشرون :الضرائب والرسوم -١على " المقاول " ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم االخرى مما له عالقة بـ " المقاولة " والواجب تسديدھا بموجب اي من القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر النافذة وتعتبر اسعار " المقاولة " شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم ) عدا رسوم اجازة البناء ( . -٢اذا طرأت بعد تأريخ احالة " المقاولة " واثناء " مدة اكمال االعمال " اية زيادة او تخفيض في الضرائب والرسوم المشار اليھا في الفقرة ) ( ١من ھذه المادة فعندئذ يكون " للمقاول " الحق في المطالبة بفرق الزيادة ويكون " لصاحب العمل " الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام او بيان صادر بناءاً على قانون . -٣يتحمل " المقاول " جميع اجور الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية العراقية مھما كانت تسميتھا والتي تشمل على سبيل المثال ،رسوم الميناء او الرصيف ،نفقات االرشاد ،نفقات االخراج ، نفقات االكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات االنتفاع من مرافق الخدمات العامة .
المادة السابعة والعشرون :االمتثال الحكام القوانين واالنظمة .....الخ -١يعتبر ان " المقاول " بتعاقده في " المقاولة " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقة التي تقع " االعمال " فيھا . -٢على " المقاول " ان يمتثل من جميع الوجوه الحكام القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من االدارات المحلية او الجھات االخرى المخولة قانونأ .
١٩٩
ويضمن " المقاول " " صاحب العمل " في مواجھة جميع التعويضات والمس ؤوليات مھم ا ك ان نوعھ ا الناجمة عن خرق اي من تلك القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر وغيرھا مما سبق ذكره . على " المقاول " ان يعطي جميع االشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي اعطاؤھا او دفعھا بموجب تلك القوانين واالنظمة والمراسيم واالوامر وغيرھا مما سبق ذكره . -٣على " المقاول " طيلة فترة استمرار " المقاولة " ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد والتعليمات الصادرة من وقت الخر عن مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق .
المادة الثامنة والعشرون :المتحجرات وغيرھا مع مراعاة االحكام المنصوص عليھا في القوانين ذات العالقة ،تعتبر حميع المتحجرات والمسكوكات والمواد الثمينة او االثرية والمنشأت او المخلفات االخرى او االشياء ذات االھمية الجيولوجية او االثارية المكتشفة في " الموقع " ملكا " لصاحب العمل " وحده ويتعين على " المقاول " اتخاذ االحتياطات المناسبة لمنع عماله او اي اشخاص اخرين من رفع او االضرار بأي من مثل ھذه المواد او االشياء وعليه فور العثور عليھا وقبل رفعھا ابالغ " ممثل المھندس " بھذا االكتشاف وان ينفذ اوامر " المھندس " على نفقة " صاحب العمل " بخصوص التدابير الالزمة بشأنھا .
المادة التاسعة والعشرون :حقوق براءات االختراع وعوائد االمتياز -١على " المقاول " ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " عن جميع االدعاءات واالجراءات القضائية بخصوص او بسبب اي اعتداء على اي من حقوق براءة االختراع او النموذج او العالمة التجارية او االسم او اية حقوق اخرى يحميھا القانون وذلك فيما يتعلق بأي من "معدات االنشاء " او المكائن او العمل او المواد المستعملة في او بخصوص " االعمال " وعلى " المقاول " كذلك ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " عن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناشئة عنھا والمتعلقة بھا .وعلى " المقاول " باستثناء ماينص على خالفه ان يدفع جميع اجور الشحن وعوائد االمتياز وبدالت االيجار والمدفوعات االخرى او التعويض ) ان وجد ( مقابل الحصول على الحجر او الرمل او الحصى او الطين او المواد االخرى التي تتطلبھا " االعمال". -٢يلتزم كل من " المقاول " و " صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ "المقاولة " و بـ " االعمال " وعدم افشائھا الي طرف ثالث وعلى " المقاول " و " المقاول " االعمال " عدم الثانوي " ومجھزي المواد والمعدات واية جھة اخرى قد تشارك في تنفيذ نشر او توزيع اية مقاالت او افالم او تصاوير او القاء محاضرات او تجھيز اية معلومات تخص " االعمال " او المنشأت المجاورة " للموقع " مالم يوافق " المھندس " على ذلك تحريريا وبموجب الشروط التي قد يفرضھا .
٢٠٠
المادة الثالثون :التعرض للمرور واالمالك المجاورة يجب ان تتم جميع العمليات الالزمة لتنفيذ " االعمال " بالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ "المقاولة " وبالقدر الذي ال يتعرض بصورة غير ضرورية او غير سليمة لراحة الجمھور او يعرقل الوصول لغرض استعمال واشغال الطرق العامة والخاصة والممرات الجل الوصول الى االمالك سواء كانت في حيازة " صاحب العمل " او في حيازة اي شخص اخر وعلى " المقاول " ان يحمي ويعوض " صاحب العمل " بخصوص جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف الناشئة عن والمتعلقة بمثل اي من ھذه االمور وبالقدر الذي يكون فيه " المقاول " مسؤوال عن ذلك .
المادة الحادية والثالثون :النقل -١ظروف التحميل والتفريغ على " المقاول " ان يقوم باجراءاته واستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع "معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " والمواد الالزمة " لالعمال " وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية حول اقصى حمولة يمكن التعامل بھا في الموانيء او نقلھا الى الموقع بواسطة طريق او سكة حديد او نھر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى " المقاول " التقيد بالتعليمات النافذة بھذا الخصوص . -٢النقل على " المقاول " اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او االذى بأي من الطرق الموصلة الى " الموقع " او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له او الي من مقاوليه الثانويين ،وعلى " المقاول " بوجه خاص ان يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحموالت من اجل ان يكون نقل المعدات والمواد من والى " الموقع " قد حدد بالقدر الممكن المناسب لتجنب ماقد يقع من ضرر او اذى ال موجب له بتلك الطرق والجسور . -٣الحموالت الخاصة اذا وجد من الضروري قيام " المقاول " بنقل حمولة او اكثر من " معدات االنشاء " او المكائن او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق القيام بھذا النقل ضررا بذلك الطريق او الجسر مالم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية لھا ،فعندئذ يتعين على " المقاول " قبل الشروع بنقل الحمولة عبر ھذا الطريق او الجسران يقدم اشعارا الى " المھندس " او " ممثل المھندس " بمقدار الوزن والتفاصيل االخرى عن الحمولة المزمع نقلھا مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين " المھندس" خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه لھذا االشعار بأن مثل ھذه الحماية او التقوية ال موجب لھا ،فعندئذ يقوم " المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات او اية تعديالت عليھا يطلبھا " المھندس " واذا خال "جدول الكميات المسعر" او " مستندات المقاولة " االخرى من فقرة او فقرات لتسعير االعمال
٢٠١
الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة انفا فان التكاليف المترتبة على ذلك يتحملھا " صاحب العمل " . -٤النقل المائي اذا كانت طبيعة " االعمال " تتطلب قيام " المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان االحكام المذكورة سابقا في ھذه المادة يجب ترتيب اثارھا القانونية بحيث يشمل تعبير " الطريق العام " ھوبس المالحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشأت االخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير ) واسطة النقل ( السفينة او الجنيبة او غيرھا .
المادة الثانية والثالثون :التسھيالت للمقاولين االخرين على " المقاول " ان يوفر مايطلبه " المھندس " من تسھيالت مناسبة الي مقاولين اخرين يستخدمھم "صاحب العمل " وعمالھم وعمال " صاحب العمل " وعمال اية جھة اخرى مخولة قانونا ممن قد يستخدمون في او على مقربة من " الموقع " ولتنفيذ اي عمل غير مشمول بـ " المقاولة " او اية مقاولة قد يعقدھا " صاحب العمل " ذات عالقة بـ " االعمال " او ملحقة بھا ولكن اذا وضع " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المھندس " في متناول يد اي من مثل ھذا المقاول االخر او " صاحب العمل " او ھذه الجھة اية طرق او مسالك يكون " المقاول " مسؤوال عن ادامتھا او سمح له باستعمال اي من معدات " المقاول " في " الموقع " او قدم اية خدمة اخرى اليھم مھما كانت طبيعتھا فعندئذ يجب على " صاحب العمل " ان يدفع الى " المقاول " عن مثل ھذا االستعمال او الخدمة المبلغ الذي يراه " المھندس " مناسبأ .
المادة الثالثة والثالثون :تجھيز المعدات والمواد وااليدي العاملة باستثناء ماينص على خالفه ،يجب على " المقاول " ان يقوم على نفقته الخاصة بتوفير وادامة جميع " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " والمواد والمكائن واالدوات " لالعمال " وااليدي العاملة والنقل من والى " الموقع " وكذلك النقل في " االعمال " وحولھا واالشياء االخرى مھما كان نوعھا التي يتطلبھا تنفيذ وصيانة " االعمال " .
المادة الرابعة والثالثون :تنظيف الموقع -١على " المقاول " اثناء سير " االعمال " ان يحافظ باستمرار على نظافة " الموقع " وان يخزن او يتخلص من " معدات االنشاء " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " الموقع " جميع العوائق التي ال موجب لھا واالوساخ واالنقاض و " االعمال المؤقتة " عند انتفاء الحاجة اليھا وحسب موافقة "المھندس " . -٢على " المقاول " عند اكمال " االعمال " ان يرفع ويزيل من " الموقع " جميع " معدات االنشاء "والمواد الفائضة واالوساخ و " االعمال المؤقتة " من اي نوع كانت وترك " الموقع " و "االعمال الدائمة " بأجمعھا نظيفة وبحالة الئقة على نحو يرضي المھندس .
٢٠٢
المادة الخامسة والثالثون :مستخدمو " المقاول " -١توفير المستخدمين باستثناء ما يتم االتفاق على خالفه على " المقاول " ان يستخدم في " الموقع " لغرض تنفيذ وصيانة " االعمال " ما يأتي : أ -مھندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمھارة في العمل الذي استخدموا من اجله . ب -عمال ماھرين وشبه ماھرين وغير ماھرين بالقدر الالزم لتنفيذ وصيانة " االعمال " في الوقت المناسب وبصورة مرضية . -٢حق " المھندس " في االعتراض " للمھندس " ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من " المقاول " ابعاده عن "االعمال " بدون تأخير اذا ارتأى ان مثل ھذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مھمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح وال يجوز اعادة استخدام مثل ھذا الشخص في " االعمال " ثانية بدون ترخيص تحريري من " المھندس " وعلى " المقاول " ان يستبدله بأخر تتوفر فيه المھارة المطلوبة وبأسرع وقت ممكن . -٣اجراءات اضافية متى ماكان تنفيذ " االعمال " برأي " المھندس " اليتم بالمستوى المطلوب فعلى " المقاول " اتخاذ االجراءات الالزمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي " المھندس " بما في ذلك استخدام كادر اشرافي اضافي مؤھل بصورة الئقة . -٤سجالت االجور وغيرھا على " المقاول " فيما يتعلق بعمله في العراق ،ان يمسك بصورة صحيحة سجالت لالجور والدوام مع السجالت الحسابية االصولية االخرى وعليه حسب طلب " المھندس " ان يبرز المستمسكات المشار اليھا اعاله والتي تبين االجور المدفوعة ،وبقدر االمكان ،الساعات التي اشتغلھا مستخدمو " المقاول " للكشف عليھا من قبل " المھندس " . -٥الكشوفات الدورية للعاملين على " المقاول " تسليم " المھندس " شھريا كشفا بالتفاصيل التي قد يحددھا " المھندس " يبين الكادر االشرافي وعدد العمال باصنافھم المختلفة الذين يستخدمھم " المقاول " من وقت الى اخر بما في ذلك " المقاولين الثانويين " في " الموقع " .
٢٠٣
-٦متطلبات االستخدام االخرى تراعى احكام قوانين العمل والضمان االجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص ما يأتي : أ -استخدام العمال على " المقاول " ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به الستخدام جميع العمال المحليين او غيرھم الالزمين لتنفيذ " االعمال " بما في ذلك تجھيز وادامة كل ماھو مالئم وضروري من وسائط نقل ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية . ب -تجھيز الماء على " المقاول " ان يجھز في " الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقوال من الناحية العملية بعد االخذ بنظر االعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي " ممثل المھندس " موردأ كافيا من ماء الشرب وغيره الستعمال مستخدمي " المقاول " وعماله . ج -التصرف السليم ان " المقاول " مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرھم من المتواجدين في " الموقع " تصرفا سليمأ وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " االعمال " جميع االحتياطات الالزمة ويبذل كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين مستخدميه وعماله وغيرھم ممن يستخدم " لالعمال " او فيما يتعلق بھا وللحفاظ على االمان وحماية السكان وعن امن وسالمة الممتلكات والمالكين في " الموقع " او بجواره ،اال انه اليحق " للمقاول " ان يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لھا مطلق الحرية في جميع االوقات للدخول الى اي جزء من " الموقع " ضمن تنفيذ واجباتھا . د -المشروبات الكحولية والمخدرات على " المقاول " ) باستثناء ماھو مطابق الحكام القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر النافذة في حينه ( ان ال يستورد او يبيع او يھب او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية مشروبات كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل ھذا االستيراد او البيع او الھبة او المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكالئه او مستخدميه ھـ -االسلحة والذخيرة مع مراعاة احكام القوانين ،على " المقاول " ان ال يعطي او يقايض او يتصرف بأي شكل كان بأية اسلحة او ذخيرة مھما كان نوعھا الي شخص او اشخاص او يسمح به او يتغاضى عنه على النحو المذكور انفا . و -االعياد والعادات الدينية على " المقاول " مراعاة جميع االعياد وايام االستراحة والعادات الدينية المعترف بھا في جميع عالقاته مع العمال المستخدمين لديه .
٢٠٤
ز -االوبئة على " المقاول " في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر ومتطلبات قد تفرضھا الحكومة العراقية والجھات الطبية او الصحية او المحلية لغرض معالجة ومكافحة مثل ھذه االمراض . ح -مراعاة المقاولين الثانويين الحكام القوانين واالنظمة يكون " المقاول " مسؤوال عن مراعاة مقاوليه الثانويين لالحكام المذكورة انفا .
المادة السادسة والثالثون :المعلومات االحصائية -١على " المقاول " ان يزود " ممثل المھندس " بما يأتي : أ -جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينھا " المھندس " يبين فيه عدد المشرفين على "االعمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى " المقاول " من وقت الخر . ب -المعلومات المتعلقة " بمعدات االنشاء " على النحو الذي يطلبه " ممثل المھندس " . ج -احتياجاته من المواد االنشائية والوقود وغيرھا من المواد المنتجة من قبل القطاع االشتراكي العراقي والتي يتطلبھا تنفيذ " االعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليھا بموجب برنامج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط . د -تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ " االعمال " وتقدمھا واية معلومات اخرى يطلبھا " ممثل المھندس " . -٢على " المقاول " تزويد الجھاز المركزي لالحصاء بالمعلومات االحصائية الالزمة وفق قانون االحصاء .
المادة السابعة والثالثون :الفحوص واالختبارات -١نوعية المواد ومھارة العمل والفحوص يجب ان تكون جميع المواد ومھارة العمل من االصناف المحددة والموصوفة في "المقاولة " ووفقا لتعليمات " المھندس " ويجب ان تكون خاضعة من وقت الخر للفحوص التي يأمر بھا " المھندس " في محل الصنع او التركيب او في " الموقع " او في اي محالت اخرى تحدد في " المقاولة " او في اي من ھذه المحالت او في جميعھا .وعلى " المقاول " ان يقدم المساعدة واالدوات والمكائن والعمال والمواد كلما تطلب االمر ذلك الختبار وقياس وفحص اي عمل او نوعية او وزن او كمية اية مادة استعملت وعليه ان يجھز نماذج من المواد قبل استعمالھا في " االعمال " وذلك لغرض الفحص على النحو الذي يختاره ويطلبه " المھندس " .
٢٠٥
-٢كلفة النماذج على " المقاول " ان يجھز جميع النماذج على نفقته الخاصة مالم ينص على خالفه في "المقاولة " . -٣كلفة الفحوص على " المقاول " ان يتحمل كلفة اجراء اي فحص اذا كانت " مستندات المقاولة " تنص على ذلك صراحة .وان يتحمل ايضا كلفة الفحص في حاالت الفحص تحت الحمولة او الفحص الذي يستھدف التأكد من مالئمة تصميم اي عمل منجز كال او جزءأ لالغراض التي صمم من اجلھا اذا كانت " مستندات المقاولة " قد بينت ذلك بتفصيل كاف يمكن " المقاول " من تسعيره او اخذه بنظر االعتبار في عطائه . -٤كلفة الفحوص غير المنصوص عليھا وغيرھا يتحمل " المقاول " كلفة الفحص اذا ظھر بنتيجة الفحص ان مھارة العمل او جودة المواد لم تكن متفقة مع احكام " المقاولة " او تعليمات " المھندس " في الحالتين االتيتين : أ -اذا كان الفحص غير منصوص عليه في " مستندات المقاولة " او غير مبين بتفصيل كاف كما اشير اليه في الفقرة ) ( ٣من ھذه المادة . ب -اذا كان الفحص منصوصا عليه في " مستندات المقاولة " اال ان " المھندس " امر بالقيام به من قبل شخص مستقل في اي مكان عدا " الموقع " او محل صنع او تركيب المواد المفحوصة . ويتحمل " صاحب العم ل " كلف ة الفح وص ف ي ) أ ( و )ب ( م ن ھ ذه الفق رة اذا تب ين م ن نتيجتھ ا ان مھارة العمل او جودة المواد متفقة مع " المقاولة " او تعليمات " المھندس " .
المادة الثامنة والثالثون :الدخول الى موقع " االعمال " ومصادر المواد " -١للمھندس " والي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى " الموقع " و " االعمال " وجميع معامل التصنيع والمحالت التي يجري اعداد العمل فيھا او التي يتم الحصول منھا على المواد او المواد المصنوعة او المكائن " لالعمال " والكشف عليھا ،وعلى " المقاول " ان يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات الخاصة الالزمة لذلك . -٢اثناء تنفيذ " االعمال " اليسمح الي شخص عدا " المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين ومستخدميھم بالتواجد في " الموقع " اال بترخيص تحريري من " المھندس " .
٢٠٦
المادة التاسعة والثالثون :فحص " االعمال " وكشفھا -١فحص " االعمال " قبل تغطيتھا يجب ان ال يغطى اي عمل او يحجب عن االنظار بدون موافقة " المھندس " او " ممثل المھندس " ويجب على " المقاول " ان يھئ الفرصة الكافية لـ " ممثل المھندس " لفحص وقياس اي عمل على وشك ان يغطى او يحجب عن االنظار ولفحص االسس قبل وضع االعمال الدائمية عليھا . وعلى " المقاول " ان يعطي االشعار الالزم تحريريا الى " ممثل المھندس " عندما يكون اي من مثل ذلك العمل او تلك االسس جاھزة او على وشك ان تكون جاھزة للفحص وعلى " ممثل المھندس " دونما تأخير غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك االسس اال اذا ارتأى " ممثل المھندس " ان مثل ھذا الفحص غير ضروري وابلغ " المقاول " بذلك تحريريا ً. -٢كشف االعمال واحداث الفتحات على " المقاول " ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من " االعمال الدائمة " او ان يحدث فتحات فيھا او خاللھا على النحو الذي يأمر به " المھندس " من وقت الخر ،وعلى "المقاول " ان يعيد ويجعل صالحأ ذلك الجزء او تلك االجزاء بشكل يرضي " المھندس " واذا تبين ان ذلك الجزء او تلك االجزاء التي غطيت او حجبت عن االنظار بعد االمتثال لمتطلبات الفقرة ) ( ١من ھذه المادة قد نفذت بموجب " المقاولة " فإن مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في " االعمال الدائمة " او خاللھا واعادتھا الى ماكانت عليه وجعلھا صالحة يجب ان يتحملھا " صاحب العمل " وبخالفه فإن جميع ھذه التكاليف يجب ان يتحملھا " المقاول " .
المادة االربعون :الرفض -١رفع االعمال المعيبة والمواد غير الصالحة " للمھندس " اثناء سير " االعمال " صالحية اصدار االوامر التحريرية من وقت الخر فيما يخص : أ -رفع اية مواد من " الموقع " يرى " المھندس " انھا التطابق احكام " المقاولة " وذلك خالل المدة او المدد المبينة في امر " المھندس " واستبدالھا بمواد صالحة ومالئمة . ب -رفع اي عمل ال تكون مواده او مھارة عمله في رأي " المھندس " مطابقة " للمقاولة " واعادة تنفيذه بصورة مالئمة ) بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب بشأنه ( .
٢٠٧
-٢حق " المھندس " في ايقاف العمل اذا ظھر " للمھندس " بأن ھناك عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او بعمال غير ماھرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماھرين او بأية وسيلة او طريقة ال تتفق مع " المقاولة " فـ " للمھندس " ان يأمر بااليقاف الفوري لمثل ھذا العمل المعيب وذلك بأمر مباشر الى مشرف عمل " المقاول " او مالحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته .ويستمر مثل ھذا التوقف الى ان يتخذ " المقاول " االجراءات التصحيحية التي يرضي بھا " المھندس " .ان اي امر من " المھندس " بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا وال يستحق " المقاول " عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في " مدة اكمال االعمال ". -٣عدم امتثال " المقاول " المر رفع االعمال المعيبة او المواد غير الصالحة : اذا لم يمتثل " المقاول " لتنفيذ امر رفع االعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة فعندئذ يكون " لصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك االمر على نفقة " المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او مطالبته بتلك المصروفات باعتبارھا دينا بذمته على ان ال يؤثر ما ورد في ھذه الفقرة على اي من مطالبات "صاحب العمل " بموجب المادة الثامنة واالربعين من ھذه الشروط
المادة الحادية واالربعون :االيقاف الوقتي للعمل -١االيقاف الوقتي على " المقاول " بناء على امر تحريري من " المھندس " الذي يشار اليه في ھذه المادة "بأمر التوقف " ان يوقف مؤقتأ سير " االعمال " او اي جزء منھا للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتبره " المھندس " ضروريأ وعلى " المقاول " اثناء ھذا التوقف ان يحافظ ويحمي العمل بصورة مالئمة وبالقدر الذي يراه " المھندس " ضروريأ ان النفقات االضافية المباشرة التي يتكبدھا " المقاول " نتيجة تنفيذ " امر التوقف " بموجب ھذه المادة يجب ان يتحملھا ويدفعھا " صاحب العمل " اال اذا كان مثل ھذا التوقف الموقت قد نص عليه في " المقاولة " او كان ضروريا لتنفيذ " االعمال " بصورة صحيحة او بسبب االحوال المناخية التي تؤثرعلى سالمة وجودة " االعمال " او ناتجا عن اخفاق من جانب " المقاول " . ويشترط السترداد اي من تلك النفقات االضافية ان يقدم " المقاول " اشعاراً تحريريا ً بعزمه على المطالبة بالتعويض الى " المھندس " خالل ثالثين يوما من تاريخ " امر التوقف " وعلى "المھندس " ان يعين ويحدد مقدار المبالغ االضافية التي يجب ان تدفع الى " المقاول " بخصوص ھذه المطالبة كما يراھا " المھندس " عادلة ومعقولة .
٢٠٨
-٢التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما اذا اوقف سير " االعمال " او اي جزء منھا " بأمر التوقف " لمدة متصلة تتجاوزتسعين يومأ يقوم " صاحب العمل " و " المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة الستئناف العمل في "االعمال " او تبني صيغة جديدة للعمل .
المادة الثانية واالربعون :المباشرة بـ " االعمال " يعتبر تاريخ نفاذ " المقاولة " تاريخا لمباشرة " المقاول " بـ " االعمال " مالم ينص على خالفه في صيغة التعاقد وعلى " المقاول " المباشرة بـ " االعمال " واالستمرار فيھا بالسرعة الالزمة وبدون تأخير عدا التأخير الذي قد يقره او يأمر به " المھندس " صراحة او التأخير الذي يكون سببه خارجا عن ارادة " المقاول " .
المادة الثالثة واالربعون :تسليم " الموقع " -١تسليم " الموقع " على " صاحب العمل " ) باستثناء ما ينص على خالفه في " المقاولة " ( ان يضع تحت تصرف "المقاول " ذلك الجزء من " الموقع " الذي يتطلبه تمكين " المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ "االعمال " طبقأ للمنھاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط او بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمھا " المقاول " باشعار تحريري الى " المھندس " وعلى " صاحب العمل " من وقت الخر حسب تقدم " االعمال " ان يضع تحت تصرف " المقاول " االجزاء االخرى من "الموقع" على النحو المطلوب لتمكين " المقاول " من السير في تنفيذ " االعمال " بالسرعة الالزمة ) حسب مقتضى الحال ( واذا تعرض " المقاول " لتأخير طبقأ للمنھاج او المقترحات المذكورة بسبب اخفاق من جانب " صاحب العمل " في السماح له بتسلم " الموقع " وفقأ الحكام ھذه المادة ، فعلى " المھندس " ان يمنح مدة اضافية الكمال " االعمال " . -٢نفقات حق المرور وغيرھا على " المقاول " ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبھا حق المرور الجل الوصول الى "الموقع " وعلى " المقاول " ايضا ان يوفر على نفقته الخاصة اية وسائل اضافية للمعيشة التي قد يحتاجھا " لالعمال " خارج " الموقع " .
المادة الرابعة واالربعون " :مدة اكمال االعمال " على " المقاول " اكمال " االعمال " بأجمعھا خالل المدة المتعاقد عليھا على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بـ " االعمال " المحدد بموجب المادة الثانية واالربعين من ھذه الشروط او المدة التي يجري تمديدھا على النحو المسموح به بموجب المادة الخامسة واالربعين من ھذه الشروط على ان تراعى اية متطلبات في " المقاولة " حول اكمال اي قسم من " االعمال " قبل اكمالھا بأجمعھا .
٢٠٩
المادة الخامسة واالربعون :تمديد " مدة اكمال االعمال " " -١للمقاول " ان يطالب بتمديد " مدة اكمال االعمال " في الحاالت االتية : أ -اذا طرأت اية زيادة او تغيير في " االعمال " كما او نوعأ وكان من شأن ذلك ان يؤثر على سيــر "االعمــال " بحــيث ال يمكن اكمــالھا ضمــن " مــدة اكمــال االعمــا ل " . ب -اذا كان تأخير اكمال " االعمال " السباب او اجراءات تعود " لصاحب العمل " او الية جھة مخولة قانونا او السباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمھم " صاحب العمل " . ج -اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد " للمقاول " فيھا ولم يكن بالوسع توقعھ ا او تفاديھ ا وترتب عليھا تأخير اكمال " االعمال " ضمن " مدة اكمال االعمال " . -٢ويشترط لتطبيق احكام الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ان يتقدم " المقاول " بطلب الى " ممثل المھندس " خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى " المھندس " النظر في الطلب خالل مدة التتجاوز ستين يوما من تاريخ استالمه الطلب والتقبل اية طلبات للتمديد بعد صدور شھادة االستالم المشار اليھا في المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط .
المادة السادسة واالربعون :عدم جواز االشتغال ليال او في ايام الجمع مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة اليسمح القيام بأي من " االعمال الدائمة " اثناء الليل او في ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من " ممثل المھندس " ويستثنى من ذلك الحاالت التي يكون العمل فيھا مما اليمكن تفاديه او يكون ضروريا النقاذ الحياة او لحماية االموال او لتحقيق سالمة " االعمال " وفي ھذه الحالة يجب على " المقاول " ابالغ " ممثل المھندس " بذلك على الفور .والتطبق ھذه المادة في حالة االعمال التي يجري القيام بھا عادة بالمناوبة .
المادة السابعة واالربعون :تقدم " االعمال " ان جميع المواد والمعدات وااليدي العاملة الواجب توفيرھا من " المقاول " بموجب " المقاولة " واالسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة " االعمال " يجب ان تكون من حيث النوع واالسلوب مطابقة لمنھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط وعلى نحو يرضي " المھندس " واذا ارتأى " المھندس " في اي وقت بأن تقدم " االعمال " او اي جزء منھا بطيء بما ال يضمن اكمال " االعمال " في الوقت المحدد لھا او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى "المھندس " ان يبلغ " المقاول " بذلك تحريريا وعلى " المقاول " بناء على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد ان يصادق عليھا " المھندس " لالسراع في تقدم " االعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده .واذا كان العمل يجري اثناء النھار فقط وطلب " المقاول " ترخيصا للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النھار او في ايام الجمع او العطل
٢١٠
الرسمية فيجب ان التحجب موافقة " المھندس " على ذلك اال لسبب معقول وفي حالة الموافقة فأن "المقاول " اليستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك .
المادة الثامنة واالربعون :الغرامات التأخيرية -١الغرامات اذا عجز " المقاول " عن اكمال " االعمال " خالل المدة المحددة بموجب المادة الرابعة واالربعين من ھذه الشروط او خالل المدة التي جرى تمديدھا فعندئذ يجب على " المقاول" ان يدفع الى " صاحب العمل " المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط المقاولة باعتباره غرامة تأخيرية عن ھذا التأخير و " لصاحب العمل " وبدون المساس بأية طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التأخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تصبح مستحقة له .ان دفع اواستقطاع الغرامات التأخيرية ال يعفى " المقاول " من التزامه بأكمال " االعمال " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب " المقاولة " . -٢تخفيض الغرامات التأخيرية . اذا صدرت شھادة االستالم " لقسم من االعمال " بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط قبل صدور " شھادة االستالم " " لالعمال " بأجمعھا فأن الغرامات التأخيرية عن مدة تأخير بعد تاريخ االكمال المثبت في ذلك الشھادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى " مبلغ المقاولة " .
المادة التاسعة واالربعون :شھادة االستالم -١حالما يكون في رأي " المھندس " ان " االعمال الدائمة " قد اكملت بصورة اساسية ) اي اكملت بالدرجة التي يمكن معھا االستفادة منھا للغرض الذي أنشأت من اجله ( وانھا اجتازت بنجاح اي فحص نھائي قد تنص عليه " المقاولة " فعلى " المھندس " عند تسلمه تعھدأ تحريريا من " المقاول " باكمال اي عمل متبق خالل " مدة الصيانة " وبالصورة التي يقررھا " المھندس" اصدار شھادة االستالم " لالعمال " متضمنة تاريخ اكمال " االعمال " وبدء " مدة الصيانة " ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " االعمال " من " المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور ھذه الشھادة وعلى " المھندس " اصدار مثل ھذه الشھادة الي " قسم من االعمال " اكمل كما تقدم قبل اكمال " االعمال " بأجمعھا وبناء على طلب تحريري من " المقاول " كذلك الي جزء اساسي من " االعمال " قد اكمل على نحو يرضي " المھندس " واشغل او استعمل من " صاحب العمل " .
٢١١
-٢يعتبر تاريخ اكمال " االعمال " المثبت في شھادة االستالم المشار اليھا في الفقرة ) (١من ھذه المادة ھو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التأخيرية ) ان وجدت ( المشار اليھا في المادة الثامنة واالربعين من ھذه الشروط . -٣ان شھادة االستالم الممنوحة طبقا لالحكام المذكورة انفا الي قسم من " االعمال " التي اشغلت او استعملت كما سبق ذكره ال تعتبر تأييداً الكمال اية اعمال تتعلق باعمال الموقع او المظاھر الخارجية مما يتطلب اعادتھا الى وضعھا السابق اال اذا ذكر ذلك صراحة في تلك الشھادة .
المادة الخمسون :الصيانة -١مدة الصيانة يقصد بتعبير " مدة الصيانة " الوارد في ھذه الشروط مدة االثنى عشر شھرا ) االاذا نص على خالفه في " المقاولة " ( التالية لتاريخ اكمال " االعمال " المثبت في شھادة االستالم الصادرة بموجب المادة التاسعة واالربعين من ھذه الشروط .اما في حالة قيام " المھندس " باصدار اكثر من شھادة واحدة بموجب المادة المذكورة فإن " مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشھادات وينصرف تعبير " االعمال " فيما يخص" مدة الصيانة " في حالة تعدد الشھادات الى القسم الذي تعنيه تلك الشھادة . -٢تنفيذ اعمال الصيانة أ -من اجل ان تكون " االعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " المقاولة " ) باستثناء االندثار المعقول اثناء " مدة الصيانة " فقط ( وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضا " المھندس " يجب على " المقاول " بناء على كشف يجريه " المھندس " او من ينوب عنه قبل انتھاء " مدة الصيانة " ان يقوم بجميع التصليحات والتعديالت واعادة االنشاء ومالفاة واكمال النواقص والعيوب والشقوق او اية عيوب اخرى قد يطلب " المھندس " اصالحھا تحريريا من " المقاول " اثناء " مدة الصــيانة " او خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتھائھا . ب -على " المقاول " ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليھا في الفقرة ) -٢أ ( من ھذه المادة على حسابه الخاص اذا رأى " المھندس " ان ھذه االعمال كانت نتيجة استعمال مواد او مھارة عمل التتفق واحكام " المقاولة " او نتيجة اھمال " المقاول " او عجز عن مراعاة اية التزامات منصوص عليھا صراحة او ضمنا في " المقاولة " . اما اذا رائ " المھندس " ان ھذه االعمال نشأت عن اية اسباب اخرى فأن قيمتھا يجب دفعھا على اساس انھا اعمال اضافية بعد التحقق منھا .
٢١٢
-٣عجز " المقاول " عن تنفيذ اعمال الصيانة اذا لم يقم " المقاول " بأي من االعمال التي يطلبھا " المھندس " كما مبين في الفقرات السابقة من ھذه المادة فلـ " صاحب العمل " دون الرجوع الى المحكمة الستحصال اذن خاص بذلك ،القيام بتلك االعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية المقاول ) دون االنتقاض من اية حقوق اخرى " لصاحب العمل " بموجب " المقاولة " ( واذا كانت مثل ھذه االعمال مما يجب على " المقاول " القيام بھا على حسابه الخاص بموجب " المقاولة " " فلصاحب العمل " مطالبة " المقاول " بمصاريف تلك االعمال او استقطاع مبالغھا من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تستحق له .
المادة الحادية والخمسون :قيام " المقاول " بالتحري على " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المھندس " ووفق توجيھاته ان يتحرى عن اسباب اي عيب او نقص او خطأ يظھر اثناء " مدة اكمال االعمال " او " مدة الصيانة " واذا لم يكن ھذا العيب او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على " المقاول " بموجب " المقاولة " يتحمل " صاحب العمل " كلفة اعمال التحري التي قام بھا " المقاول " ولكن اذا كان مثل ھذا العيب او النقص او الخطأ مما تقع مسؤوليته على " المقاول " فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصالح وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطأ على حسابه الخاص لتكون " االعمال " مطابقة " للمقاولة " من جميع النواحي .
المادة الثانية والخمسون :التغييرات واوامر التغيير -١التغييرات " للمھندس " اجراء اي تغيير في شكل ونوعية وكمية " االعمال " او ف ي اي ج زء منھ ا اذا رأى ان ذلك ضروريأ او مرغوبا فيه وله من اجل ذلك الح ق ف ي ان ي أمر " المق اول " القي ام ب أي م ن االعمال التالية وعلى " المقاول " ان يقوم بتنفيذ ذلك : أ -زيادة او انقاص الكمية الي عمل تضمنته " المقاولة " ب -حذف اي جزء من " االعمال " . ج -تبديل صفة او نوعية او صنف اي من " االعمال " . د -تبديل المناسيب واالستقامات والموضع واالبعاد الي جزء من " االعمال " ھـ -تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري الكمال " االعمال " . واليعتبر اي تغيير كھذا بأية حال معطال لنفاذ " المقاولة " او مبطال لھا ولكن قيمة جميع تلك التغييرات ) ان وجدت ( يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار في تحديد مقدار " مبلغ المقاولة " ومدتھا .
٢١٣
-٢اوامر التغيير : أ -يجب ان اليقوم " المقاول " بأية تغييرات طبقا الحكام الفقرة ) ( ١من ھذه المادة بدون امر تحريري صادر من " المھندس " . ب -على " المقاول " ابالغ " المھندس " بأية زيادة محتملة على اية فقرة من فقرات " جدول الكميات المسعر " ) عدا الزيادة الناجمة عن امر تغيير صادر بموجب الفقرة ) -٢أ ( من ھذه المادة ( قبل مدة مناسبة من المباشرة بتنفيذ تلك الزيادة وعلى " المھندس " في حالة اقرار ذلك اصدار امر التغيير الالزم ،على انه في حالة عدم قيام " المقاول " بابالغ " المھندس " بالزيادة كما تقدم فلـ " المھندس " اصدار امر التغيير اذا وجد ان تلك الزيادة كانت ضرورية لتنفيذ " االعمال " بموجب " المقاولة " .
المادة الثالثة والخمسون :احتساب قيمة التغييرات -١احتساب قيمة التغييرات يحدد " المھندس " المبلغ ) ان وجد ( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من " مبلغ المقاولة " بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال نفذت او اعمال حذفت بأمر من " المھندس" وفي حالة كون ھذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لھا ضمن " جدول الكميات المسعر " فيتم احتساب قيمة ھذه التغييرات وفق الفقرة ) ( ٢من ھذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال التوجد لھا فقرات مشابھة او مقاربة في " جدول الكميات المسعر " يمكن تطبيقھا على التغييرات فعندئذ يتم االتفاق على اسعار مناسبة بين " المھندس " و " " المقاول " وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى " المھندس " ان يحدد مثل ھذه االسعار على النحو الذي يراه معتدال ومناسبأ . -٢التغييرات في فقرات " جدول الكميات المسعر " أ -اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في " جدول الكميات المسعر " عندئذ تتخذ اسعار "المقاولة " للفقرة االصلية المطلوب تغييرھا اساسا للتسعير على ان يطرح او يضاف اليھا فرق كلفة المواد او العمل . ب -في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في " جدول الكميات المسعر " يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس الكلفة الحقيقية مع االخذ بنظر االعتبار ربح وخسارة "المقاول " من كل فقرة تقرر تغييرھا . ج -فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في " جدول الكميات المسعر " يطبق عليھا سعرھا في " المقاولة " لحد ) % ٢٠بالزيادة او النقصان ( من الكميات الواردة ازائھا في " جدول الكميات المسعر " على ان يتم االتفاق بين " المھندس " و " المقاول " على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة .
٢١٤
د -اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات " جدول الكميات المسعر " بنسبة تتجاوز ) (% ٢٠من الكميات الوارده ازائھا في " جدول الكميات المسعر " فينبغي عندئذ تعويض " المقاول " عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيھا التخفيض الى تفادي " المقاول " خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدا " لصاحب العمل " -٣عدم االتفاق على االسعار في حالة عدم اتفاق " المھندس " و " المقاول " على اي من االسعار على النحو المذكور في الفقرتين ) ( ١و ) ( ٢من ھذه المادة فعلى " المقاول " االستمرار بتنفيذ " االعمال " باالسعار التي يحددھا " المھندس " وله ان يثبت اعتراضه بأشعار تحريري يوجھه الى " المھندس " مبينا فيه عزمه على المطالبة بزيادة االسعار على ان اليؤثر ذلك على سير العمل . -٤العمل اليومي "للمھندس " أن يأمر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا رأئ ذلك ضروريا او مفيدا .وفي ھذه الحالة يجب ان يدفع " للمقاول " عن مثل ھذا العمل بموجب الشروط واالسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في " المقاولة " وعلى " المقاول " ان يزود " المھندس " بالوصوالت والمستندات حسب مقتضى الحال لتأييد المبالغ المدفوعة ،وعليه ان يقدم الى" المھندس " اسعار المواد قبل شرائھا للمصادقة عليھا . يجب على " المقاول " في كل ماله عالقة بجميع االعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة استمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى " ممثل المھندس " قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحرف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل وكذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيھا اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذلك العمل ويجب ان توقع من " ممثل المھندس " وتعاد الى " المقاول " نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا كان صحيحا او عندما تتم الموافقة عليه . على " المقاول " ان يسلم الى " ممثل المھندس " في نھاية كل شھر بيانأ مسعرأ بااليدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت واليستحق " المقاول " اية مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام .ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا رأئ " المھندس " الي سبب كان بأن قيام " المقاول " بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقا لالحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليأ فلـ " المھندس " الحق على الرغم من ذلك ان يأذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي ) بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه ( او على اساس قيمة مثلھا على النحو الذي يراه عادال ومناسبا . -٥مطالبات التعويض على " المقاول " ان يقدم الى " ممثل المھندس " مرة في كل ثالثين يوما كشفأ ) بأكثر مايمكن من شمول وتفصيل ( مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية يعتبر " المقاول " نفسه محقأ فيھا السباب نشأت اثناء الثالثين يوما السابقة وكذلك عن جميع
٢١٥
الزيادات أواالضافات على " االعمال " التي امر بھا المھندس وتم تنفيذھا اثناء الثالثين يوما السابقة وال يؤخذ بنظر االعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك االعمال اذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات . ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة " المھندس " عليھا ال يعفى " المقاول" من مسؤوليته باالستمرار بـ " االعمال "
المادة الرابعة والخمسون " :معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " -١حصر استعمال " معدات االنشاء " وغيرھا في " االعمال " تعتبر جميع " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " والمواد المجھزة من " المقاول " عند جلبھا الى " الموقع " مخصصة بصورة كلية لتنفيذ " االعمال " وعلى " المقاول " ان اليرفعھا او يرفع اي قسم منھا عدا نقلھا من قسم الى اخر في " الموقع " بدون موافقة تحريرية من "المھندس " التي يجب ان التحجب بدون سبب معقول . -٢رفع " معدات االنشاء " وغيرھا على " المقاول " عند اكمال " االعمال " ان يرفع من " الموقع " جميع " معدات االنشاء " و"االعمال المؤقتة " التي التزال في " الموقع " والتي لم تنص شروط المقاولة على عائديتھا الى " صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جھزت من قبل " المقاول " . -٣عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات االنشاء " وغيرھا اليكون "صاحب العمل " مسؤوال في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " معدات االنشاء " او "االعمال المؤقتة " عدا مانص على خالفه في المادة العشرين من ھذه الشروط . -٤االخراج من حوزة الكمارك على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية الخراج " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقته " التي تتطلبھا " االعمال " من حوزة الكمارك . -٥اعادة تصدير " معدات االنشاء " وغيرھا على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على اية مصادقة من جھة حكومية في العراق لقيام " المقاول " باعادة تصدير اي من " معدات االنشاء " او "االعمال المؤقته " التي استوردھا " المقاول " على سبيل االدخال الكمركي الموقت الغراض "االعمال " .
٢١٦
المادة الخامسة والخمسون :المصادقة على المواد وغيرھا التكون بصورة ضمنية ان تطبيق احكام المادة الرابعة والخمسين من ھذه الشروط اليعني ان " المھندس " قد وافق ضمنا على المواد او غيرھا من االم ور المش ار اليھ ا ف ي الم ادة الم ذكورة و " للمھن دس " ان ي رفض اي م ن تل ك المواد وغيرھا في اي وقت .
المادة السادسة والخمسون " الكميات واالسعار -١تعتبر الكميات المدونة في " جدول الكميات المسعر " كميات تقديرية للعمل والتعتبر الكميات الحقيقية والصحيحة " لالعمال " الواجب تنفيذھا من " المقاول " لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب " المقاولة " . -٢يعتبر سعر كل فقرة من فقرات " جدول الكميات المسعر " شامال لكل ما يتطلبه تنفيذ تلك الفقرة وفقا " للمقاولة " من مواد وعمل واستعمال " لمعدات االنشاء " و " االعمال المؤقته" وربح "المقاول " واية تكاليف او نفقات اخرى مھما كان نوعھا مالم تنص الفقرة ذات العالقة على خالف ذلك .
المادة السابعة والخمسون :وجوب مقايسة ) ذرعة ( " االعمال " -١على " المھندس " ) باستثناء ماينص على خالفه ( ان يعين ويحدد قيمة العمل المنجز بموجب "المقاولة " بطريقة المقايسة بالشكل الوارد في " المقاولة " . -٢على " المھندس " عندما يطلب مقايسة اي قسم او جزء من " االعمال " في " الموقع " ان يعطي اشعارا الى " المقاول " الذي عليه الحضور في الموعد المحدد او ارسال وكيل مخول لمساعدة "المھندس " او " ممثل المھندس " في القيام بتلك المقايسة وتھيئة جميع ما يستلزمه اجراء المقايسة ،واذا لم يحضر " المقاول " او اھمل او تقاعس عن ارسال ذلك الوكيل فعندئذ تعتبر المقايسة المعدة من " المھندس " او المصادق عليھا منه ھي المقايسة الصحيحة لذلك القسم او الجزء من "االعمال " . -٣لغرض قياس العمل المنجز الذي تستلزم مقايسته اللجوء الى السجالت والخرائط ،على "المقاول" اعداد سجالت وخرائط العمل المنجز شھرا فشھرا وفق المراحل والمنھاج والشكل الذي يقرره او يصادق عليه " المھندس " وعلى " المقاول " تقديم تلك السجالت والخرائط الى " ممثل المھندس " واالتفاق معه على المقايسة وعلى " المقاول " في اي حال انجاز كل مايتطلبه اكمال المقايســة النھائيـة " لالعمال " كما تقدم قبل اكمال " االعمال " .
٢١٧
-٤في حالة االختالف بين " ممثل المھندس " و " المقاول " على المقايسة المشار اليھا في الفقرتين ) ( ٢و ) ( ٣من ھذه المادة فيعرض االمر على " المھندس " ويكون قراره نھائيا بھذا الشأن .
المادة الثامنة والخمسون :طريقة المقايسة ) الذرعة ( تجري مقايسة " االعمال " وفق االسس المبينة بالدليل القياسي الموحد للمسح الكمي العمال المباني والھندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط .
المادة التاسعة والخمسون :المبالغ االحتياطية -١المبالغ االحتياطية المثبتة في " جدول الكميات المسعر " : يقصد بھا اية مبالغ مشمولة بـ " المقاولة " حددت من قبل " صاحب العمل " وثبتت بھذه الصفة في " جدول الكميات المسعر " لتنفيذ عمل او لتجھيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليأ او جزئيأ او ال تستعمل بتاتا وفقا لتوجيھات واختيارات " المھندس " ويعدل " مبلغ المقاولة " بموجب المبالغ المصروفة فعال و " للمھندس " في سبيل ذلك ان يأمر بما يأتي: أ -قيام " المقاول " بتنفيذ عمل او تجھيزمواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الثالثة والخمسين من ھذه الشروط . ب -قيام " المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الستين من ھذه الشروط . -٢ابراز المستندات وغيرھا على " المقاول " حينما يطلب منه " المھندس " ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصوالت المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ االحتياطية المشار اليھا في ھذه المادة . -٣مبلغ االحتياط العام " للمقاولة " ويقصد به المبلغ الذي يخصصه " صاحب العمل " الغراض " المقاولة " ويعتبر غير مشمول "بمبلغ المقاولة " االبالقدر الذي يصرف منه بموجب " المقاولة " وبأمر تحريري من "المھندس" .
٢١٨
المادة الستون :المقاول الثانوي المسمى -١تعريف المقاول الثانوي المسمى يقصد بـ " المقاول الثانوي المسمى " جميع االختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرھم والمنفذين الي عمل او المجھزين الية بضائع او خدمات خصصت لھا المبالغ االحتياطية المشار اليھا في الفقرة ) ( ١من المادة التاسعة والخمسين من ھذه الشروط ممن يسميھم " صاحب العمل" او " المھندس " ويلزم " المقاول " في التعاقد معھم بالشروط واالسعار التي وافق عليھا "صاحب العمل " او " المھندس " ويعتبر " المقاول الثانوي المسمى " مقاوال ثانويا ً مستخدما لدى " المقاول " اال انه اليجوز " لصاحب العمل " او " المھندس " ان يلزم " المقاول " باستخدام " المقاول الثانوي المسمى " الذي رفض االرتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع "المقاول " تتضمن مايأتي : أ -تعھد " المقاول الثانوي المسمى " بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من الباطن تجاه " المقاول " بنفس االلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق " المقاول " تجاه "صاحب العمل " بموجب احكام " المقاولة " وحماية وتعويض " المقاول " عن تلك االلتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي واالضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناشئة عن ذلك والمتعلقة بھا وعن اي اخفاق في تنفيذ تلك االلتزامات او االيفاء بتلك المسؤوليات . ب -قيام " المقاول الثانوي المسمى " بحماية وتعويض " المقاول " عن اي اھمال يقع من " المقاول الثانوي المسمى " ومن وكالئه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منھم الي من "معدات االنشاء " او " االعمال المؤقتة " المجھزة من " المقاول " الغراض " المقاولة " وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة ) – ١أ ( من ھذه المادة . -٢استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى " ان المبالغ التي تدفع الى " المقاول " عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من قبل "المقاول الثانوي المسمى " تنحصر بما يأتي : أ -السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل " المقاول " وحسب قرار " المھندس " وبموجب المقاولة الثانوية . ب -النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة ) -٢أ ( من ھذه المادة المثبتة من قبل "المقاول" في " جدول الكميات المسعر " وتعتبر ھذه النسبة شاملة الرباحه ومسؤولياته والنفقات والمصروفات التي يتحملھا والتسھيالت والخدمات التي يقدمھا " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " . -٣دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى " قبل اصدار اية شھادة دفع بموجب المادة الثانية والستين من ھذه الشروط تتضمن دفع اي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجھزة من اي " مقاول ثانوي مسمى" ٢١٩
"للمھندس" الحق في ان يطلب من " المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ ) ناقصا ً االستقطاعات النقدية ( التي تضمنتھا شھادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او الخدمات الخاصة بمثل ھذا " المقاول الثانوي المسمى " قد دفعت او سددت من " المقاول " وفي حالة عدم دفعھا او تسديدھا فلـ " صاحب العمل " الحق في ان يدفع الى " المقاول الثانوي المسمى " مباشرة بموجب شھادة من " المھندس " جميع المبالغ ) ناقصا ً االستقطاعات النقدية( بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعھا " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " وان ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة " للمقاول " كل ذلك مالم يقم "المقاول" بأبالغ " المھندس " تحريريا بأن لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع تلك المبالغ ويقدم " للمھندس " الدليل الكافي بأنه قد ابلغ " المقاول الثانوي المسمى " بذلك تحريريا . عل ى ان ه اذا اي د " المھن دس " ودف ع " ص احب العم ل " مباش رة ال ى " المق اول الث انوي المس مى "على النحو المذكور انفا ً فعلى " المھندس " عند اصداره اية شھادة الحقة لص الح " المق اول " ان يستقطع من مبالغھا المبلغ المدفوع مباشرة وليس " للمھندس " في ھذه الحال ة ان يوق ف او ي ؤخر اصدار الشھادة نفسھا عندما يحين موعد اصدارھا بموجب شروط المقاولة .
المادة الحادية والستون :تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " في حالة التزام " المقاول الثانوي المسمى " وفق احكام المادة الستين من ھذه الشروط تجاه "المقاول" بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من "المقاول الثانوي المسمى " التزاما ً مستمراً لمدة تتعدى " مدة الصيانة " المنصوص عليھا في "المقاولة " فعلى " المقاول " ان ينقل الى صاحب العمل قبل انتھاء "مدة الصيانة " بناء على طلب "صاحب العمل " منافع ذلك االلتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل " اية تكاليف او مصروفات عن ذلك .
المادة الثانية والستون :شروط الدفع -١التسليف على االعمال المنجزة ً أ -يجري تسليف " المقاول " على الحساب شھريا بالقيمة الكاملة لالعمال المنجزة وفقا لالسعار المدرجة في " جدول الكميات المسعر " وحسب " الخرائط " المصدقة لالعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة ) ( % ١٠من قيمة العمل المنجز وتستمر ھذه االستقطاعات الى ان يصل مجموعھا ) ( % ٥من " مبلغ المقاولة " . ب -يقوم " المقاول " مرة كل شھر بتقديم تقرير مفصل الى " ممثل المھندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز وبالمواد المطروحة في " الموقع " وعلى " المھندس " تدقيق التقرير والمصادقة على ھذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا ً منھا اية سلفة سابقة ومبلغ االستقطاعات النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على " المقاول " ويجب ان تستند جميع الدفعات على ذرعة العمل واالسعار المثبتة في " جدول الكميات المسعر " وعلى "المھندس " المصادقة على السلفة المستحقة " للمقاول " بموجب " المقاولة " خالل مدة التزيد على ثالثين يوما من تاريخ استالم تقرير السلفة من قبل " ممثل المھندس " . ٢٢٠
ج -اليكون " المھندس " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المقاول " عن المواد المطروحة في " الموقع " مالم يتم التأكد من نوعية وكمية وقيمة ھذه المواد ومطابقتھا " للمواصفات " وخزنھا وحمايتھا في " الموقع " بصورة جيدة . د -التعتبر السلف التي يجري دفعھا الى " المقاول " اقرارا من " صاحب العمل " او "المھندس" بقبول االعمال او المواد المشمولة بتلك السلف . ھـ -اذا نشأ اي نزاع بالنسبة الي مبلغ يطالب " المقاول " به او بالنسبة الي مبلغ يراد استقطاعه فيجب ان تصرف " للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليھا ) ان وجدت ( ودون االنتظار لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعھا . و -اليمنع صدور " شھادة االس تالم " م ن دف ع اي ة مب الغ مس تحقة " للمق اول " ع ن اعم ال اكمل ت قبل صدور الش ھادة الم ذكورة وك ذلك بالنس بة لالعم ال الجدي دة الت ي ي تم االتف اق عل ى تنفي ذھا خالل " مدة الصيانة " . ز -يطلق نصف االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة ) -١أ ( من ھذه المادة عند صدور " شھادة االستالم " شريطة ماياتي : ان تكون الذرعة النھائية قد اجريت . ان التكون على " المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرھم مسجلة رسميا لدى"صاحب العمل " او بعد تنزيل تلك الديون . ح -يطلق المتبقى من االستقطاعات النقدية عند صدور" شھادة القبول النھائي" " لالعمال " باجمعھا ) وفي حالة تعدد تلك الشھادات فمن اخر شھادة ( وبعد ان يقدم " المقاول " شھادات براءة الذمة الصادرة عن الھيئة العامة للكمارك والھيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة . ط -اليستحق " المقاول " اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته . وفي حالة تأخر الدفع لفترة تزيد على ثالثين يوما السباب تعزى الى " صاحب العمل " او"المھندس " فعلى " صاحب العمل " و " المقاول " التباحث حول الموضوع بھدف االتفاق على صيغة حل . ي " -للمھندس " الحق بتصحيح او تغير اية شھادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع اصدار اي شھادة اذا كانت " االعمال " او جزء منھا الينال رضاه او استقطاع قيمة المواد والمكائن المتضررة مما قد جھزه " صاحب العمل " الى " المقاول " الغراض " االعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اھــمال او سوء اســتعمال من " المقاول " .
٢٢١
-٢التسليف عن المواد والمكائن والمعدات ان منح واسترداد السلف عن المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في " االعمال الدائمة " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . -٣المدفوعات بالعمالت االجنبية اذا كان تنفيذ " االعمال " يتطلب استيراد مواد او معدات او اجھزة من خارج العراق او اذا كان تنفيذ " االعمال " او اي جزء منھا يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ،ففي مثل ھذه االحوال يتم دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعھا بموجب " المقاولة " بالعمالت االجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة .
المادة الثالثة والستون :المصادقة التعتبر اية شھادة عدا " شھادة القبول النھائي " المشار اليھا في المادة الرابعة والستين من ھذه الشروط بمثابة مصادقة على عمل او اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلوب في " المقاولة " او في اي قسم منھا او في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من " المقاول " او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر به " المھندس " وليس الية شھادة اخرى ان تنھي او تمس اي من سلطات " المھندس".
المادة الرابعة والستون :القبول النھائي -١شھادة القبول النھائي على " المقاول " اشعار " المھندس " تحريريا بانتھاء " مدة الصيانة " وانه قد اكمل جميع النواقص وتمت صيانة " االعمال " على النحو المطلوب بموجب " المقاولة " وتصدر " شھادة القبول النھائي " من " صاحب العمل " خالل ثالثين يوما من انتھاء " مدة الصيانة " )واذا طبقت مدد صيانة مختلفة بالنسبة القسام مختلفة من " االعمال " فبعدانتھاء كل من تلك المدد ( او بعد ان يتم اكمال اية اعمال امر بھا " المھندس " اثناء " مدة الصيانة " ايھما ابعد عمال بالمادتين الخمسين والحادية والخمسين من ھذه الشروط وعلى نحو يرضي " المھندس " .ويعمل بھذه المادة بالرغم من قيام " صاحب العمل " بتسلم " االعمال " او صيانتھا او تشغيلھا او استعمالھا كال او جزءا . وال يعتبر " المقاول " قد اوفى بالتزاماته اال بعد اصدار " شھادة القبول النھائي " من قبل "صاحب العمل " مبينا فيھا ان " االعمال " قد اكملت وتمت صيانتھا على نحو يرضيه .
٢٢٢
-٢انتھاء مسؤولية " صاحب العمل " اليكون " صاحب العمل " مسؤوال تجاه " المقاول " عن اية قضية او امر ناشئ عن " المقاولة" او له عالقة بھا او بتنفيذ " االعمال " ويعتبر " المقاول " قد ابرأ " صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا الي حق او ادعاء له عالقة " بالمقاولة " مالم يكن " المقاول " قد طالب تحريريا بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار " شھادة القبول النھائي " بموجب ھذه المادة . -٣االلتزامات غير المنفذة على الرغم من صدور " شھادة القبول النھائي " وتسديد الحساب النھائي واطالق خطاب الضمان ،يبقى كل من " المقاول " ) مع مراعاة الفقرة ) ( ٢من ھذه المادة ( و " صاحب العمل " مسؤوال عن تنفيذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " المقاولة " قبل اصدار " شھادة القبول النھائي " وبقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشھادة ،والغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك االلتزامات تعتبر " المقاولة " سارية المفعول بين الطرفين بھذا الخصوص . -٤الوصول الى " االعمال " لحين اصدار " شھادة القبول النھائي " يحق " للمقاول " في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء " االعمال " سواء بنفسه ام من قبل ممثله المخول الذي سبق اعطاء اسمه الى " المھندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالھا واالطالع على سجالت عملھا وادائھا واخذ المالحظات منھا بعد الحصول على موافقة "المھندس" التحريرية والتي اليجوز حجبھا دون سبب معقول .و " للمقاول " ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص اي فحص يراه ضروريا . -٥شھادة القبول النھائي دليل قاطع تكون " شھادة القبول النھائي " دليال قاطعا في اية دعوى قضائية تنشأ عن ھذه " المقاولة " )سواء عن طريق التحكيم ام غيره ( على ان " االعمال " قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب شروط " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته اال اذا كانت تلك الشھادة غير صحيحة بسبب ما يلي : أ -احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ " االعمال " او اي جزء منھا او باية قضية مشمولة بالشھادة المذكورة او : ب -اي عيب ) بما فيه اي نقص ( في " االعمال " او اي جزء منھا ماكان باالمكان كشفه بالفحص او االختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ " االعمال " او قبل صدور الشھادة المذكورة ،او : ج -اي تضمين عفوي الي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطأ حسابي في اية حسابات .
٢٢٣
المادة الخامسة والستون : -١سحب العمل لـ " صاحب العمل " بعد اعطاء " المقاول " انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع اليد على " الموقع " و " االعمال " ويخرج " المقاول " منھا في اي من الحاالت التالية دون الرجوع الى المحكمة : أ -اذا افلس " المقاول " او اشھر اعساره . ب -اذا تقدم " المقاول " بطلب الشھار افالسه او اعساره . ج -اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال " المقاول " في يد امين التفليسة )السنديك ( . د -اذا عقد " المقاول " صلحا يقيه االفالس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه . ھـ -اذا وافق " المقاول " على تنفيذ " المقاولة " تحت اشراف ھيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه . و -اذا كان " المقاول " شركة اعلنت تصفيتھا عدا التصفية االختيارية الغراض االندماج او اعادة التكوين . ز -اذا تنازل " المقاول " عن " المقاولة " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " . ح -اذا وقع الحجز على اموال " المقاول " من محكمة ذات اختص اص وك ان م ن ش أن ھ ذا الحج ز ان يؤدي الى عجز " المقاول " عن االيفاء بالتزاماته . ط -اذا ايد " المھندس " تحريريا " لصاحب العمل " في اي من الحاالت التالية ان من رأيه : ان " المقاول " قد تخلى عن " المقاولة " او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد . ان " المقاول " قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار بـ " االعمال " او اوقف تقدم"االعمال " لمدة ثالثين يوما بعد تسلمه من " المھندس " اشعارأ تحريريا بلزوم االستمرار "باالعمال " . ان " المقاول " قد اخفق في رفع المواد من " الموقع " او في ھدم االعمال او في استبدالھا خاللثالثين يوما بعد تسلمه من " المھندس " اشعارا تحريريا بان المواد او االعمال المذكورة قد تقرر رفضھا بمقتضى احكام " المقاولة " .
٢٢٤
ان " المقاول " غير قائم بتنفيذ " االعمال " طبقا " للمقاولة " او انه متعمد االھمال وعدم المباالة فيتنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة " . ان " المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاولة " بش كل يض ر بج ودة العم ل اويخالف تعليمات " المھندس " . وال يعتبر قيام " صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و " االعمال " واخراج "المقاول " منھا في الحاالت المتقدمة فسخا " للمقاولة " او اعفاء " للمقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " او مساسا بحقوق او سلطات " صاحب العمل " او " المھندس " بموجب " المقاولة " و " لصاحب العمل " اكمال " االعمال " بنفسه او استخدام اي مقاول اخر الكمال " االعمال " وله او لذلك المقاول االخر الحق في ان يستعمل لھذا االكمال القدر من " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقته " والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ " االعمال "بموجب احكام " المقاولة " على الوجه الذي يراه " صاحب العمل " او المقاولون االخرون مناسبا و " لصاحب العمل " في اي وقت بيع اي من " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقته " والمواد الفائضة وان يضع بدالت البيع من اجل الوفاء بأية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة " لصاحب العمل " على " المقاول " بموجب " المقاولة " . -٢احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل بعد وضع " صاحب العمل " اليد على " االعمال " واخراج " المقاول " على النحو المذكور انفا وقبل البدء باكمال تنفيذ " االعمال " على " المھندس " وبعد قيامه بالتحريات واالستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين باالتفاق مع المقاول ) او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره ( مقدار ما يستحقه " المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد واالخراج من " الموقع "مقابل " االعمال " المنجزة فعال من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منھا جزئيا و " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقته " وذلك الخذھا بنظر االعتبار عند تسوية حساب " المقاول " على النحو المذكور في الفقرة ) (٣من ھذه المادة . -٣تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل اذا قام " صاحب العمل " بوضع اليد على " الموقع " و " االعمال " واخرج "المقاول " بموجب ھذه المادة ،فال يدفع الى " المقاول " اي مبلغ على حساب "المقاولة" اال بعد انتھاء " مدة الصيانة " وقيام " المھندس " بتحديد المبالغ المدفوعة الى "المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف اكمال " االعمال " والصيانه والغرامات التأخيرية ) ان وجدت ( وجميع المصروفات االخرى التي تكبدھا " صاحب العمل " بما في ذلك النفقات االدارية المنصوص عليھا في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ماتم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى " المقاول " والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد " المھندس " انھا كانت ستستحق " للمقاول " في حالة تنفيذ " االعمال " من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان حساب " المقاول " دائن ال يستحق الفرق بين المبلغين ،اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى " المقاول " والمصروفة على حسابه اكثر مما كان سيتوجب دفعه اليه في حالة
٢٢٥
االكمال االصولي " لالعمال " فعلى " المقاول " ان يدفع " لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة " المقاول " ويجب استحصالھا منه طبقا لذلك .
المادة السادسة والستون :التصليحات المستعجلة اذا رأى " المھن دس " او " ممث ل المھن دس " ض رورة اتخ اذ م ا يل زم بش كل عاج ل لت أمين الس المة او لتدارك ما ينجم عن أي حادث او اھمال او اية واقعة سببت ضرراً بـ " االعمال " او فيما يتعلق بھ ا او ب أي قس م او ج زء منھ ا س واء اثن اء تنفي ذ " االعم ال " ام اثن اء " م دة الص يانة " ول م يك ن " المق اول " قادراً او راغبا ً في القيام بذلك العمل او التصليح فوراً فلـ " صاحب العمل " أما بنفسه او بواسطة غيره القيام بمثل ھذا العم ل او التص ليح عل ى النح و ال ذي يعتب ره " المھن دس " ض روريا ً واذا ك ان العم ل او التص ليح ال ذي ق ام ب ه " ص احب العم ل " بھ ذه الص ورة ھ و عم ل ب رأي " المھن دس " مم ا يس أل " المق اول" ع ن القي ام ب ه عل ى نفقت ه الخاص ة بموج ب " المقاول ة " ف أن جمي ع المص روفات المس تحقة اص وليا ً م ن اج ل القي ام ب ذلك يج ب عن د الطل ب أن ت دفع م ن " المق اول " ال ى " ص احب العم ل " او يستقطعھا "صاحب العمل " من أية مبالغ مستحقة " للمقاول" او التي ستصبح مستحقة له . ويراعى على الدوام أن على " المھندس " او " ممثل المھندس " وحالما يك ون ذل ك ممكن ا ً ومعق والً أن يبلغ " المقاول " تحريريا ً بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم .
المادة السابعة والستون :انھاء " المقاولة " -١اذا نشبت حرب اثناء " مدة اكمال االعمال " ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ( ضمن حدود جمھورية العراق او كان العراق طرفا فيھا بحيث تؤثر بصورة ھامة من الناحية المالية او من النواحي االخرى على تنفيذ " االعمال " فعلى " المقاول " ما لم تنھى " المقاولة " بموجب ھذه المادة ان يبذل اقصى جھد الكمال تنفيذ " االعمال " و " لصاحب العمل " الحق في اي وقت بعد نشوب الحرب ان ينھي " المقاولة " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " المقاول " وتعتبر "المقاولة " قد انھيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاول " باالشعار دون المساس بحقوق اي من الطرفين بشأن اي خرق سابق النھاء " المقاولة " وال يكون النھاء " المقاولة " في ھذه الحالة اي اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة التاسعة والستين من ھذه الشروط . -٢في حالة استحالة تنفيذ " المقاولة " الي سبب او اسباب يتفق " صاحب العمل " و "المقاول " على انھا خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتـــبر "المقاولة " في ھذه الحالة منھية .
٢٢٦
-٣اذا انھيت " المقاولة " بموجب احكام الفقرتين ) (١و ) (٢من ھذه المادة فعلى " المقاول " ان يقوم وبالسرعة المعقولة بسحب جميع " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " من " الموقع " وان يقدم تسھيالت لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته .
المادة الثامنة والستون :دفع المبالغ في حالة انھاء " المقاولة " اذا انھيت " المقاولة " بموجب المادة السابعة والستين من ھذه الشروط فعلى " صاحب العمل " ان يدفع " للمقاول " عن جميع العمل المنجز قبل تاريخ االنھاء استنادا الى االجور واالسعار المنصوص عليھا في " المقاولة " وباالضافة الى ذلك ما يأتي : -١المبلغ الواجب الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات " االعمال الدائمة " في " جدول الكميات المسعر " وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه من العمل او الخدمة التي تشملھا تلك الكلف وحسب تأييد " المھندس " . -٢كلفة المواد او السلع التي تم االيصاء عليھا بصورة مناسبة " لالعمال " من اجل استعمالھا فيما يتعلق بـ " االعمال " والتي كانت ستسلم الى " المقاول " او تلك التي يكون " المقاول " مسؤوال بصورة قانونية عن قبول تسلمھا ) تصبح ھذه المواد او السلع ملكا " لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتھا ( . -٣مبلغ يقرره " المھندس " لتغطية اية مصاريف تكبدھا " المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته النجاز جميع " االعمال " شريطة ان مثل ھذه المصاريف لم تشملھا الدفعات المذكورة في الفقرتين ) (١و ) (٢من ھذه المادة . -٤الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة ) (٣من المادة السابعة والستين من ھذه الشروط . وكذلك الكلف المعقولة العادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه " المقاول " او الى اية جھة اخرى ) اي االثنين اقل كلفة ( اذا طلب المقاول ذلك وبشرط ان تتم االعادة بعد سحب المعدات مباشرة . -٥الكلفة المعقولة العادة جميع منتسبي " المقاول " وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتعلق بـ "االعمال " في وقت االنھاء الى اوطانھم . ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على " صاحب العمل " بموجب ھذه المادة ان يكون "لصاحب العمل " الحق في ان يسترجع منھا اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي مبلغ مدفوع سابقا من قبل " صاحب العمل " الى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ " االعمال " وال يتم الدفع عن االعمال او المواد المرفوضة بموجب شروط " المقاولة " .
٢٢٧
المادة التاسعة والستون :تسوية النزاعات – التحكيم اذا نشأ نزاع او خالف من اي نوع كان بين " صاحب العمل " و " المقاول " له عالقة بـ "المقاولة" او ناجم عنھا او عن تنفيذ " االعمال " ) سواء كان ذلك اثناء سير " االعمال " او بعد اكمالھا وسواء كان قبل ام بعد انھاء " المقاولة " او تركھا او االخالل بھا ( فيحال مثل ھذا النزاع او الخالف الى "المھندس " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " صاحب العمل " و " المقاول " . ان مثل ھذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بھذه الصورة يكون ملزما " لصاحب العمل " و "المقاول " وعلى " المقاول " ان يعمل به دونما تأخير وعليه االستمرار بتنفيذ " االعمال " بكل مايلزم من المثابرة سواء قدم " المقاول " او " صاحب العمل " اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم . واذا لم يقبل " صاحب العمل " او " المقاول " بقرار " المھندس " ھذا فعندئذ وفي اية حالة كھذه يكون " لصاحب العمل " او " المقاول " في غضون ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجه االتي : يعين كل من " صاحب العمل " و "المقاول " محكما وعلى المحكمين المعينين بھذه الصورة ان يتقفا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين .وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خالل اربعة عشر يوما من اخر تاريخ لتعيينھما فعندئذ يكون " لصاحب العمل " او " المقاول " الحق في مراجعة المحكمة المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق االجراءات المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية او وفق اية اجراءات ينص عليھا قانون خاص بأمور التحكيم . يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او رأي او امر او شھادة او تثمين صدر عن " المھندس " مما له عالقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين مالم يتمسك احدھما ببطالنه وفقا لالحكام المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية . ان االحالة الى التحكيم يجب ان اليباشر بھا االبعد اكمال " االعمال " او االدعاء بأكمالھا مالم يوافق "صاحب العمل " و " المقاول " على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تأجيل البت في الخالف اليلحق ضررا بأي من الطرفين او يعيق سير العمل .تدفع االتعاب وجميع التكاليف االخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك االتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية .
٢٢٨
المادة السبعون :االشعارات -١تبليغ االشعارات الى " المقاول " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى " الماقول " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله ،على أنه اذا كان " المقاول " شركة غير عراقية فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي . -٢تبليغ االشعارات الى " صاحب العمل " او " المھندس " : تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى " صاحب العمل " او " المھندس " صحيحة بموجب "المقاولة " اذا ارسلت بالبريد المسجل او اودعت في دائرته .
المادة الحادية والسبعون :تحصيل الديون تستحصل الديون المترتبة بذمة " المقاول" الناشئة عن إخالل " المقاول " باحكام " المقاولة " بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة الثانية والسبعون :القانون الواجب التطبيق على " المقاولة " تخضع " المقاولة " وترتب اثارھا وفقا ً للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الوالية القضائية للنظر والبت في جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن " المقاولة " .
مالحظة : ادناه إعمام وزارة التخطيط والتعاون االنمائي بكتابھا ذي العدد ٤٢٩٣/٥/٤في : ٢٠١٠/٣/٣١ ) يلغى مضمون كتابنا المرقم ) (١١٣/٥/٤في ٢٠٠٦/٤/١٦المتضمن االلتزام بتطبيق أحكام المادة ) الحادية والعشرون /الفقرة (٣من شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية والمادة ) السادسة عشر /فقرة (٥من شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية والتي نصت على ) يجب أن يتم التأمين لدى شركة التأمين الوطنية العراقية في العراق او شركة التأمين العراقية بشروط يصادق عليھا ) صاحب العمل ( وعلى ) المقاول( أن يقدم ) للمھندس( او )ممثل المھندس( وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع اقساط التأمين ( . ويعمل باحكام نص المادة ) (٨١من قانون تنظيم اعمال التأمين الصادر باالمر رقم ) (١٠لسنة ٢٠٠٥المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ) (٣٩٩٥في ٢٠٠٥/٣/٣والتي تقضي بعدم حصر اعمال التأمين بشركة محددة ويجوز الي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص الحق في االختيار بشراء منتجات التأمين او خدمات التأمين من مؤمن او معيد تأمين او وكيل او وسيط او مقدم خدمات تأمين محدد ....الخ ما لم ينص على خالف ذلك (.
٢٢٩
شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية القسم الثاني شروط التطبيق الخاص - ١التعاريف أ -اسم " صاحب العمل " ..................................................................... ب -اسم " المھندس " ......................................................................... ج -أسماء اقسام " االعمال " ........................................................... د -اية تعاريف اخرى يراد اضافتھا ....................................................... -٢يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا الحكام المادة العاشرة من القسم االول من شروط المقاولة وبنسبة ) للمقاولة ( ) %٥خمسة من المئة ( المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ االحتياط العام المشار اليه في المادة التاسعة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة والبالغ ) ( %من مبلغ المقاولة . -٣يكون تقديم منھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم االول من شروط المقاولة خالل ) ( يوما من تاريخ نفاذ المقاولة . -٤يكون الحد االدنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا الحكام الفقرة ) (٢من المادة الثالثة (. والعشرين من القسم االول من شروط المقاولة ) ( عن كل يوم وفقا الحكام الفقرة ) (١من المادة الثامنة -٥تكون الغرامة التاخيرية ) واالربعين من القسم االول من شروط المقاولة ويكون الحد االعلى لمجموع الغرامات التاخيرية ( %من مبلغ المقاولة ما لم يتم االتفاق على خالفه في صيغة التعاقد . ) -٦يكون الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد المطروحة شھريا لغرض منح السلف (. ) -٧تكون نسبة التحميالت االدارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول (%من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام دون االنتقاص من مسؤوليات بموجب المقاولة ) المقاول بموجب المقاولة . -٨التسليف على المواد والمكائن والمعدات التي تدخل في " االعمال الدائمة " يجري التسليف بموجب الفقرة ) (٢من المادة الثانية والستين من القسم االول من شروط المقاولة وفق االسس االتية :
٢٣٠
أ -المواد والمكائن والمعدات المستوردة من الخارج : يجري التسليف على ھذا النوع من المواد والمكائن والمعدات بنسبة %٧٥من قيمتھا بضمنھا الرسوم الكمركية والمصاريف االخرى ) إن وجدت ( عند وصولھا الى " الموقع " او %٧٥من سعرھا في " المقاولة " ايھما اقل مع مراعاة ما جاء اعاله يتم التسليف " للمقاول " اذا كان عراقيا ً حسب االقساط التي يستوفيھا منه مصرف الرافدين لغرض الدفع الى مجھزي تلك المواد والمكائن والمعدات . واليجوز أن تتم عملية التسليف اال بعد ما يأتي : اوالً :أن تكون كمية ھذه المواد والمكائن والمعدات ضرورية لتنفيذ " االعمال الدائمة " بمصادقة "ممثل المھندس " . ثانيا ً :أن تكون نوعية واوصاف المواد والمكائن والمعدات وفقا ً " للمواصفات " بمصادقة " ممثل المھندس " . ثالثا ً :أن تكون قيمة المواد والمكائن والمعدات وفقا ً لقوائم المجھز على أن التتجاوز سعرھا في "المقاولة " . ب -المواد والمكائن والمعدات المستوردة بواسطة دوائر الحكومية العراقية والقطاع االشتراكي: يمنح " المقاول " بتأييد من " ممثل المھندس " سلفا ً بالمقادير والنسب التي تطلبھا دوائر الحكومة العراقية والقطاع االشتراكي التي تقوم باالستيراد لحساب " المقاول " على أن التزيد السلف المدفوعة بأي حال على % ٧٥من قيمة المواد والمكائن او المعدات وفقا ً لقوائم المجھز المؤيدة من الجھة المستوردة او %٧٥من سعرھا في " المقاولة " ايھما أقل . ج -المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع " : يجري التسليف على المواد والمكائن والمعدات المطروحة في " الموقع " التي لم يتم التسليف عليھا وفق الفقرتين ) أ و ب( اعاله بنسبة %٧٥من قيمتھا وقت التسليف او %٧٥من سعرھا في "المقاولة " ايھما اقل مع مراعاة الشروط ) اوالً ،ثانيا ً ،ثالثا ً ( من الفقرة ) أ ( اعاله . -٩تكون المدفوعات بالعملة االجنبية المنصوص عليھا في الفقرة ) (٣من المادة الثانية والستين من القسم االول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويالت المقاول من العملة االجنبية بما فيھا تحويالت العاملين لديه من غير العراقيين ) بضمنھا الرواتب واالجور ( لنسبة العملة االجنبية المتفق عليھا في المقاولة .
٢٣١
) صيغة التعاقد (
عقدت ھذه المقاولة في اليوم في المقاولة
س نة الف ان و
من ش ھر
بـ ) صاحب العمل ( وبين
وب ين
المع رف
المعرف في المقاولة بـ ) المقاول ( .
تم االتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة االعمال الخاصة بمقاولة ) يذكر اسم المقاولة ( طبقا لمستندات المقاولة واحكامھا وذلك لقاء يوما ً . واكمال وتسليم االعمال خالل مدة مبلغ قدره
ومن الجھة االخرى فقد وافق )صاحب العمل ( على دفع المبالغ المستحقة ) للمقاول ( بموجب االسعار والشروط والمواعيد المدونة في المقاولة . ان النسبة المئوية من استحقاقات ) المقاول الثانوي المسمى ( المشار اليھا في الفقرة ) -٢ب( من المادة ) (% الستين من القسم االول من شروط المقاولة ھي ) من المئة ( . ان المستندات التالية يعتبر كل منھا متمما ً لالخر وتكون جميعھا مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ االعمال طبقا لما ورد فيھا او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة : -١صيغة التعاقد -٢شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني -٣جدول الكميات المسعرة -٤الخرائط
-٥المواصفات -٦كتاب االحالة -٧استمارة تقديم العطاء -٨عطاء المقاول -٩تعليمات الى مقدمي العطاءات
بناء عليه فقد تم التوقيع على ھذه المقاولة من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في أعاله . المقاول
صاحب العمل )اضافة الى وظيفته (
االسم :
االسم :
العنوان :
العنوان :
٢٣٢
الباب الرابع ﺷﺮوط اﻟﻤﻘـﺎوﻟﺔ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ بقسميھا االول والثاني ) صادرة عن وزارة التخطيط (
٢٣٣
٢٣٤
فھرس الباب الرابع :شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية رقم المادة القسم االول المادة االولى
المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة
المادة السابعة المادة الثامنة
المحتويات
الصفحة
تعليمات الى مقدمي العطاءات استمارة تقديم العطاء الشروط العامة : التعاريف والتفسير -١التعاريف -٢التفسير واجبات وصالحيات " ممثل المھندس " التنازل والتعاقد من الباطن نطاق " المقاولة " " مستندات المقاولة " " الخرائط " -١تقديم الخرائط " -٢الخرائط " المصدقة -٣تدقيق " الخرائط " -٤خرائط االسس وغيرھا -٥االخطاء في " الخرائط " -٦تعليمات التشغيل والصيانة -٧ملكية " الخرائط " وغيرھا -٨التناقضات وغيرھا في " الخرائط " والمعلومات اقرارات " المقاول " التزامات عامة -١استعمال المواد المحلية -٢االدخال الكمركي المؤقت -٣المتحجرات وغيرھا -٤تخطيط " االعمال " في " الموقع " -٥بيانات تقدم " االعمال " -٦النقل البحري -٧النقل الجوي -٨النقل البري -٩تحصيل الديون -١٠حماية البيئة -١١المتفجرات -١٢االدوات االحتياطية
٢٤١ ٢٤١ ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٥ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥ ٢٥٥
٢٣٥
رقم المادة
المادة التاسعة المادة العاشرة المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة
المحتويات
الصفحة
-١٣الحراسة واالنارة وغيرھا -١٤الخدمات العامة -١٥رافعات " صاحب العمل " -١٦التدريب -١٧التزامات اخرى -١٨االلتزامات على حساب " المقاول " صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة " ضمان التنفيذ " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " -١تجھيز المعدات وغيرھا -٢تكون المعدات بحالة جيدة -٣مسؤولية " المقاول " -٤االجراءات في حالة التضرر -٥كفاية االدوات االحتياطية -٦ظروف التحميل والتفريغ -٧النقل -٨الحموالت الخاصة -٩النقل المائي -١٠مصادقة " المھندس " ادارة واشراف " المقاول " رضاء " المھندس " عن " االعمال " تقديم منھاج العمل االمتثال الحكام القوانين واالنظمة ٠٠٠الخ العناية " باالعمال " والتأمين والتعويضات -١العناية " باالعمال " -٢المخاطر المستثناة -٣التأمين على " االعمال " وغيرھا -٤التأمين البحري -٥التأمين لدى شركة التأمين الوطنية -٦االضرار التي تصيب االشخاص واالموال -٧التأمين على المسؤولية عن الغير -٨الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير -٩الحوادث واصابات العمال
٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٥٩ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٣ ٢٦٣
٢٣٦
رقم المادة
المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة والعشرون المادة الرابعة والعشرون
المحتويات -١٠عدم قيام " المقاول " بالتأمين -١١غطاء التأمين -١٢التأمين اليعفي " المقاول " -١٣اشعارات التأمين -١٤تسليم مبالغ التأمين الضرائب والرسوم حقوق براءات االختراع تسلم " الموقع " والوصول اليه وغيرھا -١تسليم " الموقع " -٢نفقات حق المرور وغيرھا -٣العاملون في " الموقع " -٤الوصول الى " الموقع " -٥تنظيف " الموقع " ساعات العمل وتقدم " االعمال " -١ساعات العمل -٢عدم جواز االشتغال ليالً او في ايام الجمع -٣تقدم " االعمال " مستخدمو " المقاول " -١توفير المستخدمين -٢حق " المھندس " في االعتراض -٣اجراءات اضافية -٤سجالت االجور وغيرھا -٥الكشوفات الدورية للعاملين -٦متطلبات االستخدام االخرى المعلومات االحصائية االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية الفحص واالختبار والرفض -١الفحص واالختبار -٢حق " المھندس " بالفحص -٣قيام " المقاول " باالشعار -٤مستلزمات االختبار -٥شھادة االختبار -٦الفحص اليعفي " المقاول "
٢٣٧
الصفحة ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٣٨ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٦٩ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧١ ٢٧١ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٢ ٢٧٢ ٢٧٢
رقم المادة
المحتويات
-٧الجھة الفاحصة -٨خزن " المعدات " -٩فحص " االعمال " قبل تغطيتھا -١٠كشف " االعمال " واحداث فتحات -١١رفع " االعمال " المعيبة والمعدات غير الصالحة -١٢عدم امتثال " المقاول " المر رفع االعمال المعيبة او المعدات غير الصالحة -١٣حق " المھندس " في ايقاف العمل -١٤النماذج واالختبارات على حساب " المقاول " -١٥االختبارات االضافية المادة الخامسة والعشرون التسلم المادة السادسة والعشرون " المعدات " المتأخرة المادة السابعة والعشرون االيقاف الوقتي للعمل -١االيقاف الوقتي -٢التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما ً المادة الثامنة والعشرون الضمانات والكفاالت المادة التاسعة والعشرون " مدة إكمال االعمال " -١المباشرة " باالعمال " " -٢مدة إكمال االعمال " -٣تمديد " مدة إكمال االعمال " -٤طلب التمديد الغرامات التأخيرية المادة الثالثون -١الغرامات -٢تخفيض الغرامات التأخيرية المادة الحادية والثالثون الفحوصات النھائية -١االستعداد للتشغيل التجريبي -٢التشغيل التجريبي -٣الفحص النھائي ) فحص القبول ( -٤استالم اعمال الھندسة المدنية " شھادة االستالم " المادة الثانية والثالثون -١االستالم -٢تاريخ االكمال -٣استعمال " االعمال " قبل استالمھا -٤التعارض مع الفحوصات
٢٣٨
الصفحة ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٣ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٤ ٢٧٤ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٧ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٧٩ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨٠ ٢٨٢ ٢٨٢ ٢٨٢ ٢٨٢ ٢٨ ٢٨٣
رقم المادة المادة الثالثة والثالثون
المادة الرابعة والثالثون
المادة الخامسة والثالثون
المادة السادسة والثالثون
المادة السابعة والثالثون
المحتويات
الصفحة
الصيانة -١مدة الصيانة -٢تنفيذ اعمال الصيانة -٣عجز " المقاول " عن تنفيذ اعمال الصيانة -٤االستبدال او التجديد -٥تمديد مدة الصيانة القبول النھائي -١شھادة القبول النھائي -٢انتھاء مسؤولية " صاحب العمل " -٣تداخل مدد الصيانة -٤االلتزامات غير المنفذة -٥الوصول الى " االعمال " -٦شھادة القبول النھائي دليل قاطع -٧شھادة القبول النھائي تعتبر مصادقة -٨قيام " المقاول " بالتحري التغييرات واوامر التغيير -١التغييرات -٢اشعارات وتأكيدات التغييرات -٣سير العمل بالتغييرات -٤مطالبات التعويض -٥التغييرات التي تتجاوز %١٥ -٦شروط االستحقاق -٧التقديم من قبل " المقاول " ملكية " المعدات " وحصر استعمال " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " -١ملكية " المعدات " -٢وسم " المعدات " -٣حصر استعمال " معدات االنشاء " وغيرھا في االعمال -٤رفع " معدات االنشاء " وغيرھا -٥عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات االنشاء " وغيرھا -٦االخراج من حوزة الكمارك -٧إعادة تصدير " معدات االنشاء " وغيرھا " مبلغ المقاولة "
٢٨٤ ٢٨٤ ٢٨٤
٢٣٩
٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٦ ٢٨٦ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٧ ٢٨٧ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٩٠
رقم المادة
المحتويات
شروط الدفع المادة الثامنة والثالثون -١التسليف على " االعمال " المنجزة -٢التسليف على " المعدات " -٣مستندات التسليف -٤المدفوعات بالعمالت االجنبية المبالغ االحتياطية المادة التاسعة والثالثون -١المبالغ االحتياطية المثبتة في " المقاولة " -٢ابراز المستندات وغيرھا -٣مبلغ االحتياط العام " للمقاولة " المقاول الثانوني المسمى المادة االربعون -١تعريف " المقاول الثانوي المسمى " -٢استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى " -٣دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى " -٤اعداد تصاميم ومواصفات من قبل" المقاول الثانوي المسمى" -٥تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " المادة الحادية واالربعون سحب العمل -١سحب العمل -٢احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل -٣تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل التصليحات المستعجلة المادة الثانية واالربعون إنھاء " المقاولة " المادة الثالثة واالربعون المادة الرابعة واالربعون دفع المبالغ في حالة إنھاء " المقاولة " المادة الخامسة واالربعون تسوية النزاعات – التحكيم المادة السادسة واالربعون االشعارات المادة السابعة واالربعون القانون الواجب التطبيق على " المقاولة " شروط التطبيق الخاص القسم الثاني -١التعاريف -٢االدوات االحتياطية -٣مقدار ضمان التنفيذ -٤تقديم منھاج العمل -٥الحد االدنى للتأمين على المسؤولية عن الغير -٦الغرامات التأخيرية -٧فترة التشغيل التجريبي -٨الحد االدنى للسلف الشھرية -٩التحميالت االدارية -١٠التسليف على " المعدات " -١١المدفوعات بالعملة االجنبية صيغة التعاقد
٢٤٠
الصفحة ٢٩١ ٢٩١ ٢٩٣ ٢٩٣ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٦ ٢٩٦ ٢٩٦ ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٩ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٣ ٣٠٤
شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية )تعليمات الى مقدمي العطاءات ( -١اسم المناقصة : المطلوب تقديم عطاءات لالعمال المبينه تفاصيلھا تحت وصف االعمال بأسم ............ -٢تقديم العطاءات : تقدم العطاءات الى ...........داخل غالف مختوم يكتب عليه اسم المناقصة ورقمھا بعد ملئ استمارة تقديم العطاء والتوقيع عليھا من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين االسعار بالمداد رقمأ وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة وملئ الفراغات الالزمة ويجب ان تكون الكتابة وجميع االرقام واضحة وخالية من الحك وان اي تصحيح او شطب يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء واليجوز اھمال االرقام او الكتابات المطلوبة في المناقصة ،كذلك اليجوز اضافة اية شروط او تحفظات اال بكتاب مستقل مرافق للعطاء ويشار اليه في العطاء نفسه . -٣المستندات والوثائق المرافقة للعطاء : يجب ان ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة ،كذلك يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه الوثائق االتية : أ -ھوية اتحاد المقاولين العراقيين النافذة وقت تقديم العطاء ) اذا كان عراقيأ ( . ب -الوثائق الخاصة بتكوين الشركة وغير ذلك مما ذكر في الفقرة ) ( ٤ادناه . ج -قائمة مفصلة باالعمال المماثلة التي قام بتنفيذھا مع ذكر الجھة التي قام بالعمل لحسابھا . د -قائمة مفصلة باالعمال التي يقوم بتنفيذھا عند تقديم العطاء والجھة التي يقوم بالعمل لحسابھا . ھـ -التأمينات االولية المشار اليھا في الفقرة ) ( ٧ادناه . و -شھادة التسجيل لدى الھيئة العامة للضرائب . ز -شھادة او ) ھوية ( تسجيل المقاولين . ح -تفاصيل وسائل المعيشة التي يزمع المقاول ) اذا كان غير عراقي ( توفيرھا في العراق لمنتسبيه من غير العراقيين مع سعرين بديلين على اساس رفعھا بعد اكمال االعمال واالخر على اساس تسليمھا الى ) صاحب العمل ( . -٤معلومات عن مقدمي العطاءات : العطاءات التي تقدمھا الشركات يجب ان يرفق بھا المستندات والوثائق الخاصة بتكوين الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصالحية وجنسيات ممثليھا المسؤولين واعضاء مجلس االدارة وجنسياتھم للشركات المساھمة ومالكي راس المال للشركات االخرى ،مع صورة مصدقة من عقد الشركة او المشاركة والحسابات الختامية للسنة االخيرة .
٢٤١
-٥منھج العمل : على مقدمي العطاءات ان يبينوا في عطاءاتھم طريقة ومنھج تقدم العمل وتفاصيل ونوع المعدات التي يعتزمون استعمالھا في تنفيذ العمل .
-٦مدة إكمال االعمال : مالم يحدد صاحب العمل مدة اكمال االعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات ان يذكروا في عطاءاتھم المدة الالزمة الكمال االعمال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسو عليه المناقصة ملزما بأكمال االعمال ضمن تلك المدة . -٧التأمينات االولية : ( ويجوز على مقدمي العطاءات ان يقدموا تأمينات نقدية اولية قدرھا ) االستعاضة عنھا بخطاب ضمان اوصك مصدق صادر من احد المصارف الحكومية في العراق او بسندات القروض التي تصدرھا الحكومة العراقية بما يعادل مبلغ التأمينات . يحتفظ بالتأمينات طوال مدة نفاذ العطاءات المبينة في الفقرة ) ( ٨ادناه ولمقدم العطاء طلب اعادة ھذه التأمينات عند انتھاء المدة المذكورة او عند توقيع صيغة التعاقد ايھما اسبق . -٨مدة نفاذ العطاءات : ً تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة ..........يوما بدءا من تاريخ غلق المناقصة . -٩وجوب حصول مقدمي العطاءات على المعلومات الالزمة : على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتھم وبالرغم من المعلومات التي يمكن ان تتضمنھا مستندات المناقصة ان يجروا بأنفسھم التحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به وعليھم بصفة عامة الحصول على المعلومات عن جميع االمور التي يمكن بصورة او بأخرى ان تؤثر على التزامات مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة او على التوازن المالي للمقاولة او بسبب ماقد يعترض العمل من مخاطر .ان اي اھمال او تأخير او عجز من مقدم العطاء في الحصول على معلومات يمكن االعتماد عليھا بشأن ما ذكر انفا او بشأن اية مسائل اخرى ،اليعفي مقدم العطاء الذي ترسو المناقصة عليه من المخاطر وااللتزامات او من مسؤولية اكمال االعمال ضمن المدة المحددة وباالسعار المدونة في العطاء . -١٠العمل ككل : تقبل العطاءات لالعمال بأجمعھا وال يقبل اي عطاء لجزء معين من االعمال اال اذا نص على غير ذلك في مستندات المناقصة .
٢٤٢
-١١اخر موعد لقبول العطاءات : تقدم العطاءات بموجب استمارة تقديم العطاء في او قبل الساعة الثانية عشرة من ظھر يوم ٢٠ /وعلى مقدمي العطاءات ان يراعوا ارسال عطاءاتھم .............المصادف / في وقت يسمح بوصول البريد المسجل قبل الميعاد المشار اليه بوقت كاف وال يقبل اي عطاء يستلم بعد الميعاد المحدد مھما كان السبب في تأخير ارساله وكذلك سوف اليقبل اي تعديل مھما كان نوعه او تخفيض في االسعار اذا قدم بعد الوقت المحدد لقبول العطاءات . -١٢تنفيذ المقاولة : ( يوما من تاريخ تبلغه على المقاول الذي يقبل صاحب العمل عطاءه الحضور خالل ) بقرار االحالة لتوقيع صيغة التعاقد وتقديم ضمان التنفيذ بموجب شروط المقاولة واذا امتنع المقاول عن ذلك فلصاحب العمل االحتفاظ بالتأمينات االولية وتنفيذ العمل على حساب المقاول وفقا الحكام المقاولة وذلك بدون حاجة الى توجيه إنذار او إتخاذ اي إجراء قانوني اخر . -١٣توجيه المراسالت : يعتبر عنوان مقدم العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافذا الغراض المراسلة اثناء مدة نفاذ العطاءات . -١٤قبول العطاءات : ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات وله الحق تبعا لتقديره في قبول او رفض اي عطاء او في الغاء المناقصة دون ان يكون لمقدم العطاء حق المطالبة بأية تعويضات .
٢٤٣
أستمارة تقديم العطاء أسم المناقصة ................................................................................. السيد ...............................................................................المحترم نحن ............................الواقع مكتبنا في .......................................... بعد أن زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات الى مقدمي العطاءات وجميع مستندات المناقصة االخرى نتقدم بعطائنا ھذا لتنفيذ وصيانة " االعمال " وتجھيز جميع المكائن والمعدات وأية أمور أخرى للقيام بالعمل ونتعھد بالقيام بجميع االعمال و"الخرائط " و " المطلوبة وتجھيز المواد الالزمة حسب شروط المقاولة ( دينار عراقي المواصفات " " ومستندات المقاولة " االخرى وذلك لقاء مبلـغ قدره ) يجري دفعه وفقا ً الحكام ھذه المقاولة كما نتعھد بأكمال وتسـليم " االعمال " خالل مدة ( يوما ً . ) إن النسبة المئوية من أستحقاقات المقاول الثانوي المسمى المشار اليھا في الفقرة ) -٢ب( من المادة ( ونقر كذلك بأن ) ( %النسبة كتابة االربعين من القسم االول من شروط المقاولة ھي ) التأمينات االولية المدفوعة من قبلنا بموجب الفقرة ) ( ٧من التعليمات الى مقدمي العطاءات ستبقى في حوزتكم كضمان عن حسن نيتنا وفي حالة عدم حضورنا لتوقيع صيغة التعاقد خالل المدة المحددة في الفقرة ) ( ١٢من التعليمات الى مقدمي العطاءات يحق لكم سحب التأمينات المذكورة وإكمال العمل على حسابنا وفقا ً لالحكام المنصوص عليھا فــي " المقاولة " وذلك بدون حاجة الى إنذار أو إتخاذ أي إجراء قانوني أخر .
التوقيع : االسم : العنوان : التاريخ :
٢٤٤
شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية القســم االول الشــروط العامـــة
المادة االولى :التعاريف والتفسير -١التعاريف : يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائھا الغراض ھذه " المقاولة " اال اذا نص على غير ذلك : أ " -صاحب العمل " :يقصد به الطرف المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة الذي يتعاقد مع " المقاول " ومن يخلف " صاحب العمل " قانونا . ب " -المقـــاول " :يقصد به الشخص اواالشخاص او المؤسسة او الشركة الذي قبل " صاحب العمل " عطاءه تحريريا ً ويشمل ممثلي " المقاول " المخولين ومن يخلفونه قانونا ، ومن يسمح " صاحب العمل " بالتنازل لھم . ج " -المقاول الثانوي " :يقصد به اي شخص او مؤسسة او شركة غير " المقاول " مسمى في " المقاولة " لتنفيذ اي جزء من " االعمال " او اي شخص يتم التعاقد معه من الباطن لتنفيذ اي جزء من " المقاولة " وبموافقة " المھندس " التحريرية ويشمل ممثلي " المقاول الثانوي "المخولين ومن يخلفونه قانونا ومن يسمح " صاحب العمل " بالتنازل لھم . د " -المھندس " :يقصد به الشخص او االشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في القسم الثاني من شروط المقاولة او من يعينه " صاحب العمل " من وقت الخر ليمارس سلطات " المھندس " في " المقاولة " والذي يجب ابالغ اسمه تحريريا ً الى " المقاول " . ھـ " -ممثل المھندس " :ويقصد به اي مھندس مقيم او مساعد " للمھندس " يعين من وقت الخر من قبل " صاحب العمل " او " المھندس " الداء الواجبات المنصوص عليھا في "المقاولة" والذي يجب ابالغ صالحياته تحريريا ً الى " المقاول " من قبل "المھندس " . و " -االعمـــال " :يقصد بھا " االعمال الدائمة " و" االعمال المؤقتة " وبذلك تكون شاملة لجميع المواد التي يراد تجھيزھا والعمل الذي يراد تنفيذه من قبل " المقاول " بموجب " المقاولة".
٢٤٥
ز " -االعمال الدائمة " :يقصد بھا جميع االعمال الدائمة التي يجب تنفيذھا وفقا الحكام "المقاولة " بما في ذلك التصميم واالنشاء والتجھيز والنصب والتشغيل والصيانة حسب مقتضى الحال . ح " -االعمال المؤقتة " :يقصد بھا جميع االعمال المؤقتة من اي نوع كان المطلوبة لتنفيذ او صيانة " االعمال " . ط " -المقـــاولــة " :يقصد بھا شروط المقاولة و " المواصفات " و" الخرائط " وجدول مفردات االسعار والمبالغ ) ان وجــد ( وعطاء " المقاول " وصيغة التعاقد وكتاب االحالة واية مستندات اخرى مدرجة في صيغة التعاقد وتشكل بمجموعھا " مستندات المقاولة " . ي " -مبلغ المقاولة " :يقصد به المبلغ المثبت في صيغة التعاقد والخاضع للزيادة او النقصان بموجب االحكام الواردة في " المقاولة " . ك" -مدة اكمال االعمال " :يقصد بھا مدة اكمال " االعمال " او اي قسم منھا كما محدد في "المقاولة " او المدة التي جرى تمديدھا بموجب المادة التاسعة والعشرين من ھذه الشروط ل -معدات االنشـــاء :يقصد بھا جميع المعدات واالجھزة واالشياء مھما كانت طبيعتھا المطلوبة لتنفيذ او صيانة االعمال والتشمل المواد اواالشياء االخرى التي تدخل في " االعمال الدائمة " . م " -المعدات " :يقصد بھا المكائن والمعدات واالجھزة والمواد والسلع واالشياء من جميع االنواع التي يراد تجھيزھا بموجب " المقاولة " عدا " معدات االنشاء " . ن "-قسم من االعمال " :يقصد به اي من االقسام التي تمت تجزئة " االعمال " بموجبھا الغراض االستالم الجزئي او كما قد يوصف ويثبت بشكل اخر في "مستندات المقاولة " . س " -الخرائط " :يقصد بھا الخرائط المشار اليھا في مستندات " المقاولة " واية تعديالت فيھا يصادق عليھا "المھندس " تحريريا ً واية خرائط اخرى يقوم " المھندس " بتجھيزھا او تصديقھا تحريريا ً من وقت الخر . ع " -المواصفات " :يقصد بھا المواصفات المشار اليھا في " مستندات المقاولة " واية اضافات او تعديالت يقوم " المھندس " بتجھيزھا او تصديقھا تحريريا ً من وقت الى آخر . ف" -الموقع " :يقصد به االراضي واالماكن ضمن حدود جمھورية العراق التي تنفذ "االعمال " فيھا او تجري عليھا او تحتھا او خاللھا واية اراضي او اماكن اخرى يخصصھا "صاحب العمل " الغراض " المقاولة " او تلك التي قد تحدد بالذات في " المقاولة " باعتبارھا جزءا من " الموقع " .
٢٤٦
. ٢التفسيــــر : آ .المفرد والجمع :الكلمات الواردة بصيغة المفرد فقط تشمل صيغة الجمع أيضا ً والعكس بالعكس حيثما يقتضي سياق النص . ب .العناوين والھوامش :ال تعتبر العناوين أو المالحظات الھامشية في شروط المقاولة جزءاً منھا وال تؤخذ بنظر االعتبار عند تفسيرھا أو تفسير" المقاولة أو ترتيب أثار ذلك التفسير عليھا . ج .المصادقة :يقصد بھا المصادقة التحريرية بما في ذلك التأييد التحريري الالحق لموافقة شفھية سابقة . د .الكلمات التي تدل على االشخاص أو االطراف تشمل المؤسسات والشركات .
المادة الثانية :واجبات وصالحيات " ممثل المھندس " . ١تكون واجبات " ممثل المھندس " المراقبة واالشراف على "االعمال " وفحص وأختيار اية مواد يراد استعمالھا أو مھارة عمل يراد أستخدامھا في " االعمال " وليس له صالحية أعفاء "المقاول " من أي من واجباته أو التزاماته بموجـب " المقاولة " وليس " لممثل المھندس " عدا ما ھو منصوص عليه صراحة في شروط المقاولة ان يأمر بما ينطوي على تأخير في أنجاز " االعمال " أو بما يؤدي الى زيادة فـي مبالغ " مبلغ المقاولة " أو في " المقاولة " أو أن يقوم بأي تغيير" لالعمال " أو فيھا " . ٢للمھندس " أن يخول " ممثل المھندس " تحريريا ً من وقت الى أخر أيا ً من السلطات والصالحيات المنوطة به وعلى " المھندس " في ھذه الحالة أن يزود " المقاول " بنسخة من ذلك التخويل . . ٣أن التعليمات التحريريـة أو المصادقة التي تعطى من " ممثل المھندس " الــى "المقاول " في حدود التخويل المذكور في الفقرة ) ( ٢من ھذه المادة تكون ملزمة "للمقاول " و " صاحب العمل " كما لو كانت قد أعطيت من " المھندس " على أن يراعي على الدوام ما يلي - : آ .ان اخفاق " ممثل المھندس " في رفض أي أعمال أو مواد لن يؤثر فيما بعد على سلطة "المھندس " في رفض ذلك العمل وتلك المواد واالمر بناء على ذلك بتفكيك أو رفع أو تصحيح أو أستبدال ذلك العمل أو تلك المواد . ب .اذا لم يقتنع " المقاول " بأي قرار " لممثل المھندس " فله الحق بأحالة االمر الى "المھندس " الذي عليه بناءاً على ذلك تأييد أو نقض أو تعديل مثل ھذا القرار .
٢٤٧
المادة الثالثة :التنازل والتعاقد من الباطن - ١ال يحق " للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " التنازل عن "المقاولة " أو أي جزء منھا أو آية منفعة أوالتزام أو مصلحة له فيھا أو بموجبھا ) عدا ما يترتب من التزام لصالح المصارف التي يتعامل معھا " المقاول " بأية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة بموجب " المقاولة " ( . -٢ال يحق " للمقاول " التعاقد من الباطن على " االعمال " باجمعھا .وال يحـق " للمقاول " ) فيما عدا االحوال المنصوص عليھا بخالفه في " المقاولة " أن يتعاقد من الباطن على أي جزء مـن "االعمال " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المھندس " والتي يجب ان ال تحجب بدون سبب معقول ( ومتى أعطيت مثل ھذه الموافقة فانھا ال تعفي " المقاول " من أية مسؤولية أو التزام بموجب " المقاولة " ويبقى " المقاول " مسؤوالً عن أي عمل أو أمتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي " مقاول ثانوي " أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان ھذا العمل او االمتناع عن القيام بعمل او التقصير صادراً عن " المقاول " أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله . -٣أن أية موافقة صريحة من صاحب العمل في " المقاولة " على قائمة بأسماء مجھزي "المعدات " ليس لھا أي تأثير على االحكام االخرى في ھذه المادة وال تحد من حق "صاحب العمل " الحقا ً في المصادقة على تفاصيل العمل المشمول بأي تعاقد ثانوي مع أولئك المجھزين . -٤على " المقاول " ان يوفر ما يطلبه " المھندس " من تسھيالت مناسبة الي مقاولين أخرين يستخدمھم " صاحب العمل " وعمالھم وعمال " صاحب العمل " وعمال اية جھة أخرى مخولة قانونا ً ممن قد يستخدمون في أو على مقربة من " الموقع " لتنفيذ أي عمل مشمول "بالمقاولة " أو أي مقاولة قد يعقدھا " صاحب العمل " ذات عالقة بـ " االعمال " أو ملحقة بھا ولكن اذا وضع " المقاول " بناءاً على طلب تحريري من " المھندس " في متناول يد أي من مثل ھذا المقاول االخر أو " صاحب العمل " أو ھذه الجھة أية طرق أو مسالك يكون " المقاول " مسؤوالً عن ادامتھا او سمح له بأستعمال أي من معدات " المقاول " في " الموقع " او قدم اية خدمة أخرى اليھم مھما كانت طبيعتھا فعندئذ يجب على " صاحب العمل " ان يدفع الى "المقاول " عن مثل ھذا االستعمال أو الخدمة المبلغ الذي يراه " المھندس " مناسبا ً .
٢٤٨
المادة الرابعة " :نطاق المقاولة " . ١تشمل " المقاولة " جميع " االعمال " ) عدا ما ينص على خالفه صراحة ( كما أنھا تشمل توفير جميع االيدي العاملة و " المعدات " و " معدات االنشاء " وكل شيء سواء كان ذا طبيعة مؤقتة او دائمة مما ھو مطلوب في أو ألجل " االعمال " . . ٢ما لم ينص على خالفه صراحة وبحدود ذلك النص في " المقاولة " فان " المقاولة " تكون وتعتبر مقاولة ذات مبلغ اجمالي ثابت ،تغطي " االعمال " وتعتبر شاملة ) أضافة الى ما ورد في الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ( لتلك الخدمات واالجراءات واالشياء التي قد تكون محددة نصاً او مشمولة ضمنا ً في " المقاولة او قد تكون ضرورية لتنفيذ وتشغيل وصيانة " االعمال " من جميع النواحي بصورة الئقة . . ٣يقر" المقاول " بأن المخططات او المواصفات او البيانات المزودة اليه من " صاحب العمل " أو " المھندس " ) سواء في " مستندات المقاولة " أو غيرھا ( قد ال تكون متكاملة وعليه فأن "المقاول " يقر بأن التزاماته في " المقاولة " ھي ان يصمم وينفذ " االعمال " بحيث يمكن تشغيلھا بموجب " مستندات المقاولة " وتعليمات " المھندس " بالرغم من اي نقص او حذف او سوء وصف في أي من تلك المخططات او المواصفات او البيانات .
المادة الخامسة " :مستندات المقاولة " . ١ان اللغة المعمول عليھا في تفسير وترتيب اثار " المقاولة " ھي اللغة العربية عدا ما يخص "المواصفات " و" الخرائط " والوثائق الفنية االخرى فيعول في حالة االختالف على اللغة االنكليزية . . ٢تطبق أحكام شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني عند تعارضھا مع احكام آية وثيقة أخرى تشكل جزءاً من " المقاولة " اال اذا نص على غير ذلك في صيغة التعاقد . . ٣ان العمل المبين في " الخرائط " دون ان يذكر في " المواصفات " أو المذكور فـي "المواصفات " دون ان يبين في " الخرائط " يعتبر بالرغم من ذلك مشموالً "بالمقاولة " كما لو كان فعالً مبينا ً في " الخرائط " ومذكوراً في " المواصفات " . . ٤اذا تعارضت " الخرائط " مع " المواصفات " فيعرض االمر على " المھندس " البداء رايه في ھذا التعارض ويكون قراره ملزما ً بموجب شروط المقاولة على انه اذا ترتبت على تنفيذ قرار " المھندس " نفقات أضافية لم يكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا فعلى " صاحب العمل " تعويض " المقاول " تعويضا ً معقوالً عن تلك النفقات .
٢٤٩
المادة السادسة " :الخرائط " . ١تقديم " الخرائط " : على "المقاول " خالل االوقات المحددة في " المقاولة " ،أن يقدم لمصادقة " المھندس " الخرائط والعينات والتصاميم والنماذج حسب متطلبات " المقاولة " أو حسب ما يطلبه "المھندس " بصورة معقولة وعلى " المھندس " خالل فترة مناسبة من تسلم تلك الخرائط او العينات او التصاميم او النماذج ،أن يتخذ قراره بالمصادقة أو عدمھا ،وعلى “ المقاول “ أن يقدم ثالث نسخ من جميع الخرائط والوثائق االخرى التي تتطلب المصادقة وان يقوم بتجھيز نسخ أضافية من " الخرائط " المصدقة وذلك بموجب التفاصيل الواردة في " المواصفات " . " . ٢الخرائط " المصدقة : مع مراعاة أحكام الفقرة ) ( ٨من ھذه المادة ال يجوز الحيد عن " الخرائط " المصدقة كما تقدم اال بموجب احكام المادة الخامسة والثالثين من ھذه الشروط . . ٣تدقيق " الخرائط " : يحق " للمھندس " في االوقات المناسبة ان يدقق ،في االماكن العائدة " للمقاول " جميع "الخرائط " الي جزء من " االعمال " . . ٤خرائط االسس وغيرھا : على " المقاول " خالل االوقات المبينة في " المقاولة " ان يقوم بتزويد " الخرائط " التي تبين كيفية تركيب ونصب " المعدات " مع كل المعلومات المتعلقة " باالعمال " لتھيئة االسس المناسبة والسبل المالئمة اليصال " المعدات " واالليات الضرورية الى ذلك المكان من "الموقع" الذي سيتم نصب " المعدات " فيه ،وكذلك لتنفيذ أعمال الربط الضرورية على " المعدات " ) سواء كان تنفيذ اعمال الربط في " المقاولة " على " المقاول " ام على غيره ( وعلى "المقاول" ايضا ً تجھيز جميع خرائط التصنيع التفصيلية . . ٥االخطاء في " الخرائط " : يتحمل " المقاول " أية مصاريف ناجمة عن خطأ أو نقص في " الخرائط " او عن تأخير في تجھيز " الخرائط " والمعلومات الوارد ذكرھا في ھذه المادة .
. ٦تعليمات التشغيل والصيانة على " المقاول " تزويد " صاحب العمل " قبل أستالم " االعمال " باثنتي عشرة نسخة من تعليمات التشغيل والصيانة مع " الخرائط " " لالعمال " كما انجزت فعالً ) خرائط التنفيذ الفعلي ( وبالتفاصيل الكافية لتمكين " صاحب العمل " من تشغيل وصيانة وتفكيك واعادة تركيب وتنظيم جميع اجزاء " االعمال " وسوف ال تعتبر" االعمال " قد أكملت الغراض االستالم بموجب أحكام المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط الى ان يتم تجھيز تلك التعليمات و " الخرائط " الى " صاحب العمل " .
٢٥٠
. ٧ملكية " الخرائط " وغيرھا : آ .ان جميع " الخرائط " او الوثائق الفنية االخرى التي يقوم " المقاول " بموجـب "المقاولة " باعدادھا وتقديمھا الى " صاحب العمل " أو " المھندس " تصبح ملكا ً "لصاحب العمل " الذي بامكانه ان يستعملھا الغراض انشاء وتشغيل وصيانة وتحوير واستبدال وتصليح " االعمال " . ب .ان جميع " الخرائط " والوثائق التي يزودھا " صاحب العمل " الى " المقاول " لغرض تصميم او تنفيذ " االعمال " او اي جزء منھا سواء قبل او بعد تاريخ احـالة " المقاولة " تبقى ملكا ً "لصاحب العمل " وال يجوز " للمقاول " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " أستعمالھا او استنساخھا او اعادة طبعھا او احالتھا او ايصالھا الى طرف ثالث الي غرض أخر وعلى " المقاول " أعادة تلك " الخرائط "والوثائق الى " صاحب العمل " عند استالم "االعمال " . ج .ان جميع " الخرائط " او الوثائق الفنية االخرى التي تم اعدادھا من قبل " المقاول " الستعمالھا فيما يتعلق بـ " االعمال " كما ھو مشار اليه في الفقرة ) – ٧آ ( من ھذه المادة يجوز ان تستعمل من قبل " صاحب العمل " مباشرة لمشاريع أخرى يراد أنشاؤھا ضمن جمھورية العراق فقط مع مراعاة ما يأتي - : ان تكون تلك المشاريع ملكا ً " لصاحب العمل " او لجھة رسمية عراقية أخرى . ان يقترن اطالع منافسي " المقاول " على تلك " الخرائط " والوثائق الفنية بعقد اتفاقية حفاظعلى السرية مقبولة من " المقاول " حيثما يكون ذلك قابال للتطبيق . ان تكون " للمقاول " فرصة متساوية مع بقية المقاولين في تقديم عطاء لعمل اخر تستخدم فيهتلك " الخرائط " والوثائق . ان يوافق " صاحب العمل " على حماية " المقاول " من أية مسؤولية قد تنجم عن أستعمال"الخرائط " والوثائق المذكورة في مشاريع أخرى تم أنشاؤھا من قبل آخرين غير "المقاول". . ٨التناقضات وغيرھا في " الخرائط " والمعلومات يكون " المقاول " مسؤوالً عن أية تناقضات أو أخطاء أو نواقص في " الخرائط " والمفردات االخرى المزودة من قبله سواءاً كانت تلك " الخرائط " والمفردات مصدقة من " المھندس " أم ال ،ويكون " المقاول " مسؤوالً عن التحقق من صحة جميع " الخرائط " والبيانات والمعلومات المزودة من " صاحب العمل " أو من " المھندس " أو المشمولة في مستندات " صاحب العمل " التي يصـدرھا الغراض المناقصـة ) عدا بيانات االنواء الجوية ( ويكون " المقاول " مسؤوالً ايضا ً عن تحمل كل التبعات المترتبة على ذلك التدقيق أو التحقق .
٢٥١
المادة السابعة :إقرارات " المقاول " أن " المقاول " بتعاقده في " المقاولة " يقر بما يأتي - : . ١أن " المقاول " يعتبر قد قام قبل تقديم عطائه بكشف وتحري " الموقع " وانه قد أقتنع بنفسه بحالة وطبيعة " الموقع " وما يحيط به وسبل الوصول اليه ووسائل المعيشة التي قد يحتاج اليھا وكميات وطبيعة العمل والمتطلبات الالزمة لتنفيذ " االعمال " وأنه قد حصل على جميع المعلومات الضرورية الخاصة بالمخاطر والتحوطات والظروف االخرى التي قد تؤثر أو تمس عطاءه وان " المقاول " قد ثبت أسعاره حسب رأيــه الخاص فيما تقدم اذ سوف ال يكون ھناك أية أضافـات ) بأستثناء ما ينص على خالفه صراحة ( على " مبلغ المقاولة " فيما بعد ويكون "المقاول " مسؤوالً عن اي سوء فھم أو معلومات خاطئة كيفما تم الحصول عليھا . . ٢ان عطاء " المقاول " ال يحد من متطلبات مستندات " صاحب العمل " التي يصدرھا الغراض المناقصة بأي شكل سواء بالنطاق او بالنوعية ،وتكون مسؤولية " المقاول " كخبير ان يصمم وينفذ منشآت مأمونة وكفوءة النتاج المطلوب من المنتوجات بالمعدالت المطلوبة وبطريقة سھلة التشغيل وبموجب المواصفات والقواعد والممارسات المقررة والمعمول بھا والمبادىء الھندسية الثابتة . . ٣أن " المقاول " قد أطلع واقتنع بخصوص مسؤوليته عن دفع جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بتنفيذ " االعمال " . . ٤ان " المقاول " قد دقق جميع المستندات التي تتألف منھا " المقاولة " وقد حصل على معلوماته عن كل االمور مھما كانت التي يحتمل ان تؤثر على القيام بـ " االعمال " وقد أقتنع بكفاية عطائه .وأن أي اھمال او اخفاق من جانب " المقاول " في الحصول على معلومات ضرورية يعتمد عليھا بخصوص اي امر له تأثير على " المقاولة " ال يعفي " المقاول " من اية مخاطر او التزامات مالية او من مسؤوليته الكاملة عن أكمال " االعمال " لقاء " مبلغ المقاولة "وبموجب " المقاولة " تماما ً بأستثناء ما ينص على خالفه صراحة في " المقاولة " . . ٥ان " المقاول " قادر على االستمرار بـ " االعمال " بموجب منھاج " االعمال " و " مدة أكمال االعمال " المحددة في المقاولة . . ٦ان " االعمال " لھا االولوية القصوى وليس الي عمل اخر من اعمال " المقاول " أسبقية عليھا . . ٧ان " المقاول " ملم بجميع المتطلبات والممارسات القانونية للعمل في العراق والمنطقة التي تقع " االعمال " فيھا .
٢٥٢
المادة الثامنة :التزامـــات عامـة . ١أستعمال المواد المحلية على " المقاول " ان يستعمل بخصوص " االعمال " تلك المواد او المعدات التي توجد بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط أن تكون تلك المواد والمعدات مطابقة " للمواصفات " وان تكون فترة التسليم منسجمة مع منھاج العمل المقدم بموجب المادة الثانية عشرة من ھذه الشروط، وعلى " المھندس " ان يقرر فيما اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد او المعدات مطابقة لمتطلبات " المواصفات " او المنھاج المذكور اما اذا ايد " المھندس " تحريريا ً بان المواد او المعدات آنفة الذكر : غير مطابقة " للمواصفات " أو ان فترة التسليم ال تتفق مع المنھاج المذكور .عندئذ وفي مثل ھذه الحالة يجب ان يسمح " للمقاول " باستيراد تلك المواد او المعدات الى العراق . . ٢االدخال الكمركي المؤقت . يسمح " للمقاول " ) اذا كان غيرعراقي ( باستيراد " معدات االنشاء " و" االعمال المؤقتة " الى العراق على سبيل االدخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات واالعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة " االعمال " وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد " المھندس " .وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى " المقاول " ان ال يعيد تصدير أو يبيع او يؤجر او يقايض او يتصرف بشكل آخر بأي من تلك المعدات او االعمال التي تم أستيرادھا على السبيل المؤقت ، بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة الستعمالھا في " االعمال " بدون موافقة تحريرية مسبقة من " المھندس " وبعد دفع رسوم االستيراد والكمارك المترتبة حيثما ينطبق ذلك . . ٣المتحجرات وغيرھا . مع مراعاة االحكام المنصوص عليھا في القوانين ذات العالقة ،تعتبر جميع المتحجرات والمسكوكات والمواد الثمينة او االثرية والمنشآت أو المخلفات االخرى او االشياء ذات االھمية الجيولوجية او االثارية المكتشفة في" الموقع " ملكا ً " لصاحب العمل " وحده ويتعين على "المقاول " اتخاذ االحتياطات المناسبة لمنع عماله أو أي اشخاص اخرين من رفع او االضرار بأي من مثل ھذه المواد او االشياء وعليه فور العثور عليھا وقبل رفعھا ابالغ " ممثل المھندس" بھذا االكتشاف وان ينفذ اوامر " المھندس " على نفقة " صاحب العمل " بخصوص التدابير الالزمة بشأنھما .
٢٥٣
. ٤تخطيط " االعمال " في الموقع يكون " المقاول " مسؤوالً عن تخطيط " االعمال " في " الموقع " بصورة صحيحة ومرضية طبقا ً للنقاط والخطوط والمناسيب المطلوبة وعن صحة موضع ومناسيب وابعاد واستقامة جميع أجزاء " االعمال " وعن تجھيز كل ما ھو ضروري من أجھزة وعدد وعمال بھذا الخصوص . واذا ظھر أو نشأ في أي وقت أثناء سير " االعمال " أي خطأ في موضع أو مناسيب أو ابعاد أو أستقامة أي جزء من " االعمال " فعلى " المقاول " عند طلب " المھندس " او " ممثل المھندس" ان يقوم على نفقته الخاصة بتصحيح مثل ھذا الخطأ على نحو مرض " للمھندس " أو "ممثل المھندس " . ان قيام " المھندس " أو " ممثل المھندس " بتدقيق أي تخطيط " لالعمال في " الموقع " أو أي خط أومنسوب ال يعفي " المقاول " بأي حال من مسؤوليته على صحة ذلك وعلى " المقاول " ان يحافظ بعناية على جميع رواقم التسوية وخطوط " الموقع " واالوتاد واالشياء االخرى التي أستعملت في تخطيط " االعمال " في " الموقع " . . ٥بيانات تقدم " االعمال " . يحق " للمھندس " ان يطالب " المقاول " بالبيانات االحصائية الغراض المسح والتحري عن موقف " االعمال " ومفردات الكلفة وعلى " المقاول " ان يـزود " المھندس " بجميع تلك البيانات المطلوبة بما فيھا تقارير العمل والمخططات والجداول وعلى " المقاول " ان يدون ويحتفـظ بجميع البيانات والوقائع التي تخص تنفـيذ " االعمال " في سجل الوقائع اليومية العائد له والذي يجب تزويد " المھندس " بنسخة منه حسب الطلب . . ٦النقـــل البحــري . على " المقاول " االستفادة بقدر االمكان من خدمات المنشآة العامة للنقل المائي )العراقية( وفي حالة أستخدام شركات نقل بحري أخرى فعليه ان يضمن بان نقل المعدات او اجزائھا الى العراق بحراً يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل : ان ال يكون عمر الباخرة أكثر من خمس عشرة سنة . ان ال تكون الباخرة ھي الباخرة الوحيدة التي يملكھا أصحابھا او الشركة الناقلة . أن يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط مالحة منظمة. ان تكون الباخرة حاصلة على شھادة تأھيل لالبحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية أوشركة التأمين العراقية في العراق . وتقع على عاتق " المقاول " المسؤولية الكاملة عن أي فقدان أو ضرر يصـيب "المعدات " نتيجة لعدم وفاء " المقاول " بالتزاماته بموجب ھذه الفقرة .
٢٥٤
. ٧النقل الجوي . على " المقاول " االستفادة بقدر االمكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحموالت واالشخاص ضمن ھذه " المقاولة " وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات .وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات ،على "المقاول " عندئذ أستخدامھا ،بحدود االمكان ،كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرھا من الخدمات مع الخطوط الجوية االخرى . . ٨النقل البري . على " المقاول " أن يستخدم بقدر االمكان ،خدمات المنشآة العامة لنقــل البضائع )العراقية ( . . ٩تحصيل الديون . تستحصل الديون المترتبة بذمة " المقاول " الناشئة عن اخالل " المقاول" بأحكــام "المقاولة " بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية .
. ١٠حماية البيئة . على " المقاول " طيلة مدة تنفيذ " االعمال " االمتثال النظمة وتعليمات دائرة حماية البيئة والسيطرة على التلوث .
. ١١المتفجرات .
في حالة أستخدام مواد متفجرة يقتضيھا تنفيذ " االعمال " فعندئذ يكون " المقاول " مسؤوالً عن تجھيزھا ونقلھا وخزنھا وحفظھا واستعمالھا وذلك وفق القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة وبمصادقة " المھندس " على أن تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع " االعمال الدائمة " .
. ١٢االدوات االحتياطية . على " المقاول " عند طلب شراء آية معدات قد تحتاج الى أدوات احتياطية ،ان يطلب من المجھز تضمين عرضه أسعار االدوات االحتياطية المقترحة لمدة سنتين من التشغيل االعتيادي، أوأية مدة أخرى قد ينص عليھا في القسم الثاني من شروط المقاولة ان االدوات االحتياطية "للمعدات " المتشابھة المشتراة من مجھز واحد يجب ان تدمج وتوحد لكي ال تكون مكررة دون داع او يكون ھناك خزين فائض منھا . ترسل عروض تجھيز االدوات االحتياطية باجمعھا الى " صاحب العمل " قبل ما اليقل عن أثني عشر شھراً من التاريخ المخطط لبدء التشغيل التجريبي " لالعمال " ما لم يتم االتفاق على خالفه وذلك لتمكين " صاحب العمل " من أقتناء تلك االدوات االحتياطية بصورة مباشرة أو عن طريق " المقاول " وضمان وصولھا قبل بدء التشغيل التجريبي " لالعمال " . . ١٣الحراسة واالنارة وغيرھا . على " المقاول " ان يجھز ويديم على حسابه الخاص جميع وسائل االنارة والمراقبة والتسبيج والحراسة المتعلقة بــ " االعمال " ولحين صدور شھادة االستالم بموجب الفقرة ) (١من المادة ٢٥٥
الثانية والثالثين من ھذه الشروط عندما وحيثما يكون ذلك ضروريا ً او التي يطلبھا " المھندس" أو " ممثل المھندس " أو أية جھة مخولة قانونا ً وذلك لحماية " االعمال " او لسالمة الجمھور أو غيره او لتأمين أحتياجاتھم الضرورية . . ١٤الخدمــــات العامــــة . " للمقاول " االستفادة على حسابه الخاص من الخدمات العامة كالكھرباء والماء والھاتف والتلكس حسب توفرھا في " الموقع " او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجھات المعنية وذلك لغرض " االعمال " وعلى " المقاول " ان يجھز على حسابه الخاص أية توصيالت وأجھزة ضرورية الستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بھذا الخصوص وفي حالة عدم تمكن " المقاول " من االستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى " المقاول " ان يھيىء على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليھا " المھندس " لتجھيز مثل تلك الخدمات . . ١٥رافعات " صاحب العمل " ً يجوز " لصاحب العمل " بناءا على طلب " المقاول " ولغرض تنفيذ " االعمال " ان يشغل اي من رافعاته المالئمة التي قد تكون متوفرة في " الموقع " وعلى " المقاول " ان يدفع مبلغا ً مناسبا ً لقاء ذلك وتبقى تلك الرافعات تحت سيطرة واشراف " صاحب العمل " الذي يكون مسؤوالً عن التشغيل المأمون للرافعات اال أنه ال يكون مسؤوالً عن أي أھمال من " المقاول ".
.١٦التدريب . على " المقاول " توفير التدريب لمنتسبي " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " . .١٧التزامات أخرى وعلى " المقاول " ايضا ً: آ .القيام باالشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل " االعمال " بما في ذلك االجزاء التي يقوم بتنفيذھا " المقاول الثانوي " . ب .إستحصال جميع التخويالت والرخص واالجازات الضرورية فيما يتعلق " باالعمال " . ج .التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات واالدوات عند أكمال العمل الحقلي وبعد أستحصال موافقة " صاحب العمل " التحريرية المسبقة ،وعلى " المقاول " ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعموالت وما شابه في حالة تصريف تلك المواد او المعدات او االدوات داخل العراق . د .ابقاء " المھندس " على علم كامل بكل االمور المتعلقة " باالعمال " وبتقدمھا وبأية تحويرات في أسلوب التنفيذ وبأرسال وتسليم المواد و" معدات االنشاء " وما شابه ذلك من أمور .
٢٥٦
ھـ .مسك سجالت وإعداد خطط تقدم دقيقة ووافية " لالعمال " حسب انجازھا وتقديم ذلك "للمھندس " من وقت الخر حسب طلبه لغرض التدقيق والحفظ . و .القيام بكل أعمال التوصيل والربط بين " المعدات " والمنشآت االخرى ما لم ينص على خالفه في " المقاولة " . ز .تحمل كامل المسؤولية عن كفاية ومتانة وسالمة اساليب العمل وطرق االنشاء المستخدمة في تنفيذ " االعمال " . .١٨االلتزامات على حساب " المقاول " . يتحمل " المقاول " جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدھا بموجب المادة الثامنة وتعتبر تلك الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة بـ " مبلغ المقاولة " .
المادة التاسعة :صيغة التعاقد وتاريخ نفاذ " المقاولة " . ١على " المقاول " بعد إشعاره تحريريا ً بقبول عطائه ان يوقع صيغة التعاقد . . ٢تعتبر " المقاولة " نافذة أعتباراً من تاريخ تبلغ " المقاول " باالحالة او من تاريخ توقيع الطرفين على صيغة التعاقد ايھما أسبق ما لم ينص على خالفه في صيغة التعاقد .
المادة العاشرة :ضمان التنفيذ . ١يلتزم " المقاول " بتقديم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ " المقاولة " بصورة مرضية على شكل خطاب ضمان غير مشروط صادر عن مصرف في العراق بالمقدار المبين في القسم الثاني من شروط المقاولة وبنفس عملة الدفع المحددة في " المقاولة " ويجوز االستعاضة عن خطاب الضمان لجزء العملة المحلية بالسندات لحامله التي تصدرھا الحكومة العراقية . . ٢يبقى خطاب الضمان نافـــذاً وال يطلق اال بعد اصدار شھادة القبول النھائي وايفـــاء " المقاول " بجميع التزاماته بموجب " المقاولة " وال يجوز حبس خطاب الضمان لغير الغرض الذي صدر من اجله .
المادة الحادية عشرة " :معدات االنشاء " و" االعمال المؤقتة " . ١تجھيز المعدات وغيرھا على " المقاول " تجھيز كل " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " المطلوبة لتنفيذ وصيانة " االعمال " بصورة سريعة وصحيحة بموجب " المقاولة " .
٢٥٧
. ٢تكون المعدات بحالة جيدة ان " معدات االنشاء " الواجب تجھيزھا من قبل المقاول يجب ان تكون جديدة او بحالة جيدة وبطاقة وتصميم بحيث يمكن تنفيذ " االعمال " ضمن " مدة أكمال االعمال " . . ٣مسؤولية " المقاول " تقع على " المقاول " وحده المسؤولية الكاملة عن سالمة أو أمن أو فقدان أو تضرر أو تلف "معدات االنشاء " أو " االعمال المؤقتة " . . ٤االجراءات في حالة التضرر في حالة عطل او تضرر أو تلف أي من " معدات االنشاء " أو " االعمال المؤقتة " على "المقاول " أتخاذ خطوات فورية الصالح ذلك أو أستبداله وفي كل حالة يؤدي فيھا ذلك العطل أو الضرر أو التلف الى تعطيل أي من " معدات االنشاء " أو " االعمال المؤقتة " عن عملھا أو تدميرھا فعلى " المقاول " بقدر وبأسرع ما ھو ممكن عمليا ً تجھيز معدات أو أعمال أخرى مالئمة وفقا ً لرضاء " المھندس " . . ٥كفاية االدوات االحتياطية على " المقاول " االحتفاظ بخزين كـاف من االدوات االحتياطية المناسبة لجمـيع "معدات االنشاء " وذلك لغرض القيام بأي تصليح أو أستبدال مطلوب بموجب أحكام الفقرة ) (٤من ھذه المادة . . ٦ظروف التحميل والتفريغ على " المقاول " ان يقوم باجراءته وأستفساراته الخاصة حول تحميل وتفريغ ونقل جميع "معدات االنشاء " و" االعمال المؤقتة " والمواد الالزمة " لالعمال " وعليه ان يقوم بالتحريات الضرورية حول أقصى حمولة يمكن التعامل بھا في الموانىء أو نقلھا الى الموقع بواسطة طريق أو سكة حديد أو نھر وبصورة خاصة حول ما يتعلق بطاقات تحمل جميع الجسور والقناطر وعلى " المقاول " التقيد بكل التعليمات النافذة بھذا الخصوص . . ٧النقـل على " المقاول " أتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع الحاق الضرر او االذى بأي من الطرق الموصلة الى " الموقع " او الجسور الواقعة على المسالك المؤدية اليه من جراء مرور وسائط النقل العائدة له أو الي من مقاوليه الثانويين ،وعلى " المقاول " بوجه خاص أن يختار المسالك وينتقي ويستعمل وسائط النقل ويحدد ويوزع الحموالت من أجل ان يكون نقل المعدات والمواد من والى " الموقع " قد حدد بالقدر الممكن والمناسب لتجنب ما قد يقع من ضرر او اذى ال موجب له بتلك الطرق والجسور . . ٨الحموالت الخاصة اذا وجد من الضروري قيام " المقاول " بنقل حمولة أو أكثر من " معدات االنشاء " او المكائن او الوحدات مسبقة الصنع او اجزاء من وحدات العمل عبر طريق او جسر وانه من المحتمل ان يلحق القيام بھذا النقل ضرراً بذلك الطريق او الجسر ما لم تتخذ بصدده حماية خاصة او تقوية له ،فعندئذ يتعين على " المقاول " قبل الشروع بنقل الحمولة عبر ھذا الطريق او الجسر ان ٢٥٨
يقدم اشعاراً الى " المھندس " او" ممثل المھندس " بمقدار الوزن والتفاصيل االخرى عن الحمولة المزمع نقلھا مع مقترحاته لحماية او تقوية ذلك الطريق او الجسر واذا لم يبين "المھندس " خالل ثالثين يوما ً من تاريخ تسلمه لھذا االشعار بأن مثل ھذه الحماية او التقوية ال موجب لھا ،فعندئذ يقوم " المقاول " بتنفيذ تلك المقترحات او أية تعديالت عليھا يطلبھا "المھندس " واذا خلت " مستندات المقاولة " من فقرة او فقرات أختيارية لتسعير االعمال الخاصة بالحماية او التقوية المذكورة آنفا ً فأن التكاليف المترتبة على ذلك يتحملھا " المقاول " . . ٩النقـل المائــي اذا كانت طبيعة " االعمال " تتطلب قيام " المقاول " باستعمال وسائط النقل المائية فان االحكام المذكورة سابقا ً في ھذه المادة يجب ترتيب أثارھا القانونية بحيث يشمل تعبير ) الطريق العام ( ھوبس المالحة ورصيف الميناء والجدار البحري او المنشآت االخرى المتعلقة بالممر المائي وان يشمل تعبير ) واسطة النقل ( السفينة أو الجنيبة أو غيرھا . . ١٠مصادقـــة المھندس ان قيام " المھندس " بتدقيق او النظر في مقترحات او خرائط او وثائــق تتعلـق "بمعدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " ثم تقديمھا من قبل " المقاول " الطالع ومصادقة "المھندس " او المصادقة التي يصرح بھا " المھندس " بخصوص ذلك سواء مع او بدون تحفظات ال تعفي " المقاول " من أية مسؤولية او التزام ملقى على عاتقه بموجب اي من احكام " المقاولة " .
المادة الثانية عشرة :ادارة وإشراف " المقاول " على " المقاول" ان يھيء ويوفر االشراف واالدارة الضرورية والكاملة أثناء تنفيذ "االعمال" وطيلة الفترة الالحقة التي قد يراھا " المھندس " ضرورية لوفاء " المقاول" بالتزامه بصورة مرضية بموجب " المقاولة " ويجب ان يكون " المقاول" او وكيله او ممثله الكفوء والمخول الذي يوافق " المھندس " عليه تحريريا ً )تلك الموافقة التي قد تسحب في أي وقت ( موجوداً في " الموقع " بصورة دائمة ومستمرة وان يكرس وقته باجمعه الدارة " االعمال " واالشراف عليھا واذا سحبت الموافقة من قبل " المھندس " فعلى " المقاول " بعد تسلمه االشعار التحريري بذلك ان يبعد الوكيل او الممثل عن " الموقع " بالسرعة الممكنة وعليه ان ال يستخدمه بعد ذلك ثانية في " الموقع " باية صفة كانت وفي ھذه الحالة يقوم " المقاول " بتنسيب وكيل او ممثل أخر يوافق عليه " المھندس " وعلى الوكيل او الممثل ان يتلقى نيابة عن " المقاول " االوامر والتعليمات الصادرة من " المھندس " أو " ممثل المھندس " ) مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط ( وتعتبر تلك االوامر والتعليمات كما لو انھا قد اعطيت الى " المقاول " .
٢٥٩
المادة الثالثة عشرة :رضاء " المھندس " عن " االعمال " . ١على " المقاول " تنفيذ وصيانة " االعمال " وفقا ً " للمقاولة " تماما ً وبما ينال رضاء "المھندس " وعليه االمتثال وااللتزام بدقة بتعليمات واوامر " المھندس " في أية قضية تتعلق بــ " االعمال" او تمسھا وعلى " المقاول " ان يتلقى التعليمات واالوامر من " المھندس " او "ممثل المھندس " مع مراعاة القيود المشار اليھا في المادة الثانية من ھذه الشروط . . ٢اذا طلب " المقاول " ) دون تأخير ال مبرر له ( ،بعد أعطائه بصورة غير تحريرية أي قرار او امر او تعليمات من " المھندس " تأكيداً تحريريا ً لذلك فأن مثل ذلك القرار او االمر أو تلك التعليمات ال تعتبر نافذة الى ان يتسلم " المقاول " تأكيداً تحريريا ً لھا .و " للمقاول " ان يبين بأشعار تحريري الى " المھندس " خالل اربعة عشر يوما ً من تسليمه مثل ذلك القرار او االمر او تلك التعليمات أو اي تأكيد تحريري لھا ،بأنه يعارض القرار او االمر او التعليمات او يشكك بھا مع اعطاء مبرراته لذلك ،اال ان مثل ذلك االشعار ال يعفـي " المقاول " من التزاماته في االستمرار بـ " االعمال " بموجب القرار او االمر او التعليمات التي قدم " المقاول " إشعاره بصددھا .
المادة الرابعة عشرة :تقديم منھاج العمل . ١على " المقاول " ان يقدم الى " المھندس " خالل المدة المحددة في القسم الثاني من شروط المقاولة منھاجا ً يبين فيه ترتيب المراحل واالسلوب الذي يعتزم إتباعه في تنفيذ " االعمال" وذلك لغرض مصادقة " المھندس " ،وعلى " المقاول " كلما طلب منه " المھندس " او " ممثل المھندس " ان يقدم لالطالع تفاصيل تحريرية عن تدابير تنفيذ " االعمال " وعن "معدات االنشاء " التي يزمع " المقاول " تجھيزھا او إستعمالھا أو إنشاءھا حسب مقتضى الحال .ان تقديم مثل ھذا المنھاج الى " المھندس " ومصادقته عليه او تقديم مثل ھذه التفاصيل ال يعفي " المقاول " من أي من واجباته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " . . ٢بعد مصادقة " المھندس " على منھاج العمل ،على " المقاول " االلتزام بما ورد فيه اال اذا حصل على موافقة تحريرية من " المھندس " على خالف ذلك.
المادة الخامسة عشرة :االمتثال الحكام القوانين واالنظمة ...الخ . ١على " المقاول " ان يمتثل من جميع الوجوه الحكام القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر وكذلك التعليمات والبيانات او القرارات الصادرة من االدارات المحلية او الجھات االخرى المخولة قانونا ً .ويضمن " المقاول " " صاحب العمل " في مواجھة جميع التعويضات والمسؤوليات مھما كان نوعھا الناجمة عن خرق أي من تلك القوانين او االنظمة او المراسيم او االوامر وغيرھا مما سبق ذكره . على " المقاول " إن يعطي جميع االشعارات ويدفع جميع المصاريف التي ينبغي أعطاؤھا او دفعھا بموجب تلك القوانين واالنظمة والمراسيم واالوامر وغيرھا مما سبق ذكره . ٢٦٠
. ٢على " المقاول " ،طيلة فترة أستمرار " المقاولة " ،ان يمتثل ويتقيد من جميع الوجوه بالقواعد والتعليمات الصادرة من وقت الخر عن مكتب مقاطعة أسرائيل في العراق .
المادة السادسة عشرة :العناية باالعمال والتأمين والتعويضات . ١العناية بـ " االعمال " أ .يتحمل " المقاول " المسؤولية الكاملة ،إبتداء من المباشرة بـ " االعمال " ولغاية صدور "شھادة االستالم " وفق المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط ،عن العناية بـ " االعمال " وجميع معدات االنشاء " .واذا لحق اي ضرر أو خسارة أو عطل بـ " االعمال " أو أي جزء منھا أو بأي من " معدات االنشاء " الي سبب كان ) عدا المخاطر المستثناة ( المنصوص عليھا في الفقرة ) ( ٢من ھذه المادة ،فعلى " المقاول " ان يصلح ذلك على حسابه الخاص بحيث تكون " االعمال " عند أستالمھا في حالة جيدة تتفق من جميع الوجوه مع متطلبات " المقاولة " وتعليمات " المھندس " وفي حالة ما اذا نجم مثل ھذا الضرر او الخسارة او العطل عن اي من المخاطر المستثناة فعلى " المقاول " ) مع مراعاة أحكام المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط ( ان يقوم على نفقة " صاحب العمل " اذا طلب منه " المھندس " وفي حدود ھذا الطلب بتصليح ذلك وجعله صالحا ً على النحو المذكور آنفا ً. ب .يكون " المقاول " مسؤوالً عن الضرر الذي يحدث في " االعمال " أثناء قيامه بأي من العمليات لغرض أكمال أي عمل متبقي او الوفاء بالتزاماته بموجب المادة الثالثة والثالثين والفقرة ) ( ٨من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط . . ٢المخاطر المستثناة تنحصر المخاطر بما يلي وضمن حدود جمھورية العراق : آ .االعمال الحربية ) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ( أو اعمال الغزو من عدو أجنبي او التمرد او الثورة أو العصيان او الحرب االھلية او اغتصاب السلطة . ب .حوادث الشغب او الھياج او االخالل بالنظام عدا ما يحـدث بين مستخدمي " المقاول " او " المقاول الثانوي " . ج .مخاطر الطاقة الذرية واالشعاعات النووية . د .إستعمال او إشغال " صاحب العمل " الي قسم من " االعمال " الذي صدرت بشأنه شھادة أستالم .
٢٦١
. ٣التأمين على " االعمال " وغيرھا على " المقاول " دون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته وبموجب الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ان يؤمن على ما ھو مذكور أدناه بأسم " صاحب العمل " وأسم " المقاول " معا ً ضد جميع الخسائر او االضرار مھما كان سبب وقوعھا ) عدا المخاطر المستثناة ( والتي يكون مسؤوال عنھا بموجب نصوص المقاولة بما يجعل حق " صاحب العمل " و" المقـاول " مضمونا ً خالل مدة " إكمال العمل " ولحـين أصدار " شھادة االستالم " وان يؤمن عن اية خسارة او ضرر يقع خالل " مدة الصيانة " لسبب يعود الى ما قبل بدء مدة " الصيانة " وكذلك عن اية خسارة او ضرر يسببه " المقاول " أثناء العمليات التي يقوم بھا لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة الثالثة والثالثين والفقرة ) ( ٨من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط . آ " .االعمال " بالقيمة الكاملة . ب " .معدات االنشاء " واالشياء االخرى التي يجلبھا المقاول الى الموقع بالقيمة الكاملة . ٤التأمين البحري على " المقاول " أن يؤمن بأسم " صاحب العمل " و " المقاول " معا ً ضد أخطار النقل )التأمين البحري ( على المواد والمعدات التي تدخل في " االعمال " من المنشأ وحتى وصولھا "الموقع " بوثيقة جميع المخاطر بضمنھا أخطار الحرب واالضراب والشغب والھياج . * . ٥التأمين لدى شركة التأمين الوطنية أو شركة التأمين العراقية يجب ان يتم التأمين المذكور في الفقرتين ) ( ٣و ) ( ٤من ھذه المادة لدى شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق وبشروط يصادق عليھا " صاحب العمل " وعلى "المقاول " أن يقدم " للمھندس " أو " ممثل المھندس " وثيقة أو وثائق التأمين ووصوالت دفع أقساط التأمين . . ٦االضرار التي تصيب االشخاص واالموال بإستثناء ما تنص " المقاولة " على خالفه يلتزم " المقاول " بتعويض صاحب العمل عن جميع الخسائر وما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناجمة عن االذى او الضرر الذي يلحق بأي شخص أو آية اموال مھما كانت والتي قد تنشأ من جراء او نتيجة تنفيذ وصيانة " االعمال " ويستثنى من ذلك االضرار التي تصيب وجه االرض او االضرار االخرى التي تلحق باالراضي او المحاصيل الموجودة في الموقع مما قد يتكبده المستأجرون او الشاغلون ،على أنه ليس في مثل ھذه المادة ما يجعل " المقاول " مسؤوالً عن تعويض " صاحب العمل "عن اية تعويضات او اضرار ناشئة عن ما يأتي : آ .أستعمال أو اشغال االراضي بصورة دائمية بـ " االعمال " او بأي جزء منھا او االضرار التي تصيب وجه االرض او المحاصيل على النحو المذكور آنفا ً . * تعديل على الفقرة ) راجع المالحظة في الصفحة ( ٢٢٩ /
٢٦٢
ب .حق " صاحب العمل " في تنفيذ " االعمال " او اي جزء منھا على أية ارض فوقھا او تحتھا او فيھا او خاللھا . ج .التعرض الوقتي او الدائمي الي حق من حقوق النور او التھوية او المرور او الماء او أية حقوق ارتفاق مما يكون نتيجة حتمية لتنفيذ " االعمال " بموجب " المقاولة " . د .االذى او الضرر الذي يلحق باالشخاص او باالموال نتيجة اي عمل او اھمال يقع او يقترف اثناء نفاذ " المقاولة " من " صاحب العمل " او وكالئه او مستخدميه او مقاوليه االخرين )غير اللذين يستخدمھم المقاول ( او عن اي مطالبات تعويض و نفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف بخصوص ذلك .ويراد بـ " الموقع " الغراض ھذه الفقرة ) ( ٦ – ١٦المنطقة المحددة فـي " المقاولة " والمبينة على " الخرائط " التي تتأثر او تتضرر اراضيھا ومحاصيلھا كنتيجة حتمية لتنفيذ " االعمال " .وعلى "صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " عما يتحقق من متطلبات التعويض ونفقات التقاضي ومبالغ التعويض عن االضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف فيما يخص االمور المذكورة في البنود ) آ ( و ) ب ( و ) ج ( و ) د ( من ھذه الفقرة ) . ( ٦ – ١٦ . ٧التأمين على المسؤولية عن الغير على " المقاول " قبل المباشرة بتنفيذ " االعمال " ) ودون أنتقاص من التزاماته ومسؤولياته بموجب ھذه المادة السادسة عشرة ( ان يؤمن ضد أي ضرر او خسارة او اذى قد يلحق بما يلي بسبب او نتيجة تنفيذ " االعمال " او القيام بتنفيذ " المقاولة " بأستثناء تلك التي تنشأ من االمور المذكورة في البنود ) أ ( و ) ب ( و ) ج ( من ھذه المادة . آ .المسؤولية المدنية تجاه الشخص الثالث . ب .أموال " صاحب العمل " عدا " االعمال " ولكن بضمنھا أجزاء " االعمال " التي تم أستالمھا من قبل " صاحب العمل " بموجب " المقاولة " . ج .مستخدمي " صاحب العمل " . . ٨الحد االدنى لمبلغ التأمين على المسؤولية عن الغير يجب ان يتم مثل ھذا التأمين لدى شركة التأمين الوطنية في العراق او شركة التأمين العراقية بشروط يوافق عليھا " صاحب العمل " وبمبلغ ال يقل عن المبلغ المدون في القسم الثاني من شروط المقاولة ،وعلى ) المقاول ( ان يقدم " للمھندس " او" ممثل المھندس " وثيقة او وثائق التأمين ووصوالت دفع أقساط التأمين . . ٩الحوادث وأصابات العمال ً ً ال يكون " صاحب العمل " مسؤوال عن اية اضرار او تعويضات واجبة الدفع قانونا بشأن أو كنتيجة الي حادث او أصابة تلحق بأي عامل او أي شخص أخر مستخدم لدى المقاول او لدى أي " مقاول ثانوي " وذلك بأستثناء الحوادث واالصابات الناجمة عن اي عمل او أمتناع عن عمل صادر من " صاحب العمل " او وكالئه او مستخدميه . ٢٦٣
وعلى " المقاول " ان يضمن " صاحب العمل " عن جميع ھذه االضرار والتعويضات وعن جميع مطالبات التعويض ونفقات التقاضي والتكاليف والغرامات والمصاريف المتعلقة بذلك مھما كان نوعھا ،كل ذلك دون أخالل بااللتزامات المنصوص عليھا في القوانين النافذة . . ١٠عدم قيام " المقاول " بالتأمين اذا لم يقم " المقاول " بالتأمين او االستمرار فيه بمقتضى المادة ) السادسة عشرة ( او اذا لم يقم بأي تأمين أخر قد يطلب منه القيام به بموجب أحكام المقاولة فعندئذ على صاحب العمل في مثل ھذه الحالة القيام بھذا التأمين واالستمرار فيه ودفع قسط أو أقساط التأمين الالزمة لھذا الغرض وأستقطاع المبلغ الذي دفعه مضافا ً اليه التحميالت االدارية من أية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة " للمقاول " أو أستحصال مثل ھذا المبلغ على أساس أنه دين بذمة " المقاول " . . ١١غطاء التأمين اذا تعذر على " المقاول " توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمبن عنھا بموجب أحكام " المقاولة " فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن .وفي حالة توصله اليجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية ،أو شركة التأمين العراقية في العراق فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء ھذا التأمين ،بعد موافقة صاحب العمل التحريرية عليه ،عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتھا . . ١٢التأمين ال يعفي " المقاول " ان قيام " المقاول " بتنفيذ شرط التأمين أو عدم شمول التأمين لالخطار كافة او لجميع المبالغ ال يعفي المقاول من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب " المقاولة " . . ١٣أشعارات التأمين على " المقاول " ان يخبر " صاحب العمل " وشركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية في العراق عن أية قضية أو حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " القيام باالخبار عنھا ويتحمل " المقاول " المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوى قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مھما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل المقاول في االستجابة للمتطلبات المذكورة أعاله . . ١٤تسلم مبالغ التأمين أثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب " المقاولة " فأن أية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى " صاحب العمل " ومن ثم تدفع من قبل "صاحب العمل " الى " المقاول " بالمقادير واالوقات التي يؤيد " ممثل المھندس" بانھا عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه " المقاول " في أصالح الضرر او الخسارة طالماان الخسارة او الضرر حسب رأي " المھندس " ال بد من القيام باصالحه وذلك من اجل االداء المناسب " لالعمال " او تنفيذ وصيانة " االعمال " واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية او شركة التأمين العراقية غير كافية لالغراض المذكورة آنفا ً فأن " المقاول " يتحمل الفرق . ٢٦٤
المادة السابعة عشرة :الضرائب والرسوم . ١على" المقاول " ان يسدد جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الطابع والرسوم االخرى مما له عالقة بـ " المقاولة " والواجب تسديدھا بموجب أي من القوانين واالنظمة او المراسيم و االوامر النافذة وتعتبر اسعار المقاولة شاملة لكل تلك الضرائب والرسوم ) عدا رسوم أجازة البناء ( . . ٢اذا طرأت بعد تاريخ احالة " المقاولة " وأثناء " مدة أكمال االعمال " أية زيادة او تخفيض في الضرائب والرسوم المشار اليھا في الفقرة ) ( ١من ھذه المادة فعندئذ يكون للمقاول الحق في المطالبة بفرق الزيادة ويكون لرب العمل الحق في المطالبة او استقطاع فرق التخفيض ويسري ذلك على اي تغيير في ضمانات العمال الذي يتقرر بموجب قانون او نظام وبيان صادر بناءاً على قانون . . ٣يتحمل " المقاول " جميع اجور الخدمات التي تقدمھا الدوائر الحكومية العراقية مھما كانت تسميتھا والتي تشمل على سبيل المثال رسوم الميناء او الرصيف ،نفقات االرشاد نفقات االخراج ،نفقات االكتظاظ والتحميل والتفريغ ونفقات االنتفاع من مرافق الخدمات العامة .
المادة الثامنة عشرة :حقوق براءات االختراع . ١على " المقاول " سواء اثناء تقدم " االعمال " ام بعد أكمالھا وسواء قبل او بعد انھاء "المقاولة " او تركھا او االخالل بھا ،ان يحمي " صاحب العمل " من المسؤولية ويعوضه بالكامل عن جميع الدعاوى والمطالبات القضائية والكلف والنفقات والمصاريف مھما كانت ، الناجمة عن او بسبب اي انتھاك او ادعاء بانتھاك حقوق براءات اختراع او نماذج او تصاميم مسجلة او حقوق طبع ونشر او عالمة تجارية او اسم مسجل او غيرھا من حقوق الملكية الصناعية وذلك نتيجة النشاء " االعمال " او استعمال " المعدات " اال ان الحماية والتعويض ال يشمالن اي استعمال " لالعمال " لغير الغرض المبين في " المقاولة " او الذي يمكن استبداله بشكل معقول منھا ،وعلى " المقاول " ان يستحصل من مجھزي" المعدات " افضل ما يتوفر من ضمانات للحماية من مسؤولية براءات االختراع وان يقدم المساعدة لتنفيذھا . . ٢تسري أحكام المادة ) الثامنة عشرة ( سواء كانت براءات االختراع او التصاميم المسجلة او حقوق الطبع والنشر او العالمات التجارية اوغيرھا من حقوق الملكية صادرة او مسجلة قبل ام بعد نفاذ " المقاولة " . . ٣في حالة مطالبة " صاحب العمل " او اتخاذ اي اجراء ضده من جراء االمور المشار اليھا في ھذه المادة ) الثامنة عشرة ( يجب إشعار " المقاول " بذلك حاال وعلى " المقاول " ان يقوم بجميع المفاوضات على حسابه الخاص لتسوية االمور وما ينشأ عنھا من مقاضاة .ليس "لصاحب العمل " ما لم يكن " المقاول " قد أخفق في اجراء التفاوض او التقاضي خالل ثالثة أشھر بعد أشعاره من " صاحب العمل " ان يقوم بأي تدخل او يدلي بأي أعتراف قد يكون مجحفا ً او مضراً بھذا الخصوص وعلى " المقاول" قبل الشروع بالتفاوض او التقاضي ان ٢٦٥
يعطي " صاحب العمل " الضمان المناسب الذي يطلبه بين حين واخر لتغطية المبلغ المتحقق او المتفق عليه او المقدر ،حسب مقتضى الحال ،للتعويضات واالضرار والمصاريف والكلف التي قد يصبح " صاحب العمل " مسؤوالً عنھا بخصوص االنتھاك آنف الذكر . على " صاحب العمل " بناء على طلب " المقاول " ان يقدم كل ما يتوفر لديه من مساعدة لغرض دحض وتفنيد أية دعوى او اجراء من ھذا القبيل ،على ان يدفع " المقاول " الى "صاحب العمل " جميع المصاريف التي يتكبدھا من جراء قيامه بذلك . . ٤ال يتحمل " المقاول" أية مسؤولية بموجب ھذه المادة بخصوص انتھاك أية براءة أختراع وما يماثلھا كما ورد سابقا ً تتعلق بتصميم طرق االنتاج او باالستعمال اوالتركيب او التصميم او نمط التصنيع اوأية تفاصيل أخرى لواحدة او أكثر من العناصر او المعدات او المواد او اي مزيج منھا تم توفيرھا من " صاحب العمل " " للمقاول " بخصـوص " االعمال " . . ٥يلتزم كل من " المقاول " و" صاحب العمل " بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بـ "المقاولة " وبـ " االعمال " وعدم أفشائھا الي طرف ثالث وعلى " المقاول " و" المقاول الثانوي " ومجھزي المواد والمعدات واية جھة أخرى قد تشارك في تنفيذ " االعمال " عدم نشر او توزيع أية مقاالت او افالم او تصاوير او القاء محاضرات أو تجھيز أية معلومات تخص االعمال او المنشآت المجاورة للموقع ما لم يوافق " المھندس " على ذلك تحريريا ً وبموجب الشروط التي قد يفرضھا .
المادة التاسعة عشرة :تسلم الموقع والوصول اليه وغيرھا . ١تسليم " الموقع " على " صاحب العمل " بأستثناء ما ينص على خالفه في " المقاولة " ان يضع تحت تصرف "المقاول " ذلك الجزء من " الموقع " الذي يتطلبه تمكين " المقاول " من المباشرة والسير في تنفيذ " االعمال " طبقا ً للمنھاج المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط او بموجب المقترحات المناسبة التي يقدمھا " المقاول " بأشعار تحريري الى " المھندس " وعلى " صاحب العمل " من وقت الخر حسب تقدم " االعمال " ان يضع تحت تصرف " المقاول " االجزاء االخرى من " الموقع " على النحو المطلوب لتمكين " المقاول " من السير في تنفيذ " االعمال " بالسرعة الالزمة طبقا ً للمنھاج اوالمقترحات المذكورة ) حسب مقتضى الحال ( واذا تعرض "المقاول " لتأخير بسبب أخفاق من جانب " صاحب العمل " في السماح له بتسلم " الموقع "وفقا ً الحكام ھذه المادة فعلى " المھندس " ان يمنح مدة أضافية الكمال " االعمال " . . ٢نفقات حق المرور وغيرھا . على " المقاول " ان يتحمل جميع التكاليف والرسوم التي يتطلبھا حق المرور الجل الوصول الى " الموقع " وعلى " المقاول " ايضا ً أو يوفر على نفقته الخاصة أية وسائل أضافية للمعيشة التي قد يحتاجھا " لالعمال " خارج " الموقع " .
٢٦٦
.٣العاملون في الموقع اثناء تنفيذ " االعمال " ال يسمح الي شخص عدا " المقاول " ومستخدميه والمقاولين الثانويين ومستخدميھم بالتواجد في " الموقع " اال بترخيص تحريري من " المھندس " . . ٤الوصول الى " الموقع " ان حق الوصول الى " الموقع " والحيازة عليه ليست مقتصرة على " المقاول " بصورة مطلقة وانما فقط بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ االعمال وعلى " المقاول " ان يقدم " لصاحب العمل " وللمقاولين االخرين ) الذين سبق " للمھندس " اعالم " المقاول " باسمائھم تحريريا ً ( كل التسھيالت المناسبة لتنفيذ عمل متزامن مع " االعمال " و " للمھندس " والي شخص يخوله حق الدخول في اي وقت الى " الموقع " و " االعمال " وجميع معامل التصنيع والمحالت التي يجري اعداد العمل فيھا او التي يتم الحصول منھا على المواد او المواد المصنوعة او المكائن " لالعمال " والكشف عليھا وعلى المقاول ان يقدم المساعدات ويستحصل الموافقات الالزمة لذلك . .٥تنظيف " الموقع " أ -على " المقاول " اثناء سير" االعمال " ان يحافظ باستمرار على نظافة " الموقع " وان يخزن او يتخلص من " معدات االنشاء " والمواد الفائضة ويرفع ويزيل من " الموقع " جميع العوائق التي ال موجب لھا واالوساخ واالنقاض و" االعمال المؤقتة " عند انتفاء الحاجة اليھا وحسب موافقة " المھندس " . ب -على " المقاول " عند اكمال " االعمال " ان يرفع ويزيل من " الموقع " جميع "معدات االنشاء " والمواد الفائضة واالوساخ و" االعمال المؤقتة " من اي نوع كانت ويترك "الموقع " و " االعمال الدائمة " باجمعھا نظيفة وبحالة الئقة على نحو يرضي " المھندس " .
المادة العشرون :ساعات العمل وتقدم " االعمال " .١ساعات العمل ما لم ينص على خالفه فـي " المقاولة " على " صاحب العمل " ان يقدم " للمقاول " التسھيالت لتنفيذ " االعمال " في " الموقع " بشكل مستمر خالل ساعات العمل االعتيادية المتعارف عليھا في المنطقة و " للمھندس " بعد التشاور مع " المقاول " ان يصادق او يوجه بان يجري العمل في اوقات اخرى اذا كان ذلك عمليا ً في تلك الظروف او اذا اصبح ذلك االجراء ضروريا ً لتنفيذ "االعمال " ضمن " مدة اكمال االعمال " . .٢عدم جواز االشتغال ليالً او في ايام الجمع مع مراعاة احكام قوانين العمل النافذة ال يسمح القيام باي من " االعمال الدائمة " اثناء الليل او في ايام الجمع او العطل الرسمية بدون ترخيص تحريري من " ممثل المھندس " ويستثنى من ذلك الحاالت التي يكون العمل فيھا مما ال يمكن تفاديه او يكون ضروريا ً النقاذ الحياة او لحماية االموال او لتحقيق سالمة " االعمال " وفي ھذه الحالة يجب على " المقاول " ابالغ " ممثل المھندس " بذلك على الفور .والتطبق ھذه المادة في حالة االعمال التي يجري القيام بھا عادة بالمناوبة .
٢٦٧
.٣تقدم " االعمال " ان جميع المواد والمعدات وااليدي العاملة الواجب توفيرھا من " المقاول " بموجب " المقاولة " واالسلوب والطريقة والسرعة في تنفيذ وصيانة " االعمال " يجب ان تكون من حيث النوع واالسلوب مطابقة لمنھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط وعلى نحو يرضي " المھندس " واذا ارتاى " المھندس " في اي وقت بان تقدم " االعمال " او اي جزء منھا بطئ بما ال يضمن اكمال " االعمال " في الوقت المحدد لھا او في الوقت الذي جرى تمديده فعلى "المھندس " ان يبلغ " المقاول " بذلك تحريريا ً وعلى " المقاول " بناءاً على ذلك اتخاذ الخطوات الضرورية بعد ان يصادق عليھا " المھندس " لالسراع في تقدم " االعمال " على النحو الذي تكمل فيه في الوقت المحدد او في الوقت الذي جرى تمديده .واذا كان العمل يجري اثناء النھار فقط وطلب " المقاول " ترخيصا ً للعمل اثناء الليل اضافة الى العمل اثناء النھار او في ايام الجمع والعطل الرسمية فيجب ان ال تحجب موافقة " المھندس " على ذلك اال لسبب معقول وفي حالة الموافقة فان " المقاول " اليستحق اية مبالغ اضافية عن ذلك .
المادة الحادية والعشرون :مستخدمو " المقاول " .١توفير المستخدمين باستثناء ما يتم االتفاق على خالفه على " المقاول " ان يستخدم في " الموقع " لغرض تنفيذ وصيانة " االعمال " ما ياتي : أ -مھندسين وفنيين ومشرفين ورؤساء عمل من ذوي الخبرة والمھارة في العمل الذي استخدموا من اجله . ب -عمال ماھرين وشبه ماھرين وغير ماھرين بالقدر الالزم لتنفيذ وصيانة االعمال في الوقت المناسب وبصورة مرضية . .٢حق " المھندس " في االعتراض " للمھندس " ان يعترض على استخدام اي شخص ويطلب من " المقاول " ابعاده عن "االعمال " بدون تاخير اذا ارتاى ان مثل ھذا الشخص يسئ التصرف او غير كفوء او مھمل في القيام بواجباته على الوجه الصحيح و ال يجوز اعادة استخدام مثل ھذا الشخص في االعمال ثانية بدون ترخيص تحريري من " المھندس " وعلى " المقاول " ان يستبدله باخر تتوفر فيه المھارة المطلوبة وباسرع وقت ممكن . .٣اجراءات اضافية متى ما كان تنفيذ " االعمال " براي " المھندس " ال يتم بالمستوى المطلوب فعلى "المقاول " اتخاذ االجراءات الالزمة على حسابه الخاص لتحسين العمل بشكل يرضي "المھندس " بما في ذلك استخدام كادر اشرافي اضافي مؤھل بصورة الئقة .
٢٦٨
.٤سجالت االجور وغيرھا على " المقاول " فيما يتعلق بعمله في العراق ان يمسك بصورة صحيحة سجالت لالجور والدوام مع السجالت الحسابية االصولية االخرى وعليه حسب طلب " المھندس " ان يبرز المستمسكات المشار اليھا اعاله والتي تبين االجور المدفوعة وبقدر االمكان الساعات التي اشتغلھا مستخدمو المقاول للكشف عليھا من قبل" المھندس " . .٥الكشوفات الدورية للعاملين ً على " المقاول " تسليم " المھندس " شھريا " كشفا " بالتفاصيل التي قد يحددھا "المھندس " يبين الكادر االشرافي وعدد العمال باصنافھم المختلفة الذين يستخدمھم "المقاول " من وقت الخر بما في ذلك المقاولين الثانويين في " الموقع " . .٦متطلبات االستخدام االخرى تراعى احكام قوانين العمل والضمان االجتماعي في كل ما يتعلق بالعمال وكذلك يراعى بوجه خاص ما ياتي : أ -استخدام العمال على" المقاول " ان يتخذ جميع التدابير الخاصة به الستخدام جميع العمال المحليين او غيرھم الالزمين لتنفيذ " االعمال " بما في ذلك تجھيز وادامة كل ما ھو ضروري من وسائط نقل ووحدات سكنية ومكاتب ومطاعم ومرافق صحية . ب -تجھيز الماء ً على " المقاول " ان يجھز في " الموقع " بقدر ما يكون ذلك معقوال من الناحية العملية بعد االخذ بنظر االعتبار الظروف المحلية وبشكل يرضي " ممثل المھندس " مورداً كافيا ً من ماء الشرب وغيره الستعمال مستخدمي " المقاول " وعماله . ج -التصرف السليم ان " المقاول " مسؤول عن ان يكون تصرف جميع مستخدميه وعماله وغيرھم من المتواجدين في " الموقع " تصرفا ً سليما ً وعليه ان يتخذ طيلة فترة تقدم " االعمال " جميع االحتياطات الالزمة ويبذل كل ما في وسعه لمنع اي شغب او تصرف غير شرعي من قبل او فيما بين مستخدميه وعماله وغيرھم ممن يستخدم " لالعمال " او فيما يتعلق بھا وللحفاظ على االمان وحماية السكان وعن امن وسالمة الممتلكات والمالكين في " الموقع " او بجواره اال انه اليحق "للمقاول " ان يشكل قوة شرطة خاصة به او ان يتدخل باعمال الشرطة الرسمية التي لھا مطلق الحرية في جميع االوقات للدخول الى اي جزء من " الموقع " ضمن تنفيذ واجباتھا . د -المشروبات الكحولية والمخدرات على " المقاول " ) باستثناء ما ھو مطابق الحكام القوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر النافذة في حينه ( ان اليستورد او يبيع او يھب او يقايض او يتصرف باي شكل كان باية مشروبات
٢٦٩
كحولية او مخدرات او يسمح او يتغاضى عن اي من مثل ھذا االستيراد او البيع او الھبة او المقايضة او التصرف بذلك من مقاوليه الثانويين او وكالئه او مستخدميه . ھـ -االسلحة والذخيرة مع مراعاة احكام القوانين النافذة على " المقاول " ان اليعطي او يقايض او يتصرف باي شكل كان باية اسلحة او ذخيرة مھما كان نوعھا الي شخص او اشخاص او يسمح او يتغاضى عنه على النحو المذكور انفا ً . و -االعياد والعادات الدينية على " المقاول " مراعاة جميع االعياد وايام االستراحة والعادات الدينية المعترف بھا في جميع عالقاته مع جميع العمال المستخدمين لديه . ز -االوبئة على " المقاول " في حالة انتشار اي مرض ذي طبيعة وبائية ان يطبق وينفذ اية انظمة واوامر ومتطلبات قد تفرضھا الحكومة العراقية والجھات الطبية اوالصحية او المحلية لغرض معالجة ومكافحة مثل ھذه االمراض . ح -مراعاة المقاولين الثانويين الحكام القوانين واالنظمة يكون " المقاول " مسؤوالً عن مراعاة مقاوليه الثانويين لالحكام المذكورة انفا ً .
المادة الثانية والعشرون :المعلومات االحصائية .١على " المقاول " ان يزود " ممثل المھندس " بما ياتي : أ -جدول مفصل بالشكل والمحتويات التي يعينھا " المھندس " يبين فيه عدد المشرفين على "االعمال " وعدد وصنف مختلف العمال والمستخدمين لدى المقاول من وقت الخر . ب -المعلومات المتعلقة بـ " معدات االنشاء " على النحو الذي يطلبه " ممثل المھندس ". ج -احتياجاته من المواد االنشائية والوقود وغيرھا من المواد المنتجة من قبل القطاع االشتراكي العراقي والتي يتطلبھا تنفيذ " االعمال " وذلك قبل مدة مناسبة من الحاجة اليھا بموجب برنامج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من ھذه الشروط . د -تقارير دورية متضمنة المعلومات والوقائع التي تخص تنفيذ " االعمال " وتقدمھا واية معلومات اخرى يطلبھا " ممثل المھندس " . .٢على المقاول تزويد الجھاز المركزي لالحصاء بالمعلومات االحصائية الالزمة وفق قانون االحصاء .
٢٧٠
المادة الثالثة والعشرون :االحوال الطبيعية االستثنائية والعوائق االصطناعية .١يعتبر ان " المقاول " قد اقتنع قبل تقديم العطاء بصحة وشمولية عطائه " لالعمال " و " مبلغ المقاولة " وجدول مفردات االسعار والمبالغ ) ان وجد ( ويعتبر " مبلغ المقاولة " وتلك المفردات باستثناء ما ھو منصوص على خالفه في " المقاولة " شامال لجميع التزامات "المقاول " بموجب " المقاولة " وكذلك جميع االمور واالشياء الالزمة لتنفيذ وصيانة "االعمال " بصورة مرضية .على انه اذا تعرض " المقاول " اثناء تنفيذ االعمال الحوال طبيعية استثنائية ) عدا الظروف المناخية ( او عوائق اصطناعية وكانت ھذه االحوال او العوائق مما اليمكن لمقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية ،فعلى " المقاول " المبادرة بدون تاخير الى تقديم اشعار تحريري بذلك الى" المھندس" واذا اقتنع " المھندس " بان مثل ھذه االحوال االستثنائية او العوائق االصطناعية لم يكن بمستطاع مقاول ذي خبرة ان يتوقعھا من الناحية العملية ،فعندئذ يتعين على " صاحب العمل " ان يدفع بعد تأييد " المھندس " التكاليف االضافية المعقولة التي يتحتم على " المقاول " انفاقھا بسبب مثل ھذه االحوال او العوائق بما في ذلك المصاريف المناسبة والمعقولة كنتيجة لمواجھة تلك االحوال او العوائق المترتبة عن : أ -العمل بموجب اية تعليمات قد تصدر عن " المھندس " الى " المقاول " مما له عالقة بذلك . ب -اية تدابير مناسبة ومعقولة يصادق عليھا " المھندس " مما قد يتخذھا " المقاول " في حالة عدم توفر تعليمات محددة من " المھندس " . .٢تطبق احكام الفقرة ) ( ١من ھذه المادة على موقع " االعمال الدائمة " فقط .
المادة الرابعة والعشرون :الفحص واالختبار والرفض .١الفحص واالختبار على" المقاول " ان يقوم بفحص جميع المواد واعمال التصنيع واالعمال الحقلية للتحقق من الوفاء بمتطلبات " الخرائط " و" المواصفات " وتنفيذ " االعمال " باالسلوب المھني الصحيح. .٢حق " المھندس " بالفحص يحق " للمھندس " في جميع االوقات المناسبة ان يفحص ويختبر" المعدات " متى ما كانت قيد التصنيع سواء في " الموقع " ام في االماكن العائدة " للمقاول " او الي من مقاوليه الثانويين وحيثما يوجد عمل يتعلق " بالمعدات " واذا كانت ھناك اجزاء من " المعدات " يجري تصنيعھا في اماكن ال تعود " للمقاول " فعلى المقاول ان يحصل على ترخيص " للمھندس " ليقوم بفحص واختبار تلك االجزاء كما لو كانت تصنع لدى " المقاول " .ان مثل ھذا الفحص او االختبار اذا ما تم من قبل " المھندس " فانه ال يعفي " المقاول " من اية مسؤولية بموجب " المقاولة " .
٢٧١
.٣قيام المقاول باالشعار على " المقاول " خالل ثالثة اشھر من تاريخ نفاذ " المقاولة " ان يھيء ويقدم "للمھندس " منھاجا ً يبين الفعاليات الرئيسية لفحص واختبار" االعمال " وما لم يتفق على خالفه فعلى " المقاول " اعطاء " المھندس " اشعاراً تحريريا ً قبل مدة مناسبة ) ٤٥يوما ً على االقل ( عن التاريخ والمكان اللذين تكون فيھما " المعدات "جاھزة لالختبار بموجب "المقاولة " وما لم يحضر " المھندس " في المكان والتاريخ المحددين من قبل " المقاول " في اشعاره فلـ " المقاول " ان يستمر باالختبار الذي يعتبر جاريا ً بحضور " المھندس " وعلى "المقاول " ان يبعث الى " المھندس " على الفور بنسخة مصدقة من القراءات . .٤مستلزمات االختبار عندما تنص " المقاولة " على اجراء اختبارات في االماكن العائدة " للمقاول " او الي "مقاول ثانوي " فعلى " المقاول " تقديم كل ما يلزم من مساعدة وايدى عاملة ومواد وطاقة كھربائية ووقود وماء ومكان مناسب وآالت واجھزة والتي قد تطلب بشكل معقول لغرض اجراء تلك االختبارات بكفاءة .
.٥شھادة االختبار حالما تجتاز " المعدات " االختبارات المشار اليھا في ھذه المادة فعلى " المھندس " ان يمنح "المقاول " شھادة تحريرية بذلك .
.٦الفحص ال يعفي " المقاول " ان قيام " المھندس " بفحص واختبار اي جزء من " االعمال " او المصادقة عليھا او قبوله ال يعفي " المقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " وعلى " المقاول " استبدال واصالح جميع االجزاء والمواد المعيبة على نفقته الخاصة . .٧الجھة الفاحصة أ " -للمھندس " الحق في استخدام " جھة فاحصة " للقيام بفحص واختبار المواد وطرق التصنيع ومستوى االداء الي جزء من " االعمال " في معامل التصنيع وفي " الموقع " وتعتبر" الجھة الفاحصة " ھذه بانھا تعمل بالنيابة عن " المھندس " وعلى " المقاول " ان يوفر لھا التسھيالت والمساعدات نفسھا التي يجب تقديمھا " للمھندس " بموجب " المقاولة " وعلى " الجھة الفاحصة " ايضا ً ان تصدر استشھاداً تحريريا ً بان " المعدات " كال او جزء اً في وضع مامون ومرض للتشغيل للفترة الزمنية التي قد تحددھا " المقاولة " .ان شھادات "الجھة الفاحصة " ال تعفي " المقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب "المقاولة".
٢٧٢
ب -يتحمل " صاحب العمل " اجور " الجھة الفاحصة " ويعتبر " المقاول " قد اخذ االمور التالية بنظر االعتبار والتي تعتبر كلفھا مشمولة ومغطاة بـ " مبلغ المقاولة " . -
مستلزمات مكتب في " الموقع " للمفتشين الفنيين .
تزويد " الجھة الفاحصة " في وقت مناسب بكل ما ھو ضروري من الخرائط والمواصفاتوالمستمسكات التي قد تحتاجھا لتادية واجبات الفحص بصورة صحيحة. تنسيق فعاليات " الجھة الفاحصة " داخل وخارج العراق وفي جميع معامل ومصانعالمجھزين والمجھزين الثانويين بشكل يضمن بان جميع االجزاء الخاضعة للفحص بموجب " المقاولة " يجري فحصھا وتؤيد بشھادة من " الجھة الفاحصة " . ج -اذا اخفقت " الجھة الفاحصة " في تادية واجبات الفحص المنصوص عليه في " المقاولة " بتوقيت مناسب واسلوب صحيح نتيجة لسوء التنسيق من قبل " المقاول " فان المسؤولية الكاملة عن ذلك تقع على عاتق" المقاول " . .٨خزن " المعدات " على " المقاول " ان يخزن " المعدات " والمواد بالطريقة التي تضمن الحفاظ على خصائصھا وصالحيتھا لالعمال كما يجب ترتيب الخزين من المواد والمعدات التي تدخل في صلب "االعمال " بشكل يسھل فحصھا آنيا ً . .٩فحص " االعمال " قبل تغطيتھا يجب أن ال يغطى اي عمل او يحجب عن االنظار بدون موافقة " المھندس " او " ممثل المھندس " ويجب على " المقاول " ان يھئ الفرصة الكافية " للمھندس " او" ممثل المھندس " لفحص وقياس اي عمل على وشك ان يغطى او يحجب عن االنظار ولفحص االسس قبل وضع اعمال دائمية عليھا . وعلى" المقاول " ان يعطي االشعار الالزم تحريريا ً الى " ممثل المھندس " عندما يكون اي من مثل ذلك العمل او تلك االسس جاھزة او على وشك ان تكون جاھزة للفحص وعلى " ممثل المھندس " دونما تاخير غير معقول القيام بفحص وقياس ذلك العمل او تلك االسس اال اذا ارتاى " ممثل المھندس " ان مثل ھذا الفحص غير ضروري وابلغ " المقاول " بذلك تحريريا ً . . ١٠كشف " االعمال " واحداث فتحات على " المقاول " ان يكشف للعيان اي جزء او اجزاء من " االعمال الدائمة " او ان يحدث فتحات فيھا او خاللھا على النحو الذي يامر به " المھندس " من وقت الخر وعلى " المقاول " ان يعيد ويجعل صالحا ًذلك الجزء او تلك االجزاء بشكل يرضي " المھندس " واذا تبين ان ذلك الجزء او تلك االجزاء التي غطيت او حجبت عن االنظار بعد االمتثال لمتطلبات الفقرة ) ( ٩ من ھذه المادة قد نفذت بموجب " المقاولة " فان مصروفات الكشف للعيان واحداث الفتحات في
٢٧٣
االعمال الدائمة او خاللھا واعادتھا الى ما كانت عليه وجعلھا صالحة يجب ان يتحملھا "صاحب العمل " وبخالفه فان جميع ھذه التكاليف يجب ان يتحملھا " المقاول " . .١١رفع االعمال المعيبة والمعدات والمواد غير الصالحة للمھندس اثناء سير " االعمال " صالحية اصدار االوامر التحريرية من وقت الخر فيما يخص : أ -رفع اية معدات مجھزة او مواد مستخدمة من قبل " المقاول " او اي " مقاول ثانوي " من الموقع يرى " المھندس " انھا غير مطابقة " للمقاولة " وذلك خالل المدة او المدد المبينة في امر " المھندس " واستبدالھا بمعدات ومواد صالحة ومالئمة . ب -رفع اي عمل ال تكون مواده او مھارة عمله في راي " المھندس " مطابقة للمقاولة واعادة تنفيذه بصورة مالئمة ) بصرف النظر عن اي فحص سابق جرى عليه او اية دفعة على الحساب بشانه ( . .١٢عدم امتثال " المقاول " المر رفع االعمال المعيبة او المعدات غير الصالحة اذا لم يمتثل " المقاول " لتنفيذ امر رفع االعمال المعيبة او المعدات او المواد غير الصالحة فعندئذ يكون " لصاحب العمل " الحق في تنفيذ ذلك االمر على نفقة " المقاول " واستحصال جميع المصروفات الناجمة عن ذلك من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او مطالبته بتلك المصروفات باعتبارھا دينا ً بذمته على ان ال يؤثر ما ورد في ھذه الفقرة على اي من مطالبات "صاحب العمل " بموجب المادة الثالثين من ھذه الشروط . .١٣حق " المھندس " في ايقاف العمل اذا ظھر " للمھندس " بان ھناك اي عمل يجري تنفيذه بطريقة خاطئة او بمواد غير صالحة او بعمال غير ماھرين عندما يستوجب العمل استخدام عمال ماھرين او باية وسيلة او طريقة ال تتفق مع " المقاولة " فللمھندس ان يامر بااليقاف الفوري لمثل ھذا العمل المعيب وذلك بامر مباشر الى مشرف العمل لـ " المقاول " او مالحظ العمال او رئيس مجموعة العمل مع اعطاء مبرراته .ويستمر مثل ھذا التوقف الى ان يتخذ " المقاول " االجراءات التصحيحية التي يرضى بھا " المھندس " .ان اي امر من " المھندس " بايقاف العمل كما تقدم يجب ان يطبق فورا وال يستحق " المقاول " عن ذلك اية زيادة او تعويض مادي او اي تمديد في مدة " اكمال االعمال ". .١٤النماذج واالختبارات على حساب " المقاول " على " المقاول " تجھيز جميع النماذج للمواد ويتم اجراء االختبارات المشمولة " بالمقاولة " على حساب " المقاول " سواء كانت نتائج االختبارات ناجحة ام ال .وفي حالة ما اذا كانت االعمال براي " المھندس " معيبة او غير منسجمة مع " المقاولة " فبعد ان يقوم " المقاول " باصالح العيب او عدم االنسجام يحق " للمھندس " ان يامر باعادة االختبارات حسب الشروط والظروف نفسھا الواردة في " المقاولة " ويتحمل " المقاول " جميع المصاريف المعقولة التي يتكبدھا " صاحب العمل " من جراء اعادة االختبارات .
٢٧٤
.١٥االختبارات االضافية " للمھندس " الحق في ان يوجه " المقاول " للقيام باختبارات اضافية غير محددة في "المقاولة " اذا كانت مثل ھذه االختبارات براي " المھندس " ضرورية للتاكد من ان المواد او المعدات التي تدخل في صلب " االعمال " مطابقة " للمقاولة " وعلى " صاحب العمل " ان يتحمل الكلف التي يتكبدھا " المقاول " اذا اثبتت االختبارات ان المواد او المعدات مطابقة "للمقاولة " وبخالفه يتحمل " المقاول " جميع كلف وتبعات تلك االختبارات .
المادة الخامسة والعشرون :التسلم .١على " المقاول " ان يعطي " المھندس " اشعاراً قبل شحن او ايصال اي من "المعدات " او " معدات االنشاء " الى الموقع ويكون " المقاول " مسؤوال عن تسلم جميع "المعدات " و" معدات االنشاء " في " الموقع " واليجوز شحن او ايصال اي من "المعدات " او" معدات االنشاء " الى " الموقع " مالم يكن " المقاول " قد ھيا االماكن المالئمة لتسلم وخزن تلك " المعدات " و" معدات االنشاء " . .٢على " المقاول " ان ينسق وصول " المعدات " و " معدات االنشاء " مع تقدم اعمال الھندسة المدنية والفعاليات االخرى بشكل يضمن حسن سير منھاج اعمال النصب وتجنب خزن "المعدات " في الموقع لفترات طويلة بدون ضرورة .
المادة السادسة والعشرون " المعدات المتاخرة " اذا تاخر" تجھيز المعدات " او اعيق نصبھا السباب تعزى حصرا الى " المھندس " او" صاحب العمل " او المقاولين االخرين " لصاحب العمل " ولفترات زمنية ابعد من الفترات المحددة في " المقاولة " لمثل ھذا التجھيز او النصب او اذا لم تكن ھناك فترات محددة لفترات زمنية ابعد من الفترات المعقولة بعد االخذ بنظر االعتبار التاريخ الذي ينبغي اكمال " االعمال " فيه عندئذ وفي مثل ھذه الحاالت : .١على " صاحب العمل " تعويض " المقاول " عن المصاريف االضافية المباشرة التي يتكبدھا من اجل خزن " المعدات " المتاخرة واتخاذ االجراءات المناسبة لحمايتھا والحفاظ والتامين عليھا من الفقدان والتلف والتضرر اعتبارا من الوقت الذي كان المفروض بــ" المعدات " ان تجھز او تنصب ) حسب مقتضى الحال ( الى ان يرفع الحظر عن " المقاول " في تجھيز او نصب المعدات . .٢وعلى " صاحب العمل " ان يعوض " المقاول " ايضا عن اية مصاريف اضافية مباشرة يتحملھا في اصالح اي عيب او ضرر يلحق بـ " المعدات " من جراء تاخير تجھيزھا او نصبھا كما ذكر انفا باستثناء ما ينجم بسبب اخفاق " المقاول " في اتخاذ اجراءات الحماية الضرورية . .٣ال يستحق " المقاول " استرداد تلك المصاريف االضافية ما لم يكن قد اعطى " المھندس " اشعاراً تحريريا ً بعزمه على المطالبة بھا وذلك خالل ثالثين يوما من حصول الحالة التي سببت التاخير انف الذكر . ٢٧٥
.٤يقوم " صاحب العمل " بناء على توصية " المھندس " بتسوية وتحديد المبلغ االضافي الذي يستوجب دفعه " للمقاول " بموجب ھذه المادة ) السادسة والعشرين ( عن مطالبة التعويض التي يعتبرھا " المھندس " عادلة ومعقولة . .٥تبقى التزامات " المقاول " بموجب " المقاولة " فيما يتعلق بـ " المعدات المتاخرة " كما ذكر سابقا نافذة بدون تغيير .
المادة السابعة والعشرون :االيقاف الوقتي للعمل .١االيقاف الوقتي على " المقاول " بناء على امر تحريري من " المھندس " الذي يشار اليه في ھذه المادة بـ " امر التوقف " ان يوقف مؤقتا سير " االعمال " او اي جزء منھا للمدة او للمدد وعلى النحو الذي يعتبره " المھندس " ضروريا ً وعلى " المقاول " اثناء ھذا التوقف ان يحافظ على ويحمي العمل بصورة مالئمة وبالقدر الذي يراه " المھندس " ضروريا ً . ان النفقات االضافية المباشرة التي يتكبدھا " المقاول " نتيجة تنفيذ " امر التوقف " بموجب ھذه المادة يجب ان يتحملھا ويدفعھا " صاحب العمل " اال اذا كان مثل ھذا التوقف المؤقت قد نص عليه في " المقاولة " او كان ضروريا لتنفيذ " االعمال " بصورة صحيحة او بسبب االحوال المناخية التي تؤثرعلى سالمة وجودة االعمال او ناتجا عن اخفاق من جانب " المقاول " ويشترط السترداد اي من تلك النفقات االضافية ان يقدم " المقاول " اشعاراً تحريريا ً بعزمه على المطالبة بالتعويض الى " المھندس " خالل ثالثين يوما ً من تاريخ " امر التوقف " وعلى " المھندس " ان يعين ويحدد مقدار المبالغ االضافية التي يجب ان تدفع الى" المقاول " بخصوص ھذه المطالبة كما يراه "المھندس " عادالً ومعقوالً . .٢التوقف الذي يستمر اكثر من تسعين يوما اذا اوقفت سير" االعمال " او اي جزء منھا بـ " امر التوقف " لمدة متصلة تتجاوز تسعين يوما يقوم " صاحب العمل " و" المقاول " ببحث جميع السبل والطرق الممكنة الستئناف العمل في "االعمال " او تبني صيغة جديدة للعمل .
٢٧٦
المادة الثامنة والعشرون :الضمانات والكفاالت ان " المقاول " بموجب ھذه " المقاولة " يضمن ويتكفل بما يلي : .١ان " االعمال" تكون مطابقة للمواصفات وبمستوى ممتاز في كل تفاصيلھا وخالية من العيوب في التصميم والھندسة والمواد واالنشاء والتصنيع . .٢ان " االعمال " تنفذ باحسن الطرق متانة ولياقة وجودة وبمواد ومھارة عمل ممتازة وذلك طبقا لرضاء " المھندس " التام وبموجب منھاج " المقاولة " لتنفيذ " االعمال " . .٣ان " المعدات " المجھزة وجميع المواد واالالت والتجھيزات التي تشكل جزءاً من "المعدات " او من االعمال تكون جديدة غير مستعملة ومالئمة تماما لالستعمال المطلوب وتحقق جميع متطلبات االداء بموجب " المقاولة " . .٤ان " المعدات " تكون مالئمة تماما الستعمال المنتوجات النفطية العراقية وان الضمانات المقدمة لتلك " المعدات " تعتبر بانھا مبنية على ذلك االستعمال . .٥ان " المعدات " وجميع اجزائھا تنسق وترتب بشكل مالئم من حيث اداء وظائفھا وعالقتھا مع بعضھا وتجاوبھا الصحيح مع انظمة السيطرة مع االستقرار الكافي في التشغيل لتجنب التقلبات غير المقبولة في درجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك اثناء مراحل التشغيل كافة . .٦ان " المعدات " وجميع اجزائھا تعمل بصورة مرضية دون االعتماد الدائم على استخدام المعدات االحتياطية المخزونة او المنصوبة ودون الحاجة الى عناية اكثر مما يتطلبه التطبيق الجيد في ھذا المجال . .٧انه اذا ظھر اي عيب في " االعمال " من جراء االخالل بالضمانات والكفاالت المدرجة في ھذه المادة او في مكان اخر من " المقاولة " في اي وقت قبل انتھاء " مدة الصيانة " عندئذ يقوم "المقاول " بالتحويرات الضرورية لمعالجة ذلك االخالل بتوقيت مناسب وعلى حسابه الخاص .
المادة التاسعة والعشرون " مدة اكمال االعمال " " .١المباشرة باالعمال " ً يعتبر تاريخ " نفاذ المقاولة " تاريخا لمباشرة " المقاول " بـ " االعمال " ما لم ينص على خالفه في صيغة التعاقد وعلى " المقاول " المباشرة بـ " االعمال " واالستمرار فيھا بالسرعة الالزمة وبدون تاخير عدا التاخير الذي قد يقره او يامر به " المھندس " صراحة او التاخير الذي يكون سببه خارجا ً عن ارادة " المقاول " .
٢٧٧
" .٢مدة اكمال االعمال " على " المقاول " اكمال االعمال باجمعھا خالل المدة المتعاقد عليھا ) على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة بـ " االعمال " بموجب الفقرة ) ( ١من ھذه المادة( او المدة التي يجري تمديدھا على النحو المسموح به بموجب ھذه المادة على ان تراعى اية متطلبات في " المقاولة " حول اكمال اي " قسم من االعمال " قبل اكمالھا باجمعھا . .٣تمديد " مدة اكمال االعمال " " للمقاول " ان يطالب بتمديد " مدة اكمال االعمال " في الحاالت االتية : أ -اذا طرات اية زيادة او تغيير في " االعمال " كما ونوعا وكان من شان ذلك ان يؤثر على سير"االعمال " بحيث ال يمكن اكمالھا ضمن " مدة اكمال االعمال " . ب -اذا كان تاخير اكمال " االعمال " السباب او اجراءات تعود " لصاحب العمل " او الية جھة مخولة قانونا او السباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمھم " صاحب العمل " . ج -اذا جدت بعد التعاقد ظروف استثنائية ال يد " للمقاول " فيھا ولم يكن بالوسع توقعھا او تفاديھا او ترتب عليھا تاخير في اكمال " االعمال " . .٤طلب التمديد يشترط لتطبيق احكام الفقرة ) ( ٣من ھذه المادة ان يتقدم " المقاول " بطلب الى " ممثل المھندس " خالل ثالثين يوما من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب لتمديد المدة وعلى " المھندس " النظر في الطلب خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما ً من تاريخ تسلمه الطلب والتقبل اية طلبات للتمديد بعد صدور شھادة االستالم المشار اليھا في المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط .
المادة الثالثون :الغرامات التاخيرية .١الغرامات : اذا عجز" المقاول " عن اكمال " االعمال " وفقا لما جاء في المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط وخالل المدة المحددة بموجب المادة التاسعة والعشرين من ھذه الشروط او خالل المدة التي جرى تمديدھا فعندئذ يجب على " المقاول " ان يدفع الى " صاحب العمل " المبلغ المحدد في القسم الثاني من شروط " المقاولة " باعتباره غرامة تاخيرية عن ھذا التاخير و" لصاحب العمل " وبدون المساس باية طريقة اخرى من طرق التحصيل ان يستقطع مبلغ الغرامات التاخيرية من اية ضمانات تنفيذ او مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تصبح مستحقة له .ان دفع او استقطاع الغرامات التاخيرية ال يعفي " المقاول " من التزامه باكمال " االعمال " او من اي من التزاماته ومسؤولياته بموجب " المقاولة " .
٢٧٨
.٢تخفيض الغرامات التاخيرية اذا صدرت " شھادة االستالم " لقسم من " االعمال " بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط قبل صدور " شھادة االستالم " " لالعمال " باجمعھا فان الغرامات التاخيرية عن اية مدة تاخير بعد تاريخ االكمال المثبت في تلك الشھادة تخفض بنسبة قيمة ذلك القسم الى " مبلغ المقاولة".
المادة الحادية والثالثون :الفحوصات النھائية .١االستعداد للتشغيل التجريبي أ -حالما تكون " االعمال " قد اكملت بصورة اساسية وتم اختبارھا وفحصھا وجعلت جاھزة للتشغيل التجريبي وايدت " الجھة الفاحصة " سالمتھا ،كل ذلك طبقا ً " للمقاولة " ورضاء "المھندس " ) باستثناء الفحص النھائي والصيانة بموجب المقاولة ( على " المقاول " اشعار "ممثل المھندس " بان " االعمال " جاھزة للتشغيل التجريبي . يقوم " ممثل المھندس " باالشتراك مع " المقاول " بتفتيش " االعمال " للتاكد من انھا جاھزة للتشغيل التجريبي حيث يتم مثل ھذا التفتيش بموجب اسلوب وجدول فحص يعدان من قبل " المقاول " ويقدمان الى " المھندس " للمصادقة قبل مااليقل عن ثالثة اشھر من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي .وعلى المھندس خالل ثالثين يوم عمل من تسلم االشعار المذكور اما ان يصدر " شھادة االستعداد للتشغيل التجريبي " او ان يبين تحريريا عن طريق " ممثل المھندس " االجزاء التي تتطلب التصحيح لكي تستكمل " االعمال " متطلبات اصدار تلك الشھادة .على " المھندس " اصدار تلك الشھادة بخصوص اي قسم او جزء من " االعمال " وله ان يصدر تلك الشھادة بالرغم من وجود اجزاء ثانوية ) ال تؤثر على االستعمال السليم " لالعمال " لالغراض المطلوبة ( غير منجزة ،وعند تسلم تعھد خطي من المقاول باكمال تلك االجزاء المعلقة خالل فترة زمنية يتفق عليھا .ان اصدار اية " شھادة استعداد للتشغيل التجريبي " ال يعفي " المقاول " من اي من التزاماته في " المقاولة " . ب -على " المقاول " قبل تقديم اشعاره بان " االعمال " او اي قسم او جزء منھا جاھز للتشغيل التجريبي ان يجري بحضور " ممثل المھندس " جميع فعاليات االختبار والفحص الضرورية والمناسبة وعليه ان يجعل " المعدات " او اي من اجزائھا نظيفة من الداخل وخالية من الشوائب واالوساخ ويضمن بشكل يرضي " المھندس " بان كل االجزاء منصوبة بصورة صحيحة ومناسبة وجاھزة للتشغيل . ج -على " المقاول " تزويد " المھندس " بعشر نسخ من الدليل االولي لعمليات التشغيل التجريبي وتعليمات السالمة لجميع اجزاء " االعمال " المختلفة قبل مااليقل عن ثالثة اشھر من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي ويجب ان يحتوي ذلك الدليل ايضا على عدد وواجبات وصالحيات المشرفين المخصصين من " المقاول " للتشغيل التجريبي .
٢٧٩
.٢التشغيل التجريبي : أ -بعد اصدار اخر " شھادة استعداد للتشغيل التجريبي " " لالعمال " باجمعھا او الي قسم منھا ، على " المقاول " ان يقوم بالتشغيل التجريبي " لالعمال " او لذلك القسم عن طريق منتسبي "صاحب العمل " المعينين لھذا الغرض والذين عليھم ان يعملوا تحت االشراف التام والمسؤولية "للمقاول " ) بحدود عملھم المتعلق بفعاليات التشغيل التجريبي ( وعلى " المقاول " توفير العدد الكافي من االطر المؤھلة جيدا لھذا الغرض . تمتد فترة التشغيل التجريبي للمدة المحددة في " المقاولة " وعلى " المقاول " خالل ھذه الفترة ان يضع " االعمال " او اقسامھا في الخدمة للتاكد من ان كل قسم في حالة صالحة للعمل وجاھز للتشغيل االعتيادي . ب -على " المقاول " ان يقدم كل االرشادات الفنية وياخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة للتشغيل والسالمة ومنع الحرائق اثناء فترة التشغيل التجريبي وتنفذ جميع ھذه الفعاليات حسب التطبيق الھندسي المامون . ج -على " المقاول " ان يقوم اثناء فترة التشغيل التجريبي بجميع التعديالت الضرورية واحتياطات السالمة وكل ما ھو ضروري الدخال المنافع وعناصر التغذية والمواد االولية ) حسب مقتضى الحال ( الى كل جزء من " االعمال " حسب اختصاصه . د -يحق " للمقاول " بناء على موافقة " المھندس " ايقاف تشغيل اي جزء من " االعمال " او جميعھا عندما تدعو الحاجة للقيام باية تعديالت او تصليحات او تغييرات ضرورية . وعلى"المقاول" استحصال موافقة المھندس حول توقيت تلك التوقفات اال اذا كان في استمرار التشغيل خطورة على " االعمال " او العاملين . ھـ -يكون " المقاول " مسؤوال عن " االعمال " وعليه ان يقوم بجميع اعمال الصيانة خالل فترة التشغيل التجريبي ولغاية تاريخ صدور " شھادة االستالم " بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط . و -على " المقاول " ان يجھز على نفقته الخاصة جميع العوامل المساعدة والمواد الكيمياوية واالدوات االحتياطية والمواد والمتطلبات االخرى لغرض تشغيل " االعمال " بشكل كفوء ومامون اثناء فترة التشغيل التجريبي . ز -على " المقاول " اتخاذ االجراءات الالزمة الستقدام خبراء مجھزي " المعدات " اثناء التشغيل التجريبي حسب الضرورة او وفقا لما يطلبه " المھندس " . .٣الفحص النھائي ) فحص القبول ( أ -عندما تكون براي " المقاول " جميع فعاليات التشغيل التجريبي )بضمنھا التعديالت والتغيـيرات( قد انجزت والتشغيل االعتيادي قد تحقق ،على " المقاول " ان يعطي " ممثل المھندس " اشعارا
٢٨٠
تحريريا لمدة واحد وعشرين يوما يبين فيه عزمه على اجراء الفحص النھائي الي قسم من "االعمال " لغرض حضور " المھندس " ليشھد اجراء ذلك الفحص . فاذا اقتنع " المھندس " بان ذلك " القسم من االعمال " جاھز للفحص النھائي عليه تبليغ "المقاول " واالتفاق معه على موعد للفحص النھائي خالل فترة التتجاوز عشرة ايام بعد انتھاء مدة اشعار " المقاول " .ان اخفاق " المھندس " في حضور الفحص النھائي بالموعد المحدد كما ذكر " المھندس " . انفا يعطي الحق " للمقاول " باجراء الفحص النھائي وتقديم النتائج الى يقوم " المقاول " باجراء الفحص النھائي الي " قسم من االعمال " عن طريق منتسبي "صاحب العمل " المعينين لھذا الغرض والذين يعملون تحت االشراف التام والمسؤولية الكاملة "للمقاول " ) بحدود ما يتعلق بواجباتھم في الفحص النھائي ( وعلى " المقاول " توفير العدد الكافي من رؤساء مشغلين ومشرفين مؤھلين جيدا بما فيھم خبراء مجھزي " المعدات " وذلك لغرض توجيه وادارة عمليات الفحص النھائي .ان مفردات الفحوصات النھائية وفتراتھا الزمنية يجب ان تكون كما مفصله في " المقاولة " . ب -على " المقاول " ان يقدم الى " المھندس " قبل شھرين من التاريخ المخطط للمباشرة بالتشغيل التجريبي تفاصيل ظروف اساليب اجراء الفحص النھائي ) بما فيھا تفاصيل اساليب تقويم نتائج الفحص النھائي ومدوناته ( مع جداول التقدم المرحلي الالزمة لتغطية المعلومات والبيانات الواجب تجميعھا اثناء الفحص النھائي .ويحق " للمھندس " ان يطلب من " المقاول " اجراء تحويرات على تلك االساليب او يطلب فحوصات او بيانات اضافية لضمان صحة تحقق ضمانات االداء المحددة في " المقاولة " " للمعدات " وعلى " المقاول " اجراء تلك التحويرات و /أو الفحوصات االضافية دون اية كلفة اضافية على " صاحب العمل " . ج -يقوم " المھندس " بتقويم نتائج الفحص النھائي بموجب االسلوب الذي ورد تحديد خطوطه العامة في الفقرة ) – ٣ب ( من ھذه المادة .فاذا اقتنع " المھندس " بان تلك النتائج تبين بان ذلك "القسم من االعمال " الذي تم فحصه على ھذا النحو قد حقق ضمانات ادائه فعلى " المھندس" خالل ثالثين يوم عمل من تسلم نتائج الفحص ان يبلغ " المقاول " تحريريا ً بان القسم المذكور قد اجتاز الفحص النھائي فعال منذ اخر يوم من الفحص الناجح وبخالفه يقوم " المھندس " خالل الفترة الزمنية نفسھا بتبليغ المقاول تحريريا بان ذلك القسم قد فشل في تحقيق ضمانات ادائه مع اعطاء تفاصيل ذلك الفشل . د -يجوز اجراء الفحص النھائي على كل قسم من " االعمال " بشكل منفصل او على عدة اقسام في الوقت نفسه وذلك حسب موافقة " المھندس " .واثناء اجراء الفحص النھائي على قسم واحد من "االعمال " يجب ان يكون تشغيل جميع االقسام االخرى ذات العالقة اقرب ما يمكن الى حدود التشغيل في الفحص النھائي اال اذا طلب " المھندس " او وافق على خالف ذلك . ھــ -يجب ان تكون ظروف التشغيل ودرجات الحرارة والضغوط وسرعة الجريان وما شابه ذلك اثناء الفحص النھائي مطابقة لما ھو محدد في " المقاولة " وفي اساليب الفحص المشار اليھا في
٢٨١
الفقرة ) – ٣ب ( من ھذه المادة .وعلى اي حال ال يسمح باشتغال اي جزء من " المعدات " في ظروف تفوق ظروف اشتغاله االعتيادية . و -اذا فشلت " االعمال " او اي قسم منھا في اجتياز الفحص النھائي فعلى " المقاول " القيام باسرع وقت ممكن باصالح االجزاء المعيبة واجراء جميع التحويرات الضرورية ثم يعاد الفحص النھائي بالشروط والظروف نفسھا ويتحمل " المقاول " جميع المصاريف المناسبة التي يتكبدھا " صاحب العمل " من جراء اعادة الفحوصات النھائية على ھذا النحو بعد انتھاء فترة التشغيل التجريبي المحدد ة في " المقاولة " . .٤استالم اعمال الھندسة المدنية ان اعمال الھندسة المدنية التي ال ترتبط مع " قسم من االعمال " كأبنية االدارة والمطاعم واالسيجة والطرق وما شاكلھا اذا اكملت بموجب " المقاولة " تسلم الى " صاحب العمل " بشھادة استالم خاصة حيث تبدا مدة الصيانة لمثل ھذه " االعمال " اعتبارا من تاريخ صدور " شھادة االستالم " المذكورة وتنتھي بعد اثنى عشر شھرا من ذلك التاريخ ما لم يتفق على خالفه
المادة الثانية والثالثون :شھادة االستالم .١االستالم حالما يكون في راي " المھندس " ان " االعمال الدائمة " قد اكملت بموجب " المقاولة " ) فيما عدا النواحي الثانوية التي ال تؤثر على استعمال " االعمال " للغرض المتوخى منھا ( وقد اجتازت بنجاح الفحص او الفحوصات النھائية المحددة في " المقاولة " وكما ورد في الفقرة ) ( ٣من المادة الحادية والثالثين من ھذه الشروط فعلى " المھندس " عند تسلمه تعھدا خطيا من " المقاول " باكمال اي عمل متبق اثناء مدة الصيانة وبالطريقة التي يقررھا " المھندس " اصدار" شھادة استالم " "لالعمال " يحدد فيھا تاريخ اكمالھا ) بعد اجتيازھا الفحوصات المشار اليھا اعاله ( وبدء " مدة الصيانة " ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " االعمال " من " المقاول " اعتبارا من تاريخ صدور تلك الشھادة وعلى " المھندس " اصدار مثل ھذه الشھادة الي قسم من " االعمال " اكمل كما تقدم قبل اكمال " االعمال " باجمعھا ،وبناء على طلب تحريري من " المقاول " كذلك الي جزء اساسي من " االعمال " قد اكمل على نحو يرضي " المھندس " وتم اشتغاله او استعماله من "صاحب العمل " . .٢تاريخ االكمال يعتبر تاريخ اكمال " االعمال " المثبت في " شھادة االستالم " المشار اليھا في الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ھو التاريخ الذي يتوقف عنده استقطاع الغرامات التاخيرية ) ان وجدت ( المشار اليھا في المادة الثالثين من ھذه الشروط . .٣استعمال " االعمال " قبل استالمھا في حالة عدم صدور " شھادة استالم " " لالعمال " او اي قسم منھا خالل شھر واحد من انتھاء مدة االكمال المحددة بسبب اي اخالل من جانب " المقاول " يحق " لصاحب العمل " عندئذ استعمال
٢٨٢
"االعمال " او ذلك القسم الذي لم تصدر له " شھادة استالم " بشرط ان تكون " االعمال " او ذلك القسم قابال لالستعمال بصورة مناسبة وعلى ان توفر " للمقاول " اقرب فرصة ممكنة التخاذ الخطوات الضرورية بھدف اصدار " شھادة االستالم " " لالعمال " او لذلك القسم . .٤التعارض مع الفحوصات اذا اعيق " المقاول " عن اجراء الفحص النھائي المنصوص عليه في الفقرة ) ( ٣من المادة الحادية والثالثين من ھذه الشروط بسبب اي اجراء او نقص يعزى حصرا الى " صاحب العمل " او " المھندس " فعلى " المقاول " اعطاء " صاحب العمل " و " المھندس " دون تاخير اشعارا تحريريا لمدة ثالثين يوما يبين فيه تفاصيل ذلك االجراء او النقص مع الخطوات العالجية التي يقترح " المقاول " اتخاذھا بشرط ان تكون " االعمال " ) او القسم المطلوب اجراء فحصه النھائي( قد اكملت بموجب الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ) فيما عدا الفحص النھائي ( واالعاقة مستمرة لما بعد انتھاء فترة التشغيل التجريبي المشار اليھا في الفقرة ) ( ٢من المادة الحادية والثالثين من ھذه الشروط ،وعندئذ على " المھندس " وخالل ثالثين يوما من انتھاء فترة التشغيل التجريبي او من تسلم اشعار " المقاول " ) ايھما ابعد ( اصدار " شھادة استالم " اولية " لالعمال " او لذلك القسم ويعتبر " صاحب العمل " قد استلم " االعمال " او لذلك القسم من " المقاول " بتاريخ اصدار تلك الشھادة على ان يكون من شروط اصدار مثل ھذه الشھادة التزام " المقاول " باجراء الفحص والفحوصات انفة الذكر اثناء " مدة الصيانة " وبموجب ما ورد في " المقاولة " اال ان جميع المصاريف االضافية التي يتكبدھا المقاول في اجراء تلك الفحوصات اثناء " مدة الصيانة " بموجب ھذه الفقرة يجب ان تضاف الى " مبلغ المقاولة " .
٢٨٣
المادة الثالثة والثالثون :الصيانة .١مدة الصيانة يقصد بتعبير " مدة الصيانة " الوارد في ھذه الشروط مدة االثنى عشر شھرا ) اال اذا نص على خالفه في المقاولة ( التالية لتاريخ اكمال " االعمال " المثبت في " شھادة االستالم " الصادرة بموجب المادة الثانية والثالثين من ھذه الشروط .اما في حالة قيام " المھندس " باصدار اكثر من شھادة واحدة بموجب المادة المذكورة فان " مدة الصيانة " تحتسب من التواريخ المثبتة بتلك الشھادات وينصرف تعبير" االعمال " فيما يخص مدة الصيانة في حالة تعدد الشھادات الى القسم الذي تعنيه تلك الشھادة . .٢تنفيذ اعمال الصيانة أ -من اجل ان تكون " االعمال " مطابقة من جميع النواحي لمتطلبات " المقاولة " ) باستثناء االندثار المعقول اثناء " مدة الصيانة " فقط ( وبحالة جيدة وكاملة تحوز رضاء " المھندس " يجب على " المقاول " بناء على كشف يجريه " المھندس " او من ينوب عنه قبل انتھاء " مدة الصيانة " ان يقوم بجميع التصليحات والتعديالت واعادة االنشاء واصالح العيوب والنواقص واالضرار او اية اخطاء اخرى قد يطلب " المھندس " اصالحھا تحريريا من " المقاول " اثناء "مدة الصيانة " او خالل اربعة عشر يوما من تاريخ انتھائھا . ب -على " المقاول " ان يقوم بجميع اعمال الصيانة المنصوص عليھا في الفقرة ) - ٢أ ( من ھذه المادة على حسابه الخاص اذا راى " المھندس " ان ھذه االعمال كانت نتيجة استعمال مواد او مھارة عمل ال تتفق واحكام " المقاولة " او نتيجة اھمال " المقاول " او عجزه عن االمتثال الية ضمانات او كفاالت تعھد بھا بموجب " المقاولة " او اية التزامات منصوص عليھا صراحة او ضمنا في " المقاولة " .اما اذا راى " المھندس " ان ھذه االعمال نشات عن أية اسباب اخرى فان قيمتھا يجب دفعھا على اساس انھا اعمال اضافية بعد التحقق منھا . .٣عجز " المقاول " عن تنفيذ اعمال الصيانة اذا لم يقم " المقاول " باي من االعمال التي يطلبھا " المھندس " كما مبين في الفقرات السابقة من ھذه المادة فـ " لصاحب العمل " دون الرجوع الى المحكمة الستحصال اذن خاص بذلك ،القيام بتلك االعمال بنفسه او بواسطة مقاولين اخرين على مسؤولية " المقاول" ) دون االنتقاص من اية حقوق اخرى " لصاحب العمل " بموجب " المقاولة " ( واذا كانت مثل ھذه االعمال مما يجب على " المقاول " القيام بھا على حسابه الخاص بموجب " المقاولة " فلـ " صاحب العمل " مطالبة المقاول بمصاريف تلك االعمال او استقطاع مبالغھا من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او قد تستحق له .
٢٨٤
.٤االستبدال او التجديد تطبق احكام ھذه المادة الثالثة والثالثين على جميع اعمال االستبدال او التجديد التي يقوم بھا "المقاول " لمعالجة عيوب او اضرار كما لو ان تلك االعمال قد استلمت بتاريخ انجازھا على نحو يرضي " المھندس " واذا كانت طبيعة االستبدال او التجديد مما قد يؤثر على كفاءة " االعمال " او اي جزء منھا فـ " لصاحب العمل " ان يعطي " المقاول " خالل شھر واحد من ذلك االستبدال او التجديد اشعارا تحريريا يطلب فيه اجراء فحوصات وفي ھذه الحالة يتم اجراء تلك الفحوصات بموجب ما ورد في المادة الحادية والثالثين من ھذه الشروط . .٥تمديد مدة الصيانة يجب تمديد " مدة الصيانة " بما يساوي الفترة التي يتعذر خاللھا استعمال " االعمال " ) او اي قسم منھا الذي يظھر او يحصل فيه العيب او الضرر الذي تنطبق عليه ھذه المادة ( بسبب ذلك العيب او الضرر .
المادة الرابعة والثالثون :القبول النھائي .١شھادة القبول النھائي على " المقاول " اشعار " المھندس " تحريريا بانتھاء " مدة الصيانة " وانه قد اكمل جميع النواقص وتمت صيانة " االعمال " على النحو المطلوب بموجب " المقاولة " وتصدر "شھادة القبول النھائي " من " صاحب العمل " خالل ثالثين يوما من انتھاء " مدة الصيانة " )واذا طبقت مدد صيانة مختلفة بالنسبة القسام مختلفة من " االعمال " فبعد انتھاء كل من تلك المدد ( او بعد ان الصيانة " ايھما ابعد عمال بالمادة الثالثة يتم اكمال اية اعمال امر بھا " المھندس " اثناء " مدة والثالثين والفقرة ) ( ٨من المادة الرابعة والثالثين من ھذه الشروط وعلى نحو يرضي " المھندس " ويعمل بھذه المادة بالرغم من قيام " صاحب العمل " بتسلم " االعمال " او صيانتھا او تشغيلھا او استعمالھا كال او جزءا .واليعتبر" المقاول " قد اوفى بالتزاماته اال بعد اصدار " شھادة القبول النھائي " من قبل " صاحب العمل " مبينا فيھا ان " االعمال " قد اكملت وتمت صيانتھا على نحو يرضيه . .٢انتھاء مسؤولية " صاحب العمل" ال يكون " صاحب العمل " مسؤوال تجاه " المقاول " عن اية قضية او امر ناشيء عن "المقاولة " او له عالقة بھا او بتنفيذ " االعمال " ويعتبر " المقاول " قد ابرا " صاحب العمل " ابراءا عاما مسقطا الي حق او ادعاء له عالقة بـ " المقاولة " ما لم يكن " المقاول " قد طالب تحريريا بتعويض عن اي امر او قضية قبل اصدار " شھادة القبول النھائي " بموجب ھذه المادة . .٣تداخل مدد الصيانة دون المساس باحكام الفقرة ) ( ١من ھذه المادة ،اذا استمرت التزامات " المقاول " بموجب الفقرة المذكورة لما بعد انتھاء " مدة الصيانة " بسبب وجود ضرورة لقيام " المقاول " بتصليح او استبدال او تجديد اي جزء من " االعمال " فان حق " المقاول " في طلب " اصدار شھادة القبول النھائي " " لالعمال " ) فيما عدا الجزء الذي تم تصليحه او استبداله او تجديده على النحو المذكور ( ال يتاثر ٢٨٥
من جراء ذلك بشرط ان يكون " المقاول " قد وافق على قيام " صاحب العمل " بحجز مبلغ مناسب من مستحقات " المقاول " بموجب " المقاولة " لحين انتھاء التزامات " المقاول " بموجب الفقرة ) ( ١من ھذه المادة بالنسبة لالجزاء التي تم تصليحھا او استبدالھا او تجديدھا وحسب مصادقة "المھندس " . .٤االلتزامات غير المنفذة على الرغم من صدور شھادة القبول النھائي واطالق خطاب الضمان وتسديد الحساب النھائي يبقى كل من " المقاول " و ) مع مراعاة الفقرة ) (٢من ھذه المادة ( " صاحب العمل " مسؤوالً عن تنفيذ اية التزامات ترتبت بموجب احكام " المقاولة " قبل اصدار شھادة القبول النھائي وبقيت غير منفذة بعد اصدار تلك الشھادة .والغراض تحديد طبيعة ونطاق اي من تلك االلتزامات تعتبر "المقاولة " سارية المفعول بين الطرفين بھذا الخصوص . .٥الوصول الى " االعمال " لحين اصدار " شھادة القبول النھائي " يحق " للمقاول " في اوقات العمل المناسبة وعلى مسؤوليته وحسابه الخاص الوصول الى جميع اجزاء " االعمال " سواء بنفسه او من قبل ممثله المخول الذي سبق اعطاء اسمه الى " المھندس " تحريريا وذلك لغرض الكشف على اشتغالھا واالطالع على سجالت عملھا وادائھا واخذ المالحظات منھا بعد الحصول على موافقة " المھندس " التحريرية والتي ال يجوز حجبھا دون سبب معقول .و" للمقاول " ان يجري على مسؤوليته وحسابه الخاص اي فحص يراه ضروريا . .٦شھادة القبول النھائي دليل قاطع تكون " شھادة القبول النھائي " دليال قاطعا في اية دعوى قضائية تنشا عن ھذه " المقاولة " )سواء عن طريق التحكيم ام غيره ( على ان " االعمال " قد نفذت بصورة صحيحة واكملت بموجب شروط " المقاولة " وان كل اجراء ضروري حسب شروط " المقاولة " قد تمت تلبيته اال اذا كانت تلك الشھادة غير صحيحة بسبب ما يلي : أ -احتيال او غش او اخفاء متعمد فيما يتعلق بـ " االعمال" او اي جزء منھا او باية قضية مشمولة بالشھادة المذكورة ،او ب -اي عيب ) بما فيه اي نقص ( في " االعمال " او اي جزء منھا ما كان باالمكان كشفه بالفحص او االختبار المعقول في اي وقت مناسب اثناء تنفيذ " االعمال " او قبل صدور الشھادة المذكورة ،او ج -اي تضمين عفوي الي عمل او مواد او سلع او ارقام في اية حسابات او اي خطا حسابي في اية حسابات . .٧شھادة القبول النھائي تعتبر مصادقة ال تعتبر اية شھادة عدا " شھادة القبول النھائي " المشار اليھا في ھذه المادة بمثابة مصادقة على عمل اية قضية اخرى او اعتراف بالوفاء المطلوب في " المقاولة " او في اي قسم منھا او
٢٨٦
في صحة اي ادعاء او طلب مقدم من " المقاول " او عن اي عمل اضافي او تغيير مما امر به " المھندس " وليس الية شھادة اخرى ان تنھي او تمس اي من سلطات " المھندس " . .٨قيام " المقاول " بالتحري على " المقاول " بناء على طلب تحريري من " المھندس " ووفق توجيھاته ان يتحرى عن اسباب اي عيب او نقص او خطا يظھر اثناء " مدة اكمال االعمال " او" مدة الصيانة " واذا لم يكن العيب او النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على " المقاول " بموجب المقاولة يتحمل "صاحب العمل " كلفة اعمال التحري التي قام بھا " المقاول " ولكن اذا كان مثل ھذا العيب او النقص او الخطا مما تقع مسؤوليته على " المقاول " فعليه ان يتحمل كلفة اعمال التحري وان يقوم باصالح وتصحيح ذلك العيب او النقص او الخطا على حسابه الخاص لتكون " االعمال " مطابقة " للمقاولة " من جميع النواحي .
المادة الخامسة والثالثون :التغييرات واوامر الغيار .١التغييرات على " المقاول " ان ال يغير ايا من " االعمال " اال بموجب ما يامر به " المھندس " تحريريا و" للمھندس " السلطة الكاملة ) مع مراعاة االحكام الواردة فيما يلي ( ان يامر " المقاول " من وقت الخر اثناء تنفيذ " االعمال " باشعار تحريري القيام بتبديل او تعديل او حذف او اضافة او اي تغيير اخر في اي من االعمال وعلى " المقاول " ان ينفذ تلك التغييرات ويلتزم بالشروط نفسھا بقدر االمكان كما لو كانت تلك التغييرات منصوص عليھا في " المقاولة " بشرط اال يؤدي اي تغيير ) باستثناء ما يوافق عليه " المقاول " تحريريا ً ( بعد جمعه مع اية تغييرات اخرى سبق االمر بھا الى صافي زيادة او نقصان في " مبلغ المقاولة " يتجاوز نسبة %١٥منه .اذا تسلم " المقاول " مثل ذلك االمر من " المھندس " وكان برايه انه يتضمن زيادة او نقصانا في " مبلغ المقاولة " سواء في حينه ام فيما بعد فعلى " المقاول " باسرع ما يكون ممكنا ومعقوال وفي كل االحوال خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تسلم االمر المذكور وقبل المباشرة بتنفيذه ان يشعر " المھندس " بذلك تحريريا ً .يتم احتساب وتحديد المبلغ الواجب اضافته الى او تنزيله من " مبلغ المقاولة " بناء على االسعار الواردة في جداول االسعار ) بقدر ما ھو قابل للتطبيق ( واذا كانت االسعار غير موجودة في تلك الجداول او ال يمكن تطبيقھا فيجب االتفاق على المبلغ بين " المھندس " و" المقاول " وفي حالة عدم االتفاق يقوم " المھندس " بتحديد المبلغ الذي يراه مناسبا ومعقوال . .٢اشعارات وتاكيدات التغييرات اذا اجرى " المھندس " اي تغيير في اي جزء من " االعمال " فيجب اعطاء " المقاول " اشعارا تحريريا لفترة مناسبة لتمكين " المقاول " من التھيؤ لذلك .وفي الحاالت التي تكون فيھا المعدات قد صنعت او انھا قيد التصنيع او اي عمل قد نفذ او خرائط او تصاميم قد اعدت مما يتطلب التغيير فعلى " المھندس " ان يحدد مبلغا مناسبا لھذا الغرض .واذا كان براي "المقاول " ان اي تغيير يحتمل ان يعيق او يخل بالوفاء باي من التزاماته بموجب " المقاولة " فعليه ان يشعر" المھندس " بذلك تحريريا ً وعلى " المھندس " ان يقرر على الفور تنفيذ ذلك
٢٨٧
التغيير من عدمه فاذا اكد " المھندس " تعليماته تحريريا عندئذ يتم تعديل التزامات " المقاول " بالقدر الذي يراه " المھندس " منصفا .ولحين تاكيد " المھندس " لتعليماته كما تقدم فانھا تعتبر غير صادرة . .٣سير العمل بالتغييرات على " المقاول " عند تسلم تاكيد " المھندس " لتعليماته بخصوص اي تغيير ان يبادر فورا لتنفيذ تلك التعليمات واليجوز تاخير اي عمل ) دون اذن صريح من المھندس ( بانتظار االتفاق على سعر. .٤مطالبات التعويض على المقاول ان يقدم الى ممثل " المھندس " مرة في كل ثالثين يوما كشفا ) باكثر ما يمكن من شمول وتفصيل ( مبينا فيه مفردات جميع مطالبات التعويض عن اية مصروفات اضافية يعتبر " المقاول " نفسه محقا فيھا السباب نشات اثناء الثالثين يوما السابقة وكذلك عن جميع الزيادات او االضافات على " االعمال " التي امر بھا " المھندس " وتم تنفيذھا اثناء الثالثين يوما السابقة واليؤخذ بنظر االعتبار اية مطالبات بالتعويض عن مثل تلك االعمال اذا لم تكن مشمولة بتلك المفردات . ان تقديم مطالبات التعويض كما تقدم او عدم موافقة " المھندس " عليھا ال يعفي " المقاول " من مسؤوليته عن االستمرار بـ " االعمال " . .٥التغييرات التي تتجاوز ) ( %١٥ اذا تجاوزت القيمة الكلية لجميع اوامر التغيير بموجب احكام ھذه المادة نسبة ) %١٥خمسة عشر من المئة ( من مبلغ " المقاولة " بموافقة " المقاول " التحريرية فيجب تعديل " مبلغ المقاولة " بالمقدار الذي تم االتفاق عليه بين " المھندس " و" المقاول" وفي حالة عدم االتفاق يقوم " المھندس " بتحديد المقدار الذي يراه مناسبا ومعقوال بعد االخذ بنظر االعتبار جميع المواد والعوامل ذات العالقة بما في ذلك المصاريف العامة " للمقاول " ونفقاته االدارية . .٦شروط االستحقاق ال يستحق " المقاول " اية اضافة الى " مبلغ المقاولة " او اي تمديد " لمدة اكمال االعمال" بخصوص اي تغيير ما لم يكن : أ -ذلك التغيير قد امر به " المھندس " .و ب -العمل المشمول بالتغيير قد سبب " للمقاول " مصاريف اضافية .و ج -العمل الذي يتضمنه امر التغيير غير ناجم عن اي خطا او نقص او اھمال من " جانب المقاول " .و د -قد تم تقديم المطالبات بموجب الفقرة ) (٤من ھذه المادة و /او الفقرة ) (٤من المادة التاسعة والعشرين من ھذه الشروط .
٢٨٨
.٧التقديم من قبل " المقاول " في كل ما يقدمه " المقاول " الى " المھندس " او الى " صاحب العمل " ) سواء للمصادقة ام االطالع ام العلم ام غير ذلك ( على " المقاول " كشرط مسبق لمطالبته باي عمل اضافي او تغيير ان يبرز فيما يقدمه النواحي التي تشكل برايه اسسا للمطالبة بمثل ذلك العمل االضافي او التغيير وفقا " للمقاولة " وكما ھو مبين في التقديم او مشمول بمضمونه بشكل او باخر .ان ابراز" المقاول " للنواحي المذكورة كما تقدم ال يؤثر على احكام الفقرة ) ( ٦من ھذه المادة بغض النظر عن مصادقة " المھندس " او عدمھا على ما يقدمه المقاول .
المادة السادسة والثالثون :ملكية " المعدات " وحصر استعمال " معدات و" االعمال المؤقتة"
االنشاء "
.١ملكية المعدات ان " المعدات " المجھزة او التي تجھز الحقا استنادا الى " المقاولة " تصبح ملكا "لصاحب العمل " في االقرب من االوقات االتية : أ -عندما يتم تخصيصھا او تسميتھا " للمقاولة " . ب -عندما يتم تسديد دفعة معينة عنھا من قبل " صاحب العمل " . ج -عندما يتم تسليمھا وفقا " للمقاولة " . .٢وسم المعدات عندما تنتقل ملكية " المعدات " الى " صاحب العمل " قبل تسليمھا له فعلى " المقاول " بقدر ما ھو ممكن عمليا ووفقا لما يرضي " المھندس " بشكل معقول ،ان يضع " المعدات " جانبا ويوسمھا على اعتبار انھا ملك " لصاحب العمل " واذا اخفق " المقاول " في القيام بذلك كما تقدم " فلصاحب العمل " ان يحجز اي شھادة دفع كان سيستحقھا " المقاول " لوال ذلك االخفاق . تكون تلك " المعدات" بعھدة " المقاول " وعنايته والغراض " المقاولة " فقط والتكون ضمن ملكية " المقاول " او تحت تصرفه وان اصدار اية شھادة دفع من قبل " المھندس " ال يحد من ممارسته الي من صالحياته الواردة في " المقاولة " في رفض " المعدات " التي ال تكون وفقا " للمقاولة " وفي حالة اي رفض من ھذا القبيل ترتد ملكية المعدات المرفوضة فورا الى "المقاول " .
.٣حصر استعمال " معدات االنشاء" وغيرھا في " االعمال" تعتبر جميع " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " والمواد المجھزة من " المقاول " عند جلبھا الى الموقع مخصصة بصورة كلية لتنفيذ " االعمال " وعلى " المقاول " ان ال يرفعھا او يرفع اي قسم منھا ) عدا نقلھا من مكان الى اخر في الموقع ( بدون موافقة تحريرية من "المھندس " التي يجب ان ال تحجب بدون سبب معقول .
٢٨٩
.٤رفع " معدات االنشاء " وغيرھا على " المقاول " عند اكمال " االعمال " ان يرفع من الموقع جميع " معدات االنشاء " "واالعمال المؤقتة " التي ال تزال في " الموقع " والتي لم تنص شروط " المقاولة " على عائديتھا الى " صاحب العمل " وان يرفع اية مواد فائضة جھزت من قبل " المقاول " . .٥عدم مسؤولية " صاحب العمل " عن الضرر الذي يصيب " معدات االنشاء " وغيرھا ال يكون " صاحب العمل " مسؤوال في اي وقت عن ضياع او تلف اي من " معدات االنشاء " او " االعمال المؤقتة " او المواد عدا ما نص على خالفه في المادة السادسة عشر من ھذه الشروط . .٦االخراج من حوزة الكمارك على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على التصريحات الكمركية الخراج " المعدات " ومعدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " التي تتطلبھا " االعمال " من حوزة الكمارك . .٧اعادة تصدير " معدات االنشاء " وغيرھا على " صاحب العمل " مساعدة " المقاول " عند طلب الحصول على اية مصادقة من جھة حكومية في العراق لقيام " المقاول " باعادة تصدير اي من " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " التي استوردھا " المقاول " على سبيل االدخال الكمركي المؤقت الغراض "االعمال".
المادة السابعة والثالثون " :مبلغ المقاولة " .١يقوم " صاحب العمل " بدفع " مبلغ المقاولة " الى " المقاول " كتعويض شامل وكامل عن قيام " المقاول " بتنفيذ جميع التزاماته بموجب " المقاولة " وذلك في االوقات وبالطريقة المحددة في " المقاولة " . .٢يكون مبلغ " المقاولة " اجماليا ) باستثناء وفي نطاق ما قد تنص " المقاولة " على خضوعه للمقايسة ( وھو مبلغ نھائي وملزم وغير خاضع الي تصاعد او تعديل مھما كان نوعه عدا ما يرد صراحة في ھذه الشروط . .٣يعتبر " مبلغ المقاولة " بانه يشمل ويغطي جميع الكلف والمصاريف وااللتزامات بكل انواعھا ومخاطر كل احتماالت التاخير والتعارض مع ادارة المقاول " لالعمال " التي قد تحصل فيما يتعلق باداء " االعمال " وتسليمھا من " المقاول " الى " صاحب العمل " .٤يعتبر " المقاول " بانه قد ضمن مبلغ " المقاولة " من االحتياطات ما يراه ضروريا لتغطية كلفة مفردات العمل التي تعتبر معقولة وضرورية الكمال " االعمال " على نحو يرضي
٢٩٠
"المھندس " بالرغم من ان تلك المفردات قد ال تكون مبينة او موصوفة بشكل صريح في "مستندات المقاولة " . .٥ان عمومية االحكام الواردة في الفقرات السابقة من ھذه المادة ال تعتبر قد انتقص منھا او تحددت باي شكل بسبب وجود حاالت معينة في " المقاولة " يكون فيھا نص صريح او وصف بالكلمات وحاالت اخرى ال يكون فيھا مثل ذلك النص او الوصف بان المقاول يجب ان يقوم بعمل او يجھز حاجات او ينفذ خدمات على حسابه الخاص او بدون دفعة اضافية او بدون مقابل او بان كلفة ذلك تعتبر مشمولة ومغطاة بــ " مبلغ المقاولة" . .٦على " المقاول " ان يقدم جدول كميات مسعر ومفصل يبين نطاق العمل باجمعه ومفردات "مبلغ المقاولة " لغرض اعتمادھا في احتساب السلف الشھرية وكدليل للتغييرات بعد مصادقة " المھندس " عليھا . .٧يحق " لصاحب العمل " ان يستقطع من حساب " المقاول " بموجب " المقاولة " قيمة اية فقرة عمل او جزء منھا لم يقم " المقاول " بتنفيذه من بين فقرات جدول الكميات المشار اليه في الفقرة ) (٦من ھذه المادة .
المادة الثامنة والثالثون :شروط الدفع .١التسليف على االعمال المنجزة أ -يجري تسليف " المقاول " على الحساب شھريا بالقيمة الكاملة لالعمال المنجزة وفقا لالسعار المدرجة في " المقاولة " او الجدول المشار اليه في الفقرة ) (٦من المادة السابعة والثالثون وحسب الخرائط المصدقة لالعمال المنجزة بصورة مرضية على ان تستقطع نسبة ) (%١٠من قيمة العمل المنجز وتستمر ھذه االستقطاعات الى ان يصل مجموعھا ) (%٥من " مبلغ المقاولة " . ب -يقوم " المقاول " مرة كل شھر بتقديم تقرير مفصل الى " ممثل المھندس " بالقيمة الكاملة للعمل المنجز " والمعدات " في " الموقع " وعلى " المھندس " تدقيق التقرير والمصادقة على ھذه القيمة او القيمة المعدلة من قبله مطروحا منھا اية سلفة سابقة ومبلغ االستقطاعات النقدية والغرامات التاخيرية او اية مبالغ اخرى مستحقة على " المقاول " وعلى " المھندس " المصادقة على السلف المستحقة " للمقاول " بموجب " المقاولة" خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ تسلم تقرير السلفة من قبل ممثل " المھندس " . ج -ال يكون " المھندس " ملزما بالمصادقة على اية سلفة الى " المقاول " عن "المعدات " في " الموقع " مالم يتم التاكد من نوعية وكمية وقيمة تلك " المعدات " ومطابقتھا " للمواصفات " وخزنھا وحمايتھا في " الموقع " بصورة جيدة .
٢٩١
د -ال تعتبر السلف التي يجري دفعھا الى " المقاول " اقرارا من " صاحب العمل " او "المھندس " بقبول " االعمال " او " المعدات " المشمولة بتلك السلف . ھــ -اذا نشا اي نزاع بالنسبة الي مبلغ يطالب به " المقاول" او بالنسبة الي مبلغ يراد استقطاعه فيجب ان تصرف " للمقاول " جميع المبالغ غير المتنازع عليھا ) ان وجدت ( ودون االنتظار لحين تسوية النزاع والتحقق من القيمة الواجب دفعھا . و -ال يمنع صدور " شھادة االستالم " من دفع اية مبالغ مستحقة " للمقاول " عن اعمال اكملت قبل صدور الشھادة المذكورة وكذلك بالنسبة لالعمال الجديدة التي يتم االتفاق على تنفيذھا خالل " مدة الصيانة " . ز -يطلق ) (%٢٠عشرون من المائة من االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة ) -١أ( من ھذه المادة عند صدور " شھادة االستالم للتشغيل التجريبي " . ح -يطلق ) (%٣٠ثالثون من المائة من االستقطاعات النقدية المنصوص عليھا في الفقرة )-١أ( من ھذه المادة عند صدور " شھادة االستالم " شريطة ما ياتي : ان يكون قد تم احتساب " مبلغ المقاولة " النھائي وتم االتفاق عليه . ان ال تكون على " المقاول " ديون وطلبات للمقاولين الثانويين او غيرھم مسجلة رسميا لدى" صاحب العمل " او بعد تنزيل تلك الديون . ط -يطلق المتبقي من االستقطاعات النقدية عند صدور " شھادة القبول النھائي " لالعمال باجمعھا ) وفي حالة تعدد تلك الشھادات فمن اخر شھادة ( وبعد ان يقدم " المقاول " شھادات براءة الذمة الصادرة عن الھيئة العامة للكمارك والھيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال ومحكمة العمل المختصة . ي -ال يستحق " المقاول " اية فوائد او تعويضات عن المبالغ المستقطعة او المؤجلة من دفعاته .وفي حالة تاخر الدفع لفترة تزيد على ثالثين يوما السباب تعزى الى " صاحب العمل " او " المھندس " فعلى " صاحب العمل " و " المقاول " التباحث حول الموضوع بھدف االتفاق على صيغة حل . ك " -للمھندس " الحق بتصحيح او تغيير اي شھادة دفع سابقة صدرت عنه وله الحق في منع اصدار اي شھادة اذا كانت " االعمال " او جزء منھا ال ينال رضاه او استقطاع قيمة المواد والمكائن المتضررة مما قد جھزه " صاحب العمل " الى " المقاول" الغراض " االعمال " في حالة كون الضرر المذكور ناتج عن اھمال او سوء استعمال من " المقاول " .
٢٩٢
.٢التسليف على " المعدات " ان منح واسترداد السلف عن " المعدات " يتم وفقا للشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة . .٣مستندات التسليف ان المستندات الالزمة لغرض التسليف على " المعدات " ان وجد ھي ما يلي : أ -قوائم " المقاول " التجارية لكل شحنة بنسخة اصلية واحدة وست نسخ اضافية . ب -سبع نسخ من شھادة المنشا صادرة عن المصنعين او المصدرين ومصدقة من غرفة تجارة بلد المنشا ومن الممثلية الدبلوماسية العراقية في ذلك البلد . ج -مجموعة واحدة من اوراق الشحن بحرا او برا او جوا . د -تاييد الشركة الناقلة بان البضائع غير مشحونة على بواخر مدرجة بالقائمة السوداء او بواخر تمر في مسارھا على ميناء اسرائيلي . ھــ -شھادة تامين من شركة التامين الوطنية او شركة التامين العراقية في العراق . و -قائمة التغليف بثالث نسخ . ز -شھادة الفحص او شھادة من الجھة الفاحصة تؤكد بان ذلك الجزء من " المعدات " غير خاضع للفحص بموجب " المقاولة " . .٤المدفوعات بالعمالت االجنبية اذا كان تنفيذ " االعمال " يتطلب استيراد مواد او معدات او اجھزة من خارج العراق او اذا كان تنفيذ االعمال او اي جزء منھا يستلزم استخدام ايد عاملة اجنبية ففي مثل ھذه االحوال يتم دفع نسبة من المدفوعات الواجب دفعھا بموجب " المقاولة " بالعمالت االجنبية المعينة وفق الشروط المدونة في القسم الثاني من شروط المقاولة .
٢٩٣
المادة التاسعة والثالثون :المبالغ االحتياطية .١المبالغ االحتياطية المثبتة في " المقاولة " يقصد بھا اية مبالغ مشمولة بـ " المقاولة " حددت من قبل " صاحب العمل " وثبتت بھذه الصفة في " المقاولة " لتنفيذ اعمال او لتجھيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا او جزئيا او ال تستعمل بتاتا وفقا لتوجيھات واختيارات " المھندس " ويعدل " مبلغ المقاولة " بموجب المبالغ المصروفة فعال و" للمھندس " في سبيل ذلك ان يامر بما ياتي : أ -قيام " المقاول " بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة الخامسة والثالثون من ھذه الشروط . ب -قيام " المقاول الثانوي المسمى " بتنفيذ عمل او تجھيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة االربعين من ھذه الشروط . .٢ابراز المستندات وغيرھا على " المقاول " حينما يطلب منه " المھندس " ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصوالت المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ االحتياطية المشار اليھا في ھذه المادة . .٣مبلغ االحتياط العام " للمقاولة " ويقصد به المبلغ الذي يخصصه " صاحب العمل " الغراض " المقاولة " ويعتبر غير مشمول بـ" مبلغ المقاولة " اال بالقدر الذي يصرف منه بموجب " المقاولة " وبامر تحريري من "المھندس " .
المادة االربعون :المقاول الثانوي المسمى .١تعريف المقاول الثانوي المسمى يقصد بـ " المقاول الثانوي المسمى " جميع االختصاصيين والتجار واصحاب الحرف وغيرھم والمنفذين الي عمل او المجھزين الية بضائع او خدمات خصصت لھا المبالغ االحتياطية المشار اليھا في الفقرة ) (١من المادة التاسعة والثالثون من ھذه الشروط ممن يسميھم " صاحب العمل" او" المھندس " ويلزم " المقاول " في التعاقد معھم بالشروط واالسعار التي وافق عليھا " صاحب العمل " او " المھندس " ويعتبر " المقاول الثانوي المسمى " " مقاوال ثانويا " مستخدما لدى " المقاول " اال انه ال يجوز " لصاحب العمل " او "المھندس " ان يلزم " المقاول " باستخدام " المقاول الثانوي المسمى " الذي يرفض االرتباط من الباطن بمقاولة ثانوية مع " المقاول " تتضمن ما ياتي : أ -تعھد " المقاول الثانوي المسمى " بخصوص العمل او البضائع موضوع المقاولة الثانوية من الباطن تجاه " المقاول " بنفس االلتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتق " المقاول "
٢٩٤
تجاه " صاحب العمل " بموجب احكام " المقاولة " وحماية وتعويض " المقاول " عن تلك االلتزامات والمسؤوليات وعن جميع مطالبات التعويض والطلبات ونفقات التقاضي واالضرار والتكاليف والغرامات والمصاريف مھما كان نوعھا الناشئة عن ذلك والمتعلقة بھا وعن اي اخفاق في تنفيذ تلك االلتزامات او االيفاء بتلك المسؤوليات . ب -قيام " المقاول الثانوي المسمى " بحماية وتعويض " المقاول " عن اي اھمال يقع من "المقاول الثانوي " المسمى ومن وكالئه وعماله ومستخدميه وعن اي سوء استعمال منه او منھم الي من " معدات االنشاء " او " االعمال المؤقتة " المجھزة من " المقاول " الغراض " المقاولة " وعن جميع مطالبات التعويض كما ذكر في الفقرة ) -١أ( من ھذه المادة . .٢استحقاقات " المقاول الثانوي المسمى" ان المبالغ التي تدفع الى " المقاول " عن العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من قبل " المقاول الثانوي المسمى " تنحصر بما ياتي : أ -السعر الفعلي المدفوع او المستحق دفعه من قبل " المقاول " وحسب قرار " المھندس " وبموجب المقاولة الثانوية . ب -النسبة المئوية من السعر الفعلي المشار اليه في الفقرة )-٢أ( من ھذه المادة المثبتة في صيغة التعاقد وتعتبر ھذه النسبة شاملة الرباحه ومسؤولياته والنفقات والمصروفات التي يتحملھا والتسھيالت والخدمات التي يقدمھا " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " . .٣دفع المبالغ الى " المقاول الثانوي المسمى " قبل اصدار اية شھادة دفع بموجب المادة الثامنة والثالثين من ھذه الشروط تتضمن دفع اي مبلغ يتعلق بالعمل المنجز او البضاعة او الخدمات المجھزة من اي " مقاول ثانوي مسمى " "للمھندس " الحق في ان يطلب من " المقاول " الدليل الكافي بان جميع المبالغ )ناقصا االستقطاعات النقدية ( التي تضمنتھا شھادات الدفع السابقة فيما يتعلق بالعمل او البضائع او الخدمات الخاصة بمثل ھذا " المقاول الثانوي المسمى " قد دفعت او سددت من " المقاول " وفي حالة عدم دفعھا او تسديدھا فـلـ " صاحب العمل " الحق في ان يدفع الى " المقاول الثانوي المسمى " مباشرة بموجب شھادة من " المھندس" جميع المبالغ ) ناقصا االستقطاعات النقدية ( بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعھا " المقاول " الى " المقاول الثانوي المسمى " وان ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " كل ذلك مالم يقم " المقاول " بابالغ " المھندس " تحريريا ً بان لديه اسبابا معقولة في حبس او رفض دفع تلك المبالغ ويقدم " للمھندس " الدليل الكافي بانه قد ابلغ " المقاول الثانوي المسمى " بذلك تحريريا ً . على انه اذا ايد " المھندس " ودفع " صاحب العمل " مباشرة الى " المقاول الثانوي المسمى " على النحو المذكور انفا فعلى " المھندس " عند اصداره اية شھادة الحقة لصالح " المقاول " ان يستقطع من مبالغھا المبلغ المدفوع مباشرة .وليس " للمھندس " في ھذه الحالة ان يوقف او يؤخر اصدار الشھادة عندما يحين موعد اصدارھا بموجب شروط المقاولة .
٢٩٥
.٤اعداد تصاميم ومواصفات من قبل " المقاول الثانوي المسمى " اذا اشتملت الخدمات المطلوب تقديمھا ضمن اي مبلغ احتياطي على اعداد تصاميم او مواصفات الي جزء من " االعمال " او " المعدات " فان مثل ھذه المتطلبات يجب النص عليھا صراحة في " المقاولة " وتدخل في كل مقاولة ثانوية مسماة مع النص على ان " المقاول الثانوي المسمى " الذي يقوم بھذه الخدمات يحمي ويعوض " المقاول " عن ذلك وضد جميع الدعاوي واالجراءات واالضرار والكلف والنفقات والمصاريف مھما كانت التي تنجم عن او عما يتعلق باي اخفاق في تنفيذ ھذه االلتزامات او الوفاء بھذه المسؤوليات ولكن دون ان تفرض على " المقاول الثانوي المسمى " اية مسؤولية تجاه " المقاول " تفوق مسؤولية "المقاول " تجاه " صاحب العمل " بموجب ھذه الشروط . .٥تحويل التزامات " المقاول الثانوي المسمى " في حالة عدم التزام " المقاول الثانوي المسمى " وفق احكام المادة االربعين من ھذه الشروط تجاه " المقاول " بخصوص العمل المنفذ او البضائع او الخدمات المجھزة من " المقاول الثانوي المسمى " التزاما مستمرا لمدة تتعدى " مدة الصيانة " المنصوص عليھا في " المقاولة " فعلى " المقاول " ان ينقل الى " صاحب العمل " قبل انتھاء مدة الصيانة بناء على طلب "صاحب العمل " منافع ذلك االلتزام طوال المدة المتبقية منه دون ان يتحمل " صاحب العمل " اية تكاليف او مصروفات عن ذلك .
المادة الحادية واالربعون :سحب العمل .١سحب العمل " لصاحب العمل " بعد اعطاء " المقاول " انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع اليد على " الموقع " " واالعمال " ويخرج " المقاول " منھا في اي من الحاالت التالية دون الرجوع الى المحكمة : أ -اذا افلس " المقاول " او اشھر اعساره . ب -اذا تقدم " المقاول " بطلب الشھار افالسه او اعساره . ج -اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال " المقاول " في يد امين التفليسة )السنديك ( د -اذا عقد " المقاول " صلحا يقيه االفالس او تنازل عن حقوق لصالح دائنيه . ھـ -اذا وافق " المقاول " على تنفيذ " المقاولة " تحت اشراف ھيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه . و -اذا كان " المقاول " شركة اعلنت تصفيتھا عدا التصفية االختيارية الغراض االندماج او اعادة التكوين .
٢٩٦
ز -اذا تنازل " المقاول " عن المقاولة بدون موافقة تحريرية مسبقة من " صاحب العمل " . ح -اذا وقع الحجز على اموال " المقاول " من محكمة ذات اختصاص وكان من شان ھذا الحجز ان يؤدي الى عجز " المقاول " عن االيفاء بالتزاماته . ط -اذا ايد " المھندس " تحريريا ً " لصاحب العمل " في اي من الحاالت التالية ان من رايه : ان " المقاول " قد تخلى عن " المقاولة " او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد . ان " المقاول " قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار بـ " االعمال " او اوقف تقدم"االعمال " لمدة ثالثين يوما ً بعد تسلمه من " المھندس " اشعارا تحريريا بلزوم االستمرار بــ " االعمال " . ان " المقاول " قد اخفق في رفع المواد من " الموقع " او في ھدم االعمال او في استبدالھاخالل ثالثين يوما بعد تسلمه من " المھندس " اشعارا تحريريا بان المواد او االعمال المذكورة قد تقرر رفضھا بمقتضى احكام " المقاولة " . ان " المقاول " غير قائم بتنفيذ " االعمال " طبقا " للمقاولة " او انه متعمد االھمال وعدمالمباالة في تنفيذ التزاماته بموجب " المقاولة " . ان " المقاول " قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من " المقاولة " بشكل يضر بجودةالعمل او يخالف تعليمات " المھندس " . واليعتبر قيام " صاحب العمل " بسحب العمل ووضع اليد على " الموقع " و" االعمال " واخراج "المقاول " منھا في الحاالت المتقدمة فسخا " للمقاولة " او اعفاءا " للمقاول " من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب " المقاولة " او مساسا بحقوق او سلطات " صاحب العمل " او" المھندس " بموجب " المقاولة " و" لصاحب العمل " اكمال " االعمال " بنفسه او استخدام اي مقاول اخر الكمال "االعمال " وله او لذلك المقاول االخر الحق في ان يستعمل لھذا االكمال القدر من " معدات االنشاء " و"االعمال المؤقتة " والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ " االعمال " بموجب احكام " المقاولة "على الوجه الذي يراه " صاحب العمل " او المقاولون االخرون مناسبا و" لصاحب العمل " في اي وقت بيع اي من " معدات االنشاء " و " االعمال المؤقتة " والمواد الفائضة وان يضع بدالت البيع من اجل الوفاء باية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة " لصاحب العمل " على " المقاول " بموجب "المقاولة " .
٢٩٧
.٢احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل بعد وضع " صاحب العمل " اليد على " االعمال " واخراج " المقاول " على النحو المذكور انفا وقبل البدء باكمال تنفيذ " االعمال " على " المھندس " وبعد قيامه بالتحريات واالستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين باالتفاق مع " المقاول " ) او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره ( مقدار ما يستحقه " المقاول " بصورة معقولة عند وضع اليد واالخراج من الموقع مقابل " االعمال " المنجزة فعال من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منھا جزئيا و" معدات االنشاء " و "االعمال المؤقتة " وذلك الخذھا بنظر االعتبار عند تسوية حساب " المقاول " على النحو المذكور في الفقرة ) (٣من ھذه المادة . .٣تسوية حساب " المقاولة " بعد سحب العمل اذا قام " صاحب العمل " بوضع اليد على " الموقع " و" االعمال " واخرج " المقاول " بموجب ھذه المادة فال يدفع الى " المقاول " اي مبلغ على حساب " المقاولة " اال بعد انتھاء "مدة الصيانة " وقيام " المھندس " بتحديد المبالغ المدفوعة الى " المقاول " قبل سحب العمل وتكاليف اكمال " االعمال " والصيانة والغرامات التاخيرية ) ان وجدت ( وجميع المصروفات االخرى التي تكبدھا " صاحب العمل " بما في ذلك النفقات االدارية المنصوص عليھا في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ما تم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى " المقاول" والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفا من المبالغ التي يؤيد " المھندس " انھا كانت ستستحق للمقاول في حالة تنفيذ " االعمال " من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان حساب "المقاول " دائن ال يستحق الفرق بين المبلغين ،اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى المقاول والمصروفة على حسابه اكثر مما كان يستوجب دفعه اليه في حالة االكمال االصولي "لالعمال" فعلى " المقاول " ان يدفع " لصاحب العمل " عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر دينا مستحقا بذمة " المقاول " ويجب استحصالھا منه طبقا لذلك .
المادة الثانية واالربعون :التصليحات المستعجلة اذا راي " المھندس " او " ممثل المھندس " ضرورة اتخاذ ما يلزم بشكل عاجل لتامين السالمة او لتدارك ما ينجم عن اي حادث او اھمال او اية واقعة سببت ضررا بـ " االعمال " او فيما يتعلق بھا او باي قسم او جزء منھا سواء اثناء تنفيذ " االعمال " ام اثناء " مدة الصيانة " ولم يكن " المقاول " قادرا او راغبا في القيام بذلك العمل او التصليح فورا فـ " لصاحب العمل " اما بنفسه او بواسطة غيره القيام بمثل ھذا العمل او التصليح على النحو الذي يعتبره " المھندس " او " ممثل المھندس " ضروريا واذا كان العمل او التصليح الذي قام به " صاحب العمل " بھذه الصورة ھو عمل براي " المھندس " مما يسال " المقاول " عن القيام به على نفقته الخاصة بموجب " المقاولة " فان جميع المصروفات المتحققة اصوليا من اجل القيام بذلك يجب عند الطلب ان تدفع من " المقاول " الى " صاحب العمل " او يستقطعھا " صاحب العمل " من اية مبالغ مستحقة " للمقاول " او التي ستصبح مستحقة له .
٢٩٨
ويراعى على الدوام ان على " المھندس " او " ممثل المھندس " وحالما يكون ذلك ممكنا ومعقوال ان يبلغ " المقاول " تحريريا بما اتخذ من اجراءات وفق ما تقدم .
المادة الثالثة واالربعون " :انھاء المقاولة " .١اذا نشبت حرب اثناء " مدة اكمال االعمال " ) سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن ( ضمن حدود جمھورية العراق او كان العراق طرفا فيھا بحيث تؤثر بصورة ھامة من الناحية المالية او من النواحي االخرى على تنفيذ االعمال فعلى " المقاول " ما لم تنھى المقاولة بموجب ھذه المادة ، ان يبذل اقصى جھد الكمال تنفيذ " االعمال " ولـ" صاحب العمل " الحق في اي وقت بعد نشوب الحرب ان ينھي " المقاولة " وذلك باعطاء اشعار تحريري الى " المقاول " وتعتبر"المقاولة " قد انھيت اعتبارا من تاريخ تبليغ " المقاول " باالشعار دون المساس بحقوق اي من الطرفين بشان اي خرق سابق النھاء " المقاولة " واليكون النھاء " المقاولة " في ھذه الحالة اي اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة الخامسة واالربعين من ھذه الشروط . .٢في حالة استحالة تنفيذ " المقاولة " الي سبب او اسباب يتفق " صاحب العمل " "والمقاول " على انھا خارجة عن ارادة الطرفين وادت الى استحالة التنفيذ فتعتبر "المقاولة " في ھذه الحالة منتھية . .٣اذا انھيت " المقاولة " بموجب احكام الفقرتين ) (١و ) (٢من ھذه المادة فعلى "المقاول " ان يقوم وبالسرعة المعقولة بسحب جميع معدات االنشاء " واالعمال المؤقتة " من الموقع وان يقدم التسھيالت لمقاوليه الثانويين للقيام بالشيء ذاته .
المادة الرابعة واالربعون :دفع المبالغ في حالة انھاء المقاولة اذا انھيت " المقاولة " بموجب المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط فعلى " صاحب العمل " ان يدفع " للمقاول " المبالغ المستحقة عن جميع االعمال المنجزة قبل تاريخ االنھاء استنادا الى االجور واالسعار المنصوص عليھا في " المقاولة " وباالضافة الى ذلك ما ياتي : .١المبالغ الواجبة الدفع عن الكلف غير المباشرة والمسعرة بصورة منفصلة عن فقرات "االعمال الدائمة " في جدول الكميات المسعر المشار اليه في الفقرة ) (٦من المادة السابعة والثالثين من ھذه الشروط وبالقدر الذي تم تنفيذه او انجازه من العمل او الخدمة التي تشملھا تلك الكلف وحسب تاييد " المھندس " . .٢كلفة المواد او السلع التي تم االيصاء عليھا بصورة مناسبة " لالعمال " من اجل استعمالھا في ما يتعلق بـ " االعمال " والتي كانت ستسلم الى " المقاول " او تلك التي يكون " المقاول " مسؤوال بصورة قانونية عن قبول تسلمھا تصبح ھذه المواد او السلع ملكا " لصاحب العمل " بعد قيامه بدفع كلفتھا .
٢٩٩
.٣مبلغ يقرره " المھندس " لتغطية اية مصاريف تكبدھا " المقاول " بصورة معتدلة وذلك عن توقعاته النجاز جميع " االعمال " شريطة ان مثل ھذه المصاريف لم تشملھا الدفعات المذكورة في الفقرتين ) (١و ) (٢من ھذه المادة . .٤الكلف المعقولة لسحب المعدات بموجب الفقرة ) (٣من المادة الثالثة واالربعين من ھذه الشروط وكذلك الكلف المعقولة العادة تلك المعدات الى البلد المسجل فيه " المقاول " او الى اية جھة اخرى ) اي االثنين اقل كلفة ( اذا طلب " المقاول " ذلك وبشرط ان تتم االعادة بعد سحب المعدات مباشرة . .٥الكلفة المعقولة العادة جميع منتسبي " المقاول " وعماله المستخدمين من اجل او فيما يتعلق "باالعمال " في وقت االنھاء الى اوطانھم . ويشترط دائما مقابل اية دفعات تستحق على " صاحب العمل " بموجب ھذه المادة ان يكون "لصاحب العمل " الحق في ان يسترجع منھا اية ارصدة موقوفة مستحقة بذمة " المقاول " وذلك عن السلف المتعلقة بالمعدات والمواد وكذلك اي مبلغ مدفوع سابقا من قبل " صاحب العمل " الى "المقاول " فيما يتعلق بتنفيذ " االعمال " واليتم الدفع عن االعمال او المواد المرفوضة بموجب شروط " المقاولة " .
المادة الخامسة واالربعون :تسوية النزاعات – التحكيم اذا نشا نزاع او خالف من اي نوع كان بين " صاحب العمل " " والمقاول " له عالقة "بالمقاولة " او ناجم عنھا او عن تنفيذ " االعمال " ) سواء كان ذلك اثناء سير " االعمال " او بعد اكمالھا وسواء كان قبل ام بعد انھاء " المقاولة " او تركھا او االخالل بھا ( فيحال مثل ھذا النزاع او الخالف الى " المھندس " وتجري تسويته من قبله وعليه ان يبلغ قراره الى " صاحب العمل " و "المقاول " . ان مثل ھذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بھذه الصورة يكون ملزما " لصاحب العمل " و"المقاول " وعلى " المقاول " ان يعمل به دونما تاخير وعليه االستمرار بتنفيذ " االعمال " بكل ما يلزم من المثابرة سواء قدم " المقاول " او " صاحب العمل " اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم . واذا لم يقبل " صاحب العمل " او " المقاول" بقرار" المھندس " ھذا فعندئذ وفي اية حالة كھذه يكون "لصاحب العمل " او " المقاول " في غضون ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور ان يطلب احالة القضية الى التحكيم على الوجة االتي : يعين كل من " صاحب العمل " و" المقاول " محكما وعلى المحكمين المعينين بھذه الصورة ان يتفقا على محكم ثالث ليتولى رئاسة المحكمين .وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خالل اربعة عشر يوما من اخر تاريخ لتعيينھما فعندئذ يكون " لصاحب العمل " او" المقاول " الحق في مراجعة المحكمة
٣٠٠
المختصة لتعيين المحكم الثالث وفق االجراءات المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية او وفق اية اجراءات ينص عليھا قانون خاص بامور التحكيم . يكون للمحكمين السلطة الكاملة في اعادة النظر وتنقيح وتعديل اي قرار او راي او امر او شھادة او تثمين صدر عن " المھندس " مما له عالقة بموضوع النزاع ويكون الحكم الذي يصدره المحكمون ملزما للطرفين ما لم يتمسك احدھما ببطالنه وفقا لالحكام المنصوص عليھا في قانون المرافعات المدنية. ان االحالة الى التحكيم يجب ان ال يباشر بھا اال بعد اكمال " االعمال " او االدعاء باكمالھا ما لم يوافق " صاحب العمل " و" المقاول " على غير ذلك بصورة تحريرية على ان يراعى على الدوام ان تاجيل البت في الخالف ال يلحق ضررا بالطرفين او يعيق سير العمل .تدفع االتعاب وجميع التكاليف االخرى الى المحكمين من قبل الطرف الذي يطلب التحكيم على ان يتحمل تلك االتعاب والتكاليف الطرف الذي يصدر حكم المحكمين ضده ويكون التحكيم في العراق ووفق القوانين العراقية .
المادة السادسة واالربعون :االشعارات .١تبليغ االشعارات الى " المقاول " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى " المقاول " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في محل عمله .على انه اذا كان " المقاول " شركة غير عراقية فترسل الى مكتبه المسجل في العراق او مكتبه الرئيسي . .٢تبليغ االشعارات الى " صاحب العمل " او " المھندس " تكون االشعارات واالنذارات الموجھة الى " صاحب العمل " او " المھندس " صحيحة بموجب " المقاولة " اذا ارسلت اليه بالبريد المسجل او اودعت في دائرته .
المادة السابعة واالربعون :القانون الواجب التطبيق على المقاولة تخضع " المقاولة " وترتب اثارھا وفقا للقوانين والتعليمات العراقية وتكون لمحاكم العراق الوالية القضائية للنظر والبت في جميع القضايا والدعاوي الناشئة عن " المقاولة " .
٣٠١
شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية القسم الثاني شروط التطبيق الخاص
- ١التعاريف أ -اسم " صاحب العمل " ..................................................................... ب -اسم " المھندس " ......................................................................... ج -تسميات اقسام " االعمال " ........................................................... د -اية تعاريف اخرى يراد اضافتھا ....................................................... -٢االدوات االحتياطية ) للمعدات ( بموجب الفقرة ) (١٢من المادة الثامنة من القسم االول من شروط ( شھرا بعد استالم ) االعمال الدائمة ( . المقاولة مطلوبة لمدة ) -٣يكون مقدار ضمان التنفيذ وفقا الحكام المادة العاشرة من القسم االول من شروط المقاولة وبنسبة ) للمقاولة ( ) %٥خمسة من المئة ( المثبت في صيغة التعاقد مضافا اليه مبلغ االحتياط العام المشار اليه في المادة التاسعة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة والبالغ ) ( %من مبلغ المقاولة . -٤يكون تقديم منھاج العمل المشار اليه في المادة الرابعة عشرة من القسم االول من شروط المقاولة ( يوما من تاريخ نفاذ المقاولة . خالل ) -٥يكون الحد االدنى للتامين على المسؤولية عن الغير وفقا الحكام الفقرة ) (٨من المادة السادسة (. عشرة من القسم االول من شروط المقاولة ) ( عن كل يوم وفقا الحكام الفقرة ) (١من المادة الثالثين من -٦تكون الغرامة التاخيرية ) ( %من القسم االول من شروط المقاولة ويكون الحد االعلى لمجموع الغرامات التاخيرية ) مبلغ المقاولة ما لم يتم االتفاق على خالفه في صيغة التعاقد . -٧يكون امد فترة التشغيل التجريبي بموجب الفقرة )-٢أ( من المادة الحادية والثالثين من القسم االول ( يوما . من شروط المقاولة ) -٨يكون الحد االدنى لقيمة االعمال المنجزة والمواد المطروحة شھريا لغرض منح السلف (. )
٣٠٢
-٩تكون نسبة التحميالت االدارية عند قيام صاحب العمل او بواسطته بتنفيذ اي من التزامات المقاول (%من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام دون االنتقاص من مسؤوليات بموجب المقاولة ) المقاول بموجب المقاولة . -١٠يجري التسليف على المعدات بموجب الفقرة ) (٢من المادة الثامنة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة وفق االسس االتية : -١١تكون الدفوعات بالعملة االجنبية المنصوص عليھا في الفقرة ) (٤من المادة الثامنة والثالثين من القسم االول من شروط المقاولة وفق الشروط المدرجة ادناه مع مراعاة عدم تجاوز تحويالت المقاول من العملة االجنبية بما فيھا تحويالت العاملين لديه من غير العراقيين ) بضمنھا الرواتب واالجور ( لنسبة العملة االجنبية المتفق عليھا في المقاولة .
٣٠٣
) صيغة التعاقد (
عقدت ھذه المقاولة في اليوم في المقاولة بـ ) صاحب العمل ( وبين
س نة الف ان و
من ش ھر
وب ين
المع رف
المعرف في المقاولة بـ ) المقاول ( .
تم االتفاق بين صاحب العمل والمقاول على قيام المقاول بتنفيذ وصيانة االعمال الخاصة بمقاولة ) يذكر اسم المقاولة ( طبقا لمستندات المقاولة واحكامھا وذلك لقاء يوما ً . واكمال وتسليم االعمال خالل مدة مبلغ قدره
ومن الجھة االخرى فقد وافق صاحب العمل على دفع المبالغ المستحقة ) للمقاول ( بموجب االسعار والشروط والمواعيد المدونة في ) المقاولة ( . ان النسبة المئوية من استحقاقات ) المقاول الثانوي المسمى ( المشار اليھا في الفقرة ) -٢ب( من المادة من المئة ( . ) (% االربعون من القسم االول من شروط المقاولة ھي ) ان المستندات التالية يعتبر كل منھا متمما لالخر وتكون جميعھا مستندات المقاولة التي سيجري تنفيذ )االعمال ( طبقا لما ورد فيھا او بشكل منقح او معدل وفق ما تسمح به المستندات المذكورة وتكون االسبقية حسب التسلسل االتي : .١صيغة التعاقد .٢شروط المقاولة بقسميھا االول والثاني .٣كراس او ملحق لالمور الفنية متفق عليه بين )صاحب العمل( و)المقاول( . .٤المستندات الفنية الصادرة من )صاحب العمل( الغراض المناقصة . .٥عطاء "المقاول" ) باستثناء الجزء التجاري ( الذي يتضمن االسعار وكذلك التحفظات والشروط المالية والتعاقدية بناء عليه فقد تم التوقيع على ھذه "المقاولة" من قبل الطرفين المتعاقدين المذكورين في اعاله . المقاول
صاحب العمل ) باالضافة الى وظيفته (
االسم :
االسم :
العنوان :
العنوان :
٣٠٤
الباب الخامس ﻣﻮاﺻﻔـﺎت اﻟﻤﻮاد واﻻﻋﻤﺎل اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
٣٠٥
٣٠٦
فھرس الباب الخامس :مواصفات المواد واالعمال االنشائية الصفحة
المحتويات الفصل ) : (١الجص والجبس والجير ومنتجاتھا -١الجص لإلغراض البنائية بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٢٨ -٢الطابوق والكتل الرملي -الجيري بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/٥٤٨ الفصل ) : (٢الركام -١ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥ -٢ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة بموجبB.S882/1992 -٣ركام الخرسانة بموجب ASTM C33/2003 -٤الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥ الفصل ) : (٣السمنت والخرسانة -١السمنت البورتالندي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/٥ -٢الكاشي الموزائيك بموجب م.ق.ع ١٩٨٤ /١٠٤٢ -٣الكاشي العادي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤ /١٠٤٣ -٤كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧ -٥حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦ -٦البالطات الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧ -٧كتل البناء الخرسانية غير المحملة بموجب م.ق.ع ١٠٨٨ /١١٢٩ -٨درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١ -٩األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي بموجب م .ق.ع١٩٨٩/١٤٣٢ -١٠الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون ( بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١ -١٢طابوق الرصف الخرساني بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/١٦٠٦ -١٣األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٧٨ -١٤المياه المستعملة في الخرسانة بموجب م.ق.ع ١٩٩٢ /١٧٠٣ الفصل ) : (٤السيراميك -١البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لألحماض بموجب م.ق.ع ١٩٩١/١٦٢٧ -٢البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران )متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≥ %٣المجموعة أ ( بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١/١٧٠٤ -٤البالط الســيراميكي المستخدم لألرضيات والجـــدران ) ≥ %٣ص ≥%٦ المجموعة أ) ( (١-٢بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/٢/١٧٠٤ -٥البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران )متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء> %٦ص≥ %١٠المجموعة أ) ((٢-٢بموجب م.ق.ع ٩٩٢/٣/١٧٠٤
٣٠٧
٣١١ ٣١٢ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٩ ٣٢٢ ٣٢٦ ٣٢٩ ٣٣١ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٧ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٧ ٣٥٩ ٣٦١ ٣٦٣
المحتويات الفصل ) : (٥المنتجات الطينية -١الطابوق المصنوع من الطين )اآلجر( بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٢٥ الفصل ) : (٦الصخور واألحجار -١الحجر الطبيعي الستخدامات البناء بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٣٨٧ أ -الرخام ب -الحجر الجيري ج -الكرانيت الفصل ) : (٧المواد المانعة للرطوبة -١اللباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٤ -٢المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١١٠ -٣مادة إحكام التبليط الخرساني واالسفلتي لالستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٣٦ -٤المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٢ -٥المستحلب القيري المستخدم كطالء واق في السقوف بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١١٧٣ -٦القير المستعمل في التسطيح بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/ ١١٩٦ -٧الحشوات الجاھـــزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائية ) النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن ( بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٨٠ -٨المعج ون القي ري إلحك ام الفواص ل الخرس انية ف ي أعم ال التبل يط والجس ور واإلنشاءات األخرى لالستعمال على البارد بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٢٨٨ الفصل ) : (٨السمنت االسبستي -١ألواح السمنت االسبستي المسطحة بموجب م.ق.ع ١٩٩٩/٨٣ -٢أل واح الس منت االسبس تي المموج ة وملحقاتھ ا للتس قيف والتكس ية بموج ب م.ق.ع ١٩٩٩/٧٩ -٣أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة مــن السمنت االسبستي بموجب م.ق.ع ١٩٩٠/١٤٣ الفصل ) : (٩االيبوكسي -١االيبوكسي الرابطة للخرسانة بموجب ASTM C881-2002 الفصل ) : (١٠المواد المضافة للخرسانة -١مضافات الخرسانة بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣١ الفصل ) : (١١الطالء والوارنيش -١معجون تثبيت زجاج النوافذ بموجب م.ق.ع ١٩٨٧ /٤٧٧ -٢طالء أساس أوكسيد الحديد االحمر -زيت بذر الكتان بموجب م.ق.ع١٩٩٠/٨٧١ -٣طالء أساس أوكسيد الحديد االحمر – أصفر الزنك بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧ -٤طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية بموجب م.ق.ع ٢٠٠٠/٩٦٠ -٥طالء مستحلب راتنجات صناعية بموجب م.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥
٣٠٨
الصفحة ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧١ ٣٧١ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٧ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩١ ٣٩٣ ٣٩٥ ٣٩٧ ٣٩٨ ٤٠٣ ٤٠٥ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤١٢ ٤١٤
المحتويات
الصفحة
-٦طالء األلمنيوم المحبب للسطوح المعدنية بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧ -٧طالء أوكسيد الحديد االحمر -أساس الكيدي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٦ -٨طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٧ -٩طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر بموجب م.ق.ع ١٩٨٤/١١٠١ -١٠الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد بموجب م.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧ -١١طالء الكيدي شبه لماع بموجب م.ق.ع ١٩٨٩/١٥٠٦ -١٢مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبالستك( بموجب م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٤٤ الفصل ) : (١٢حديد التسليح -١قضبان حديد التسليح بموجب ASTM A615/A615M-01b -٢قضبان حديد التسليح للخرسانة بموجب B.S 4449-1997 الفصل ) : (١٣أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور -١اإلعمال الترابية )(SORB/R5 -٢تثبيت التربة وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت )(SORB/R6E -٣تثبيت التربة وتحت األساس بالكلس )الجير ( )( SORB/R6F -٤تثبيت التربة وتحت األساس باإلسفلت) ( SORB/R6G -٥طبقة تحت األساس من الرمل والحصى )( SORB/R6 -٦طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز)(SORB/R7 أ -طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر ب -طبقة األساس من حجر المكادام المحدول باالھتزاز طبقة البرايم القيرية بموجب )(SORB –R8A طبقة التاك كوت القيرية )(SORB-R8B التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة )(SORB-R9 ملحق الفصل ) : (١٣إعمال الطرق Cut Back Asphalt (Rapid-Curing Type) AASHTO M82-2004 Cut Back Asphalt (Medium-Curing Type) AASHTO M81- 2004 Cationic Emulsified Asphalt / AASHTO M208-2005 الفصل ) : (١٤الخصائص الھندسية للتربة
٤١٥ ٤١٦ ٤١٨ ٤٢٢ ٤٢٤ ٤٢٦ ٤٢٨
Some Geotechnical Properties of soils 1- Soil Particle Size Limits 2- Specific Gravity of Some Soil 3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils 4- Denseness of a Granular Soil 5- Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals )6- Unified Soil Classification System (USCS 7- Hydraulic for Various Soils 8- Consistency of Clay
٣٠٩
٤٢٩ ٤٣١ ٤٣٤ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٤٠ ٤٤٣ ٤٤٥ ٤٤٧ ٤٤٩ ٤٤٩ ٤٥١ ٤٥٣ ٤٥٥ ٤٥٧ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧٠ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧١ ٤٧١ ٤٧٤ ٤٧٤
الصفحة ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٥ ٤٧٦
المحتويات٤ 9- Correction for Standard Penetration Number ,N 10- Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands 11- Correlation between NfƠv and φ for Granular Soils 12- Correlation of Cone Resistance with Ơv φ and Dr for N.C Sands
٣١٠
الفصل )(١ الجص والجبس والجير ومنتجاتھا
المواصفة م.ق.ع ١٩٨٨/٢٨ م.ق.ع ١٩٨٩/٥٤٨
العنوان الجص لإلغراض البنائية الطابوق والكتل الرملي الجيري
٣١١
الجص لإلغراض البنائية Gypsum for Building ) م.ق.ع ٢٨لسنة( ١٩٨٨ أوالً :األصناف أ -الجص االعتيادي ب -البورك جـ-الجص الفني ثانيا ً :المتطلبات الفيزيائية بموجب جدول ) ( ١ جدول ) ( ١المتطلبات الفيزيائية ت ١ ٢
٣ ٤ ٥
الخاصية النعومة ): (٪ اليزيد المتبقي على منخل رقم ) (١٦على وقت التماسك )دقيقة (: اليقل عن اليزيد عن قوة تحمل الضغط )نيوتن\مم : (٢التقل عن معاير الكسر )نيوتن\مم (٢اليقل عن قوة الصالدة )مم ( : اليزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة على
الجص االعتيادي
البورك
الجص الفني
٨
صفر
٥
٨ ٢٥ ٥ ١٫٥
١٢ ٢٠ ٦ ٢
٥
٥
٨ ٢٥ ٣ -
يجب أن ال يزيد وقت التماسك على ١٥دقيقة عند استخدام الجص للعقادة
٣١٢
الجص لإلغراض البنائية Gypsum for Building ) م.ق.ع ٢٨لسنة( ١٩٨٨ ثالثا ً -:المتطلبات الكيميائية بموجب الجدول )(٢ جدول ) : (٢المتطلبات الكيميائية ت ١ ٢ ٣ ٤
الخاصية نسبة : (٪) SO3التقل عن نسبة :(٪) CaOالتقل عن األمالح الذائبة وأمالح المغنيسيوم ):(٪التزيد على الماء المتحد ))(٪
٥الفقدان عند الحرق ):(٪اليزيد على ٦نسبة الشوائب ) :(٪التتجاوز
الجص االعتيادي ٣٥ ٢٥
البورك ٤٥ ٣٠
الجص الفني ٤٠ ٢٧
٠،٢٥
٠،٢٥
٠٫٢٥
ال يزيد عن٩ ال يزيد عن٩ -
٣١٣
ال يقل عن ٤ واليزيد عن ٩ ٥
اليزيد عن ٩ ٩ -
الطابوق والكتل الرملي والجيري Sand- Lime Bricks and Blocks )م.ق.ع ٥٤٨لسنة(١٩٨٩ أوالً :األبعاد القياسية النوع الطابوق الكتل
العرض )مم( ١١٥ ٢٤٠
الطول )مم( ٢٤٠ ٢٤٠
االرتفاع )مم( ٧٥ ١٦٠
ثانيا ً :التفاوتات -الطابوق
٣ مم للقيمة الفردية ٢ مم لمعدل الوحدات الكتل المجوفة والمصمتة ٤ مم للقيمة الفردية ٣ مم لمعدل الوحدات ثالثا ً :تحمل الضغط للنماذج الجافة :الحد األدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول اآلتي : النوع
الحد األدنى لتحمل الضغط نيوتن\ مم٢
الكثافة اإلجمالية غم \ سم٣
وحدة واحدة
معدل الوحدات
وحدة الوحدة
معدل الوحدات
الطابوق
١٤
١٧
١٫٧كحد أدنى
٢٠- ١٫٨
الكتل
٧
٩
١٫٣كحد أدنى
١٫٦-١٫٤
للنماذج الرطبة :اليقل الحد األدنى لتحمل الضغط للنماذج المغمورة بالماء عن ٪٨٥عن القيم الواردة في الجدول أعاله . رابعا ً :الكثافة اإلجمالية الحظ الجدول السابق خامسا ً :الحد األقصى النكماش الجفاف ال يزيد الحد األقصى النكماش الجفاف على ٪ ٠٫٠٤ سادسا ً :امتصاص الماء ال يزيد نسبة امتصاص الماء على ٪ ١٢
٣١٤
الفصل ٢ الركـــــــام المواصفة العنـــــوان ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء م.ق.ع ١٩٨٤/٤٥ ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بريطانيةB.S 882/1992 أمريكيةASTM C33/2003 ركام المصادر الطبيعية المستعمل الخرسانة والبناء م.ق.ع ٢٠٠٠/١٥٥٥ الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
٣١٥
٣١٦
ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء Aggregate From Natural Sources for Concrete and building construction م.ق.ع رقم ) (٤٥لسنة ١٩٨٤ أوال :المواد الضارة ١-١المواد العضوية :يجب أن اليحتوي الركام على مواد عضوية ضارة بدرجــة تؤثر على تحمل الخرســـانة ودوامھا عند إجراء فحص المواد العضوية حســب الدليـــــل االسترشادي المرجعي رقــــم ) (٥٠٠لسنة ١٩٩٤الخاص بفحص المــــواد الضارة في الركام . ٢-١األمالح الكبريتية :التزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما ھو مثبت في الجدول )(١ جدول) (١نسب األمالح الكبريتية المسموح بھا في الركام الناعم و المزجات السمنتية الحد األعلى لنسبة SO3 في الركام الناعم
جزء المنشأ -١المجموعة األولى: أ -الخرسانة المسلحة لألسس . ب-أجزاء المنشأ التي لھا تماس مع المياه. ج -الخرسانة مسبقة الجھد عدا الواردة في الفقرة)-٢ج( -٢المجموعة الثانية : أ -كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا الواردة في )( ٤ ، ١ ب -البالطات الخرسانية والكاشي ج -الخرسانة مسبقة الجھد المنضجة بالبخاروالتي ليس لھا تماس مع الماء -٣المجموعة الثالثة: مونة السمنت :ركام ناعم -٤المجموعة الرابعة: أ -خرسانة األبنية الوقتية التي اليزيد عمرھا على ١٠سنوات ب -الكتل الخرسانية
٪٠٫٥
في الخلطات السمنتية )مجموع محتوى األمالح لكافة المكونات( ٪٤من وزن السمنت للخلط ات ذات محت وى س منت ٣٠٠ كغ م\م ٣أو أكث ر أو ٪٤٫٥أذا ك ان محت وى الس منت ف ي الخلطة ٢٥٠كغم \م ٣وأق ل م ن ٣٠٠كغ م\م ٣أو ٪٥أذا ك ان ٣ محتوى السمنت في الخلطة أقل من ٢٥٠كغم\م ٣
٪٠٫٧٥
٪٤٫٥من وزن السمنت ذات محت وى س منت ٣٠٠كغ م\م أو أكث ر أو ٪٥أذا ك ان محت وى الس منت فـــ ـي الخلطـ ـة ٢٥٠كغم\ م ٣أو أكثر أو أق ل م ن \٣٠٠م ٣أو ٥٫٥كغ م\م ٣أذا ٣ كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من ٢٥٠كغم\م
٪٠٫٧٥
٪٦من وزن السمنت
٪١
٪٦من وزن السمنت
التزيد نسبة SO3في الركام الخشن على ٪٠٫١وزنا ً ألنواع السمنت البورتالندي على أن يستعمل البورتالندي المقاوم لألمالح أو السمنت البورتالندي المعتدل لمقاومة تأثير األمالح الخارجية التي تتعرض لھا الخرسانة . تتبع المعادلة التالية الحتساب النسبة الكلية لألمالح كنسبة مئوية من وزن السمنت اذا كانت الخلطة بنسب من ص:ع وزنا ً ) سمنت ركام وركام خشن ( ثانيا ً :المقاومة الكامنة ضد القلويات للقلوي ات الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجارب مختبري ة حس ب )م.ق.ع (٤٢بأن ه مق اوم الموجودة فـي السمنت يعتبر مطابقا ً ،وإذا كان الرك ام ال يمل ك ھ ذه المقاوم ة فاليس تعمل أو يس تعمل مع سمنت واطئ القلويات .
٣١٧
ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction م.ق.ع رقم ) (٤٥لسنة ١٩٨٤ ثالثا ً :المواد الخفيفة التزيد على الحدود المبينة في جدول ) ( ٢ رابعا ً :المواد القابلة للتفتت التزيد على الحدود المبينة في جدول ) ( ٢ خامسا ً :المواد المارة من منخل ٧٥مايكرون التزيد على الحدود المبينة في جدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢النسب المسموح بھا من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن الحد األعلى المسموح به ٪بالوزن ركام ناعم ركام خشن المواد الضارة رمل الحجر رمل حجر حصى طبيعي المكسر طبيعي مكسر المواد الخفيفة
١
١
١
١
نسبة الطين )المواد القابلة للتفتت ( المواد المارة من منخل ٧٥مايكرون
٢ ٣
٢ ٣
١ ٥
١ ١٥
سادسا ً :الصفات اآللية -١-٦قيمـــة الحمل المطلوب إلنتاج ٪١٠مواد ناعمة :ال تقل قيمة الحمل المطلوب عن ٥طن بالنســبة للركام المستخدم في الخرسانة االعتيادية و ١٠طن بالنسبة للركـــام الذي يستخدم للخرسـانة المعرضة للبلي مثل المدرجات والطرق واألرصفة . -٢-٦مقاومة التصادم :التزيد قيمــــة مقاومــــة التصادم عنـــد إجرائھا عــــن ٪٤٥للركـــــام المستخدم فــــي الخرسانة االعتياديــة و ٪ ٣٠للركـــــام الذي يستخدم للخرسانة المعرضة للبلي مثل المدرجات والطرق واالرصفة. -٣-٦قيمـــة السـحج :اليزيد حد الفقدان بالوزن على ٪٣٥في حالة الحصى المكســـر والحصى أو الحجر المكسر. سابعا ً :الثبات اليزيد الفقدان عند إجراء ٥دورات على ٪١٢في محلول كبريتات الص وديوم و ٪١٨ف ي محل ول كبريت ات المغنيس يوم بالنس بة للرك ام الخش ن و ٪١٠ف ي محل ول كبريت ات الص وديوم و ٪١٥ف ي محل ول كبريت ات المغنيسيوم بالنسبة للركام الناعم حسب )م.ق.ع . (١٩٨٤ /٤٤
٣١٨
ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction م.ق.ع رقم ) (٤٥لسنة ١٩٨٤ ثامنا ً :التدرج -١-٨الركام الخشن :يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذو مقاس مفرد وكما مبين في الجدول )(٣ -٢-٨الركام الناعم :يكون الركام الناعـم مدرج كما مبين فــي جدول )(٤وان ال يزيد مجموع االختالف المسموح به على ٪٥ويشمل ھذا االختالف النسـب المرســـوم تحتھا خطوط فقط ويمكن تقسيم ھذا االختالف على عدد من ھذه المناخل. كما ويجوز زيادة نسبة المواد المارة من منخل ١٥٠مايكرون فـــي حالة رمل الحجر المكسر الى ٪٢٠ -٣-٨الركام الشامل :يكون الركام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم ) ( ٥ جدول ) : (٣حدود التدرج للركام الخشن مقاس المنخل م.ق.ع ٢٣ ٧٥مم ٦٣مم ٣٧٫٥مم ٢٠مم ١٤مم ١٠مم ٥مم ٢٫٣٦مم
النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل المقاس االسمي للركام المدرج ٥-١٤مم ٥-٢٠مم ٥-٤٠مم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٧٠-٣٥ ١٠٠-٩٠ ٨٥-٥٠ ٦٠-٣٠ ٤٠-١٠ صفر١٠- صفر١٠- صفر٥- -
٦٣مم ١٠٠ ١٠٠-٨٥ صفر٣٠- صفر٥- -
المقاس االسمي للركام ذا مقاس واحد)مم( ١٤مم ٢٠مم ٤٠مم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٨٥ ١٠٠ ١٠٠-٨٥ صفر٢٥- ١٠٠-٨٥ صفر٢٥- صفر٢٥- صفر٥- صفر١٠- صفر٥- -
١٠مم ١٠٠ ١٠٠-٨٥ صفر٢٥- صفر٥-
جدول ) : ( ٤الركام الناعم رقم المنخل م.ق.ع ٢٣ ١٠مم ٤٫٧٥مم ٢٫٣٦مم ١٫١٨مم ٦٠٠مايكرون ٣٠٠مايكرون ١٥٠مايكرون
منطقة تدرج رقم١ ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٩٥-٦٠ ٧٠-٣٠ ٣٤-١٥ ٢٠-٥ صفر١٠-
النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل منطقة تدرج رقم ٣ منطقة تدرج رقم ٢ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ١٠٠-٩٠ ١٠٠-٨٥ ١٠٠-٧٥ ١٠٠-٧٥ ٩٠-٥٥ ٧٩-٦٠ ٥٩-٣٥ ٤٠-١٢ ٣٠-٨ صفر١٠- صفر١٠-
منطقة تدرج رقم ٤ ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ١٠٠ -٩٥ ١٠٠-٩٠ ١٠٠-٨٠ ٥٠-١٥ صفر١٥-
جدول ) : ( ٥الركام الشامل رقم المنخل ٧٥مم ٣٧٫٥مم ٢٠مم ٤٫٧٥مم ٦٠٠مايكرون ١٥٠مايكرون
النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل المقاس االسمي ٢٠مم المقاس االسمي ٤٠مم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ١٠٠-٩٥ ٨٠-٤٥ ٥٥-٣٥ ٥٠-٢٥ ٣٥-١٠ ٣٠-٨ صفر٦- صفر٦-
٣١٩
ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة Aggregates from Natural Sources for concrete )بريطانية (B.S 882\1992 أوالً :معامل الترقق التزيد قيمته على ٥٠بالنسبة للركام الطبيعي وعن ٤٠بالنسبة للركام المكسر أو الحجر المكسر. ثانيا ً :االكساءات كما مبين في جدول رقم ) ( ١ جدول ) : ( ١حدود االكساءات في الركام حدود االكساءات )(٪
المقاس مقاس ات الرك ام ب ين ١٠م م و ٥م م بالنس بة للرك ام أحادي القياس أو للركام الشامل مقاس ات الرك ام األكب ر م ن ١٠م م بالنس بة للرك ام أحادي القياس أو الركام الشامل الركام الناعم ) ذو المقاس أقل من ٥مم (
٢٠ ٨ ال توجد متطلبات
ثالثا ً :الخواص الميكانيكية تحدد كما ھــــو وارد فـــي الجدول رقم ) ( ٢أما بطريقة قيمة الحمل المطلوب إلنتاج ٪١٠مواد ناعمة أو بطريقة مقاومة التصادم . جدول ) ( ٢حدود الخواص الميكانيكية للركام المستخدم إلنتاج أنواع مختلفة من الخرسانة الحمل المطلوب إلنتاج ٪١٠ مواد ناعمة)) (kNحد أدنى(
مقاومة التصادم )) (٪حد أعلى(
خرسانة األرضيات المعرضة للبري الشديد
١٥٠
٢٥
خرسانة الطرق المعرضة للبري
١٠٠
٣٠
أنواع الخرسانة األخرى
٥٠
٤٥
نوع الخرسانة
رابعا ً :األمالح الكبريتية الذائبة في الحامض بموجب B.S 5328 Part 1\1997 &B.S8110 Part 1\1997
٣٢٠
ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة Aggregates from Natural Sources for concrete )بريطانية (B.S 882\1992 خامسا ً :التدرج -١-٥تدرج الركام الخشن :كما مبين في جدول رقم ) ( ٣ جدول ) ( ٣حدود التدرج للركام الخشن مقاس المنخل )مم( ٥٠ ٣٧٫٥ ٢٠ ١٤ ١٠ ٥ ٢٫٣٦
٤٠-٥مم ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٧٠-٣٥ ٥٥-٢٥ ٤٠-١٠ صفر٥- -
مدرج ٢٠-٥مم ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٨٠-٤٠ ٦٠-٣٠ صفر١٠- -
١٤-٥مم ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٨٥-٥٠ صفر١٠- -
النسبة المئوية المارة من المنخل ركام أحادي المقاس ١٠مم ١٤مم ٢٠مم ٤٠مم ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٨٥ ١٠٠ ١٠٠-٨٥ صفر٢٥- ١٠٠ ١٠٠-٨٥ صفر٧٠- ١٠٠-٨٥ صفر٥٠- صفر٢٥- صفر٥- صفر٢٥- صفر١٠- صفر٥- صفر٥- -
٥مم ١٠٠ ١٠٠-٤٥ صفر٣٠-
-٢-٥تدرج الركام الناعم: أ -يكون تدرج الركام الناعــــم كما مبين فــي جدول ) ( ٤إضافة لذلك فأنه اليسمح إال لنموذج واحد مــن كل ١٠نماذج بأن يكون تدرجــه خارج حدود التدرج المبينـــة ألي من المناطق M ,Cأو Fالواردة في جدول ) . ( ٤
مقاس المنخل ) مم ( ١٠ ٥ ٢٫٣٦ ١٫١٨ ٠٫٦ ٠٫٣ ٠٫١٥
جدول ) ( ٤تدرج الركام الناعم النسبة المئوية المارة حدود مناطق التدرج الحدود الكلية متوسط M خشن C ١٠٠-٦٠ ٩٠-٣٠ ٥٤-١٥ ٤٠-٥ -
١٠٠ ١٠٠-٨٩ ١٠٠-٦٠ ١٠٠-٣٠ ١٠٠-١٥ ٧٠-٥ صفر١٥-
١٠٠-٦٥ ١٠٠-٥٤ ٨٠-٢٥ ٤٨-٥ -
ناعم F ١٠٠-٨٠ ١٠٠-٧٠ ١٠٠-٥٥ ٧٠-٥ -
يمكن زيادة ھذه النسبة لغاية ٪٢٠بالنسبة للركام الناعم المكسر عند استخدامه لألرضيات المعرضة للبري ب -ت درج الرك ام الن اعم لألرض يات المعرض ة للب ري :يج ب أن يط ابق تدرج ه حــ ـدود الت درج الواردة إلحدى المنطقتين Cأو Mفي جدول ) . ( ٤
٣٢١
ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة Aggregates from Natural Sources for concrete )بريطانية (B.S 882\1992
-٣-٥الركام الشامل :يكون تدرجه كما مبين في جدول ) ( ٥ جدول ) : ( ٥تدرج الركام الشامل مقاس النسبة المئوية المارة للمقاس االسمي المنخل ٥مم ١٠مم ٢٠مم ٤٠مم )مم( ٥٠ ٣٧٫٥ ٢٠ ١٤ ١٠ ٥ ٢٫٣٦ ١٫١٨ ٠٫٦ ٠٫٣ ٠٫١٥
١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٨٠-٤٥ ٥٠-٢٥ ٣٠-٨ صفر٨-
١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٥٥-٣٥ ٣٥-١٠ صفر٨-
١٠٠ ١٠٠-٧٠ ١٠٠-٢٥ ٤٥-١٥ ٢٥-٥ ٢٠-٣ صفر١٥-
١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٦٥-٣٠ ٥٠-٢٠ ٤٠-١٥ ٣٠-١٠ ١٥-٥ صفر٨-
يستخدم عادة في الخرسانة مسبقة الصب تزداد لغاية ٪١٠بالنسبة للركام المكسر
سادسا ً :المواد الناعمة ان نسبة المواد الناعمة المارة من منخل ٧٥مايكرون يجب أن التتجاوز الحدود الواردة في الجدول رقم )(٦ جدول ) : ( ٦المواد الناعمة النسبة المئوية المارة من منخل ٧٥مايكرون نوع الركام ) الحد األعلى ( حصى غير مكسر أو مكسر جزئيا ً أو مكسر كليا ً ٢ ٤
حجر مكسر ركام ناعم طبيعي أو ركام ناعم يحوي حصى مكسر جزئيا ً أو كليا ً ركام الحجر المكسر الناعم الركام الشامل غير المكسر الركام الشامل من الحجر المكسر
٣٢٢
٤ ٩)١٦بالنسبة لألرضيات المعرضة للبري ( ٣ ١١
ركام الخرسانة Concrete Aggregates ) أمريكية (ASTM C33\03 الركام الناعم : أوالُ :تدرج الركام الناعم يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم ) ( ١ جدول ) : ( ١تدرج الركام الناعم
-١-١
-٢-١ -٣-١ -٤-١
فتحة المنخل ) مم ( ٩٫٥
النسبة التراكمية المارة ٪ ١٠٠
٤٫٧٥
١٠٠ - ٩٥
٢٫٣٦
١٠٠ - ٨٠
١٫١٨
٨٥ - ٥٠
٠٫٦
٦٠ - ٢٥
٠٫٣
٣٠ - ٥
٠٫١٥
صفر١٠ -
الخرسانة ذات تدرجات الركام الناعم القريبة من الحد األدنى للنسبة الم ارة م ن منخ ل ) ٠٫٣م م ( و )٠٫١٥مم( أحيانا تواجه صعوبات في قابلية التشغيل الضخ أو النضح المفرط .إن الھ واء اإلض افي ،السمنت اإلضافي أو زيادة خليط معدنية مقبول ليجھزنا بالنعوم ة المطلوب ة ،ھ ذه الط رق تس تعمل لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة . الركام الناعم يجب أن تزيد نسبة الركام الن اعم المتبقي ة عل ى أي منخ ل عل ى ٪٤٥ومعام ل النعوم ة يجب أن اليقل عن ٢٫٣وال يزيد على . ٣٫١ يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات ال واردة انف ا ش رط أن تف ي الخرس انة المنتج ة من ه بكافة المتطلبات . التفاوت فــــي معامل النعومة بين الوجبات المجھزة مـــن الركام الناعم يجب أن ال يتجاوز . ٠٫٢
٣٢٣
ركام الخرسانة Concrete Aggregates ) أمريكية (ASTM C33\03 ثانيا ً :المواد الضارة في الركام الناعم يجب أن ال تتجاوز نسبھا عما ھو محدد في الجدول رقم ) ( ٢ جدول ) : ( ٢نسبة المواد الضارة النسبة المئوية الوزنية المادة ٣ كتل الطين والمواد الھشة المواد المار من منخل ) ٠٫٠٧٥مم( ٣ أ -الخرسانة المعرضة لالحتكاك ٥ ب -الخرسانة االخرى الفحم ٠٫٥ أ -عندما يكون لون ومظھر الخرسانة مھما ً ١٫٠ ب -الخرسانة االخرى يمكن زيادة النســـب إلى ٪٥و ٪٧على التوالــي فـي حالة كون الركام منتج مـــن تكسير وخال من الطين والطفل .
الحجر
ثالثا ً :المواد العضوية في الركام الناعم -١-٣يجب أن يكون الركام الناعم خاليا ً مـــن المواد العضوية عــدا تلك التي تنجح ب الفحص إال أنھ ا تس بب إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضھا . -٢-٣يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل فـــي فحص المواد العضوية أذا ك ان التغي ر ب اللون ن اجم ع ن وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابھة لذلك . -٣-٣يمك ن اسـ ـتخدام الرك ام الن اعم ال ذي يفش ل فــــ ـي فح ص الم واد العض وية اذا كان ت مقاومــ ـة االنضغاط للمونة ٪٩٥أو أكثر بعمر ٧أيام وكما محدد في المواصفة . ASTM C87 -٤-٣الركام الناعم المستخدم في الخرســانة المعرضة للترطيب أو األجواء الرطبة أو بتماس مباشـــر مـــع التربة يجب أن ال يحتوي على م واد ض ارة تتفاع ل م ع القلوي ات ف ي الس منت والت ي تس بب تف اعالت تمددي ة تتلف الخرسانة ،يمكن استخدام مثل ھذا النوع م ن لرك ام اذا ك ان محت وى القلوي ات ف ـي الس منت ال يتج اوز ٪٠٫٦محسوبا ً على أساس نسـبة Na2Oالمكافئة )( Na2O+0.658 K2O رابعا ً :الثبات للركام الناعم يجب أن ال يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على ٪ ١٠عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم وعلى ٪١٥عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم .
٣٢٤
ركام الخرسانة Concrete Aggregates ) أمريكية (ASTM C33\03 الركام الخشن أوالً :تدرج الركام الخشن يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم ) ( ٣ جدول ) : ( ٣تدرج الركام الخشن النسبة التراكمية المارة ٪
فتحة المنخل )مم(
٢٥-٥٠ مم
٤٫٧٥-٥٠ مم
١٩-٣٧٫٥ مم
٤٫٧٥-٣٧٫٥ مم
١٢٫٥-٢٥ مم
٩٫٥-٢٥ مم
٤٫٧٥-٢٥ مم
٩٫٥-١٩ مم
٤٫٧٥-١٩ مم
٤٫٧٥-١٢٫٥ مم
٢٫٣٦-٩٫٥ مم
٦٣
١٠٠
١٠٠
-
-
-
-
-
-
-
-
-
٥٠
١٠٠-٩٠
١٠٠-٩٥
١٠٠
١٠٠
-
-
-
-
-
-
-
٣٧٫٥
٧٠-٣٥
-
١٠٠-٩٠
١٠٠-٩٥
١٠٠
١٠٠
١٠٠
-
-
-
-
٢٥
١٥-٠
٧٠-٣٥
٥٥-٢٠
-
١٠٠-٩٠
١٠٠-٩٠
١٠٠-٩٥
١٠٠
١٠٠
-
-
١٩
-
-
١٥-٠
٧٠-٣٥
٥٥-٢٠
٨٥-٤٠
-
١٠٠-٩٠
١٠٠-٩٠
١٠٠
-
١٢٫٥
٥-٠
٣٥-١٠
-
-
١٠-٠
٤٠-١٠
٦٠-٢٥
٥٥-٢٠
-
١٠٠-٩٠
١٠٠
٩٫٥
-
-
٥-٠
٣٠-١٠
٥-٠
١٥-٠
-
١٥-٠
٥٥-٢٠
٧٠-٤٠
١٠٠-٨٥
٤٫٧٥
-
٥-٠
-
٥-٠
-
٥-٠
١٠-٠
٥-٠
١٠٠-٠
١٥-٠
٣٠-١٠
٢٫٣٦
-
-
-
-
-
-
٥-٠
-
٥-٠
٥-٠
١٠-٠
١٫١٨
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
٥-٠
٣٢٥
ركام الخرسانة Concrete Aggregates ) أمريكية (ASTM C33\03 ثانيا ً :المواد الضارة في الركام الخشن تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم ) ( ٤ جدول ) ( ٤حدود المواد الضارة في الركام الخشن الحــــد األقصى )( ٪ نوع المنشأ
الطين والمواد المتفتتة
الصوان
مجموع الطين والمواد المتفتتة والصوان
المواد المارة من منخل رقم ٢٠٠
الفحم
التآكل
الثبات في كبريتات المغنيسيوم )٥دورات(
درجة التعرض ) شديد ( األساسات واألعم دة واألعت اب غي ر المعرض ة للجو واألرضيات الداخلية المحمية
١٠
-
-
١
١
٥٠
-
األرضيات الداخلية غير المحمية
٥
-
-
١
٠٫٥
٥٠
-
ج دران األساس ات ف وق الترب ة ،الج دران الساندة ،الدعامات واألعتاب المعرضة للجو
٥
٥
٧
١
٠٫٥
٥٠
١٨
أرض يات الط رق والجس ور ،المماش ي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
٣
٥
٥
١
٠٫٥
٥٠
١٨
الخرسانة المعمارية المعرضة للجو
٢
٣
٣
١
٠٫٥
٥٠
١٨
درجة التعرض ) متوسط( األساسات واألعم دة واألعت اب غي ر المعرض ة للجو واألرضيات الداخلية المحمية
١٠
-
-
١
١٫٠
٥٠
-
األرضيات الداخلية غير المحمية
٥
-
-
١
٠٫٥
٥٠
-
ج دران األساس ات ف وق الترب ة ،الج دران الساندة ،الدعامات واألعتاب المعرضة للجو
٥
٨
١٠
١
٠٫٥
٥٠
١٨
أرض يات الط رق والجس ور ،المماش ي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية
٥
٥
٧
١
٠٫٥
٥٠
١٨
الخرسانة المعمارية المعرضة للجو
٣
٣
٥
١
٠٫٥
٥٠
١٨
درجة التعرض ) خفيف أو معدوم( األرض يات المعرض ة للتآك ل ،أرض يات الجسور والمماشي
٥
-
-
١
٠٫٥
٥٠
-
أنواع الخرسانة األخرى
١٠
-
-
١
١٫٠
٥٠
-
٣٢٦
الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters ) م.ق.ع ١٥٥٥لسنة (٢٠٠٠والتعديل األول لسنة ٢٠٠٢ أوالً :المظھر تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريبا ً ثانيا ً :الكثافة الحبيبية تتراوح قيمتھا بين ٢٦٧٠-٢٥٠٠كغم \ م
٣
ثالثا ً :معامل االنتظام ال يزيد معامل انتظام الرمل على ١٫٥ رابعا ً :نسبة السليكا -١-٤ال تقل عن ٪٩٠من الكتلة بالنسبة للرمل -٢-٤ال تقل عن ٪٨٠من الكتلة بالنسبة للحصى خامسا ً :الشوائب -١-٥عدم احتوائه على مواد عضوية يمكن تشخيصھا بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي المقاس لغاية ٨مم . -٢-٥ال تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء ) للكبريتات ( على ) (٪١والتي يمكن ان اإلنسان . سادسا ً :المقاسات كما في جدول ) ( ١ سابعا ً :نسبة المواد المارة من منخل ٧٥مايكرون ال تزيد على ) ( ٪٢من الكتلة للرمل والحصى ثامنا ً :نسبة الذوبان في حامض الھيدروكلوريك ال تزيد على) ( ٪ ٢من الكتلة ) للرمل والحصى ( ال تزيد على ) (٪٥من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس األصغر من) (١٠مم ال تزيد على ) (٪١٠من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس ) ١٠مم( أو أكبر
٣٢٧
تضر بصحة
الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters ) م.ق.ع ١٥٥٥لسنة (٢٠٠٠والتعديل األول لسنة ٢٠٠٢ جدول ) ( ١ النسبة المئوية المسموح بھا حدود تدرج المقاس الحبيبي )مم(
المقاس الفعال )مم(
الرمل المستخدم لمرشحات تصفية المياه
٠٫٦ -٤٫٢٥
٠٫٤٥ -٠٫٤
٠٫٨ -٠٫٤٢٥
٠٫٥ -٠٫٤
٠٫٨ -٠٫٦
٠٫٦٥ -٠٫٦
١٫٠ -٠٫٦
٠٫٦٥ -٠٫٦
١٫١٨ -٠٫٧١
٠٫٧٥ -٠٫٧
١٫١٨ -١٫٠
١٫١ -١٫٠
١٫٤ -١٫٠
١٫١ -١٫٠
٢٫٠ -١٫٠
١٫٢ -١٫١
١٫٧ -١٫١٨
١٫٣ -١٫٢
٢٫٠ -١٫٤
١٫٥ -١٫٤
٢٫٣٦ -١٫٤
١٫٦ -١٫٤
المار من المنخل األدنى )حد أعلى(
المتبقي على المنخل األعلى )حد أعلى(
كتلة النموذج المحضر )نموذج اولي( )كغم( ٣
٥
٥
٥
٣٫٠ -١٫٧ ٣٫٣٥ -٢٫٠ ٦٫٥ -٢٫٥ ٥٫٦ -٣٫٣٥ ٨٫٠ -٥٫٦ الحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
٩٫٥ -٦٫٥ ١٢٫٥ -٨٫٠ ١٦٫٠ -٨٫٠ ١٣٫٥ -٩٫٥
٢٠
١٦٫٠ -١٢٫٥ ٣٨٫٠ -١٣٫٥ ٢٥٫٠٠-١٦٫٠ ٣١٫٥ -١٦٫٠ ٣٢٫٠ -٢٤٫٠ ٤٠٫٠ -٢٥٫٠
٤٠
٥٠٫٠ -٣٨٫٠ ٨٠٫٠ -٦٠٫٠
٣٢٨
الفصل )(٣ السمنت والخرسانة العنـــــوان السمنت البورتالندي الكاشي الموزائيك الكاشي العادي كتل البناء الخرسانية المحملة حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب البالطات الخرسانية مسبقة الصب كتل البناء الخرسانية غير المحملة درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة)بدون ضغط عالي( الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون ( طابوق الرصف الخرساني األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة -المياه المستعملة في الخرسانة
٣٢٩
المواصـــــفة م.ق.ع ١٩٨٤/٥ م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٢ م.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٣ م.ق.ع ١٩٨٧/١٠٧٧ م.ق.ع ١٩٨٧/١١٠٦ م.ق.ع ٢٠٠٢/١١٠٧ م.ق.ع ١٩٨٨/١١٢٩ م.ق.ع ١٩٨٨/١٣٨١ م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣٢ م.ق.ع ٢٠٠٠/١٤٤١ م.ق.ع ١٩٩٠/١٦٠٦ م.ق.ع ١٩٩٢/١٦٨٧ م.ق.ع ١٩٩٢/١٧٠٣
٣٣٠
السمنت البورتالندي Portland Cement )م .ق .ع ٥لسنة(١٩٨٤ أوالً :المتطلبات الفيزيائية بموجب جدول ) ( ١ جدول ) : ( ١المتطلبات الفيزيائية نوع السمنت الفحص
ت
اعتيادي
معتدل المقاومة لألمالح
سريع التصلد
واطئ الحرارة
مقاوم
ابيض
١
النعومة بطريقة بلين ال تقل عن )م\٢كغم(
٢٣٠
٢٥٠
٣٢٠
٣٢٠
٢٥٠
٢٣٠
٢
وقت التماسك * االبتدائي اليقل عن)دقيقة( * النھائي اليزيد على)ساعة(
٤٥ ١٠
٤٥ ١٠
٤٥ ١٠
٤٥ ١٠
٤٥ ١٠
٤٥ ١٠
٣
السالمة: الثبات اليزيد عن)( ٪
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٨
٠٫٨
٤
٢
تحمل الضغط ال يقل عن ميكانيوتن\م * بعمر يوم واحد * بعمر ثالثة أيام * بعمر سبعة أيام * بعمر ٢٨يوم
١٥ ٢٣ -
١٥ ٢٣ -
١١ ٢١ ٢٨ -
١٠ ٢٨
١٥ ٢٣ -
١٥ ٢٣ -
٥
تحمل الشــد )اختياري()ميكانيوتن\م (٢بعمر يوم واحد
-
-
٢٫١
-
-
-
٦
درجة البياض ٪
-
-
-
-
٧٨
يجب أن تكون قوة تحمل االنضغاط عند أي عمر الح ق أعل ى م ن ق وة التحم ل المستحص لة عن د الفح ص بعمر أقل
٣٣١
السمنت البورتالندي Portland Cement )م .ق .ع ٥لسنة(١٩٨٤ ثانيا ً :المتطلبات الكيميائية بموجب الجدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢المتطلبات الكيميائية ت ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
نوع السمنت الفحص SiO2اليقل عن )(٪ Al2O3اليقل عن )(٪ Fe2O3اليقل عن )(٪ عامل اإلشباع الجيري MgOال يزيد على )(٪ محتوى SO3ال يزيد على عندما تكون نسبةC3A اقل من )(٪٥ أكثر من )(٪٥الفقدان عند الحرق ال يزيد على ٪ المواد غير القابلة لذوبان ال تزيد على )(٪ C3Sال يزيد على )(٪ C2Sال يزيد على )(٪ C3Aال يزيد على )(٪ نسبة Fe2O3\AL2O3التقل عن
سريع التصلد -
اعتيادي
معتدل
٥
٢١ ٦ ٦ ١٫٠٢-٠٫٦٦ ٥
٥
٢٫٥ ٢٫٨ ٤ ١٫٥ -
٢٫٥ ٢٫٨ ٤ ١٫٥ ٨ -
٣ ٣٫٥ ٤ ١٫٥ ١٥ -
واطئ الحرارة ٦٫٥ ٠٫٨٨-٠٫٦٦ ٥ ٢٫٥ ٣ ٤ ١٫٥ ٣٥ ٤٠ ٧ -
مقاوم
ابيض
١٫٠٢-٠٫٦٦ ٥ ٥ ٢٫٥ ٢٫٥ ٤ ١٫٥ ٣٫٥ -
٢٫٥ ٣ ٤ ١٫٥ ٨
الرفض :يمكن رفض العبوات التي تختلف وزنھا بنسبة تزيد على ٪٣م ن ال وزن المؤش ر عليھ ا وف ي حال ة كون معدل وزن ) (٥٠عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن المؤشر على العبوات فيمكن رفض اإلرسالية .
٣٣٢
الكاشي الموزائيك Terrazzo Tiles )م.ق.ع ١٠٤٢لسنة(١٩٨٤ أوال :الشكل واألبعاد ً تكون الكاشية مربعة الشكل وسطحھا العلوي مستويا والمقطع مستطيالً وأبعادھا كما مبين في الجدول الالحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أخرى وحسب االتفاق السمك )مم( ٣ ± ٢٠ ٣ ± ٢٠ ٣ ± ٢٥ ٣ ± ٣٠ ٣ ± ٣٥ ٣ ± ٤٠
طول الضلع )مم( ١ ±١٥٠ ١ ± ٢٠٠ ١ ± ٢٥٠ ١ ± ٣٠٠ ١ ± ٤٠٠ ١ ± ٥٠٠
ثانيا ً :اإلنھاء والمظھر يكون الوجه منعما ً وخاليا ً من العيوب والتصدع والرخام موزع بشكل متجانس وحافات الكاشية عمودية على الوجه .كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة يجب أن يكون اللون متجانس . ثالثا ً :امتصاص الماء الكلي ال تزيد أية نتيجة على ٪٨ رابعا ً :امتصاص وجه الكاشية ال تزيد أية نتيجة على ٠٫٤غم\سم
٢
خامسا ً :مقاومة الكسر ال تقل أية نتيجة لمقاومة الكسر عن ٣نيوتن\مم
٢
سادسا ً :معدل التآكل للنماذج المفحوصة ال يتجاوز على ٢مم وال تتجاوز أية نتيجة فردية على ٢٫٥مم
٣٣٣
الكاشي العادي Ordinary Tiles )م.ق.ع ١٠٤٣لسنة(١٩٨٤ أوال :المـــواد -١-١السمنت :يستخدم السمنت االعتيادي أو األبيض ومطابقا ً لمتطلبات م.ق.ع رقـــم )(٥ -٢-١الخضاب :يكون الخضاب الطبيعي واالصطناعي لتلوين الكاشــــي ذو ألوان ثابتــ ـة وال يحتوي على مواد ضــــارة بالخرســــانة ،ال تزيد نسبة الخضاب الوزنية في طبقة الوج ه عل ى ٪٥من وزن السمنت المستخدم في الخلطة . ثانيا ً :األشكال واألبعاد -١-٢تك ون الكاشـ ـية مربع ة الشـــــ ـكل ويك ون الس طح العل وي مس تويا ً والمقط ع مس تطيالً ويج وز تجھيز أشكال أخرى حسب االتفاق. -٢-٢تكون أبعاد الكاشي المربع في الجدول أدناه السمك طول الضلع ٣ ± ٢٢ ١ ± ٢٠٠ ٣ ± ٢٥ ١ ± ٢٥٠ -٣-٢السمك :ال يقل سمك طبقة الوجه عن ٣ملم أو حسب االتفاق -٤-٢التفاوتات :يسمح لإلرسالية الواحدة بتفاوت مقداره ١ملم للطول و ٣ملم للسمك بين كاشية وأخرى ثالثا ً :المظھر يكون سطح طبقة الوجه قائم أفقيا مصقوالً وخاليا ً من العيوب اآلتية : أ -التنميل :وھي عبارة عن تشريخ شعري يظھر في وجه الكاشية من ناحية الحواف . ب -التصديف:تشريخ شعري،شبكي الشكل يظھر في جزء من وجه الكاشية أوفي الوجه بأكمله ج-التشقق:تشريخ شعري يظھر في وجه الكاشية ويبدأ من الحافة متجھا ً نحو الداخل بضع سنتمترات د -التنقيـــر :ظھور نقر صغيرة في وجه الكاشية ھـ -التقشير :انفصال قشري يحدث في وجه الكاشية و -التزھـر :ظھور أمالح على سطحي الكاشية ز -التفليق :تشريخ ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة )الظھر( ويقطع غالبا ً ضمن سمك الكاشي كله ي -االنفصال :انفالق يحدث بين طبقتي الوجه والقاعدة رابعا ً :اللون يكون متجانسا ً وبصورة خاصة لإلرسالية الواحدة خامسا ً :المقطع يكون مقطع الكاش ية خ الي م ن أي انفص ال جزئ ي أو كل ي ب ين طبقت ي الوج ه والقاع دة وان تك ون ك ل طبق ة منھما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة .
٣٣٤
كتل البناء الخرسانية المحملة Load-Bearing Concrete Masonry Units )م.ق.ع ١٠٧٧لسنة( ١٩٨٧ أوالً :األبعاد -١-١األبعاد الخارجية:األبعاد الخارجية لكتلة البناء الخرسانية القياسية كما مبين في الجدول أدناه االرتفاع) مم( العرض )مم( الطول )مم( ٢٠٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ -٢-١ال يجوز أن يقل سمك الوترة والقشرة عن ٢٠مم -٣-١يمكن انتاج كتل خرسانية محملة بأبعاد غير قياسية على أن ال يزيد ارتفاع الكتلة عن طولھا أو عن ستة أمثال عرضھا ثانيا ً :التباين في األبعاد ال يزيد التباين في أي بعد على ٣مم ثالثا ً :التصنيف -١-٣درجة)أ( :لالستخدام العام في الجدران الداخلية أو الخارجية المعرضة للرطوبة أو التأثيرات المناخية تحت أو فوق منسوب األرض . -٢-٣درجة)ب( :لالستخدام فوق منسوب األرضية في الجدران الداخلية أو الخارجية المحمية من وصول الرطوبة أو التأثيرات المناخية رابعا ً :المتطلبات الفيزيائية تكون كتل البناء الخرسانية المحملة مطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول الالحق وال يجوز استخدام الكتل قبل مضي ١٤يوم على إكمال إنتاجھا ٢ الحد األدنى لتحمل الضغط نت \ مم اليزيد امتصاص نوع محسوب على معدل المساحة الكلية الدرجة الماء )(٪ الكتلة كتلة واحدة معدل) ( ٣كتل ١٠ ١١ ١٣ أ مصمتة ١٥ ٧ ٩ ب ١٥ ٦ ٧ أ مجوفة ٢٠ ٤٫٥ ٥ ب
٣٣٥
كتل البناء الخرسانية المحملة Load-Bearing Concrete Masonry Units )م.ق.ع ١٠٧٧لسنة( ١٩٨٧ خامسا ً :الفحص البصري -١-٥جميع أوجه الكتل خالية من الشقوق أو العيوب التي تتعارض والوضع السليم للكتلة وتقلل م ن تحملھ ا وديمومتھا . -٢-٥تك ون األوج ه المع دة لالكس اء بطبق ة واقي ة ك اللبخ أو البي اض أو غيرھ ا ذات خش ونة كافي ة لت أمين االلتصاق . -٣-٥يكون الوجه المكشوف من الجدران المشيدة بكتل البن اء خ الي م ن ال ثلم أو الش قوق أوالعي وب األخ رى .ال تعتب ر الش قوق الص غيرة أو ال ثلم الت ي ال تزي د عل ى ٢٥م م وبنس بة تق ل ع ن ) (٪٥م ن اإلرس الية مب رراً للرفض . سادسا ً :الرفض عند فشل أية إرسالية من الكتل باإليفاء بمتطلبات المواصفة يجري انتقاء عينات جديدة وتفحص على نفقة المنتج ،وترفض اإلرسالية بأكملھا عند فشل المجموعة الثانية من العينات .
٣٣٦
حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels )م.ق.ع ١١٠٦لسنة( ١٩٨٧ أوالً :الشكل واألبعاد -١-١قالب وسطي :بطول ٥٠٠مم وباألبعاد المبينة في المقطع اآلتي :
٥٠ﻣم
١٠٠ﻣم
عرضي ﻣملقالب وسطي شكل رقم ) : (١مقطع ٥٠٠ -٢-١قالب جانبي :بطول ١٠٠٠مم وباألبعاد المبينة في المقطع العرضي اآلتي : ٣٠ﻣم
١٢٠ﻣم
١٥٠ﻣم
٣٠٠ﻣم ١٥٠ﻣم
الشكل رقم ) ( ٢مقطع عرضي لقالب جانبي
٣٣٧
حافات األرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels )م.ق.ع ١١٠٦لسنة( ١٩٨٧ ثانيا ً :التفاوتات المسموحة الطول ٪ ٠٫٠٦±
العرض ٪ ٠٫٣±
االرتفاع ٪ ٠٫٣±
ثالثا ً :معاير الكسر ال يقل عن ٣٫٥نيوتن\مم عند فحصه بالطرق المذكورة في الملحق )أ( من المواصفة ٢
رابعا ً :امتصاص الماء أ -اليزيد معدل االمتصاص لألجزاء من العينات على ٪٦في حالة غمرھا لمدة) (٢٤ساعة . ب -التزيد نسبة االمتصاص لجزء عينة واحدة عن .٪٧ ج ـ الفحص يتم بموجب الطريقة المذكورة في الملحق –ب -من المواصفة. خامسا ً :نسبة األمالح الكبريتية بموجب م.ق.ع) (٤٥الجدول)١يجري ھذا الفحص في حالة كون المواد األولية غير مفحوصة (
٣٣٨
البالطات الخرسانية المسبقة الصب Precast concrete Flags ) م.ق.ع ١١٠٧التعديل األول لسنة(٢٠٠٢ أوال :األبعاد تنتج البالطات بموجب األبعاد المبينة في الجدول رقم ) (١وبموجب أية أبعاد يتفق عليھا بين البائع والمشتري جدول رقم ) ( ١ السمك)مم( العرض)مم( الطول)مم( نوع البالطة ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٥٠٠ ٢ ± ٥٠٠ أ ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٤٠٠ ٢ ± ٦٠٠ ب ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٢٠٠ ٢ ± ٤٠٠ ج ٣ ± ٤٢ ٢ ± ٨٠٠ ٢ ± ٨٠٠ د ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٤٠٠ ٢ ± ٤٠٠ ھـ ٣ ± ٥٠ ٢ ± ٢٠٠ ٢ ± ٦٠٠ و زوايا الوجه تكون قائمة لحد ال يتجاوز فرق طول قطري الوجه على ٣٠مم ثانيا ً :التحمل المستعرض تكون متطلبات التحمل المستعرض للبالطات كما مبين في الجدول رقم )(٢ نوع البالطة أ
جدول رقم ) ( ٢ قوة الكسر ) كيلو نيوتن( ٨٫٣
ب
٥٫٣
ج
٤٫٤
د
٥٫٤
ھـ
٨٫٩
و
٢٫٧
ثالثا ً :امتصاص الماء ال يتجاوز معدل الزيادة في كتلة القطع المفحوصة في حالة غمر النماذج في الماء لمدة ٢\١ساعة على ٪٤ أو لمدة ٢٤ساعة على ٪١٠
٣٣٩
كتل البناء الخرسانية غير المحملة Non-Load Bearing Concrete Masonry Units )م.ق.ع ١١٢٩لسنة( ١٩٨٨ أوال :تعاريف -١-١الكتل البنائية الخرسانية أ -الطــول :ال يقل عن ٣٠٠مم العرض :ال يقل عن ٢٠٠مم االرتفاع :ال يقل عن ١٠٠مم ب -ال يتجاوز ارتفاعھا على طولھا أو على ستة مرات سمكھا -٢-١الكتل البنائية المصمتة ً ال يقل الحجم المصمت فيھا عن ٪٧٥من الحجم الكلي للكتلة محسوبا من أبعادھا الكلية -٣-١الكتل البنائية المجوفة أ -تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي تخترق الكتلة البنائية ب -الحجم المصمت للمادة ٪٧٥-٥٠من الحجم الكلي محسوبا ً من أبعادھا الكلية -٤-١الكتل البنائية الخلوية أ -تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي ال تخترق الكتلة البنائية ب -الحجم المصمت للمادة ٪٧٥-من الحجم الكلي محسوبا ً من أبعادھا الكلية -٥-١الكتل البنائية المھواة : تتكون فيھا الفقاعات بتوليد غاز أو إدخال ھواء في المزيج بمساعدة عامل تفقيع الھواء ثانيا ً :تصنيف الكتل البنائية الخرسانية : -١-٢التصنيف الوزني التصنيف الوزني خفيفـة متوسطة اعتيادية
كتلة الخرسانة المجففة بالفرن ) كغم\م( ٣ ١٦٨٠حد أعلى ١٦٨٠حد أعلى ٢٠٠٠حد أدنى
٣٤٠
كتل البناء الخرسانية غير المحملة Non-Load Bearing Concrete Masonry Units )م.ق.ع ١١٢٩لسنة( ١٩٨٨ -٢-٢األنواع -١-٢-٢النوع األول ) الكتل ذات محتوى الرطوبة المسيطر عليه ( :تط ابق جمي ع متطلب ات ھذه المواصفة بضمنھا متطلبات محتوى الرطوبة ) جدول ( ١ -٢-٢-٢النوع الثاني )الكتل ذات محتوى الرطوبة غير المسيطر عليه ( :تطابق جميع متطلبات ھذه المواصفة عدا متطلبات محتوى الرطوبة ) جدول (١ جدول ) : ( ١متطلبات محتوى الرطوبة للكتل من النوع األول محتوى الرطوبة ) حد أعلى (كنسبة مئوية لالمتصاص الكلي التقلص الطولي ٪
ظروف الرطوبة في موقع العمل أو محالت االستعمال رطب
متوسط
جاف
٠٫٠٣أو أقل
٤٥
٤٠
٣٥
من ٠٫٠٣إلى ٠٫٠٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
من ٠٫٠٤٥إلى ٠٫٠٦٥حد أقصى
٣٥
٣٠
٢٥
رطب : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من ٪ ٧٥ متوسط : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من ٥٠الى ٪ ٧٥ جاف : معدل الرطوبة النسبية السنوية أقل من ٪ ٥٠
ثالثا ً :فحص التحميل ً تحمل االنضغاط محسوبا على معدل صافي المساحة كحد أدنى : ٢ ٣٫٤٥نيوتن\ مم لكتلة واحدة ٢ ٤٫١٤نيوتن\ مم معدل ثالث كتل رابعا ً :األبعاد والتفاوتات المسموح بھا -١-٤سمك القشرة :اليقل عن ١٣مم -٢-٤التفاوت :اليزيد على ٣مم من األبعاد القياسية المحددة للطول والعرض واالرتفاع
٣٤١
درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة Reinforced-concrete cantilever stair steps ) م .ق .ع ١٣٨١لسنة( ١٩٨٨
أوالً :المواد -١-١السمنت :يكون مطابقا ً لـ م.ق.ع رقم ) (٥الخاصة بالسمنت البورتالندي -٢-١الركام -١-٢-١ركام الخرسانة الظاھرة :يستعمل الركام الرخامي أو األحجار الطبيعية األخرى والتي تطابق الركام المحدد في م .ق.ع رقـــم ) (١٠٤٢الخاصة بالكاشي الموزائيك. -٢-٢-١ركام الخرسانة المسلحة :يكون الركام المستعمل في المواد الطبيعية ومطابقا ً لمتطلبات م .ق.ع رقم ) . ( ٤٥ -٣-١المواد المالئة في الخرسانة الظاھرة :من كسر الحجر الطبيعي الصالح. -٤-١الخضاب :مطابقا ً لمتطلبات م.ق.ع رقم ) (١٠٤٢الخاصة بالكاشي الموزائيك . ثانيا ً :األبعاد -١-٢أبعاد الدرجة الواحدة
٣٥٠مم
١٢٠٠-٩٠٠مم ٣٦٠مم -٢-٢التفاوت المسموح به ٥ ± :مم للطول ٣ ± ،مم للسمك ثالثا ً :المتطلبات : -١-٣سمك الطبقة الظاھرة :اليقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيھا وال يقل المعدل عن ٨مم بعد الجلي والتنعيم . -٢-٣فحص التحميل :اليقل ارتداد الھبوط عـن ٪٨٥مـــن الھبوط الكلي وال تظھر التشققات على سطح النموذج عند التحميل األقصى . -٣-٣تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة رباطات قطر ٦مم لكل ٢٥٠مم كحد أعلى بمسافات متساوية -٥-٤قضيب قطر ١٢مم ● ● مسافة التشكيل على الجدار
القسم الناتئ )الظاھر( قضيب عدد ٢قطر ١٢مم
٣٤٢
●
●
● ●
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسنة(١٩٨٩ أوالً :التصنيف أ -األنابيب غير المسلحة ) أ( ) ،الحظ الجدول (١ ٤ ٣ ٢ ١ ب -األنابيب المسلحة :تقسم إلى أربع درجات تبعا ً لمقدار تحملھا تصاعديا ً وھي م ،م ،م ،م )الحظ الجدول ( ١ ثانيا ً :المتطلبات -١-٢الغطاء الخرساني كما في الجدول الالحق سمك جدران األنبوب )مم( ٢٥فما دون اكبر من ٢٥ عند تدرجات السدادة
الحد األدنى للغطاء الصافي )مم( ٦ ١٠ ٦
-٢-٢األبعاد والتفاوتات -١-٢-٢األقطار :يوضح الجدول الالحق التفاوت المسموح في األقطار القطر الداخلي التصميمي )مم(
التفاوت المسموح )مم( حد أقصى
٣٠٠فما دون ٦٠٠-٣٠١ ١٢٠٠-٦٠١ ١٢٠١فما فوق
٣± ٥± ٧± ١٠ ±
-٢-٢-٢سمك الجدار :يوضح الجدول أدناه التفاوت المسموح في سمك الجدار سمك الجدار التصميمي )مم(
التفاوت المسموح )مم( حد أقصى
٣٠فما دون ٥٠ - ٣١ ٦٥ - ٥١ ٧٥ – ٦٦ ٩٥ -٧٦ ٩٦فما فوق
٢± ٣± ٤± ٥± ٦± ٧±
٣٤٣
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسة(١٩٨٩ -٣-٢-٢االستقامة:أ -ال يسمح بانحراف يزيد على ٣مم لكل متر من طول األنبوب عند فحصه حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص األنابيب الخرسـانية ). ( ١٢٣٢ ب -ال يسمح بزيادة االنحراف الكلي للطول الكامل لألنبوب على ١٢مم . -٤-٢-٢تعامد النھايات:أ -تكون نھايات األنبوب قائمة وال يزيد انحرافھا على ضلع زاوية الضبط على ١مم لكل٢٠٠مم من القطر التصميمي أو ض من ١٠م م أيھما أقل . ب -فــــــي حالـة األنابيب التي يقل قطرھا عـن٤٠٠مم يكون التفاوت األقصى المســـموح به ٢مم عند فحصـــه حسب المواصفة الخاصة لفحص األنابيب الخرسانية ). (١٢٣٢ -٣-٢إتقان الصنع واإلنھاء :كما في الجدول الالحق ال يزيد عرضھا على ٠٫١مم ال يزيد ارتفاعھا على ٣مم ال يزيد عمقھا على ٣مم
التصدعات والشقوق النتوءات الحفر
ثالثا ً :فحص التحميل يج ري فح ص التحمي ل المالئ م بإح دى الط رق ال واردة ف ي المواص فة الخاص ة بفح ص األنابي ب الخرس انية )( ١٢٣٢ -١-٣األنابيب غير المسلحة ) أ ( المقاس االسمي لألنبوب ) مم( ١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠
حمل الفحص كيلو نيوتن \ م ١٦ ١٦ ١٧ ١٨ ٢٠ ٢٢
المقاس االسمي :ھو رقم تقريبي مساوي تقريبا ً إلى قطر األنبوب -٢-٣األنابيب المسلحة)م،١م،٢م،٣م:(٤الحظ الجدول الخاص بأحمال الفحص ألصناف األنابيب المسلحة )الجدول ( ٢
٣٤٤
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسنة(١٩٨٩ رابعا ً :فحص ضغط الماء الساكن أ -يشترط باألنابيب أن تقاوم ضغط مائي ساكن مقداره) (٩٠كيلو باسكال دون ظھور عالمة للنضوح أو أي عيب آخر . ب -إجراء الفحص بموجب ) م.ق.ع ( ١٢٣٢ خامسا ً :فحص االمتصاص ً أ -يشترط أن ال تزيد نسبة االمتصاص لكل عينــــة حصرا عنھا كنســـبة مئويــــة للكتلـــة الجافة للعينة : أنابيب تصريف مياه المجاري أنابيب إلغراض أخرى
٪٦٫٥ ٪٨
ب -إذا كان عدد العينات ال يقل عن ٪ ٨٠مطابقة لمتطلبات الفحص فتقطع بدل عينة فاشلة عينة أخرى من نفس األنبوب وتفحص وتستبدل النتيجة بالنتيجة الجديدة. ج -إذا زاد بعــد ذلك عـــدد العينات المطابقة لمتطلبات الفحص على ٪٨٠فتعتبر األنابيب الممثلة بھذه العينات مطابقة للفحص. سادسا ً :المفاصل -١-٦المفاصل الجاسئة ) الحظ الشكل ( ١ -٢-٦مفاصل الكم والسدادة ) الحظ الشكل ( ١
٣٤٥
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسنة(١٩٨٩ الجدول ) : ( ١األقطار الداخلية الحقيقية لألنابيب المنتجة المقاس االسمي لألنبوب)مم(
القطر الداخلي األقصى لجميع أصناف األنابيب)مم(
١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٢٧٥ ٤٥٠ ٥٢٥ ٦٠٠ ٧٥٠ ٩٠٠ ١٠٥٠ ١٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠ ١٦٥٠ ١٨٠٠ ١٩٥٠ ٢١٠٠
١٠٥ ١٥٥ ٢٣٠ ٣١٠ ٣٨٥ ٤٦٠ ٥٤٠ ٦١٥ ٧٧٠ ٩٢٠ ١٠٨٠ ١٢٣٠ ١٣٨٠ ١٥٣٠ ١٦٨٠ ١٨٣٠ ١٩٩٠ ٢١٤٠
القطر الداخلي لألنبوب )مم( حد أدنى األنابيب غير المسلحة أ ١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠ -
١
صنف م
١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠ ٥٢٥ ٦٠٠ ٧٥٠ ٩٠٠ ١٠٥٠ ١٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠ ١٦٥٠ ١٨٠٠ ١٩٥٠ ٢١٠٠
٢
صنف م
١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠ ٥٢٥ ٦٠٠ ٧٥٠ ٩٠٠ ١٠٥٠ ١٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠ ١٦٥٠ ١٨٠٠ ١٩٥٠ ٢١٠٠
٣
صنف م
١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٤٥ ٥٢٠ ٥٩٠ ٧٤٠ ٨٨٥ ١٠٣٠ ١١٧٥ ١٣٢٠ ١٤٧٠ ١٦١٠ ١٧٦٠ ١٩٠٠ ٢٠٥٠
٤
صنف م
١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٢٩٠ ٣٦٥ ٤٤٠ ٥١٠ ٥٨٠ ٧٢٠ ٨٦٥ ١٠٠٠ ١١٤٥ ١٢٩٠ ١٤٤٠ ١٥٨٠ ١٧٣٠ ١٨٧٠ ٢٠١٠
مالحظة :على المنتج عند الطلب أن يعلم المشتري بالقطر التصميمي الحقيقي لألنبوب الذي يمكن تجھيزه ألي قطر داخلي اسمي في طلب ما بشرط إن يكون ضمن مدى األقطار المبينة في الجدول أعاله .
٣٤٦
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسنة(١٩٨٩ الجدول ) : ( ٢أحمال الفحص ألصناف األنابيب م ، ١م ، ٢م ، ٣م حمل الفحص ) مالحظة ( ١كيلومتر \ متر المقاس االسمي )مالحظ (٢مم ١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠ ٥٢٥ ٦٠٠ ٧٥٠ ٩٠٠ ١٠٥٠ ١٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠ ١٦٥٠ ١٨٠٠ ١٩٥٠ ٢١٠٠
١
أنابيب صنف م حمل التشقق ١٠٫٠ ١٠٫٠ ١١٫٠ ١٢٫٠ ١٣٫٠ ١٥٫٠ ١٧٫٠ ١٩٫٠ ٢١٫٠ ٢٢٫٠ ٢٥٫٠ ٢٧٫٠ ٢٩٫٠ ٣١٫٠ ٣٣٫٠ ٣٥٫٠ ٣٧٫٠ ٣٩٫٠
الحمل ١٥٫٠ ١٥٫٠ ١٦٫٥ ١٨٫٠ ١٩٫٥ ٢٢٫٥ ٢٥٫٥ ٢٨٫٥ ٣١٫٥ ٣٤٫٥ ٣٧٫٥ ٤٠٫٥ ٤٣٫٥ ٤٦٫٥ ٤٩٫٥ ٥٢٫٥ ٥٥٫٥ ٥٨٫٥
٢
أنابيب صنف م حمل التشقق ١٣٫٠ ١٣٫٠ ١٤٫٠ ١٥٫٠ ١٧٫٠ ٢٠٫٠ ٢٣٫٠ ٢٦٫٠ ٣٢٫٠ ٣٧٫٠ ٤٢٫٠ ٤٦٫٠ ٥٠٫٠ ٥٤٫٠ ٥٨٫٠ ٦٣٫٠ ٦٦٫٠ ٧٠٫٠
الحمل ١٩٫٥ ١٩٫٥ ٢٢٫٥ ٢٢٫٥ ٢٥٫٥ ٣٠٫٠ ٣٤٫٥ ٣٩٫٠ ٤٨٫٠ ٥٥٫٥ ٦٣٫٠ ٦٩٫٠ ٧٥٫٠ ٨١٫٠ ٨٧٫٠ ٩٣٫٠ ٩٩٫٠ ١٠٥٫٠
٢
٣
أنابيب صنف م حمل التشقق ١٩٫٥ ١٩٫٥ ٢١٫٠ ٢٢٫٥ ٢٥٫٥ ٣٠٫٠ ٣٤٫٥ ٣٩٫٠ ٤٨٫٠ ٥٥٫٥ ٦٣٫٠ ٦٩٫٠ ٧٥٫٠ ٨١٫٠ ٨٧٫٠ ٩٣٫٠ ٩٩٫٠ ١٠٥٫٠
٤
الحمل ٢٩٫٥ ٢٩٫٥ ٧١٫٥ ٣٤٫٥ ٣٨٫٥ ٤٥٫٠ ٥٢٫٠ ٥٨٫٥ ٧٢٫٠ ٨٣٫٥ ٩٤٫٥ ١٠٣٫٥ ١١٢٫٥ ١٢١٫٥ ١٣٠٫٥ ١٣٩٫٥ ١٤٨٫٥ ١٥٧٫٥
٤
أنابيب صنف م حمل التشقق ٢٦٫٠ ٢٦٫٠ ٢٨٫٠ ٣٠٫٠ ٣٤٫٠ ٤٠٫٠ ٤٦٫٠ ٥٢٫٠ ٦٤٫٠ ٧٤٫٠ ٨٤٫٠ ٩٢٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٨٫٠ ١١٦٫٠ ١١٤٫٠ ١٢٢٫٠ ١٤٠٫٠
الحمل ٣٩٫٠ ٣٩٫٠ ٤٢٫٠ ٤٥٫٠ ٥١٫٠ ٦٠٫٠ ٦٩٫٠ ٧٨٫٠ ٩٦٫٠ ١١١٫٠ ١٢٦٫٠ ١٣٨٫٠ ١٥٠٫٠ ١١٢٫٠ ١٤٫٠ ٨٦٫٠ ١٩٨٫٠ ٢١٫٠
المقاس االسمي :ھو رقم تقريبي مساوي تقريبا ً إلى قطر األنبوب مالحظات : -١يمكن تحديد حمل فحص األنبوب ذو المقاس المتوسط بأتباع طريقة التقريب الخطي المستقيم بين القيمتين . -٢يتضمن الجدول ) (١األقطار الداخلية الحقيقية لألنابيب ذات المقاسات االسمية الواردة في الجدول آنفا . سمك مقياس الشق )مم( الحد األدنى للغطاء الصافي )مم( -٣ ٠٫١٥ ١٠ ٠٫٢٠ أكثر من ٢٠-١٠داخل ٠٫٢٥ أكثر من ٢٠ -٤عند إجراء الفحص يقتضي عدم نشوء شق في أي أنبوب أكبر مما محدد أعاله وفي حالة رفع الحمل عن األنبوب يشترط أن ال يتبقى أي شق مسموح به في ). (٣-٢
٣٤٧
األنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure )م.ق.ع ١٤٣٢لسنة(١٩٨٩ شكل ) : ( ١النسب الموصى بھا لألكمام ل+س
٢،٨س ﺣد ادﻧﻰ
٢
ﺣد ادﻧﻰ ﻣﺎدة رﺑط
ﺟرس ﺳم
ﻣﺎﺳورة
٣ﺳم
س س ١٦ +
س
ﺣﻔرة
ﻝ ﺣد أدﻧﻰ
النسب الموصى بھا لألكمام الطول األدنى ) ل( ٤٥ ٥٠ ٥٥ ٦٠ ٦٥ ٦٥ ٧٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ٩٥ ١٠٠
القطر االسمي لألنبوب)مم( ١٠٠ ١٥٠ ٢٢٥ ٣٠٠ ٣٧٥ ٤٥٠ ٥٢٥ ٦٠٠ ٧٥٠ ٩٠٠ ١٠٥٠ ١٢٠٠فما فوق
٣٤٨
الكتل الخرسانية الخلوية ) الثرمستون ( Cellular Concrete Block ) م.ق.ع ١٤٤١لسنة(٢٠٠٠ أوال :األوجه تكون األوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائھا وتكون الزوايا قائمة والحافات حادة . ثانيا ً :األبعاد تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول االرتفاع )مم( الطول )مم( ٤٩٠
٢٤٠
٥٩٠
٢٤٠
السمك)مم( ٦٠ ١٢٠ ١٨٠ ٢٤٠ ٦٠ ١٢٠ ١٨٠ ٢٤٠
ثالثا ً :التفاوتات باألبعاد الحد األعلى ٣ ±مم ألي بعد . رابعا ً :الخواص الفيزيائية تكون الخواص الفيزيائية للكتل كما مبين في الجدول قوة تحمل الضغط ) نيوتن\ مم(٢ الصنف
الكثافة )كغم\م (
٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٧ ٠٫٨
٤٥٠-٣٥١ ٥٥٠-٤٥١ ٦٥٠-٥٥١ ٧٥٠-٦٥١ ٨٥٠-٧٥١
٣
مكعب ) ( ١٠٠×١٠٠×١٠٠مم
كتلة بسمك ٢٤٠مم
١٫٠٠ ٢٫٠٠ ٣٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠
٠٫٧ ١٫٤ ٢٫١ ٢٫٨ ٤٫٢
خامسا ً :االمتصاص )استرشادي ( -١-٥الكلي اليزيد على ٪٤٥لكافة األصناف -٢-٥الشعري ال يزيد على ١٢٠مم لكافة األصناف
٣٤٩
االنكماش البعدي )حد أقصى ٪لكل بعد( ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١
طابوق الرصف الخرساني Concrete Pavement Bricks )م.ق.ع ١٦٠٦لسنة(١٩٩٠التحديث األول لسنة٢٠٠٦ أوال :عام ً يكون الطابوق مطابقا للمتطلبات المحددة عند التسليم أو بعمر ٢٨يوم كحد أعلى ثانيا ُ :المظھر يكون ذا بنية كثيفة خالي ة م ن التص دعات وحافات ه متوازي ة ومس تقيمة وتك ون حاف ات الطبق ات المقاوم ة للتآكل بالحك مشطوبة أو غير مشطوبة عند تلبيس طابوق الرصف بطبقة مقاومة للتآكل بالحك . ثالثا ً :األبعاد -١-٣يكون الطابوق بأسماك مختلفة وكاالتي٦٠ :مم ٨٠ ،مم ١٠٠ ،مم ١٢٠ ،مم ١٤٠ ،م م وبط ول ال يزيد على ٢٨٠مم .أما البعد اآلخر فيعتمد على طريقة الرصف وأبعاد شبكة الربط ويفض ل أن تكون بأبعاد متراً واحداً على أن تحدد ألقرب ملمتر . -٢-٣تفاوتات األبعاد التفاوت في الطول والعرض ٣ ±مم التفاوت في السمك ٥ ±مم اليسمح بوجود نتوء يزيد على ٢مم للطابوق الذي اليزيد سمكه على ٨٠مم و ٣مم للط ابوق ال ذييزيد سمكه على ٨٠مم . رابعا ً :مقاومة االنضغاط ال يقل معدل مقاومـة انضغاط ٥طابوقات عــن ٦٠نيوتن\ مم وال تقل أيــة نتيجة عن ٢ ٥٠نيوتن\ مم ٢
خامسا ً :التصنيف -١األبعاد تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم )(١ جدول رقم ) (١األبعاد المساحة السطحية الطول )مم( ٢ )مم( كحد أعلى الصنف حسب نوع درجة التحميل نوع ذو درجة تحميل عالية نوع ذو درجة تحميل متوسطة نوع ذو درجة تحميل خفيفة
كحد أدنى
كحد أعلى
٥٠٠٠ ٥٠٠٠ -
٦٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ -
٣٥٠
السمك )مم( كحد أدنى كحد أعلى
٢٩٠ ٢٩٠ ٢٩٠
٨٠ ٦٠ ٦٠
١٤٠ ١٤٠ ١٤٠
طابوق الرصف الخرساني Concrete Pavement Bricks )م.ق.ع ١٦٠٦لسنة (١٩٩٠التحديث األول لسنة ٢٠٠٦ -٢امتصاص الماء يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول رقم )(٢ الجدول رقم ) (٢امتصاص الماء نسبة امتصاص الماء ) (٪كحد أعلى الصنف حسب نوع درجة التحميل لوحدة واحدة المعدل نوع ذو درجة تحميل عالية ٨ ٦ نوع ذو درجة تحميل متوسطة ٩ ٧ نوع ذو درجة تحميل خفيفة ١٢ ١٠
-٣مقاومة االنضغاط تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم )(٣ جدول رقم ) (٣مقاومة االنضغاط مقاومة االنضغاط ) نيوتن\مم ( كحد أدنى التصنيف حسب درجة التحميل لوحدة واحدة المعدل ٥٠ ٥٥ درجة تحميل عالية ٣٠ ٣٥ درجة تحميل متوسطة ٢٥ ٣٠ درجة تحميل خفيفة ٢
-٤مقاومة البري ال يزيد معدل الفقدان في السمك على ) (٣مم -٥تفاوت األبعاد -١يكون التفاوت في الطول أو العرض ) (٢±مم . -٢يكون التفاوت في السمك ) (٣±مم . -٣يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي ) (١٫٥±مم .
٣٥١
األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة Reinforced Concrete Fence Posts )م.ق.ع ١٦٧٨لسنة ( ١٩٩٢ أوالً :التصنيف -١-١األعمدة الوسطية :لحمل أسالك التسليح ما بين أعمدة الشد . -٢-١أعمدة الشد :كوسائل شد في الزوايا أو في النھايات أو في مواضع وسطية على طول السياج . -٣-١أعمدة اإلسناد :تثبت بوضع مائل إلسناد أعمدة الشد. -٤-١أعمدة ومساند البوابات :أبعادھا تتناسب مع أطوال البوابات . ثانيا ً :التسليح -١-٢تفاصيل التسليح :يكون مطابقا ً لـ م .ق.ع ) (٥٧٣ويكون على شكل قفص م ن رب ط ) (٤قض بان فوالذي ة مثبت ة بواس طة أط واق م ن الف والذ المط اوع ال يق ل قطرھ ا ع ن ) (٢٫٦٥م م وال تزي د المسافة بين مراكزھا على ) (٤٠سم . -٢-٢مقاسات قضبان التسليح :أنظر الجدول رقم ) (١ ثالثا ً :المتطلبات -١-٣األبعاد :الحظ جدول رقم ) ( ١ -٢-٣التفاوتات المسموح بھا :أ -المقطع العرضي ٤-مم ٦ +مم ب -الطول ٢٥-مم ٥٠ +مم ج -االستقامة ٪ ٠٫٥ رابعا ً :مقاومة انضغاط المكعب أ -ال تقل عن ) ( ٢٦نيوتن \ مم بعمر ٢٨يوم ب -ال تقل عن ) (١٧٫٥نيوتن \ مم ٢بعمر ٧يوم ٢
٣٥٢
األعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة لالسيجة Reinforced Concrete Fence Posts )م.ق.ع ١٦٧٨لسنة ( ١٩٩٢
٣٥٣
المياه المستعملة في الخرسانة Water Used In Concrete ) م .ق .ع ١٧٠٣لسنة ( ١٩٩٢ أوالً :الفحوص المطلوبة تكون خواص الماء الصالح لالستخدام في الخرسانة كما مبين في الجدول : الفحوص المطلوبة الكبريتات SO3-2 الكاربونات والبيكاربونات الكلوريدات الشوائب غير العضوية الشوائب العضوية
حدود المواصفة ملغم \ لتر ١٠٠٠
العدد المطلوب
١٠٠٠
لكل مصدر عدا المياه الصالحة للشرب
٥٠٠ مجموع االيونات ال يتجاوز ٣٠٠٠مغم\ لتر يجري فحص المياه التي لھا لون ورائحة ملحوظة
إلغ راض حمايـــ ـة حدي د الخرسـ ـانة م ن التآك ل تك ون ح دود الكلوري دات ف ي الخرس انة محسوبة من وزن السمنت كما في الجدول ادناه : النوع
الحد األعلى اليون الكلوريد الذائب في الماء محسوبا ً من وزن السمنت
خرسانة مسبقة الجھد
٪ ٠٫٠٦
خرسانة مسلحة معرضة للكلوريدات
٪ ٠٫١٥
خرسانة مسلحة جافة ومحمية من الرطوبة
٪ ١٫٠٠
تراكيب خرسانية مسلحة أخرى
٪ ٠٫٣
٣٥٤
الفصل ) ( ٤ السيراميك المواصــفة
العنــــوان البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لألحماض البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران * متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≥ ٪٣المجموعة أ * متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٣ص≥ ٪٦المجموعة أ )(١-٢ * متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٦ص≥ ٪١٠المجموعة أ )(٢-٢
٣٥٥
م.ق.ع ١٩٩١/١٦٢٧ م.ق.ع ١٩٩٢/١/١٧٠٤ م.ق.ع ١٩٩٢/٢/١٧٠٤ م.ق.ع ١٩٩٢/٣/١٧٠٤
٣٥٦
البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لألحماض Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles م.ق.ع ١٦٢٧لسنة ١٩٩١ أوالً :المظھر ً -١-١يكون البالط خالي ا مـ ـن الم واد الض ارة وعنــ ـد كسـ ـر البالط ة يج ب أن يظھ ر مقطعھ ا بش كل حبيبات ناعمة كثيفة ومتجانسة ،البالط يجب أن يكون متينا ً وشكله من تظم ،مس طح وخالي ا ً م ن الشقوق وعيوب التصنيع . ثانيا ً :األبعاد والتفاوتات -١-٢الطول × العرض أ ١٠٠×١٠٠ -مم ب ١٥٠×١٥٠ -مم ج ٢٠٠×٢٠٠ -مم د ٢٠٠×١٠٠ -مم -٢-٢السمك :يكون السمك) ١٠ ، ١٢ ، ٢٠ ، ٢٥و ( ٨مم -٣-٢التفاوتات :التفاوتات في الطول والعرض والسمك ال تتجاوز ٪ ٢٫٥±
٣٥٧
البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لألحماض Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles م.ق.ع ١٦٢٧لسنة ١٩٩١ ثالثا ً :المتطلبات يطابق البالط المتطلبات المبينة في الجدول أدناه المتطلبات
الخاصية -١التعامد
ال يتج اوز الف راغ ب ين الحاف ة الداخلي ة للمرب ع والجان ب المج اور لھ ا م ن البالط ة عل ى ١م م لك ل ١٠٠م م ط ول م ن خ الل فحص ھا بزاوي ة التعام د الفوالذية
-٢التقوس لألبعاد ) أ ( )ب( )ج( ) د(
١٫٥ ±مم ٢٫٠±مم ٢٫٥ ±مم ١٫٥ ±مم× ٢٫٥مم
-٣امتصاص الماء
٪ ٢كحد أقصى
-٤مقاومة االنضغاط
٧٠نيوتن \مم ٢كحد أدنى
-٥مقاومة الكسر
٢٠نيوتن \مم ٢كحد أدنى
-٦مقاومة األحماض
ال يتجاوز الفقدان بالكتلة على ٪١٫٥
-٧مقاومة التآكل بالحك
معدل التآكل بالحك ٢مم كحد أقصى -التآكل للبالطة الواحدة ٢٫٥مم كحد أقصى
٣٥٨
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≥ ٪٣المجموعة أ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with aWater Group A1%Absorption E≤ 3 م.ق.ع ١/١٧٠٤لسنة ١٩٩٢ أوال :األبعاد ونوعية السطح يطابق بالط البثق السيراميكي المتطلبات الفيزياوية والكيمياوية الواردة في الجدول الحقا ً جدول ) : ( ١التفاوت في األبعاد ونوعية السطح ت ١
٢ ٣ ٤ ٥
٦
البالط المغلوق
الخاصية
بالط اآلجر
الطول والعرض انح راف مع دل المق اس لك ل بالط ة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن المق اس٢± ١٫٢٥± العملي)(٪ ١٫٥± انح راف مع دل المق اس لك ل بالط ة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن مع دل ١٫٢٥±المقاس لعشرة عينات فحص )عشرين أو أربعين جھة( )(٪ ١٠± ١٠± السمك :انحراف معدل السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي )(٪ اس تقامة الجوان ب : اكب ر انح راف ع ن االس تقامة بالنس بة للمقاس ات العملي ة ٠٫٦± ٠٫٥± )(٪ التعامد :اكبر انحراف عن االستطالة بالنسبة للمقاسات العملية )(٪ ١٫٠± ١٫٥± استواء السطح أ -تقوس مركز البالطة :يعب ر عنھ ا كنس بة مئوي ة للخ ط القط ري المحس وب ٠٫٥± ١٫٥± من المقاسات العملية )(٪ ب -تقوس الحافة :يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي )(٪ ٠٫٥± ١٫٥± ج -االلت واء يعب ر عن ه كنس بة مئوي ة للخ ط القط ري المحس وب م ن المقاس ات ١٫٥± ٠٫٨± العملية)(٪ تك ون ٪٩٥م ن نوعية السطح البالط ات عل ى األق ل خالي ة م ن العي وب الواض حة والمنظ ورة والت ي ت ؤدي ال ى تش وه مظھر مساحة كبيرة من البالطات
ال يمكن تطبيق ھذا الفحص على البالطات ذات األشكال المنحنية ال يمك ن تجن ب التغي رات الطفيف ة ف ي ل ون ال بالط نتيج ة الحــ ـرق و يطب ق ھـ ـذا عل ى تغيي رات ل ون ســــطح بالط البثـق ) المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا ً ( غيـر المنتظم ،وك ذلك عل ى تغيي رات لون المسـحة الكلية للبالطة والذي يكون تغير اللون فيھا صفة مميزة ومرغوبة .
٣٥٩
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≥ ٪٣المجموعة أ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A1%Absorption E≤ 3 م.ق.ع ١/١٧٠٤لسنة ١٩٩٢ ثانيا ً :الخواص الفيزياوية الخواص الفيزياوية لبالط البثق بنوعيه المغلوق واآلجر كما في الجدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢الخواص الفيزياوية ت
الخاصية
١
امتصاص الماء) ٪بالكتلة (
٢معامل الكسر ) نيوتن\مم( ٢
بالط اآلجر
البالط المغلوق
ال يزي د عل ى ٣كمع دل وال ال يزيد على ٣كمع دل وال يزي د عل ى ٣٫٣كنتيج ة يزي د عل ى ٣٫٣كنتيج ة فردية فردية ال يزيد على ٢٠كمعدل وال ال يزي د عل ى ٢٠كمع دل يقل على ١٨كنتيجة فردية وال يق ل ع ن ١٨كنتيج ة فردية
صالدة السطح للخدش ) موھو( أ -بالطات مزججة ٣ ب -بالطات غير مزججة مقاوم ة التآك ل بالح ك)البلي( : مقاوم ة ال بالط غيــ ـر الم زجج ٤ للتآك ل العمـ ـيق ) الحج م الم زال بالمم(٣ معام ل التم دد الح راري الخط ي ٥عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س) ٥ك( ١-
ال تقل عن ٥ ال تقل عن ٦
ال تقل عن ٥ ال تقل عن ٦
ال يزيد عن ٣٠٠
ال يزيد عن ٣٠٠
٦-١٠×٤الى١٠×٨
مالحظة :موھو ) : (Mohoمقياس الصالدة
٣٦٠
٦-
٦-١٠×٥الى١٠×١٣
٦-
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٣ص≥ ٪٦ المجموعة أ)(١-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A(II a)%
٢ ٣ ٤ ٥
٦
البالط المغلوق
الخاصية
بالط اآلجر
الطول والعرض انح راف مع دل المق اس لك ل بالط ة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن المق اس٢± ١٫٢٥± العملي)(٪ ١٫٥± ١٫٠± انح راف مع دل المق اس لك ل بالط ة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن مع دلعينات فحص )عشرين أو أربعين جھة( )(٪ المقاس لعشرة ١٠± ١٠± السمك :انحراف معدل السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي )(٪ استقامة الجوان ب : اكب ر انح راف ع ن االس تقامة بالنس بة للمقاس ات العملي ة ٠٫٦± ٠٫٥± )(٪ )(٪ العملية للمقاسات بالنسبة االستطالة عن انحراف اكبر : التعامد ١٫٠± ١٫٥± استواء السطح أ -تقوس مركز البالطة :يعبر عنھ ا كنس بة مئوي ة للخ ط القط ري المحس وب ٠٫٥± ١٫٥± من المقاسات العملية )(٪ ب -تقوس الحافة :يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي )(٪ ٠٫٥± ١٫٥± ج-االلت واء يعب ر عن ه كنس بة مئوي ة للخ ط القط ري المحس وب م ن المقاس ات ١٫٥± ٠٫٨± العملية)(٪ تك ون ٪٩٥م ن البالط ات نوعية السطح عل ى األق ل خالي ة م ن حة وب الواض العي والمنظورة والتي تؤدي الى تش وه مظھ ر مس احة كبي رة من البالطات
ال يمكن تطبيق ھذا الفحص على البالطات ذات األشكال المنحنية اليمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البالط نتيجة الحرق و يطبق ھــذا على تغييرات لون سطح بالط البثق)المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا ً(غير المنتظم والمقصود ،وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية للبالطة والذي يكون تغير اللون فيھا صفة مميزة ومرغوبة .
٣٦١
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٣ص≥ ٪٦ المجموعة أ)(١-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A(II a)%
البالط المغلوق
الخاصية امتصاص الماء ) ٪بالكتلة (
٢معامل الكسر ) نيوتن\مم( ٢
>٣ص≥ ٦كمع دل و >٣ص≥ ٦كمع دل و ٦٫٥ ٦٫٥ح د أعل ى كنتيج ة حد أعلى كنتيجة فردية فردية ٢٠كمع دل و ١٨ح د ٢٠كمع دل و ١٨ح د أدن ى كنتيجة فردية أدنى كنتيجة فردية
صالدة السطح للخدش ) موھو( أ -بالطات مزججة ٣ ب -بالطات غير مزججة مقاوم ة التآك ل بالح ك)البلي( :مقاوم ة ٤البالط غير الم زجج للتآك ل العمي ق) الحج م المزال بالمم(٣ معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتف اع ٥ درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س) ٥ك( ١-
٨مقاومة االنجماد
٥حد أدنى ٦حد أدنى
٥حد أدنى ٦حد أدنى
٣٩٣حد أعلى
٣٩٣حد أعلى
٦-١٠×١٠حد أعلى
٦-١٠×١٢حد أعلى
ال تظھر عليه أي عي وب أو تغي رات مرئي ة عن د فحص ه ب العين المج ردة أو بمس اعدة النظ ارات ف ي حال ة استعمالھا
٦مقاومة الصدمة الحرارية ٧مقاومة البالط المزجج للتجزع
بالط اآلجر
ال يحدث به تجزع أي ظھور شقوق شعرية دقيقة تقاوم االنجماد
ال يمكن تطبيق فحص التجزع على البالطات المطلوب استخدامھا للديكور الن بع ض الفعالي ات الزخرفي ة تؤدي الى حدوث تجزع
٣٦٢
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٣ص≥ ٪٦ المجموعة أ)(١-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A(II a)%
البالط المغلوق
الخاصية
بالط اآلجر
يكون على األقل من صنف ٢حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات
١
مقاومة التبقع :بالط مزجج صنف)١الى(٣
٢
مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض الس باحة م ا ع دا المنظف ات الحاوي ة عل ى ح امض الھيدروفلوريك ومركباته أ -بالط مزجج صنف أ إلى صنف ھـ يتم إجراء ھذا الفح ص بع د تحدي د ص نف ال بالط المزجج المقاوم للمواد الكيمياوية المنزلية ب -بالط غير مزجج
التظھ ر أي تغيي رات عل ى س طح ال بالط عن د فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالھا
في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البالط ال يعني ھذا نتيجة تأثرھا بالمواد الكيمياوية
٣٦٣
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٦ص≥ ٪١٠ المجموعة أ)(٢-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A(II b)%
الخاصية
بالط اآلجر
ت ١الطول والعرض انح راف مع دل المق اس لك ل بالط ة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن٢± ٢± المقاس العملي)(٪ ١٫٥± ١٫٥± انحراف معدل المقاس لكل بالطة)جھتان أو أرب ع جھ ات(عن مع دلالمقاس لعشرة عينات فحص )عشرين أو أربعين جھة( )(٪ ١٠± ١٠± ٢السمك :انحراف معدل السمك لكل بالطة عن مقاس السمك العملي )(٪ ٣اس تقامة الجوان ب : اكب ر انح راف ع ن االس تقامة بالنس بة للمقاس ات ١± ١± العملية )(٪ ١٫٠± ١٫٥± ٤التعامد : اكبر انحراف عن االستطالة بالنسبة للمقاسات العملية )(٪ ٥استواء السطح أ -تق وس مرك ز البالط ة :يعب ر عنھ ا كنس بة مئوي ة للخ ط القط ري ٠٫٧± ١٫٥± المحسوب من المقاسات العملية )(٪ ب -تقوس الحافة :يعبر عنھا كنسبة مئوية لطول المقاس العملي )(٪ ٠٫٧± ١٫٥± ج-االلتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات ١٫٥± ١٫٠± العملية)(٪ تكون ٪٩٥من البالطات على األق ل ٦نوعية السطح خالي ة م ن العي وب الواض حة والمنظ ورة والت ي ت ؤدي ال ى تش وه مظھر مساحة كبيرة من البالطات
ال يمكن تطبيق ھذا الفحص على البالطات ذات األشكال المنحنية ال يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البالط نتيجة الحرق وال يطبق ھــذا على تغيي رات ل ون س ـطح بالط البثق)المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئيا ً(غير المنتظم والمقصود ،وك ذلك عل ى تغيي رات ل ون المساحة الكلية للبالط والذي يكون تغير اللون فيھا صفة مميزة ومرغوبـــة .
٣٦٤
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٦ص≥ ٪١٠ المجموعة أ)(٢-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Group A(II b)%
البالط المغلوق
الخاصية امتصاص الماء ) ٪بالكتلة (
٢معامل الكسر ) نيوتن\مم( ٢ صالدة السطح للخدش ) موه( أ -بالطات مزججة ٣ ب -بالطات غير مزججة مقاوم ة التآك ل بالح ك)البلي( :مقاوم ة ال بالط ٤غي ر الم زجج للتآك ل العمي ق) الحج م الم زال بالمم(٣ معام ل التم دد الح راري الط ولي عن د ارتف اع ٥ درجة حرارة المحيط إلى ١٠٠س) ٥ك( ١- ٦مقاومة الصدمة الحرارية
٧مقاومة البالط المزجج للتجزع ٨التمدد بالرطوبة :بالط غير مزجج ) مم\ م(
بالط اآلجر
>٦ص≥ ١٠كمع دل و وال >٦ص≥ ١٠كمع دل و وال يزي د عل ى ١١كنتيج ة يزي د عل ى ١١كنتيج ة فردية فردية ١٧٫٥كمعدل وال يق ل ع ن ١٧٫٥كمع دل وال يق ل ع ن ١٥كنتيجة فردية ١٥كنتيجة فردية ٥حد أدنى ٦حد أدنى
٥حد أدنى ٦حد أدنى
٦٤٩حد أعلى
٦٤٩حد أعلى
٦-١٠×١٠حد أقصى
٦-١٠×١٠حد أقصى
ال تظھ ر علي ه أي عي وب أو تغي رات مرئي ة عن د فحص ه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالھا ال يحدث به تجزع أي ظھور شقوق شعرية دقيقة ٠٫٦حد أقصى ٠٫٦حد أقصى
ال يمكن تطبيق فحص التجزع على البالطات المطلوب استخدامھا للديكور الن بع ض التص اميم الزخرفي ة تؤدي الى حدوث تجزع
٣٦٥
البالط السيراميكي المستخدم لألرضيات والجدران متطلبات بالط البثق ذو قابلية امتصاص للماء > ٪٦ص≥ ٪١٠ المجموعة أ)(٢-٢ Ceramic Floor and Wall Tiles Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of Group A(II b)%
الخاصية
بالط اآلجر
البالط المغلوق
يكون على األقل من صنف ٢حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات
١
مقاومة التبقع :بالط مزجج صنف)١الى(٣
٢
مقاوم ة الم واد الكيمياوي ة المنزلي ة ومنظف ات أح واض الس باحة م ا ع دا المنظف ات الحاوي ة عل ى حامض الھيدروفلوريك ومركباته أ -بالط مزجج صنف أ إلى صنف ھـ ب -بالط غير مزجج
صنف ب حد أدنى
صنف ب حد أدنى
يجتاز الفحص
٣٦٦
الفصل ) ( ٥ المنتجات الطينية المواصــفة م .ق .ع ١٩٨٨/٢٥
العنــــوان الطابوق المصنوع من الطين اآلجر
٣٦٧
الطابوق المصنوع من الطين ) اآلجر ( Clay Building Bricks م.ق.ع ٢٥لسنة ١٩٨٨ أوالً :األصناف صنف أ :يستخدم ألجزاء المنشات واألسس المحملة باألثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل . صنف ب :يستخدم ألجزاء المنشــات المحملة باألثقال وغيــر المعرضة للتآكل أو في الجدران الداخلية المحمية من الرطوبة. صنف ج :يستخدم ألجزاء المنشات التي ال تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع. ثانيا ً :المظھر العام شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانب ه مس تقيمة ض من ح دود التفاوت ات المس موح بھ ا ف ي حال ة وج ود تشقق أو تثلم فيجب أن ال تسبب إضعافا لخواص الطابوق وان ال يزيد التثلم عل ى ٪١٠م ن حج م الطابوق ة . يكون الطابوق متجانسا ً جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان ال تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب أعاله عن ٪٩٠من اإلرسالية . ثالثا ً :أنواع وأبعاد الطابوق -١الطابوق المصمت :خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد) (٧٥×١١٥×٢٤٠مم -٢الطابوق المثقب:ال تزيد نسبة الثقوب فيه على ٪٢٥حجما ً وبأبعاد) (٧٥×١١٥×٢٤٠مم -٣الطابوق المجوف:تزيد نسبة الثقوب فيه على ٪٢٥حجما ً وبأبعاد) (٧٥×١١٥×٢٤٠مم رابعا ً :التفاوتات الحد األعلى للتفاوتات الطول والعرض ٪٣ ± ٪٤± السمك استواء السطح ٥مم خامسا ً :تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزھر كما مثبت في الجدول الحقا ً الحد األدنى لتحمل الضغط ٢ نيوتن\ مم الصنف تحمل طابوقة معدل ١٠ واحدة طابوقات ١٦ ١٨ صنف أ ١١ ١٣ صنف ب ٧ ٩ صنف ج
الحد األعلى لالمتصاص ٪ التزھر امتصاص طابوقة )حد أعلى( معدل ١٠ واحدة طابوقات خفيف ٪٢٢ ٪٢٠ متوسط ٪٢٦ ٪٢٤ ٪٢٨ ٪٢٦
٣٦٨
الفصل ) ( ٦ الصخور واألحجار المواصــفة م .ق .ع ١٩٨٩/١٣٨٧
العنــــوان الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
٣٦٩
٣٧٠
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء Natural Building Stone م .ق .ع ١٣٨٧لسنة ١٩٨٩ أ -الرخام: حجر بلوري يتكون بصورة أساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت ،الدولومايت أو السربنتين وقابالً للتلميع . أوالً :األصناف أ -كاربونات الكالسيوم ) معدن الكلسايت ( ب -كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ) معدن الدولومايت ( ج -سيليكات المغنيسيوم ) معدن السربنتين ( د -حجر جيري من مياه الينابيع ) ترافرتين(
ثانيا ً :المتطلبات الفيزياوية للرخام -١-٢االمتصاص ) (٪بالكتلة :ال يتجاوزعن ٪ ٠٫٧٥ -٢-٢الكثافة ) كغم\م : ( ٣ال تقل عن
٢٦٠٠صنف أ ٢٨٠٠صنف ب ٢٧٠٠صنف ج ٢٣٠٠صنف د
-٣-٢تحمل الضغط) نيوتن\ مم :( ٢ال يقل عن ٥٢لألصناف األربعة -٤-٢معاير الكسر) نيوتن\ مم : ( ٢ال يقل عن ٧لألصناف األربعة -٥-٢مقاومـــة التآكل ) مم ( :ال تقل عن ١لألصناف األربعة يك ون الرخ ام خالي ا ً م ن العي وب م ن تش ظي أو تص دع أو تش قق أو انفص ال ف ي خ ط االلتح ام عل ى ج انبي العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صالدة ومتانة ومظھر الحجر .
٣٧١
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء Natural Building Stone م .ق .ع ١٣٨٧لسنة ١٩٨٩ الحجر الرملي : رمل متص لد تتك ون حبيبات ه بص ورة أساس ية م ن الك وارتز أو م ن الك وارتز و الفلس بار أو م ن تركي ب ھ ش )فتاتي( مع مواد رابطة خاللية مختلفة ،متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالسيات أو الطين . أوالً :األصناف أ -حجر رملي \ نسبة السليكا الحرة ال تقل عن ٪٦٠ ب -حجر رملي كوارتزي ،نسبة السليكا الحرة ال تقل عن ٪٩٠ ج -كوارتزايت ،نسبة السليكا الحرة ال تقل عن ٪٩٥ ثانيا ً :المتطلبات الفيزياوية -١-٢االمتصاص ) (٪بالكتلة :ال يتجاوزعن ٪٢٠صنف أ ٪٣صنف ب ٪١صنف ج -٢-٢الكثافة ) كغم \ م : ( ٣ال تقل عن ٢٢٥٠صنف أ ٢٤٠٠صنف ب ٢٥٥٠صنف ج -٣-٢تحمل الضغط ) نيوتن \ مم : ( ٢ال يقل عن ١٤صنف أ ٧٠صنف ب ١٤٠صنف ج -٤-٢معاير الكسر) نيوتن\مم : ( ٢ال يقل عن ٢صنف أ ٧صنف ب ١٤صنف ج -٥-٢مقاومة التآكل ) مم ( :ال تقل عن ١لكافة األصناف
٣٧٢
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء Natural Building Stone م .ق .ع ١٣٨٧لسنة ١٩٨٩ ب -الحجر الجيري : حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم ) معدن الكالسايت ( أو ثنائي كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ) معدن الدولومايت ( أو خليطھا .
أوالً :األصناف أ -واطئ الكثافة ) ٢١٥٠ – ١٧٦٠كغم \ م ( ٣
ب -متوسط الكثافة ) ٢٥٠٠ – ٢١٥٠كغم \ م( ٣ ج -عالي الكثافة ) أكثر من ٢٥٠٠كغم \ م( ٣
ثانيا ً :المتطلبات الفيزياوية -١-٢االمتصاص ) (٪بالكتلة :ال يتجاوز ١٢صنف أ ٧٫٥صنف ب ٣صنف ج -٢-٢الكثافة ) كغم \ م :( ٣ال تقل عن ١٧٥٠صنف أ ٢١٥٠صنف ب ٢٥٥٠صنف ج -٣-٢تحمل الضغط) نيوتن \ مم : ( ٢ال يقل عن ١٢صنف أ ٢٨صنف ب ٥٥صنف ج -٤-٢معاير الكسر) نيوتن \ مم : ( ٢ال يقل عن ٣صنف أ ٣٫٥صنف ب ٧صنف ج -٥-٢مقاومة التآكل ) مم( :ال يقل عن ١لكافة األصناف يكون الحجر الجيري ذو صالدة ومتانة جيدة وخاليا ً من العيوب المرئية أو تجمعات المواد التي تؤثر على المظھر أو المقاومة .
٣٧٣
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء Natural Building Stone م .ق .ع ١٣٨٧لسنة ١٩٨٩ ج -الكرانيت : صخور حبيبية نارية ) بركانية ( يتراوح لونھا بين الوردي الى الرصاصي الف اتح أو الغ امق وتتك ون أساس ا من الكوارتز والفلسبار م ع واح د أو أكث ر م ن المع ادن الغامق ة ،ويك ون نس يجھا متجانس ا ً وق د يك ون ص خر كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيري ،تعتبر بع ض الص خور الناري ة الغامق ة ض من ھ ذا الن وع م ع أنھ ا ال تعتبر من الكرانيت . أوالً :األصناف :ال توجد
ثانيا ً :المتطلبات الفيزياوية -١-٢االمتصاص ) : (٪ال يتجاوز عن ٠٫٤ -٢-٢الكثافة ) كغم \ م : ( ٣ال تقل عن ٢٥٠٠ -٣-٢تحمل الضغط ) نيوتن \ مم : ( ٢ال يقل عن ١٢٠ -٤-٢معاير الكسر ) نيوتن \مم : ( ٢ال يقل عن ١٠ -٥-٢مقاومة التآكل ) مم ( :ال تقل عن ١ يكون الكرانيت خاليا ً من المعادن التي تؤدي إلى ظھور بقع في األجواء الطبيعية ويكون خاليا ً من العي وب والتشققات والعروق وغيرھا التي تؤثر سلبيا ً على كفاءته اإلنشائية أو ديمومته.
٣٧٤
الفصل ) ( ٧ المواد المانعة للرطوبة المواصــفة العنــــوان م .ق .ع ١٩٨٨/٤ اللباد القيري المانع للرطوبة والماء المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية م .ق .ع ١٩٨٨/١١١٠لالستعمال على الحار مادة أحكام فواصل التبليــــط الخرساني واإلسفلتي م .ق .ع ١٩٨٨/١١٣٦لالستعمال على الحار المعجون القيري المرن المقاوم لوقـــود الطائرات م .ق .ع ١٩٨٨/١١٧٢المستعمل إلحكام الفواصل الخرسـانية لالسـتعمال على الحار المســـتحلب القيري المســـتخدم كطالء واقي فــي م .ق .ع ١٩٨٨/١١٧٣السقوف م .ق .ع ١٩٨٨/١١٩٦ القير المستعمل في التسطيحم .ق .ع ١٩٨٨/١٢٨٠ الحشوات الجاھزة لفواصـــل التمدد في خرســانةالتبليط والھياكل اإلنشائية م .ق .ع ١٩٨٨/١٢٨٨ المعجون القيري إلحكام الفواصل الخرسانية فيأعمال التبليط والجســـور واإلنشاءات األخرى لالستعمال على البارد
٣٧٥
٣٧٦
اللباد القيري المانع للرطوبة والماء Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing ) م .ق .ع ٤لسنة (١٩٨٨ أوالً :متطلبات الكتلة والمكونات واألطوال كما في الجدول ) ( ١ جدول ) : ( ١كتل ومكونات وأطوال لفات لباد النوع األول الكتلة االسمية للفة كغم\١٠م٩٠) ٢سم (
الطول االسمي للفة م
الكتلة االسمية للنسيج ٢ األمامي غم\م
كتل المكونات لوحدة مساحة مستحصلة بالتحليل)غم\م(٢
أ١ -
١٤ )(١٢٫٦
١٠أو٢٠
٢٢٠
١٩٠
٥٤٠
٤٥٠
أ٢-
١٦ )(١٤٫٤
١٠أو٢٠
٢٦٠
٢٢٠
٦٣٠
٤٥٠
أ٣-
١٨ )(١٦٫٢
١٠أو٢٠
٣٣٠
١٨٠
٧٧٠
٤٥٠
أ٤-
٢٥ )(٢٢٫٥
١٠
٤٧٠
٤٠٠
١١٩٠
٤٥٠
١٠
٤٧٠
٤٠٠
١٢٨٠
١٣٥٠ حبيبات معدنية و ٢٥٠رمل
صنف اللباد
٢
الصنف األول الصنف الثاني
ب
٣٨ ٣٤٫٢
أذا كان عرض اللفة القياسية ٩٠سم
٣٧٧
قير اإلشباع النسيج والطالء األساسي ) حد أدنى( )حد أدنى(
مواد أكساء )االسمي(
اللباد القيري المانع للرطوبة والماء Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing ) م .ق .ع ٤لسنة (١٩٨٨ ثانيا ً :متطلبات النوعيـــة كما في الجدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢متطلبات النوعية
المتطلبات
رقم الفقرة الخاصة بالفحص
١قــوة القطع
ال تق ل ق وة القط ع لعين ات اللب اد باتج اه عم ودي عل ى األلياف عن ) (٣٫٤كيلو نيوتن\م من عرض العينة أي ) (٨٥ني وتن للعين ة وال تق ل باتج اه األلي اف ع ن ٦ كيلــو نيوتن\ م من عرض العينة أي ١٥نيوتن للعينة
٢-٦-٢
٢المرونة
ال يحدث تشقق يزيد طوله على ٥مم
٣-٦-٢
٣مقاومة الحرارة
ال ينصھر القير
٤-٦-٢
٤الفقدان بالتسخين
ال يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على ٪١٫٥
٥-٦-٢
٥التشــقق
ال يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان ال تزيد درجة حرارته على ٢٥س
ت
الفحص
مالحظة :س ٥تعني درجة سيليزية
٣٧٨
٥
-
المعجون القيري المرن إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type م .ق .ع ١١١٠لسنة ١٩٨٨ أوالً :المجال يستعمل في أعمال التبل يط والجس ور والتس طيح بالبالط ات والمنش ات المش ابھة األخ رى وال تش مل ھ ذه المواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين قــنوات الري والبزل . ثانيا ً :التصنيف تشمل ھذه المواصفة صنفين من المعجون القيري يختلفان في متطلبات السيولة واالرتباط ويتطابقان ف ي بقية المتطلبات وھما - : صنف )أ( :المستخدم في أعمال الطرق والجسور واألعمال المشابھة األخرى . صنف)ب( :المستخدم في أعمال التسطيح بالبالطات . ثالثا ً :متطلبات عامة المعجون القيري مادة مرنة لھا قابلية التصاق جيدة تعم ل عل ى إحك ام الفواص ل الخرس انية عب ر دورات عدي دة م ن تعاق ب التم دد وال تقلص بس بب تغي ر درج ة الح رارة .كم ا ان الم ادة يج ب أن ال تس يل م ن الفواصل أو تلتصق بالعجالت ويجب أن تكون قابلة لالنصھار بالتسخين لتحويلھ ا ال ى ق وام س ائل مالئ م لملئ الفواصل . رابعا ً :المتطلبات الفيزيائية -١-٤درجـ ـة الســ ـكب :يج ب أن تك ون اقـــ ـل بمق دار) (١١س عل ى األق ل م ن درج ة ح رارة التسخين اآلمن ) درجة حرارة التسخين اآلمن ھي درج ة الح رارة القص وى الت ي يمك ن ان تس خن إليھ ا المادة بحيث ال تتجاوز حدود السيولة المسموح بھا ( . ٥ -٢-٤االختراق :ال يتجاوز االختــراق) (٩مم تحت ظروف ) ( ٢٥س ووزن ) (١٥٠غم ولفترة ) (٥ثواني . -٣-٤السيولة :ال تتجاوز السيولة) (٥مم ف ي درج ة ) (٦٠س ٥بالنس بة للص نف)أ( و ال تتج اوز ) (٥م م في درجة ) (٧٠س ٥بالنسبة للصنف ب. -٤-٤االرتب اط :يفح ص المعج ون ف ي درجـــ ـة ح رارة)(١٨-س ٥بالنسـ ـبة للص نف)أ( ودرجـ ـة ص فر مئ وي بالنس بة للص نف )ب( ولخمس ة دورات متعاقب ة وتعتب ر العين ة فاش لة إذا ظھرشـ ـق عمق ه أكثر مـــن ) (٦مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقط ع الخرس انية الملتص قة بھ ا ويق اس عمــ ـق الشـ ـق أو االنفصــ ـال عمودي ـا ً عل ى جان ب المعج ون ويعتب ر الفح ص ناجح ا ً إذا ط ابق نموذجان على األقل مـــن أصـل ثالثـة نماذج متطلبات الفحص أذا فشـلت المجموعة األولى من العينات ف ي مطابق ة متطلب ات فح ص االرتب اط يع اد الفح ص عل ى مجموع ة جدي دة م ن العين ات بدرجة حرارة أعل ى بمق دار) (١١س ٥عل ى األق ل م ن الت ي أخ ذت بھ ا العين ات الفاش ـلة عل ى أن تكون أقل من درجة حرارة التسخين اآلمن بمقدار ) (١١س ٥على األقل . ٥
٣٧٩
مادة إحكام فواصل التبليــــط الخرساني واإلسفلتي لالستعمال على الحار Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt Pavements )م .ق .ع ١١٣٦لسنة (١٩٨٨ الفحص االختراق
المتطلبات ال يزيد على ) (٩مم تحت ظروف ) (٢٥س١٥٠) ، ٥غم( ( ٥ ) ،ثواني ٥
السيولة
ال تزيد على ) (٣مم بدرجة حرارة ) (٦٠س
االرتباط
تفح ص ث الث عين ات م ن م ادة اإلحك ام بدرج ة ح رارة ) (١٨-س ٥لثالث ة دورات كاملة وتعتبر فاشلة عند ظھور أي شق أو انفصال أو أية فتح ة أخ رى يزي د عمقھ ا ف ي أي ة نقط ة عل ى )٦م م( ف ي العين ة أو م ابين العين ة والقط ع الخرسانية الملتصقة بھا أثناء عملية الفحص .يقاس عم ق الش ق أو االنفص ال عموديا ً عل ى جان ب الم ادة الت ي ظھ ر فيھ ا العي ب ويعتب ر النم وذج مقب والً أذا كانت نتائج فحص العينات الثالثة مطابقة لھذا الفحص . ٥
المرونة
ال تقل نسبة الرجوعية عن ) (٪٦٠عند الفحص بدرجة حرارة ) (٢٥س
التوافق مع اإلسفلت
تكون مادة اإلحكام جيدة االلتصاق بالخرس انة اإلس فلتية وال تف رز م ادة دھني ة ف ي الس طح الفاص ل بينھم ا وال يح دث تل ين أو ت أثيرات أخ رى مض رة بالخرسانة اإلسفلتية أو مادة اإلحكام عند الفحص بدرجة حرارة) ٦٠س( ٥
٣٨٠
المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type )م .ق .ع ١١٧٢لسنة (١٩٨٨ أوالً :المتطلبات الفيزياوية كما في الجدول الالحق الفحص االختراق قبل الغمر) ٠٫١ملم( االختراق بعد الغمر) ٠٫١ملم(
المتطلبات ال يتجاوز اختراق المخروط عند ٢٥س ٥و ١٥غم ولمدة ٥ثاني ة ) (١٣٠ ٥ اليتجاوز اختراق المخروط عند ٢٥س و ١٥غم ولمدة ٥ثاني ة ) (١٥٥
فرق االختراق ) ٠٫١ملم(
ال يتجاوز الفرق في االختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من )(٢٥
قابلية الذوبان )(٪
ال تتج اوز الزي ادة أو النقص ان ف ي ال وزن عن د الغم ر ف ي وق ود الفحص المط ابق للمواص فة الخاص ة ب ـ ) ط رق الفح ص القياس ية لخاص ية المط اط – ت أثير الس وائل ( ٪٢ ±وال تظھ ر عيوب ا ً ظاھرية على العينة خالل فترة الغمر تؤثر عل ى الم ادة المس تعملة لإلحكام
السيولة )مم(
االرتباط قبل الغمر )مم(
االرتباط بعد الغمر )مم(
ال تتجاوز السيولة ٣٠مم بعد ٥ساعات في ٦٠س
٥
يفح ص المعج ون ف ي درج ة ح رارة ١٨-س ٥ولثالث ة دورات متعاقب ة وتعتب ر العين ة فاش لة أذا ظھ ر ش ق أو انفص ال أو فتح ات أخرى عمقھا أكثر من ٦مم في أي مكان من العين ة أو ب ين العين ة والقطع الخرسانية الملتص قة بھ ا ويق اس ھ ذا العم ق عمودي ا ً عل ى جانب المعجون الذي حدثت في ه ھ ذه العي وب ،يس مح بفش ل عين ة واحدة من أصل ثالث بع د الغم ر ف ي وق ود الفح ص يج ري فح ص االرتب اط ف ي درج ة حرارة ١٨ -س ٥ولثالثة دورات متعاقب ة وتعتب ر العين ة فاش لة أذا فش ل االلتص اق بش كل كام ل أو تج اوزت المس احة الخرس انية المكش وفة عل ى وج ه أي واح دة م ن الكت ل الخرس انية ١٫٦س م، ٢ يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثالث
٣٨١
المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type )م .ق .ع ١١٧٢لسنة (١٩٨٨ ثانيا ً :إعادة فحوص االرتباط أذا فش لت المجموع ة األول ى م ن العين ات المحض رة ألي م ن فح ص االرتب اط ف ي مطابق ة المتطلب ات فباإلمكان إعادة فحص االرتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عند درجة حرارة أعلى عل ى أن تكون دون درجة حرارة التسخين اآلمن . ثالثا ً :درجة حرارة التسخين اآلمن ھي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليھا الم ادة بحي ث ال تتج اوز ح دود الس يولة المس موح بھا على أن تكون على األقل ١١س ٥أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من قبل المنتج . رابعا ً :متطلبات االوكتان المتطلبات
الفحص
٠٫١ ± ١٠٠٫٠٠
عدد االوكتان الكثافة عند ٢٠س ) ٥غم \سم( ٣ معامل االنكسار عند ٢٠س
٠٫٠١٥١٠ ± ٠٫٦٩١٩٣
٥
٠٫٠٠٠١٥ ± ١٫٣٩١٤٥ ١٠٧٫٤٢٢ -
درجة االنجماد )س ( ٥كحد أدنى التقطير :يقطر ٪٥٠منه )س (٥الزيادة في التقطير من ٪٢٠الى ٪٨٠ في فرق حراري )س (٥حد أقصى
٣٨٢
٠٫٠٢٥ ± ٩٩٫٢٣٨ ٠٫٠٢
المستحلب القيري المستخدم كطالء واقي في السقوف Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs ) م .ق .ع ١١٧٣لسنة (١٩٨٧ أوالً :المتطلبات الفيزياوية كما في الجدول الالحق الخواص الفيزياوية للمستحلب القيري النوع األول الخواص
الحد الحد األدنى األعلى
النوع الثاني الحد األدنى
الحد الحد الحد الحد الحد األعلى األدنى األعلى األدنى األعلى
كتلة اللتر الواحد )غم(
٩٨٠
المتبقي بعد التبخير )(٪
٤٥
٥٥
المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق)(٪
٥
٢٠
٣٠
محتوى الماء)(٪
٤٥
٥٥
٤٠
٦٠
الجفاف \ الساعة
-
٢٤
-
٢٤
٩٨٠
١٠٤٠
٩٨٠
١٠٨٠
١١٤٠ ١١٠٠ ١٠٤٠ ٤٠
٦٠
٤٧
٥٣
٤٥
٥٥
٥٠
-
٨
٥
٢٥
-
٥٣
-
٥٥
-
٢٤
-
٢٤
االتقاد
ال يميل إلى االتقاد أو االشتعال
فحص التسخين بدرجة ٥ ) ( ٣±١٠٠س
ال يحدث تبثر أو ھبوط أو انزالق
المرونة)صفر (٠٫٥±س
٥
النوع الثالث
النوع الرابع
ال يحدث تقشر أو تبثر
المقاومة للماء
ال يحدث تقشر أو ھبوط استحالب
فحص اللھب المباشر
تتفحم طبقة الطالء في مكان اللھب
٣٨٣
القير المستعمل في التسطيح Asphalt Used In Roofing )م.ق.ع ١١٩٦لسنة (١٩٨٨ أوالً :المتطلبات الفيزيائية يكون القير متجانسا ً وخاليا ً من الماء ،يطابق كل نوع من األن واع األربع ة م ن القي ر المتطلب ات ال واردة إزاء كل منھا كما في الجدول الالحق . المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح النوع األول الفحص
النوع الثاني
النوع الثالث
النوع الرابع
الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى
الحد األعلى
نقطة الليونة س٥
٥٧
٦٦
٧٠
٨٠
٨٥
٩٦
٩٩
١٠٧
نقطة الوميض س٥
٢٤٦
-
٢٤٦
-
٢٤٦
-
٢٤٦
-
النفاذية )االختراق( في صفرس٥ في ٢٥س٥ في ٤٦س٥
٣ ١٨ ٩٠
٦٠ ١٨٠
٦ ١٨ -
٤٠ ١٠٠
٦ ١٥ -
٣٥ ٩٠
٦ ١٢ -
٢٥ ٧٥
اللدونة ) قابلية الس حب( عند ٢٥س) ٥سم(
١٠
-
٣
-
٢٫٥
-
١٫٥
-
الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين٪
٩٩
-
٩٩
-
٩٩
-
٩٩
-
ثانيا ً :حدود االنحدار المقترحة كدليل الستعمال األنواع األربعة من القير -١-٢النوع األول :يمتاز ھذا النوع بكونه الصقا ً جيداً وله خواص التئام ذاتي وتتأثر سيولته نسبيا ً بدرجة حرارة الســـطح ويستعمل في السطوح المائلة التي ال يزيد انحدارھا عن .٪٤ -٢-٢النوع الثاني:تتأثر سيولة ھذا النوع بدرجــــة حرارة السطح تأثراً معتدالً ،لذا يستعمل للسطوح المائلة ذات انحدار ).(٪١٢-٪٤ ً -٣-٢النوع الثالث:ال تتأثر سـيولة ھ ذا الن ـوع بدرج ة ح رارة الســ ـطح نس بيا ،ل ذا يسـ ـتعمل للس طوح المائلة ذات انحدار ).(٪٢٥-٪٨ -٤-٢النوع الرابع:ال تتأثر سـيولة ھذا النوع بدرجـــة حرارة السطح ،لذا يستعمل للسطوح المائل ة ف ي المناطق التي تكون فيھا درجات الحرارة عالي ة نسـ ـبيا ً ط ول أي ام الس نة وبانح دار ).(٪٥٠-٪١٦
٣٨٤
الحشوات الجاھزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائية ) النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن( Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and structural Construction (Non Extruding and Resilient )Bituminous Types ) م .ق.ع ١٢٨٠لسنة ( ١٩٨٨ أوالً :التعريف عب ارة ع ن ش ريحة م ن م ادة قابل ة للك بس ولھ ا قابلي ة عل ى اس ترجاع الش كل بع د رف ع الض غط عنھ ا ، تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشات األخرى . تتألف م ن ش رائح م ن القص ب أو الخي زران أو الب ردي أو م ن ألي اف أخ رى مالئم ة ذات طبيع ة خلوي ة مرتبطة مع بعضھا بأحكام ومشبعة ب القير أو م ن ش رائح م ن حبيب ات الفل ين مرتبط ة م ع بعض ھا بش كل محكم برابط قيري مالئم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع أو من لباد الصوف الزجاجي . ثانيا ً :المتطلبات -١-٢المقاومة عند التداول باالستعمال :ال يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي أو االنحن اء أثناء النقل واالستعمال . -٢-٢االنض غاط :ال يقــ ـل الثق ل ال الزم لض غط النم وذج إل ى ) (٪٥٠مـ ـن س مكه األص لي ع ن)(٧ كغم\سم ٢وال يزيد ع ن) (٥٣كغم\س م ٢أذا ك ان س مك النم وذج) (١٣م م أو أكث ر ،أذا ك ان سـ ـمك النموذج األصــلي اقل مــــن) (١٣مم فيسـمح بتســـليط ضغط ال يقل عن) (٧كغم\ سم ٢وال يزيد على) (٨٧كغم\ سم ،٢ال يزيد مقــــدار الفقدان فـــي كتل ة النم وذج بع د االنتھ اء م ن الفح ص ع ن ).(٪٣ -٣-٢الرجوعية :يس ترجع النم وذج ) (٪٧٠م ن س مكه األص لي عل ى األق ل بع د ) (١٠دق ائق م ن رف ع الضغط . -٤-٢االنبثاق :ال يزيـــد انبثاق النموذج على ) (٦٫٥مم عـن سطح الخرسانة عندما يضغط النموذج إلى ) (٪٥٠من سمكه األصلي. -٥-٢نسـ ـبة القي ر:ال تق ل نســ ـبة القي ر ف ـي الحشــــ ـوة ع ـن ٪٣٥مــ ـن وزنھ ا ويك ون موزع ا ً بش كل متجانس من خالل المقطع المستعرض للمادة . -٦-٢نسبة امتصاص الماء :ال تزيد نسبة امتصاص الماء على ) (٪١٥من حجم النموذج الذي س مكه ) (١٣مم أو أكثر وال تزيد على ) (٪٢٠من حجم النموذج الذي ســـمكه أقل من ) (١٣مم. -٧-٢مقاوم ة العوام ل الجوي ة :تمت از الحشـ ـوة بالمتان ة ومقاومــ ـة التفت ت أو انفص ال األلي اف عن د تعرضھا للعوامل الجوية . ثالثا ً :المتطلبات االسترشادية -١-٣اختراق المادة القيرية :يتراوح اختراق المــــادة القيرية مقاســـا ً بأعشــار )الـ ملم( بين )-٢٥ (١٠٠عند درجة حرارة )(٢٥ ٣ -٢-٣الكثافة :ال تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن ) (٠٫٣٠٤غم \ سم
٣٨٥
المعجون القيري إلحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور واإلنشاءات األخرى لالستعمال على البارد Concrete Joint Sealer, Cold Application Type ) م.ق.ع ١٢٨٨لسنة (١٩٨٩ أوالً :المتطلبات العامة -١-١يتكون المعجون القيري من مكون واحد أو أكثر يتم خلطھا قبل االس تعمال بحي ث يمك ن الحص ول على مزيج متجانس بدون تسخين أو بتسخين معتدل ال تزيد درجة حرارته على ٢٨س. ٥ -٢-١يكون المعج ون القي ري بع د االس تخدام مرن ا ً ل ه قابلي ة التص اق جي دة تعم ل عل ى إحك ام الفواص ل الخرسانية وتحميھا من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة م ن تعاق ب التم دد وال تقلص كم ا يج ب أن ال يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجالت أثناء موسم الحر . -٣-١يكون المعجون القيري قابالً للسكب عند درجة حرارة ٢١س ٥مباشرة بعد تحضيره ويبقى صالحا ً لالستعمال لمدة ال تقل عن ساعة واحدة . -٤-١يكون المعجون القيري بعد االستخدام قابالً لاللتصاق بالخرسانة الجافة . ثانيا ً :المتطلبات الفيزياوية -١-٢االختراق :ال يتجاوز اختراق المعجون بعد إنضاجه علــــى ٢٣٫٥مم عند درجـة حرارة ٢٥س ٥ووزن )(١٥٠غم ولفترة ) (٥ثواني . -٢-٢الســيولة :ال تتجاوز السيولة ) (٥مم بعد اإلنضاج في درجة حرارة ٦٠س. ٥ -٣-٢االرتب اط :يتك ون فح ص االرتب اط مــ ـن خمس ة دورات متعاقب ة م ن الس حب واالنض غاط ف ي درج ة حرارة ) (١٨-س ٥وتعتبر العينة فاشلة أذا ظھ ر شـــ ـق أو انفص ال عمق ـه أكث ر مـ ـن)(٦ م م ف ي أي مك ان م ن العين ة ،ويق اس عمـــ ـق الشــــ ـق عمودي ا ً عل ـى جان ب المعج ون ، يجتاز المعجون فحص االرتباط إذا طابق نموذج ان عل ى األق ل م ن أص ل ثالث ة متطلب ات ھذا الفحص . ثالثا ً :اخذ النماذج يتم اختيار عدد من العبوات عشوائيا ً من كل شحنة عل ى أن اليق ل ع دد النم اذج الم أخوذة ع ن حاص ل الج ذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات .
٣٨٦
الفصل ) ( ٨ السمنت االسبستي العنــــوان ألواح السمنت االسبستي المسطحة ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھاللتسقيف والتكسية أنابيب وصالت الضغط المصنوعة من السمنتاالسبستي
٣٨٧
المواصــفة م .ق .ع ١٩٩٩/ ٨٣ م .ق .ع ١٩٩٩/ ٧٩ م .ق .ع ١٩٩٠/١٤٣
ألواح السمنت االسبستي المسطحة Asbestos Cement Flat Sheets ) م .ق .ع ٨٣لسنة (١٩٩٩ أوالً :التصنيف تصنف إلى صنفين حسب الحد األدنى لمقاومة االنحناء ) الحظ مقاومة االنحناء ( ثانيا ً :التفاوت في األبعاد -١-٢التفاوت في الطول والعرض ±٠٫٤ :وال يتجاوز ) ٥±مم ( -٢-٢التفاوت في السمك التفاوت ) مم ( السمك ) مم ( ٥-٣
٪٥ ±
٢٥ - ٦
٪ ١٠ ±
مالحظة :ال يتجاوز الفرق بين أكبر وأقل سمك للوح الواحد على ٪١٠من أكبر سمك مقاس لنفس اللوح ثالثا ً :الحافات -١-٣استقامة الحافات :ال يتجاوز التفاوت على ٢مم\م من الطول أوالعرض -٢-٣تعامد الحافات :ال يتجاوز التفاوت على ٣مم\م رابعا ً :مقاومة االنحناء كما في الجدول الالحق مقاومة االنحناء كحد أدنى ) نيوتن\مم( ٢
صنف اللوح
الحمل باتجاه األلياف االسبستية
الحمل عمودي على األلياف االسبستية
١
٢٠
٢٨
٢
١٣
١٦
خامسا ً :الكثافة
٣
صنف اللوح ١
الكثافة كحد أدنى ) كغم\م ( ١٦٠٠
٢
١٢٠٠
٣٨٨
ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكسية Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding ) م .ق .ع ٧٩لسنة ( ١٩٩٩ أوالً :التصنيف -١-١حسب ارتفاع الموجة الصنف
االرتفاع االسمي للمنتوجات )مم(
واطئ التموجات متوسط التموجات عميق التموجات عميق التموجات جداً
٢٥ – ١٥ ٤٥ - ٢٦ ٦٠ - ٤٦ أكبر من ٦٠
-٢-١حسب سمك اللوح النوع أ ب ثانيا ً :األبعاد -١-٢السمك الصنف واطئ التموجات
وصف السمك سمك ثابت تقريبا خالل عرض المقطع الجانبي )عمودي على تموجات اللوح ( متغير بانتظام بين أعلى التموج وأسفله من جھة وبين جوانب النموذج من جھة اخرى
السمك كحد أدنى )مم( للنوعين أ ،ب ٣٫٠
متوسط وعميق التموجات عميق التموجات جداً -٢-٢التفاوت في األبعاد الصنف
٥٫٠ ٦٫٠
التفاوت في طول الموجة )مم(
التفاوت في ارتفاع الموجة )مم(
واطئ التموجات
١٫٥ ±
٢٫٠ ±
متوسط التموجات
٢٫٠ ±
٢٫٠ ±
عميق التموجات
٣٫٠ ±
٣٫٠ ±
عميق التموجات جداً
٣٫٠ ±
٣٫٠ ±
٣٨٩
ألواح السمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكسية Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding ) م .ق .ع ٧٩لسنة ( ١٩٩٩ ثالثا ً :حمل الكسر الصنف
الحد األدنى لحمل الكسر ) نيوتن لعرض واحد متر(
واطئ التموجات
١٥٠٠
متوسط التموجات
٢٠٠٠
عميق التموجات
٤٢٥٠
عميق التموجات جداً
٧٤٠٠
رابعا ً :الكثافة ال تقل عن ١٤٠٠كغم \ م
٣
خامسا ً :نضوح الماء يسمح بظھور رطوبة قليلة جداً على السطح السفلي لأللواح وال يسمح بتكون قطرات من الماء مالحظة :ال تطبق ھذه المواصفة على مقاطع األلواح المموجة غير المتماثلة ) غيرالمتناظرة ( و ال تطبق كذلك على األلواح المموجة القصيرة والتي يقل طولھا عن ٠٫٦م .
٣٩٠
أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints ) م .ق .ع ١٤٣لسنة (١٩٩٠ أوالً :التصنيف -١-١المجموعة األولى الصنف ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠ ١١٠٠ ١٢٠٠ ١٣٠٠ ١٤٠٠ ١٥٠٠
٢
ضغط الفحص)ض.ف( كغم\سم ٦ ١٢ ١٨ ٢٤ ٣٠ ١٨ – ١٢ ١٨ – ١٢ ١٨ – ١٢ ١٨ – ١٢ ١٨ - ١٢
-١-٢المجموعة الثانية الصنف ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠
ضغط الفحص )ض .ف ( ٢ كغم \ سم نيوتن \مم ٥ ٠٫٥ ١٠ ١٫٠ ١٥ ١٫٥ ٢٠ ٢٫٠ ٢٥ ٢٫٥ ٣٠ ٣٫٠
٢
٣٩١
أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints ) م .ق .ع ١٤٣لسنة (١٩٩٠ ثانيا ً :عالقات الضغوط األقطار االسمية )مم( ١٠٠ - ٥٠ ٢٠٠ - ١٢٥ ٥٠٠ - ٢٥٠ ١٠٠٠ - ٦٠٠ ١٥٠٠ - ١١٠٠
ض .أ ض .ع ٤ ٣٫٥ ٣٫٠ ٢٫٥ ٢٫٥
ض .أ ض .ف ٢ ١٫٧٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥
مالحظة -١ :القيم في الجدول تمثل الحد األدنى لعالقات الضغوط -٢ض .أ = ضغط االنفجار ض.ف = ضغط فحص ض.ع = الضغط العامل ثالثا ً :األبعاد -١-٣القطر االسمي :يكون مساويا ً إلى القطر الداخلي لألنبوب -٢-٣السمك :ال يقل السمك الفعلي عن ٨مم لمختلف االصناف -٣-٣التفاوتات في القطر الخارجي :التفاوتات في القطر الخارجي للنھايات المعدة عند مواقع حلقات الربط ال تتجاوز القيم الواردة في الجدول الحقا ً . التفاوتات )مم( ٠٫٦ ± ٠٫٨ ± ١٫٠٠ ± ١٫٢ ±
القطر االسمي )مم( ٣٠٠ – ٥٠ ٥٠٠ – ٣٥٠ ٧٠٠ – ٦٠٠ ١٠٠٠ - ٨٠٠ -٤-٣التفاوتات في األطوال :بحدود ٥ +مم ٢٠ - ،مم -٥-٣التفاوتات في السمك االسمي
التفاوتات )مم( ٠٫٥ ± ٢٫٠ ± ٢٫٥ ± ٣٫٠ ±
السمك االسمي )مم( لحد ١٠ ٢٠ – ١٠ ٣٠ – ٢٠ أكثر من ٣٠
٣٩٢
الفصل ) ( ٩ االيبوكســي المواصــفة ASTM C881-2002
العنــــوان -االيبوكسي الرابطة للخرسانة
٣٩٣
٣٩٤
االيبوكسي الرابطة للخرسانة Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete )أمريكية (ASTM C881-2002 المتطلبات الفيزياوية : يبين الجدول ) (١أنواع ومتطلبات االيبوكسي المستخدمة لربط الخرسانة جدول ) : (١المتطلبات الفيزياوية لاليبوكسي الرابطة للخرسانة
الخاصية
نوع االيبوكسي I
II
III
IV
V
VI
VII
-١اللزوجة)(Pa.S درجة ١الحد األعلى درجة ٢الحد األدنىالحد األعلى
٢ ٢ ١٠
٢ ٢ ١٠
٢ ٢ ١٠
٢ ٢ ١٠
٢ ٢ ١٠
----
----
-٢القوام )مم( درجة 3نوع V-I درجة 3نوعVII-VI السمك)١٫٦مم(حد أعلى -السمك)٦٫٤مم( حد أدنى
٦ ----
٦ ----
٦ ----
٦ ----
٦ ----
--صفر ٢
--صفر ٢
-٣زمن التصلب ) (minحد أدنى
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
٣٠
-٤قوة الترابط ،حد أدنى)(MPa عمر ٢يوم )أنضاج رطب ( عمر ١٤يوم ) أنضاج رطب (
٧ ١٠
-١٠
-١٠
٧ ١٠
-١٠
٧ --
-١٠
-٥االمتصاص )٢٤ساعة( حد أعلى٪
١
١
١
١
١
--
--
-٦درجة حرارة االنعكاس الحراري )س(٥ عمر ٧يوم حد أدنى عمر ١٤يوم حد أدنى
---
---
---
٤٩ --
٤٩ --
-٤٩
-٤٩
-٧التطابق الحراري
--
--
مطابق للفحص
--
--
--
--
٣٩٥
االيبوكسي الرابطة للخرسانة Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete )أمريكية (ASTM C881-2002 نوع االيبوكسي
الخاصية -٨معامـــل االنكماش الخطي عنــــد اإلنضاج ،حد أعلى)(٪ -٩االنكماش الفعلي -١٠مقاومة الخضوع بالضغط)(MPa ٢٤ساعة ٣٦ساعة ٤٨ساعة ٧٢ساعة ٧يوم -٤معامل االنضغاط )(MPa حد أدنى حد أعلى -١٢مقاومــــة الشــــد ٧يوم )(MPa حد أدنى
III
I
II
٠٫٠٠٥
٠٫٠٠٥
--
--
مطابقة للفحص
----٥٥
----٣٥
-----
----٧٠
١٠٠٠ --
٦٠٠ --
-٨٩٦
١٤٠٠ --
١٠٠٠ --
٣٥
١٤
--
٥٠
٤٠
١
١
٣٠
١
١
---
---
---
---
---
--
IV
V
٠٫٠٠٥
٠٫٠٠٥
--
--
--
----٥٥
١٤ -٤٠ ---
-١٣االستطالة عن الفشل ) (٪حد أدنى
-١٤مقاومة التالمس ) (MPaحد أدنى ٢يوم ١٤يوم
٣٩٦
VI
VII
--
--
--٧ -١٤ --
---
---
--
--
--
--
٧ --
-٧
الفصل ) ( ١٠ المواد المضافة للخرسانة المواصــفة م.ق.ع ١٩٨٩/١٤٣١
العنــــوان -مضافات الخرسانة
٣٩٧
مضافات الخرسانة Concrete Admixtures )م.ق.ع ١٤٣١لسنة (١٩٨٩ أوالً :أنواع المضافات أ -النوع األول :ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر من خواص خرسانة السمنت البورتالندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلد والتحمل . ب -النوع الثاني :ويشمل المضافات المفقعة للھواء .
ثانيا ً :المتطلبات أ -النوع األول: -١متطلبات األداء :كما مبين في الجدول )(١ -٢متطلبات التجانس :كما مبين في الجدول )(٢ ب -النوع الثاني -١متطلبات األداء :كما مبين في الجدول )(٣ -٢متطلبات التجانس :كما مبين في الجدول )(٢
٣٩٨
مضافات الخرسانة Concrete Admixture )م.ق.ع ١٤٣١لسنة (١٩٨٩ جدول )-١أ( :متطلبات األداء للنوع األول من المضافات للخلطة الخرسانية
صنف المضاف الخاصية
معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية المرجعية
وقت التجمد االبتدائي ) ٠٫٥نيوتن\مم(٢
النھائي) ٣٫٥نيوتن\ مم(٢
المعجل
المبطئ
مقلل الماء االعتيادي
مقلل الماء المعجل
مقلل الماء المبطئ
االنخفاض ال يزيد على ٠٫٠٢
االنخفاض ال يزيد على ٠٫٠٢
الزيادة ال تقل عن ٠٫٠٣
الزيادة ال تقل عن ٠٫٠٣
الزيادة ال تقل عن ٠٫٠٣
ساعة واحدة على األقل أطول من الخلطة المرجعية
أكثر من ساعة واحدة
أو يقل بساعة واحدة عن الخلطة الخرسانية المرجعية على االقل
-
-
-
-
-
-
الح د األدن ى لتحم ل الض غط كنس بة مئوي ة م ن الخلط ة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام -بعمر ٢٨يوما ً
١٢٥ ٩٥
٩٠ ٩٥
٩٠ ٩٠
١٢٥ ٩٠
٩٠ ٩٠
:لتعري ف ك ل م ن الخلط ة الخرس انية)أ( والخلط ة الخرس انية)ب( يرج ى الرج وع إل ى المواص فة الخاص ة بطرق الفحص للمضافات )حاليا ً بشكل مسودة برقم (٢٧٣٥ :الخلط ة الخرس انية المرجعي ة ھـــ ـي الخلطـ ـة المطلوب ة الت ي ال تح وي م ادة مض افة ومص نعة ب نفس ظروف الخلطة الحاوية على مضاف . ٢ :ال يقل وقت التجمد االبتدائي)تحت ضغط ٠٫٥نيوتن\مم (ع ن س اعة واح دة دون الرج وع إل ى الخلط ة المرجعية
٣٩٩
مضافات الخرسانة Concrete Admixture )م.ق.ع ١٤٣١لسنة (١٩٨٩ جدول ) -١ب ( :متطلبات األداء للنوع األول من المضافات للخلطة الخرسانية ب صنف المضاف الخاصية المعجل
المبطئ
مقلل الماء االعتيادي
مقلل الماء المعجل
مقلل الماء المبطئ
معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية المصدرية
--
--
االنخفاض ال يزيد على ٠٫٠٢
االنخفاض ال يزيد على ٠٫٠٢
االنخفاض ال يزيد على ٠٫٠٢
وقت التجمد االبتدائي ) ٠٫٥نيوتن\مم(٢
--
--
ال يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية
أكثر من ساعة واحدة
على االقل ساعة واحدة اطول من الخلطة المرجعية
لـ ) ٣٫٥نيوتن\مم(٢
--
--
ال يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية
على االقل ساعة واحدة اقل من الخلطة المرجعية
--
الحد األدنى لتحم ل الض غط كنس بة مئوي ة من الخلطة الخرسانية المرجعية بعمر يوم واحد بعمر سبعة أيام -بعمر ٢٨يوما ً
----
----
-١١٠ ١١٠
١٢٥ ١١٠
-١١٠ ١١٠
مالحظة :أخذ بنظر االعتبار التفاوت االعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة لمحتوى الھواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص
٤٠٠
مضافات الخرسانة Concrete Admixture )م.ق.ع ١٤٣١لسنة (١٩٨٩ جدول) :(٢متطلبات التجانس لمضافات النوعين األول والثاني الخاصية محتوى المواد الجافة
محتوى الرماد
محتوى ايون الكلوريد الكثافة النسبية
المتطلبات
للمضافات السائلة – التحيد عن % ٣٠ك /ك من القيمة المحددة من قبل المنتج للمضافات الصلبة – ال تحيد عن ٪٥ك \ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج اليحيد عن ٪١ك\ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج اليحيد عن ٪٥من القيمة المحددة من قبل المنتج أو اليحيد عن ٠٫٢ ك\ك أيھما أكبر للمضافات السائلة – التحيد عن ٠٫٠٢من القيمة المحددة من قبل المنتج
: تعني الكتلة : بما إن المضافات الحاوية عل ى الكلوري د تعط ي نت ائج متفاوت ة ج داً بالنس بة لمحت وى الرم اد ف أن ھ ذا الفحص والخاصية ممكن استبعادھما للمضافات الحاوية على أكثر من ٪١ك\ ك من أيون الكلوريد
٤٠١
مضافات الخرسانة Concrete Admixture )م.ق.ع ١٤٣١لسنة (١٩٨٩ جدول) :(٣متطلبات األداء للنوع الثاني الخاصية محتوى الھواء
وقت التجمد
الكثافة المشبعة
المتطلبات يتراوح محتوى الھـــواء ل ثالث خلط ات خرســ ـانية متشـ ـابھة ومتعاقب ة من ٪٦٫٠- ٤٫٠يجري الفحص من قبل فاحص واح د وبمجموع ة واح دة من األجھزة يكون معدل زمن أكمال الخلط للوص ول إل ى مقاوم ة اخت راق ق درھا ٠٫٥ ني وتن\م ٢و ٣٫٥ني وتن\م ٢ولخلطت ين م ن خلط ات الفح ص الخرس انية ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين أ -يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير األربعة المأخوذة مــن خلطتي خرسانة الفحص عند أيام ال يتجاوز ٢٠كغم \م ٣عن بعضھما الفحص بعمر ٣ ب -يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانة الفحص بعمر ٢٨يوما ً على األقل ٥٠كغم\م ٣أقل من تلك المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين
تحمل الضغط
ال يق ل مع دل تحم ل ض غط س تة مكعب ات م أخوذة م ن خلطت ي خرس انة الفح ص ع ن ٪٧٠م ن تحم ل المكعب ات الس تة الم أخوذة م ن خلطت ي الخرسانة المرجعتين عند فحصھا بعمر ٢٨يوما ً
مقاومة االنجماد واالنصھار
ال يزي د تغي ر الط ول النس بي لثالث ة مواش ير عل ى األق ل م ن أص ل أربع ة م أخوذة م ن خلط ة خرس انة الفح ص عل ى ٪ ٠٫٠٥بع د ٥٠دورة م ن االنجماد واالنصھار
٤٠٢
الفصل ) ( ١١ الطالء والوارنيش المواصــفة العنــــوان م.ق.ع ١٩٨٧/٤٧٧ المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ طالء أساس أوكسيد الحديد األحمر-زيت بذر الكتان م.ق.ع ١٩٩٠/٨٧١م.ق.ع ١٩٨٨/٨٧٧ طالء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنكم.ق.ع ٢٠٠٠/٩٦٠ طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجيةم.ق.ع ١٩٩٤/٩٨٥ طالء مستحلب راتنجات صناعيةم.ق.ع ١٩٨٤/١٠٤٧ طالء األلمنيوم المحبب للسطوح المعدنيةم.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٦ طالء أوكسيد الحديد األحمر-أساس الكيديم.ق.ع ١٩٨٤/١٠٥٧ طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخليم.ق.ع ١٩٨٦/١١٠١ طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفرم.ق.ع ١٩٨٨/١٢٥٧ الطالء القيري األسود لالستعمال على الباردم.ق.ع ١٩٨٩/١٥٠٦ طالء الكيدي شبه اللماعم.ق.ع ١٩٩٢/١٧٤٤ مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة)ثرموبالستك(
٤٠٣
المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ
٤٠٤
Putty For Use On Window Glass م.ق.ع ٤٧٧لسنة ١٩٨٧ اوالً :المجال تح دد ھ ذه المواص فة متطلب ات معج ون تثبي ت الزج اج عل ى النواف ذ الخش بية والمعدني ة وف ي إمالء الشقوق والثقوب . ثانيا ً :المتطلبات األساسية كما في الجدول اآلتي ت
حدود المواصفة
المتطلبات
١
المظھر العام
تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالي ة م ن الم واد الخش نة وال تحتوي على شوائب مرئية
٢
التركيب
يتك ون المعج ون م ن خل يط متج انس م ن مم دات زي وت أو راتنج ات مالئم ة وبنس ب كافي ة لتك وين عجين ة تط ابق متطلب ات ھ ذه المواص فة وتك ون الم واد الص لبة المس تعملة خالي ة م ن الشوائب التي يزيد حجمھا الحبيبي على ٣٠٠مايكرون
٣
خواص االستعمال
يك ون المعج ون بع د دعك ه ذو مرون ة جي دة عن د االس تعمال ول ه خاص ية ع دم االلتص اق بالي د مم ا يس ھل اس تعماله تح ت الس كين بدون تكسر أو تشقق أو تجعد ويعطي أعلى درجة من االلتص اق على السطح المستعمل عليه
٤
درجة التصلب
النفاذية لفترة ) (٥ثواني ال تقل عن ٢مم وال تزيد على ١٢مم
٥
لتكسر والتقشر
١-٥تكسر وتقشر السطح
ال تظھر المادة تقش راً أو تكس راً أكث ر م ن المب ين عل ى ل وح رق م ) (١نموذج )(٥
٢-٥التكسر العميق للندب
ال تظھر المادة تكسراً عميقا ً أكثر من المب ين عل ى ل وح رق م )(٢ نموذج رقم )(٥
٦ ٧
التجعد
ال تظھ ر الم ادة تجع داً أكث ر مــ ـن المب ين عل ى ل وح رقـ ـم )(٣ نموذج رقم )(٥
فقدان التالصق
ال تظھ ر الم ادة فق دانا ً للتالص ق أكث ر م ن المب ين عل ى ل وح رق م ) (٤نموذج رقم )(٥
٤٠٥
المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ Putty For Use On Window Glass م.ق.ع ٤٧٧لسنة ١٩٨٩
حدود المواصفة
ت
المتطلبات
٨
نضوح الزيت
٩
ثبات الشكل
١٠
خصائص الحفظ وثبات الخزن
ال يتصلب أو يتكتل المعجون عند خزنه في أوعيت ه األص لية غي ر المفتوحة لمدة ال تتجاوز ثالث ة أش ھر ف ي ظ روف ح رارة المح يط االعتيادية
١١
التعبئة
تعبأ المادة في عبوات مناسبة أو حسب االتفاق بين األطراف المعنية
ال تظھر المادة نضوجا ً للزيت أكثر من المبين على لوح رقم )(٥ نموذج رقم )(٥ ال يحدث للمادة ترھالً أو سيالنا ً
يتم فحص الفقرات) ( ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥عند درجة حرارة ٦٠س ٥ولمدة ٤ ± ١٤٤ساعة ثالثا ً :المتطلبات االختيارية اللون :تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يالئم المادة ويعطيھا اللون المناسب أو حسب االتفاق بين اإلطراف المعنية .
٤٠٦
طالء أساس أوكسيد الحديد األحمر – زيت بذر الكتان Redoxide – Linseed oil Priming Paint ) م.ق.ع ٨٧١لسنة (١٩٩٠ أوالً :المجال ويشمل طالء اوكسيد الحديد األحم ر – زي ت ب ذر الكت ان المس تعمل كط الء أس اس للمع ادن الحديدي ة الت ي ال تتعرض لظروف جوية قاسية . ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول األتي : ت
حدود المواصفة
المتطلبات
١حالة الطالء في العلبة
يك ون الط الء خالي ا ً م ن القش ور ،الكت ل أو أي ت ثخن غي ر طبيع ي وال يظھ ر ترس با ً للخض اب أو تص لبا ً وان ظھ ر ذل ك فيمكن مزجه إلى حال ة متجانس ة بس ھولة ،وان يح تفظ الط الء بالخواص لمدة ال تقل عن ستة أشھر من تأريخ اإلنتاج
٢الرائحة
تكون رائحة الطالء في أي زمن من الجفاف مقبولة
٣زمن االنسياب ) اللزوجة(
ال يقل زمـــن االنسياب لسريان ٥٠مل مـــن الط الء ع ن ٣٠ ثانية باستعمال كأس فورد رقم ٤
٤مظھر الطبقة الجافة
يك ون مظھ ر طبق ة الط الء الرقيق ة الجاف ة خالي ا ً م ن عي وب السطح كالتجعد والتحبب
زمن الجفاف -١ ٥جفاف سطح -٢جفاف نھائي
ال يقل عن ٦ساعات ال يزيد على ٢٤ساعة
٦نعومة الطحن
ال تزيد عن ٥٠مايكرون
٧قابلية االنحناء
يك ون الط الء ق ابالً لالنحن اء عل ى قض يب قط ره ٦م م دون حدوث تشقق أو تكسر
٨درجة الوميض
ال تقل عن ٣٥س ٥عند قياسھا بجھاز آبل المغلق
٩التعبئة
يعبأ الطالء في أوعية معدنية مناسبة ال تتأثر بمكون ات الط الء وال تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتم الء بح والي ٪٩٥ من حجمھا بالطالء
يتكون الطالء من خضاب أوكسيد الحديد األحمر) محتوى ٪٧٥ Fe2O3كحد أدنى( بصورة أساسية وزيت بذر الكتان وممدات ومواد مساعدة لمذيبات بنسب وزنية معينة .
٤٠٧
طالء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed ) م.ق.ع ٨٧٧لسنة (١٩٨٨ اوالً :المجال لوقاية ويشمل طالء أساس أوكسيد الحديد– أصفر الزنك القابل للمزج والمناسب لالستعمال الھياكل الفوالذية من الصدأ
ثانيا ً :المتطلبات النوعية : كما في الجدول األتي : جدول ) ( ١ ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١اللون
يكون اللون أصفر شبيھا ً بصفات مزيج من أوكسيد الحديد األص فر الليموني واصفر الزنك
٢حالة الطالء في العلبة
ال يظھر الط الء أي ترس ب زائ د ويك ون ق ابالً للم زج بس ھولة ال ى حال ة ناعم ة متجانس ة وخالي ا ً م ن مج اميع خش نة ،دق ائق عالق ة ، قشور أو مواد غريبة
٣ثبات التخفيف
يبق ى الط الء ثابت ا ً ومتجانس ا ً لم دة ٤٨س اعة عن د تخفيف ه بم ذيب مناسب بنسبة خمسة حجوم من الطالء الى حجم واحد من المذيب
٤قابلية التفريش
يك ون الط الء ق ابالً للطل ي بالفرش اة بس ھولة مكون ا ً س طحا ً مس تويا ً ومتجانسا ً وال يظھر سيالنا ً أو ارتخاء
٥قابلية الرش
يكون الطالء قابالً لل رش بع د تخفيف ه بم ذيب مناس ب مكون ا ً س طحا ً مستويا ً خاليا ً من التحبب ) مظھر قشرة البرتقال ( أو السيالن
٦المظھر
تكون طبقة الطالء الجافة ناعمة ومنظمة وخالية من عيوب السطح
٧المرونة وااللتصاق
ال تظھر طبقة الطالء أي تش قق أو انفص ال ع ن الس طح عن د ثنيھ ا على قضيب قطره ٦مم
٤٠٨
طالء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed ) م.ق.ع ٨٧٧لسنة (١٩٨٨
ت ٨
حدود المواصفة
المتطلبات مقاومة الغمر)صنف (٢
١-٨مقاومة الماء البارد
ال تظھر طبقة الط الء عن د غمرھ ا ف ي الم اء لم دة ١٨س اعة أي تجعد أو انتفاخ بعد رفعھا من الماء مباشرة وعند فحص ھا بعد ساعتين ال تظھر أال قليالً م ن العتم ة ) فق دان اللمع ة ( أو الليونة
٢-٨مقاومة المذيبات الھيدروكاربونية
ال تظھ ر طبق ة الط الء أي تجع د أو تبث ر عن د غمرھ ا ف ي م ذيبات ھيدروكاربوني ة لم دة ٤س اعات وال تت أثر طبق ة الطالء المغمورة بعد تجفيفھا في الھ واء لم دة ٢٤س اعة عن د مقارن ة الص البة وااللتص اق والمظھ ر الع ام لنم وذج فح ص غير مغمور
٩
قابلية التقشر
ال يظھر الطالء أي تقشر خالل ٤٨ساعة عند تركه في علبة مغلقة ومملؤة إلى ثالثة أرباعھا
١٠
قابلية الخزن
يحتفظ الطالء بخواصه األصلية أذا ما ترك في أوعيته المحكمة الغلق عند درجات الحرارة االعتيادية لمدة ال تقل ٦ أشھر من تأريخ اإلنتاج
يكون الطالء حسب األصناف اآلتية صنف) : (١طالء أوكســيد الحديد -أصــفر الزنك) راتنج الكيدي– زيت بذر الكتان الخام ٥٠\٥٠وزنا ً (. صنف) : (٢طالء أوكسيد الحديد -أصفر الزنك ) راتنج الكيدي(
٤٠٩
طالء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed ) م.ق.ع ٨٧٧لسنة (١٩٨٨ ثالثا ً :المتطلبات الكيميائية والفيزيائية :كما في جدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢المتطلبات الكيميائية والفيزيائية ت
١
٢
١-٢ ٣
المتطلبات الخضاب) ٪وزنا ً من الطالء( ويتكون من : -١أصفر الزنك )حد أدنى ( -٢أوكسيد الحديد ) Fe2O3حد أدنى( -٣ممدات سليكية ) حد أعلى ( -٤أوكسيد الزنك )حد أدنى ( -٥مجموع النسب من أصفر الزنك وأوكسيد الزنك وأوكسيد الحديــد وممدات ســـليكية)حد أدنى( الحامل
حدود المواصفات صنف )( ٢ صنف )(١ ٤٥ – ٤٠ ٦١ – ٥٣ ٪ ٢٤ ٪ ٣٩ ٪ ٣٧ ٪ ١٨ ٪ ٢٥ ٪ ٢٩ ٪ ١٤ ٪ ١٤ ٪ ٩٠ ٪ ٩٠
المــواد الصلبة مـــن الحامل ٪ ،وزنا ً مــن الحامل )حد أدنى ( ماء غير متحد ٪،وزنا ً من الطالء ) حد أقصى(
٤
دقائق خشنة وقشور ٪،للمتخلف على غربيل ٤٤ مايكرون بالنسبة إلى الخضاب) حد أقصى (
٥
القوام ،بويز
يحت وي الحام ل عل ى كمي ات متس اوية بالوزن لراتنج الكي دي طوي ل الزي ت )محس وبة كم واد ص لبة غي ر طي ارة( وزي ت ب ذر الكت ان الخ ام س وية م ع المخفف ات والمجفف ات الضرورية
يحتوي الحام ل عل ى زي ت ب ذر الكت ان المح ور متوس ط الطول مع المخفف ات ات والمجفف الضرورية
٥٥
٤٠
١
١
١
١
١٠ – ٥٫٥
٨٫٥ – ٤
: يستعمل للجسور والھياكل الفوالذية الخشنة في المعامل قبل التركيب أو في موقع العمل عندما يتطلب مقاومة جيدة لتأثيرات التآكل. : يستعمل على سطوح فوالذية ناعمة ونظيفة لألدوات المصنوعة في المعامل كعربات السكك الحديدية والسيارات كما يستعمل كطالء عام للصيانة .
٤١٠
طالء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed ) م.ق.ع ٨٧٧لسنة (١٩٨٨
حدود المواصفات ت ٦ ٧
المتطلبات
صنف )(١ ١٫٥
وزن لكل لتر ،كغم ) حد أدنى ( زمن الجفاف ،ساعة أ -باللمس ب -نھائي ) حد أقصى (
صنف )( ٢
١٫٢٥
٤–١ ٢٤
٢ – ٠٫٥ ١٦
٨
لمعان مرآوي ) ٥ ٦٠حد أقصى (
٦٠
٤٠
٩
نعومة الطحن ،مايكرون ) حد أدنى (
٤٠
٤٠
١٠
نقطة الوميض) بنسكي( ،س )٥حد أدنى (
٣٠
٣٠
**** :يكون الحامل للصنفين خاليا ً من المواد القلفونية ومشتقاتھا ويمكن أن يحتوي على عوامل أضافية مثل مواد ضد التأكسد ومواد مساعدة للترطيب .
٤١١
طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces ) م.ق.ع ٩٦٠لسنة (٢٠٠٠ أوال ً :المجال وتشمل الطالء االلكيدي اللماع المناسب لالستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطالء أساس مناسب . ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول االتي : ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١
حالة الطالء في العلبة
خاليا ً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي وال يظھر ترسبا ً للخض اب أو تصلبا ً ويمكن مزجه بسھولة إلى حالة ناعمة متجانسة
٢
القوام
يعط ي قوام ا ً متجانس ا ً س ھل االس تعمال بالفرش اة أو الرش اش بع د تخفيف ه بمخفف مناسب
٣
اللزوجة
٤
العتامة عند الجفاف
٥
محتوى الرصاص
ال تزيد عن ) ٪ ٠٫٠٦بالكتلة ( للطالء
٦
مقاومة الخدش
تقاوم طبقة الطالء ثقل اختبار خدش بمقدار ١كغم
٧
الثبات للضوء
ال يتغي ر ل ون طبق ة الط الء الرقيق ة الجاف ة عن د تعريض ھا ألش عة الش مس المباش رة لم دة ٧أي ام كم ا ال يتغي ر لونھ ا ع ن ل ون طبق ة الط الء الرقيق ة الجافة للعينة المتفق عليھا
٨
محتوى الماء
ال يزيد على ) ٪٠٫٥بالكتلة ( للطالء
٩
درجة الوميض
ال تقل عن ٢٥س ٥بجھاز آبل المغلق
) (١٠- ٤٫٥ب ويز عن د درج ة ٢٥س ٥باس تعمال جھ از الروت وثز أو م ا يعادلھا ال تق ل نس بة تب اين الطبق ة الجاف ة للط الء ع ن ٠٫٩٠لألب يض و ٠٫٩٥ للملون
١٠النعومة
ال تزيد على ٢٥مايكرون
١١الرائحة
مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
١٢خاصية التفريش
ق ابالً للتف ريش بس ھولة بواس طة فرش اة ناعم ة ويج ف إل ى طبق ة ناعم ة ولماعة متجانسة خالية من السيالن وعيوب السطح األخرى
٤١٢
طالء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces ) م.ق.ع ٩٦٠لسنة (٢٠٠٠ ت
المتطلبات
١٣
خاصية الرش
١٤ ١-١٤ ٢-١٤
زمن الجفاف جفاف سطح جفاف صلد
حدود المواصفات ق ابالً لل رش بس ھولة بع د تخفيف ه بمخف ف مناس ب وتك ون طبق ة الط الء الرقيق ة الجاف ة خالي ة م ن التس يل والتت رب والتج رش وطوفان اللون على السطح ومظھر قشرة البرتقال ) ( ٥ – ١ساعة حد أقصى ال يزيد على ١٨ساعة
١٥
المظھر
يك ون مظھ ر طبق ة الط الء الجاف ة لماع ا ً ،خالي ا ً م ن التس يل والتحبب والتجع د والتش قق والنق ر أو أي عي وب أخ رى وال يق ل مظھرھا بأي حال عن طبقة طالء لعينة متفق عليھا
١٦
اللون
يك ون الل ون بع د ٤٨س اعة م ن عملي ة الط الء مطابق ا ً لل ون المطلوب أو لون طبقة الطالء الرقيقة للعينة المتفق عليھا
١٧
اللمعة)بزاوية(٥ ٦٠
ال تقل عن ٨٠وحدة بعد ٧أيام من طالئھا
١٨
إعادة الطلي
قابالً للطلي مرة ثاني ة بع د ٢٤س اعة عل ى ط الء الطبق ة الرقيق ة األولى دون حدوث تشوه للطبقة األولى
١٩
المرونة وااللتصاق
تك ون طبق ة الط الء قابل ة لالنثن اء عل ى قض يب قط ره ٣م م دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة االلتصاق على السطح
٢٠
مقاومة الماء المقطر
أ -يظھ ر الط الء مقاوم ة جي دة م ن حي ث االحتف اظ ب اللون والمظھر العام وتأثر لون الماء ٥ ب -ال تق ل اللمع ة للطبق ة الرقيق ة ع ن ٪٩٠بزاوي ة ٦٠ع ن صفيحة المقارنة ج -ال تظھر طبقة الطالء تجعداً أو تبثراً
٢١
خواص الخزن
يحتفظ الطالء بخواصه األصلية لمدة ال تقل عن س نة واح دة م ن تأريخ الصنع
٢٢
التعبئة
يعبأ الطالء في أوعية معدني ة قياس ية ال تت أثر بمحتوي ات الوع اء وال تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغل ق وتم أل ح والي ٪٩٥من حجمھا بالطالء
٤١٣
طالء مستحلب راتنجات صناعية Synthetic Resin Emulsion )م.ق.ع ٩٨٥لسنة (١٩٩٤ أوالً :المجال وتشمل طالء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية لألبنية ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول ادناه : المتطلبات
ت ١
حالة الطالء في العلبة
٢
سھولة االستعمال
٣
الثبات للحرارة
٤
زمن الجفاف
٥
مظھر طبقة الطالء
٦
نسبة التباين ) لألبيض واأللوان الضعيفة(
٧
خاصية مقاومة الماء
٨
قابلية الغسل
٩ ١-٩ ٢-٩
١٠
المتطلبات االسترشادية اللون مقاومة القلويات
التعبئة
حدود المواصفات صنف )(٢ صنف )(١ يكون الطالء متجانسا ً خاليا ً من الكتل الصلبة والقشور والروائح المھيجة أو الكريھة
يكون الطالء قابالً لالستعمال بالفرشاة بس ھولة عن د طلي صفيحة مقص درة للم رة الثاني ة بع د ٢٤س اعة على بدء الطلية األولى يكون الطالء خاليا ً من الكتل ،القشور ،الترسب أو أي تلف ظاھر ويكون قابالً للتخفيف والطالء خالل ساعتين
-
ناعم ة ومعتم ة أو لھ ا لمع ة قش ر الب يض وتك ون خالية من الصفات األخرى غير المرغوبة ٠٫٩٣حد أدنى ٠٫٩حد أدنى ع دم ظھ ور تغي رات غي ر طبيعي ة كالتجع د والتبث ر عن د الغم ر ف ي الم اء لم دة ٩٦ساعة يتحمل ٣٠٠دورة يتحمل ٥٠٠دورة فرشاة فرشاة يك ون الل ون وفق ا ً لبطاق ة أل وان المن تج أو حس ب االتفاق بين اإلطراف المعنية . ال يح دث تغي ر فـ ـي طبق ة الط الء أو أي صــ ـفات غي ر مرغوب ة كالتبثر،التكسر،التقش ر،التلين أو الثقوب ) رأس الدبوس ( خالل ١٨ساعة ٤٨ساعة يعب أ الط الء ف ي أوعي ة معدني ة ال تت أثر بمكون ات الط الء وال ت ؤثر في ه وتم أل ال ى ٪٩٥م ن حجمھ ا بالطالء
: يصنف الطالء إلى صنفين أولھما صنف) (١لالستعمال الخارجي وثانيھما صنف ) (٢لالستعمال الداخلي
٤١٤
طالء األلمنيوم المحبب للسطوح المعدنية Paints and Varnishes Hammer Finish )م.ق.ع ١٠٤٧لسنة (١٩٨٤ أوال :المجال
يشمل طالء األلمنيوم المحبب اللماع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقا ً بطالء أساس مناسب ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول ادناه : المتطلبات ت
حدود المواصفات
١
حالة الطالء في العلبة
يك ون خالي ا ً م ن القش ور ،الكت ل أو أي ت ثخن غي ر طبيع ي وال يظھر أي ترسب لمعجون األلمنيوم أو تصلبا ً حيث يمكن مزجه بسھولة الى حالة ناعمة متجانسة
٢
الرائحة
مقبولة
٣
المظھر
يك ون مظھ ر الطبق ة الجاف ة لماع ا ً ومحبب ا ً ) مظھ ر ض ربة المطرقة (
٤
اللون
حسب االتفاق بين اإلطراف المعنية
٥
مدة الجفاف أ -جفاف سطح ب -جفاف صلد
٣٠دقيقة ) حد أقصى ( ساعة واحدة ) حد أقصى (
٦
ثبات التخفيف
٧
اللزوجة
٨
درجة الوميض
٩
قدرة التغطية )قوة اإلخفاء(
١٠قابلية االنحناء ١١عيوب السطح
عن د التخفي ف يبق ى الط الء متجانس ا ً وال يظھ ر أي تخث ر أو ترسب أو انفصال ١١٠ – ٩٥ثانية عند درجة ٢٥س ال تقل عن ٣٠س
٥
٥
تك ون ق درة التغطي ة للط الء جي دة ،أو ال تق ل ق وة اإلخف اء الرطب ة للط الء ع ن ٪٩٠م ن النم وذج المتف ق علي ه ب ين اإلطراف المعنية ق ابالً لالنحن اء عل ى قض يب قط ره ٦م م دون ح دوث تش قق أو تكسر تك ون طبق ة الط الء الرقيق ة الجاف ة خالي ة م ن عي وب الس طح كالتجمد والتبثر والنقر
تظھر ضربة المطرقة
٤١٥
طالء أوكسيد الحديد األحمر – أساس الكيدي Red Oxide Primer-Alkyd Resin )م.ق.ع ١٠٥٦لسنة (١٩٨٤ أوال :المجال يشمل طالء أوكسيد الحديد األحمر – أساس الكيدي المستعمل كطالء أولي للمعادن الحديدية التي ال تتعرض لظروف جوية قاسية ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول ادناه : ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١
حالة الطالء في العلبة
يكون خاليا ً من القشور ،الكتل أو أي تثخن غير طبيعي وال يظھ ر أي ترسبا ً للخض اب أو تص لبا ً وان ظھ ر ذل ك ف يمكن مزج ه بس ھولة إل ى حالة ناعمة متجانسة
٢
الرائحة
مقبولة في أي وقت من الجفاف
٣
خواص الطالء والرش
يك ون الط الء ق ابالً لالس تعمال بالفرش اة ،وف ي حال ة طالئ ه ب الرش فيجب أن يكون قابالً للرش بسھولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب
٤
مظھر الطبقة الجافة
خاليا ً من عيوب السطح كالتحبب والتجعد وال يقل مظھرھا من مظھ ر طبقة الطالء الرقيقة المحضرة في الوقت واألسلوب نفسه من النموذج المتفق عليه
٥
الطبقة الرقيقة
ناعمة الملمس ولھا مظھراً غير لماعا ً أو شبه لماع وان تكون جيدة االلتصاق على السطح خالية من عيوب التحبب والتجعد والسيالن ويمكن طالئھا بعد فترة ٢٤ساعة بطالء مناسب كامل اللمعة بحيث ال يسبب رفعھا أو نضح لونھا
٦
وقت الجفاف أ -جفاف سطح ب -جفاف صلد
ساعتان ) حد أقصى ( ٢٤ساعة ) حد أقصى (
٧
نعومة الطحن
ال تزيد على ٥٠مايكرون
٨
قابلية االنحناء
يكون الطالء قابالً لالنحناء على قضيب قطره ٦مم دون حدوث تشقق أو تكسر
٩
مقاومة الماء البارد
ال يتأثر الطالء عند غمره بالماء لفترة ١٨ساعة وال يظھر ابيضاضا ً لطبقة الطالء
٤١٦
طالء أوكسيد الحديد األحمر – أساس الكيدي Red Oxide Primer-Alkyd Resin )م.ق.ع ١٠٥٦لسنة (١٩٨٤
ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١٠
اللزوجة
٥ – ٣٫٥بويز عند درجة ٢٥س ٥باستعمال جھاز الروتوثز
١١
درجة الوميض
ال تقل عن ٣٥س ٥عند قياسھا بجھاز آبل المغلق
١٢
المواد الطيارة
٪٤٥ – ٤٠وزنا ً
١٣
خضاب أوكسيد الحديد األحمر
ال تقل عن ٪٢٥
١٤
قابلية التغطية
تكون قوة اإلخفاء للطالء جيدة
١٥
القوام
يعط ي الط الء بالتقلي ب الي دوي قوام ا ً مناس با ً ومتجانس ا ً وسھل االستعمال بالفرشاة
١٦
التعبئة
يعب أ الط الء فــ ـي أوعيـــ ـة معدني ة مناسـ ـبة ال تت أثر بمكون ات الط الء وال ت ؤثر في ه وتك ون األوعي ة نظيف ة محكمة الغلق وتمأل بحوالي ٪٩٥من حجمھا
٤١٧
طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي )Decorative Paint for Interior Use (flat )م.ق.ع ١٠٥٧لسنة (١٩٨٤ أوالً :المجال يشــــمل الطالء الجاھز مطفأ اللمعة الذي يجف في الھواء ) عدا المستحلبات المائية ( لالستعمال الداخلي كطالء نھائـــي على المعدن ،الخشـب ،جدران الجبس المختومة والمواد المشابھة المطلية بطالء أساس أو مطلية سابقا ً . ثانيا ً :المتطلبات الكيمياوية الجدول ) : ( ١المتطلبات الكيمياوية ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١
المواد المتطايرة
ال تزيد عن ) ٪٤٠ك \ ك (
٢
الماء غير المتحد
ال يزيد عن ) ٪٢ك \ ك (
٤١٨
طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي )Decorative Paint for Interior Use (flat )م.ق.ع ١٠٥٧لسنة (١٩٨٤ ثالثا ً :المتطلبات الفيزياوية جدول ) : ( ٢المتطلبات الفيزياوية حدود المواصفات ال يظھر الطالء تكتالً أو تكبداً أو مواداً مترسبة جافة وان يك ون خالي ا ً م ن التكتل والقشور ويمكن مزجه بسھولة إلى حالة متجانسة ٥ عنــ ـد خ زن وع ائين مغلق ين عنــ ـد ح رارة ٢ ± ٢٥س أح دھما لمـــ ـدة ٣٠يوم ا ً بع د االس تالم واآلخ ر لم دة ١٢ش ھراً بع د االس تالم يج ب أن ال يظھر الطالء في كلتا الحالتين أي قشرة ال يمكن إزالتھا بسھولة أو تكبداً أو ترس بات ص لبة أو تكلس ا ً وان يك ون بحال ة بحي ث يمك ن تبدي ده بواس طة الشفرة بسھولة الى حالة التجانس
ت
المتطلبات
١
حالة الطالء في العلبة
٢
الثبات عند الخزن
٣
اللون والمظھر
يطابق لون ومظھر طبقة الطالء الجافة اللون والمظھ ر المح ددين م ن قب ل المشتري
٤
مظھر الطبقة الجافة
يجب الطالء الى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ،انفص ال الل ون أو أي عيوب أخرى على السطح
٥ ٦
فترة الجفاف أ -جفاف سطح ب -جفاف صلد نعومة الطحن
٧
المرونة
٨
مقاومة تبدل اللون
انعكاس الطالء ٩ األبيض اصفرار الطالء ١٠ األبيض لمعان مرآوي عند ١١ ٥ ٨٥ ، ٥ ٦٠
٢ساعة حد أقصى ١٦ساعة حد أقصى ال تزيد عن ٦٥مايكرون طبقة الطالء يجب أن ال تنكسر عند ثنيھا على قضيب قطره ١٣مم بعد ترك الطبقة : أ -للجفاف ،ھواء ) ٤٨ساعة ( ب -تعتيق صناعي ٧٠ :س ٢٤ ) ٥ساعة ( ال يتب دل ل ون طبق ة الط الء عن د تعريض ھا باس تمرار إل ى األش عة ف وق البنفسجية لفترة ٩٦ساعة يكــون للطالء انعكاس اتجاھي مضيء)نسـ ـبة إل ى أوكس يد المغنيس يوم( ال يقل عن ٪٨٠عند زاويتي صفر ٥ ٤٥ ، ٥ضوء النھار ال يظھر الطالء أصفراراً متزايداً ال يزيد على ١٠وحدات
١٢مقاومة تغير اللمعان
أ -ال تظھر عيوب على طبقة الطالء ب -ال تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من ٤وحدات وضمن حدود اللمعان المرآوي
١٣قوة التغطية للطالء
ل ه ق وة التغطي ة الرطب ة )م \ ٢لت ر ( وف ق أل وان الط الء المش ار إليھ ا ف ي المواصفة كحد أدنى ) جدول رقم (٥
٤١٩
طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي )Decorative Paint for Interior Use (flat )م.ق.ع ١٠٥٧لسنة (١٩٨٤ رابعا ً :خواص االستعمال جدول ) : ( ٣خواص االستعمال ت
حدود المواصفات
المتطلبات
١
التخفيف بالصفوة المعدنية
يكون الطالء قابالً لالمتزاج عن د تخفي ف ) (٤أحج ام من ه م ع )(١ حجم من الصفوة المعدنية ) نسبة المركبات العطرية له ٪١٨-١٢
٢
خواص التفريش
يظھ ر الط الء انس ياب وانتش ار جي دين وس ھل التف ريش وبع د الجف اف تك ون طبق ة الط الء خالي ة م ن الس يالن واالرتخ اء وال يظھ ر طوفان ا ً للخض اب أو ألوان ا ً بل ون مغ اير أو خ واص أخ رى غير مرغوب فيھا
٣
خواص الرش
يكون لـــه خواص رش جيدة وال يظھر الط الء أي مي ل لالرتخ اء أو السيالن وال يظھ ر ت أثير قش رة البرتق ال ) عن د اس تخدام النس بة المقررة من قبل المنتج (
المتطلبات
ت
جدول ) : ( ٤متطلبات استرشادية حدود المواصفات
١
مقاومة التقشر
ال يظھر أي أثر للقشرة
٢
القشور والجزيئات الخشنة
ال تزيد نس بة المتبق ي عل ى منخ ل ذو فتح ة أس مية ١٥٠م ايكرون عن ) ٪ ٠٫١ك\ ك(
٣
القوام
تكون لزوجة الطالء ) ( ٦ – ٤بويز
٤
خواص الطلي بأسطوانة تسويـــة ) حادلة (
جي د االس تعمال واالنس ياب وااللتص اق وال يظھ ر طوفان ا ً أو أي ص فات أخ رى غي ر مرغوب ة بالنس بة لطبق ة الط الء الجاف ة أو الرطبة
٤٢٠
طالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي )Decorative Paint for Interior Use (flat )م.ق.ع ١٠٥٧لسنة (١٩٨٤ خامسا ً :متطلبات استرشادية جدول ) : ( ٥متطلبات االنعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون ١
٢
اللون
االنعكاس ٪
أبيض أسود أزرق فاتح جداً فاتح متوسط الغمق غامق أخضر: فاتح جداً فاتح متوسط الغمق غامق أصفر :
-
فاتح جداً فاتح متوسط الغمق غامق برتقالي : فاتح غامق أحمر: فاتح غامق أحمر رماني
٣ قوة التغطية الرطبة م \٢لتر حد أدنى ٧٫٢ ٢٨٫٦
أكثر من ٦٠ ٦٠-١٥ ١٤-٥ أقل من ٥
٨٫٢ ١٠٫٢ ١٠٫٢ ١٢٫٣
أكثر من ٦٠ ٦٠-٢٠ ١٩-٥ أقل من ٥
٨٫٢ ١٢٫٣ ١٤٫٣ ١٨٫٤
أكبر من ٧٠ ٧٠-٦٠ ٥٩-٥٠ أقل من ٥٠ ٢٥وأكثر أقل من ٢٥
٧٫٢ ٦٫١
١٠وأكثر أقل من ١٠ أقل من ٥
٦٫١ ٧٫٢ ٤٫١
١
اللون بنفسجي : فاتح جداً فاتح ومتوسط الغمق غامق رصاصي : فاتح جداً فاتح متوسط الغمق غامق تبني : فاتح غامق بيجي : أصفر فاتح واأللوان المشابھة بيجي،لحمي،صخري واأللوان المشابھة قھوائي فاتح،لحمي ، صخري قھوائي أوكسيد الحديد وردي فاتح غامق
٤٢١
٢
االنعكاس ٪
٣ قوة التغطية الرطبة م \٢لتر حد أدنى
أكثر من ٦٠ ٦٠-٢٠ أقل من٢٠
٨٫٢ ١٥٫٣ ١٥٫٣
أكثر من ٦٠ ٦٠-٣٥ ٣٤-١٥ أقل من ١٥
١٠٫٢ ١٢٫٣ ١٦٫٤ ٢٠٫٤
٦٥وأكثر أقل من ٦٥
٨٫٢ ٩٫٢
أكثر من٥٠
٨٫٢
٥٠-٣٥
١٠٫٢
٣٤-١٠
١٤٫٣
أقل من١٠ أقل من ١٠
٢٠٫٤ ٢٠٫٤
٥٠وأكثر أقل من٥٠
٧٫٢ ٨٫٢
٤٢٢
طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر Traffic , Highway , White & Yellow Paint )م.ق.ع ١١٠١لسنة (١٩٨٦ أوالً :المجال يشمل أنواع طالء تخطيط الطرق المالئمة لسير المركبات والتي تستعمل على السطوح المصنوعة مـــن الســــمنت والخرسانة واإلسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور الخارجية والجسور واألنفاق وساحات الوقوف .
ثانيا ً :المتطلبات العامة جدول ) : (١المتطلبات العامة ت
نوع)(١
المتطلبات
الخضاب)٪ك من الطالء( األبيض )حد أدنى(١ -األصفر ) حد أدنى (
نوع)(٢
نوع)(٣
٦٠ ٦٠
٥٠ ٥٤
٥٧ ٥٧
٤٢
٣١
٤١
٧٫٨-٥
٧٫٨-٥
٧٫٨-٥
٤الوزن النوعي ) حد أدنى (
١٫٥
١٫٥
١٫٥
٥مدة الجفاف)دقيقة( حد أقصى
٦٠
٣٠
١٥
٦النعومة ) مايكرون( حد أقصى
٦٥
٦٥
٦٥
٧الماء غير المتحد)٪ك من الطالء( حد أقصى
١
١
١
٢المواد غير المتطايرة للحامل )٪ك من الحامل(حد أدنى ٣القوام)بويز( عند درجة ٢٥م
العتامة األبيض ) حد أدنى ( - ٨األصفر ) حد أدنى (
٠٫٨٦ ٠٫٩
٠٫٨٦ ٠٫٩
٠٫٨٦ ٠٫٩
الجزيئات الخشنة ٪) ٩للخضاب( حد أقصى
١
١
نوع ):(١الكيدي ،نوع ) :(٢فنيل توليون -بيوتاديين ،نوع ) : (٣المطاط المكلور -االلكيدي تجري الفحوصات حسب االتفاق بين اإلطراف المعنية
٤٢٣
١
طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر Traffic , Highway , White & Yellow Paint )م.ق.ع ١١٠١لسنة (١٩٨٦ ثالثا ً :متطلبات النوعية جدول ) : ( ٢متطلبات النوعية ت
المتطلبات
١
الظروف عند فتح العلبة
ال يظھر الطالء ترسبا ً شديداً في عبواته األصلية ويمكن إعادة تب دده بس ھولة بواس طة أداة تحري ك ال ى حال ة متجانس ة وال يظھ ر أي أث ر للتخثر ،التكبد ،التجلد أو انفصال اللون
٢
التجلد
ال يظھ ر الط الء تجل داً خ الل فت رة ٤٨س اعة ف ي عبوات ه األص لية المحكمة السد
٣
الثبات عند التخفيف
ال يظھر الطالء أي أث ر لالنفص ال ،التبث ر أو الترس ب عن د تخفي ف ) (٨أجزاء بالحجم منه مع ) (١جزء بالحجم من مذيب مناسب
٤
خواص الرش
له خواص رش جيدة عند استعماله بعد تخفيفه بمذيب مناسب
٥
المظھر
أ -يكون لطبقة الطالء الرقيق ة مظھ ر ن اعم وخ الي م ن الخش ونة ، الحبيبات ،التشوه وعيوب السطح األخرى ب -ال يظھ ر الط الء خطوط ا ً بل ون مغ اير أو انفص ال عن د وض عه على زجاجة نظيفة وجافة
٦
المظھر بعد التعتيق
تحتفظ طبقة الطالء بلونھ ا األص لي بأس تثناء تب دل طفي ف ف ي الل ون عند تعتيقھا لمدة ٣٠٠ساعة
٧
المرونة وااللتصاق
ال يظھر الطالء أي أثر للتكسر أو االنفصال من السطح
٨
مقاومة الماء
ال يظھر الطالء أي أث ر للتل ين والتبث ر وفق دان االلتص اق أو أي اث ر للتلف باستثناء فقدان طفيف في اللمعان
٩مقاومة الحك ) البري( ١-٩للطبقات المشوية األبيض األصفر ٢-٩للطبقات المعجلة
١٠
التعبئة
نوع)(٢
نوع)(١
نوع)(٣
ال يمكن أزالة الطالء بأقل من ٣٥لتر من الرمل ٣٠لتر من الرمل اليمك ن أزال ة الط الء بأق ل م ن ٪٧٥م ن الرم ل المس تعمل إلزال ة الطبقات المشوية بالنسبة للطالء األبيض أو األصفر يعبأ الطالء ف ي أوعي ة مناس بة ال تت أثر بمحتوي ات الوع اء وال ت ؤثر فيه وتكون نظيفة وس ليمة ومحكم ة الغل ق وتم أل بح والي ٪ ٩٥م ن حجمھا بالطالء
٤٢٤
الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type )م.ق.ع ١٢٥٧لسنة (١٩٨٨ أوالً :المجال يشمل الطالء القي ري األس ود لالس تعمال عل ى الب ارد الخ الي م ن الخض اب أو أي م ادة مالئ ة والذي يمكن استعماله للطالء بسھولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقـة التغطيس بحيث يصبح طالء فع االً واقي ا ً للحديد والفوالذ .مــن الممكن اســتعمال ھ ذه الم ادة لط الء س طوح مكون ة مـ ـن م واد أخ رى غيــ ـر الحدي د األخرى. والفوالذ لوقايتھا مـــن الماء والرطوبة والظروف الجوية ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول اآلتي ت
المتطلبات القوام أ -النوع األول
١
حدود المواصفة يك ون مالئم ا ً لالس تعمال بالفرش اة أو ال رش بع د مجانس ته بالتحريك الخفيف أو استعماله بطريقة التغطيس بعد تخفيف ه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج
ب -النوع الثاني
يك ون مالئم ا ً لالس تعمال بالفرش اة أو ال رش بع د مجانس ته بالتحري ك الخفي ف وإذا تطل ب تخفيف ه فيج ب اس تعمال الصفوة البيضاء فقط
٢
فترة الجفاف
يكون سطح الطالء جافا ً بعد مدة ال تزيد على ٢٤ساعة
٣
الحماية من التآكل
يبقى الطالء ملتص قا ً تمام ا ً عل ى لوح ة الفح ص وخالي ا ً م ن الفقاعات وكذلك التصدأ اللوح ة وال تظھ ر عالم ات التآك ل عليھا عند إزالة الطالء باستعمال مادة مزيلة
٤
االنحناء
ال تظھر عالمات تشقق أو انفصال لطبقة الطالء باس تعمال قضيب قطره ٦مم
٥
المادة المتطايرة
ال يحتوي الطالء على أكثر من ٪٥٠م ن كتلت ه عل ى م واد متطايرة
يكون بنوعين :أ -النوع األول :لإلغراض العامة ب -النوع الثاني :لخزانات مياه الشرب
٤٢٥
الطالء القيري األسود لالستعمال على البارد Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type )م.ق.ع ١٢٥٧لسنة (١٩٨٨ ت
المتطلبات تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض أ -النوع األول
٦ ب -النوع الثاني
حدود المواصفة ٥
اليشتعل الطالء بأي درجة حرارة دون ٣٢س لصنف أال يشتعل الطالء بأي درجة حرارة دون ٢٢س ٥لصنف بال يشتعل الطالء بأي درجة حرارة دون ٣٢س
٥
٧اإلنھاء
يكون سطح الطبقة الناتج ة ) بطبق ة أو طبقت ين ( ناعم ا ً ومعتم ا ً واسود لماعا ً وبدون ھطول أو سيالن أو أي عيوب أخرى
٨التأثير على الماء
يجب أن ال يكتسب الماء الم تالمس م ع طبق ة جاف ة م ن الط الء م ذاقا ً غي ر مرغ وب في ه وال يظھ ر وج ود الفين ول الم ذاب وال يكتس ب أكث ر م ن ) (٥ھ ازن م ن وح دات الل ون .يك ون تق ويم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج
٩الخزن
عند خزن الطالء ف ي عبوات ه األص لية المختوم ة وف ي درج ات الحرارة االعتيادي ة يج ب أن يح تفظ بخواص ه لم دة س نة واح دة على األقل من تاريخ التجھيز
يقســـم النوع األول مــن الطالء الى صنفين ھما أ ،ب يختلف احدھما عن اآلخر بنقطة الوميض
٤٢٦
طالء الكيدي شبه لماع Decorative Paint Semigloss ) م.ق.ع ١٥٠٦لسنة (١٩٨٩ أوالً :المجال يشمل الطالء االلكيدي شبه اللماع أو ذو لمعة قشرة البيض لالستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطالء أساس مناسب ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول اآلتي ت
حدود المواصفة
المتطلبات
١
حالة الطالء في العلبة
خالي ا ً م ن القش ور والكت ل وأي ت ثخن غي ر طبيع ي وال يظھ ر ترس با ً للخضاب أو تصلبا ً ويمكن مزجه بسھولة الى حالة ناعمة ومتجانسة
٢
القوام
يعطي قواما ً متجانسا ً سھل االس تعمال بالفرش اة أو ال رش بع د تخفيف ه بمخفف مناسب
٣
اللزوجة
) (٨-٦ب ويز عن د درج ة ٢٥س ٥باس تعمال جھ از الروت وثز أو م ا يعادله
٤
نعومة الطحن
ال تزيد عن ٤٠مايكروميتر
٥
الرائحة
مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف
٦
خاصية التفريش
قابالً للتفريش بسھولة بواسطة فرشاة ناعمة ويج ف ال ى طبق ة ناعم ة متجانسة خالية من السيالن وعيوب السطح األخرى
٧
خاصية الرش
قابالً للرش بسھولة بعد تخفيفه بمخف ف مناس ب وتك ون طبق ة الط الء الجافة خالية من السيالن وطوفان اللون على السطح
٨
زمن الجفاف جفاف سطح -جفاف صلد
٩
أعادة الطلي
٢ساعة حد أقصى ١٨ساعة حد أقصى قابالً للطلي مرة ثانية بعد ٢٤ساعة على طالء الطبقة الرقيقة األولى دون حدوث تشوه للطبقة األولى
٤٢٧
طالء الكيدي شبه لماع Decorative Paint Semigloss ) م.ق.ع ١٥٠٦لسنة (١٩٨٩
ت
حدود المواصفة
المتطلبات
١٠المرونة وااللتصاق
طبقة الطالء الرقيقة الجافة قابلة لالنثن اء عل ى قض يب قط ره ٣ مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة االلتصاق على السطح
١١التغطية الجافة
ال تق ل نس بة التب اين للطبق ة الجاف ة ع ن ٠٫٩٥باس تعمال طبق ة ط الء بس مك ٧٥م ايكروميتر عل ى ورق موريس ت للتغطي ة باستخدام جھاز العتامة
١٢لمعان مرآي) بزاوية ( ٥ ٦٠
أ (٧٠-٤٠) -وحدة ،بعد ٤٨ساعة ب ٤٠) -حد أدنى ( وحدة ،بعد ١٦٨ساعة ج (٤٠-١٥)-وحدة ،بالنسبة للطالء ذو لمعة قشرة البيض
١٣خواص الخزن
يحتفظ الطالء بخواصه االصلية لمدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع
١٤التعبئة
يعبأ الط الء ف ي عب وات مناس بة ال تت أثر ب الطالء وال ت ؤثر في ه وتكون محكمة وسليمة وتمأل حوالي ٪٩٥من حجمھا بالطالء
٤٢٨
مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ) ثرموبالستك ( )Hot –Applied Thermoplastic Road Marking Materials )م.ق.ع ١٧٤٤لسنة (١٩٩٢ أوالً :المجال يشمل مواد تخطيط الطرق ذات األلوان األبيض واألصفر واألسود والمستعملة بالتثخين أو الرش كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه . ثانيا ً :المتطلبات كما في الجدول اآلتي : ت
حدود المواصفة
المتطلبات
١الرابط ) راتنج وزيت (
٪)٢±٢٠بالكتلة من المزيج الكلي (
٢كرات زجاجية صلبة ) حد أدنى(
٪)٢٠بالكتلة من المزيج الكلي ( عند االستخدام
ركام مع خضاب ومم دات وك رات ٣ زجاجية صلبة
٪) ٢ ±٨٠بالكتلة من المزيج الكلي (
٤نقطة التلين
ال تقل عن ٦٥س
عامل االستضاءة أ -األبيض ٥ ب -األصفر ج -األسود
كما مستلمة )٧٠حد أدنى ( )٥٠حد أدنى ( -
االستقرارية للحرارة أ -األبيض
٥
بعد أعادة صھرھا )٦٥حد أدنى ( )٤٥حد أدنى ( ) ١٠حد أقصى(
ال يق ل عام ل االستض اءة كم ا مس تلمة أو بع د أع ادة ص ھرھا لالستعمال عن ٦٥بعد أجراء فحص االستقرارية للحرارة
٦ ب -األصفر
٧مقاومة الجريان
٨مقاومة االنزالق ٩التعبئة
ال يق ل عام ل االستض اءة كم ا مس تلمة أو بع د أع ادة ص ھرھا لالستعمال عن ٤٥بعد أجراء فحص االستقرارية للحرارة ال تزيــ ـد علـ ـى ٪٢٥معب راً عنھ ا كمع دل لھبـــ ـوط المـــ ـادة ) األب يض أو األص فر( كم ا مس تلمة أو بع د أع ادة ص ھرھا لالستعمال ال تق ل ع ن ٤٥لم ادة تخط يط الط رق ) األب يض أو األص فر ( كما مستلمة أو بعد أع ادة ص ھرھا لالس تعمال وال تق ل ع ن ٥٥ للمادة السوداء تعب أ الم ادة ف ي أوعي ة مناس بة ال تت أثر بمحتوي ات الوع اء وال تؤثر فيھا وتكون نظيفة ومحكمة الغلق وال يقل وزن الم ادة ف ي العبوة عن ٢٠كغم وال يزيد عن ١١٠كغم
٤٢٩
الفصل )(١٢ حديد التسليح
المواصفة العنوان ASTM A615\A615M-01b متطلبات قضبان حديد التسليح B.S 4449-1997 متطلبات قضبان حديد التسليح للخرسانة
٤٣٠
٤٣١
متطلبات قضبان حديد التسليح Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement ASTM A615\A615M-01b أوالً :المظھر العام والكثافة واألقطار واالستطالة كما مثبت في الجدول رقم ) ( ١ الجدول ) : ( ١متطلبات المظھر العام ،الكثافة ،األقطار واالستطالة لقضبان حديد التسليح Deformed Bar Designation No. Nominal Masses , Nominal Dimensions , and Deformation Requirements متطلبات النتوءات أقصى فجوة )القاطع لـ٪١٢٫٥ للمحيط االسمي(
الحد األدنى لمتوسط ارتفاع النتوءات مم
Nominal Dimensions الحد األعلى مساحة للمسافة بين المحيط المقطع مم النتوءات ٢ مم مم
القطر مم
الكتلة االسمية كغم\م
مقاس القضبان
٣٫٦
٠٫٣٨
٦٫٧
٢٩٫٩
٧١
٩٫٥
٠٫٥٦٠
١٠
٤٫٩
٠٫٥١
٨٫٩
٣٩٫٩
١٢٩
١٢٫٧
٠٫٩٩٤
١٣
٦٫١
٠٫٧١
١١٫١
٤٩٫٩
١٩٩
١٥٫٩
١٫٥٥٢
١٦
٧٫٣
٠٫٩٧
١٣٫٣
٥٩٫٨
٢٨٤
١٩٫١
٢٫٢٣٥
١٩
٨٫٥
١٫١٢
١٥٫٥
٦٩٫٨
٣٨٧
٢٢٫٢
٣٫٠٤٢
٢٢
٩٫٧
١٫٢٧
١٧٫٨
٧٩٫٨
٥١٠
٢٥٫٤
٣٫٩٧٣
٢٥
١٠٫٩
١٫٤٢
٢٠٫١
٩٠٫٠
٦٤٥
٢٨٫٧
٥٫٠٦٠
٢٩
١٢٫٤
١٫٦٣
٢٢٫٦
٨١٩
٣٢٫٣
٦٫٤٠٤
٣٢
١٣٫٧
١٫٨
٢٥٫١
١٠٠٦
٣٥٫٨
٧٫٩٠٧
٣٦
١٦٫٥
٢٫١٦
٣٠٫١
١٤٥٢
٤٣
١١٫٣٨
٤٣
٢١٫٩
٢٫٥٩
٤٠٫١
٢٥٨١
٥٧٫٣
٢٠٫٢٤
٥٧
١٠١٫ ٣ ١١٢٫ ٥ ١٣٥٫ ١ ١٨٠٫ ١
المقاس االسمي يعطي قطر القضبان التقريبي االسمي بالمليمتر يتم مقارنة األبعاد االسمية للقضبان المحززة المكافئة للقضبان الملساء باعتماد الكتلة المتساوية لنوعي القضبان
٤٣٢
قضبان حديد التسليح Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement ASTM A615\A615M-01b ثانيا ً :الشـــــد كما مثبت في الجدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح الصنف Tensile Requirement Grade Grade 40 60 ٦٢٠ ٤٢٠ مقاومة الشد الحد األدنى )(MPa ٤٢٠ ٢٨٠ مقاومة الخضوع الحد األدنى )(MPa االستطالة لطول قياس ٢٠٠مم الحد األدنى)(٪ قطر القضبان ٩ ١١ ١٠ ٩ ١٢ ١٦ ، ١٣ ٩ ١٢ ١٩ ٨ ٢٥ ، ٢٢ ٧ ٣٦ ، ٣٢ ، ٢٩ ٧ ٥٧ ، ٤٣ قضبان الصنف ٤٠تصنع فقط لألقطار من ٢٠-١٠مم
٤٣٣
Grade 75 ٦٩٠ ٥٢٠ ٧ ٧ ٦ ٦
قضبان حديد التسليح Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement ASTM A615\A615M-01b ثالثا ً :االنثناء كما مثبت في الجدول ) ( ٣ جدول ) : ( ٣متطلبات االنثناء لقضبان حديد التسليح متطلبات فحث االنثناء Bend Test Requirement قطر المسند لفحص االنثناء
Grade 40
قطر القضبان)ملم( Bar Diameter mm
Grade 75
Grade 60
-
٣٫٥ق
٣٫٥ق
٥ق
٥ق
٥ق
١٩
٥ق
٥ق
-
٢٥ ، ٢٢
٧ق
٧ق
-
٣٦ ، ٣٢، ٢٩
٩ق
٩ق
-
ق : القطر االسمي للنموذج : فحص االنثناء ٥ ١٨٠عدا ما يدرج بخالف ذلك
٤٣٤
١٦، ١٣، ١٠
)٩٠( ٥٧، ٤٣
٥
قضبان حديد التسليح للخرسانة Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete ) بريطانية (B.S 4449\1997 أوالً :المقاسات كما مبين في الجدول جدول ) : (١المقاسات االسمية لقضبان حديد التسليح المقاس االسمي )مم( الصنف ) نيوتن\مم( ٢ ٢٥٠
١٦ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨
٤٦٠
٤٠ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ١٦ ، ١٢ ، ١٠ ، ٨
في حالة استخدام قضبان أصغر من ٨مم فأن المقاس يفضل ان يكون ٦مم في حالة استخدام قضبان أكبر من ٤٠مم فأن المقاس يفضل ان يكون ٥٠ممثانيا ً :مساحة المقطع والكتلة :كما مبين في جدول ) ( ٢ جدول ) : ( ٢مساحة مقطع وكثافة القضبان المقطع االسمي )مم(
مساحة المقطع )مم(٢
الكتلة لوحدة الطول )كغم(
٦
٢٨٫٣
٠٫٢٢٢
٨
٥٠٫٣
٠٫٣٩٥
١٠
٧٨٫٣
٠٫٦١٦
١٢
١١٣٫١
٠٫٨٨٨
١٦
٢٠١٫١
١٫٥٧٩
٢٠
٣١٤٫٢
٢٫٤٦٦
٢٥
٤٩٠٫٩
٣٫٨٥٤
٣٢
٨٠٤٫٢
٦٫٣١٣
٤٠
١٢٥٦٫٦
٩٫٨٦٤
٥٠
١٩٦٣٫٥
١٥٫٤١٣
٤٣٥
قضبان حديد التسليح للخرسانة Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete ) بريطانية (B.S 4449\1997 يكون التفاوت في الكتلة كما مبين في جدول ) ( ٣ جدول ) : (٣التفاوت في الكتلة التفاوت في الكتلة لوحدة الطول )(٪ المقاس االسمي )مم( ٦
٩±
١٠ – ٨
٦٫٥ ±
١٢فما فوق
٤٫٥ ±
ثالثا ً :التركيب الكيميائي يكون كما مبين في جدول ) ( ٤ جدول ) : ( ٤التركيب الكيميائي ألصناف الحديد صنف ٤٦٠حد أعلى ٪ صنف ٢٥٠حد أعلى ٪ المقطع االسمي )مم( الكاربون
٠٫٢٥
٠٫٢٥
الكبريت
٠٫٠٦
٠٫٠٥
الفسفور
٠٫٠٦
٠٫٠٥
النتروجين
٠٫٠١٢
٠٫٠١٢
٤٣٦
قضبان حديد التسليح للخرسانة Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete ) بريطانية (B.S 4449\1997 رابعا ً :متطلبات الشد تكون متطلبات مقاومة الشد للقضبان كما مبين في جدول ) ( ٥ جدول ) : ( ٥متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح ٢ الحد األدنى لالستطالة ٪ مقاومة الشد المميزة نيوتن\مم الصنف ٢٥٠
٢٥٠
٢٢
A ٤٦٠
٤٦٠
١٢
B ٤٦٠
٤٦٠
١٤
لطول قياسي قدره خمسة مرات بقدر قطر القضيب
خامسا ً :الترابط والتحزز Bond and Deformations يكون تصنيف متطلبات التحزز في القضبان كما يأتي : النوع : Iحديد أملس مربع المقطع مبروم ،على أن ال تتجاوز المسافة بين دورات البرم على ١٤مرة بقدر المقاس االسمي للقضيب . النوع :IIحديد محزز بنتوءات مستعرضة وبمسافات ال تتجاوز ٠٫٨مرة بقدر المقاس االسمي للقضيب ،بالنســـبة للحديد المســـحوب على الساخن و ١٫٢مرة بقدر المقاس االسمي للقضيب ،للحديد المسحوب على البارد . ٢ على أن تكون الزيادة في مساحة النتوءات ال تقل عن ٠٫١٥مرة بقدر المقاس االسمي للقضيب )مم \مم ( .
سادسا ً :االنثناء القضبان يجب أن تقاوم فحص االنثناء بزاوية ١٨٠
٥
وفحص إعادة االنثناء
٤٣٧
الفصل )(١٣ أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ المواصفة العنوان SORB\R5 األعمال الترابيةSORB\R6E تثبيت التربة وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنتSORB\R6F تثبيت التربة وطبقات تحت األساس بالكلس) الجير (SORB\R6G تثبيت التربة أو تحت األساس باإلسفلتSORB\R6 طبقة تحت األساس من الرمل والحصى طبقة تحت األساس من الحجر الجيري المكسر والحصىالمكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز SORB\R7 SORB\R8A طبقة البرايم القيريةSORB\R8B طبقة التاك كوت القيريةSORB\R9 التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة -ملحق
٤٣٨
األعمال الترابيـــــــة )( Earth Works المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB\R5 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوال :تعاريف أ -األعمال الترابية :يشــــمل تعبير األعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتســـــــوية وحفــر السواقي وجميع أنواع الحفريات ) القطوعات ( واالمالءات الترابية . ب -سطح األعمال الترابية :Formation Levelيقصد به منسوب سـطح أسـفل طبقــــة تحت األساس في حــالة االمالءات والقطوعات . ج -أصناف األعمال الترابية :تكون األعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أومن صنف القطوعات العامـــة وتعتبر الحفريات صـــخرية عندما ال يمكن قطعھا أو حفرھا بواســــطة ماكنــة البلدوزر ذات قوة ) (٣٥٠حصان ، اليسمح باستعمال الحجر في التعليــة الترابية بعمق ) (٤٠سم عـــن السطح النھائي للتعلية . ثانيا ً :المواد الصالحة Suitable Material تشمل جميع أنواع التربة القابلة للحدل بموجب المواصفات لتكون أمالءات ثابتــــة وذات ميول جانبية مقبولة . ثالثا ً :المواد غير الصالحة Unsuitable material تشمل المواد غير الصالحة مايلي : أ -التربة الحاوية على أكثر من ) (٪١٢من المواد العضوية وزناً. ب -األغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل . ج -المواد سريعة االشتعال. د -التربة الملحية أو الجبسية الحاوية على أكثر مــن ) (٪١٠وزنا ً من األمالح القابلة للذوبان عند استعمالھا في الطبقة الترابية األخيرة التي بعمق ٣٠سم ،أو ) (٪٢٠عند استعمالھا في بقية التعلية الترابية . ھـ -التربة الطينية التي يتجاوزفيھا حد السيولة عـن)(٪ ٧٠أو يتجاوزفيھا دليل اللدونة ). (٤٥
٤٣٩
األعمال الترابيـــــــة )( Earth Works المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB\R5 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ رابعا ً :تھيئة سطح األرض قبل التعلية الترابية -: أ -قب ل المباش رة بالتعلي ة الترابي ة واالم الءات يج ب قش ط وتنظي ف س طح األرض ورف ع الم واد غي ر الصالحة . ب -حدل سطح األرض لتصبح الكثافة الجافة لألرض الطبيعية )(٪٨٨كحد أدنى وذلك لعمق ٢٥سم . ج -أذا تضمن سطح األرض حفر وسـواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات وحدلھا . د -أذا كانت االمالءات فــوق تبليط س ابق وج ب تخديش ھا ال ى عم ق ال يقــــ ـل عـــ ـن ١٥س م وتفتيتھ ا لكي يتم ربط وتداخل مواد اإلمالء مع السطح القديم . أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كليا ً وأبعاده عن الطريق . خامسا ً :حدل األعمال الترابية أ -ال يتم حدل مواد التعلية الترابية إال عندما تكون نسبة الرطوبة فيھا ضمن الحدود المقررة . ب -تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على األق ل لك ل ) ( ٢٠٠٠مت ر مرب ع أو بت ردد أكب ر بموج ب طلب المھندس المقيم . ج -يجب أن ال تق ل درج ة الح دل ع ن ٪٩٥م ن الكثاف ة العظم ى الجاف ة لالم الءات الترابي ة للحفري ات اإلنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه . د -ال تق ل درج ة الح دل عــ ـن ٪٩٥مــ ـن الكثاف ة العظم ى الجافــ ـة للطبق ة الترابيـــ ـة األخي رة واألكتاف التي بعمق ٣٠سم عن السطح النھائي وال تقل نسبة)(CBRعن ٪٤ويجب أن ال يقل حد السيولة عن ٪٥٥ودليل اللدونة عن .٪ ٣٠ ٣ وتعتب ر الترب ة الت ي تك ون كثافتھ ا اق ل م ن ١٫٧غم\س م غي ر مقبول ة لالسـ ـتعمال ف ي الطبق ة العلي ا النھائية بسمك ٣٠سم ويجب استبداله بمواد صالحة . ھـ -تحدل التعلية الترابية ذات االرتفاع أقل من ٢متر) عدا الطبقة النھائية ( الى نسبة ٪٩٤ من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى . و -يحدل جزء التعلي ة الترابي ة ذات االرتف اع ال ذي يزي د عل ى ٢مت ر ال ى نس بة ٪٩٣م ن الكثاف ة الجاف ة العظمى كحد أدنى . سادسا ً :االنحرافات في منسوب السطوح النھائية تقاس االنحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول ٣م ويجب أن ال يتجاوز قياس أعمق نقاط االنحراف عن المسطرة ما يأتي : ٣سم للسطح النھائي ١٠سم للميول الجانبية ٣سم لألكتاف
٤٤٠
تثبيت التربة النھائية وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB\R6E وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد Materials تقتصر طريقة المزج فـــي الموقع ) (Mix in Placeعند توفر الرمل والحصى أو مزيج الحصى والرمل في نفس الموقع .أما بالنسبة الستعمال جھاز المزج الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يأتي : -١التربة :وتقسم الى نوعين : -١-١التربة الغينية والطينية :يجب أن تحقق المتطلبات اآلتية : أ -الحد األعلى للسيولة )٪٤٥ (LL ب -الحد األعلى لدليل اللدونة )٪٢٠ (PI ج -قيمة ) (PHللتربة ال تقل عن ٪ ١٢٫١ د -الحد األعلى لألمالح القابلة للذوبان ٪٤للكبريتات و ٪٨للكلوريدات .أذا كانت التربة الموقعية غير مستوفية للشرط )ج( يمكن تحسين التربة ھذه بإضافة كلوريد الكالسيوم الى حد ٪٢من الوزن الجاف للتربة . ھـ -ال تزيد نسبة المواد الطينية األقل نعومة من ٠٫٠٠٢مم عن . ٪٣٥ -٢-١التربة الرملية والحصوية :يجب أن تحقق المتطلبات اآلتية : أ -العابر من منخل حجم ٥٠مم ٪١٠٠ ب -العابر من منخل ٥مم ) رقم (٤أكثر من . ٪٥٠ ج -العابر من منخل ٠٫٤مم ) رقم ( ٣٦أكثر من .٪١٥ د -العابر من منخل ٠٫٠٧٥مم ) رقم (٢٠٠أقل من ٪٥ ھـ -الطين األقل نعومة من ٠٫٠٠٢مم أقل من ٪٣ -٢السمنت : يجب أن يكون السـمنت المستخدم في التثبيت مـــن النـوع البورتلندي أو من المقاوم لألمالح . يكون السمنت البورتلندي العادي بموجب المواصفة ) (B.S 12 Part 2\1996والمواصـفة ) ( B.S 4027 Part 2\1996ويكون الســــمنت البورتلندي المقـــاوم ألمــــالح الكبريتات بموجب المواصفة ) (AASHTO M85-2006 type 5يجب أن يكون السمنت عند االستعمال انس يابيا وخاليا ً من الكتل وال تزيد مدة خزنه على ٤أشھر . -٣الماء : يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفا ً وخاليا ً من المواد الضارة
٤٤١
تثبيت التربة النھائية وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB\R6E وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ ثانيا ً :معادلة المزج يج ب أن تب ين معادل ة الم زج النس ب المئوي ة بدق ة لك ل مـ ـن الس منت والم اء المن وي أس تعمالھما ف ي الم زج للحصـــول على الخصائص المطلوبـــة بموجب المواصــفة) (AASHTO T134-2005وكما يلي : أ -مقاوم ة االنض غاط (٥٠-٢٥)Compressive Strengthكغم\س م ٢كمع دل لثالث ة نم اذج بع د وض عھا ف ي مك ان ال تق ل نس بة الرطوب ة في ه ع ن ٪٩٥ولم دة ٧أي ام يج ري الفح ص بموج ب ). (AASHTO T22\2006 ب -ال تزي د نس بة االنتف اخ الحجم ي عل ى ٪٢وال تزي د نس بة فق دان ال وزن ع ن ٪٨يج ري الفح ص بموجب ). (AASHTO T135\2005 ج -االنحرافات المسموح بھا عن معادلة المزج في الموقع كما يلي : نسبة السمنت ) ١-الى ٪ ( ٢+من معادلة المزج نسبة الماء ) صفر الى ٪ (٢+من معادلة المزج ثالثا ً :مكونات المزيج ً ي تم تحدي د نســ ـبة الس منت مختبري ا بحي ث ال تقــ ـل مقاوم ة االنض غاط ع ن ٢٥كغم\س م وال يق ل المع دل عـــن ٣٥كغم\سم ٢لعمر ٧أي ام .أم ا نسـ ـبة الرطوب ة لم زيج الســ ـمنت والم ـادة المثبتــ ـة فيج ب أن ال تق ل عـــن النسبة المثلى وال تزيد عن ٪٢مــن النســـبة المثلى المحـــددة بالفحص ). (B.S 1924 ٢
رابعا ً :أسلوب التثبيت يجب أن ال يقل سمك الطبقة المثبتة عن ٨سم وال يزيد على ٢٠سم بع د الح دل ،أم ا أذا زاد الس مك ع ن ٢٠ سم بعد الحدل فيمكن اإلنشاء بطبقتين أو أكثر أذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين أو أكثر فأن أسلوب الم زج ف ي ٥ الموقع ال يسمح به أال للطبقة السفلى فقط فيمكن إج راء التثبي ت عن دما تك ون درج ة الح رارة أكث ر م ن ٤س والجو غير ممطر . خامسا ً :الحدل بعد ف رش الم زيج وإعط اءه الش كل المطل وب ،يج ب المباش رة بحدل ه ف وراً ويس تمر الح دل حت ى ي تم ض غط طبقات التربة أو تحت األساس إلى كثافة ال تقل عن ٪٩٥من الكثافة العظمى بموجب الفحص AASHTO T134-2005ويجب إكمال الحدل خالل ساعتين .
٤٤٢
تثبيت التربة النھائية وطبقات تحت األساس واألساس بالسمنت Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB\R6E وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ سادسا ً :السمك واإلنھاء يجب أن يحقق السمك المتطلبات اآلتية : أ -ال يتج اوز االنح راف عـ ـن المنسـ ـوب المق رر لألعم ال الترابي ة ٣س م للسـ ـطح النھ ائي و ٣س م لألكتاف و ١٠سم للميول الجانبية وذلك بموج ب الفق رة ) R5\12(2مـ ـن الفص ل الخ امس ،كمـ ـا ال يتجاوز انح راف ك ل مــ ـن طبقــ ـة تح ت األسـ ـاس وطبق ة األس اس) ١٠+س م ٢٠- ،س م ( وذل ك بموجب الجدول R9\6من الفصل التاسع . ب -ال تق ل الكثاف ة الموقعي ة للطبق ات المحدول ة ع ن ٪٩٥م ن الكثاف ة العظم ى وبموج ب الفح ص . AASHTO T134-2005 ج -ال يزيد انحراف استوائية السطح النھائي عن ٢سم عند الفحص بمسطرة طول ٤م . د -ال يزيد انحراف الميل الجانبي ) (Cross Fallعن . ٪٠٫٥ ± سابعا ً :المعالجة والصيانة بعد أكم ال الح دل يج ب الحف اظ عل ى الترب ة أو تح ت األس اس أو األس اس المثبت ة م ن الجف اف وذل ك بإبقائھ ا رطبة لمدة ال تقل عن ٣أيام أو بتغليفھا بمادة معالج ة مقبول ة .وال يس مح بفتحھ ا لحرك ة الم رور قب ل انتھ اء مدة المعالجة التي ال تق ل ع ن ٧أي ام .يج ب إض افة ي وم واح د ال ى ھ ذه الم دة عن دما ت نخفض درج ة ح رارة سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه .
٤٤٣
تثبيت طبقة التربة النھائية وتحت األساس بالكلس ) الجير ( Line Stabilised Sub grade or SUB- BASE المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R6F وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد ً يقتص ر عم ل التثبي ت موقعي ا فق ط لالم اكن الت ي تحت وي عل ى نس بة عالي ة م ن الترب ة الطيني ة أو الحص ى الممزوج بالطين أو الطين الغريني .ويك ون التثبي ت ب الكلس ناجح ا ً ف ي الت رب الطيني ة والغريني ة الت ي يزي د فيھا دليل اللدونة عن . ٨أما بالنسبة الى أسلوب الجھاز الثابت للتثبيت بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابق ة للمواصفات . -١-١الكلس ً يك ون الكل س المس تعمل ف ي التثبي ت أم ا ھايدروكس يد الكالس يوم ص لبا أو ن ورة مطف أة أو أوكس يد الكالس يوم )النورة( وكما مبين في الجدول ) (١اآلتي : جدول ) : ( ١المواصفات المطلوبة للكلس الكلس LIME النوع والخواص أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم -أكاسيد الكاربون -في الفرن
النورة )Quick Lime ,(CaO ال تقل عن ٪ ٩٢
النورة المطفأةHydrated Lime , Ca(OH)2 ال تقل عن ٪٩٥
ال تزيد على ٪٣
ال تزيد على ٪٥
-أو في مكان آخر
ال تزيد على ٪٧
تكون خواص الكلس بموجب المواصفة AASHTO M216\2005وتجري الفحوص بموجب AASHTO T219 \2004 -٢-١الماء ً ً يج ب أن يك ون المـــ ـاء نظيف ا وخاليـــ ـا مــ ـن المـــ ـواد العض وية والمـــ ـواد الضـ ـارة األخ رى ،ويفض ل اسـ ـتعمال الم اء الص الح للشــ ـرب ،يفح ص المـــ ـاء المشـــ ـكوك ب ه بموج ب الفح ص AASHTO T26-2004
٤٤٤
تثبيت طبقة التربة النھائية وتحت األساس بالكلس ) الجير ( Lime Stabilised Sub grade or SUB- BASE المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R6F وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ ثانيا ً :مكونات المزيج تم زج التربــ ـة الطيني ة مــــ ـع كمي ة كافيــــ ـة مـــــ ـن الكل س للحص ول عل ى ق وة الس حق ) (Crushing Strengthالمطلوبة .تكون نسبة الكلس ) ٪ (٨-٣وتحدد النسبة مختبريا ً بحي ث يك ون مع دل مقاوم ة االنض غاط ) (Compressive Strengthلعشــ ـرة فح وص متتالي ة م ن الموق ع ال تق ل ع ن ١ني وتن\مم (1 N\mm2) ٢وال تق ل اكث ر م ن نتيجت ين ع ن ھ ذه القيم ة كم ا وال تق ل أي نتيج ة ع ن ) ٠٫٧نيوتن\مم ( ٢وذلك عندما يكون العمر ) (٧أيام . ثالثا ً :الفحوص تجري الفحوص اآلتية على التربة لمعرفة مدى مالءمتھا لالستعمال في المزيج: AASHTO T88-2004 أ -فحص التدرج AASHTO T89-2002& AASHTO T90-2004 ب -فحص حدود أتربرك B.S1377 , Test No.11 ج -فحص الحامضية AASHTO T99-2004 د -فحص الحدل AASHTO T93 ھـ -محتوى الماء الطبيعي رابعا ً :تصميم معادلة المزج تصمم معادلة المزج مختبريا ً بموجب المواصفة ) (AASHTO T220-2004لتحديد اآلتي : أ -النسب المثالية للكلس والماء وحدود االنحرافات . ب -كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن ال تقل عن ٪٩٥من الكثافة العظمى المعدلة ت -نتائج فحص مقاومة االنضغاط لعمر ٧أيام والتي يجب أن التقل عن ) ١نيوتن \ مم( ٢ د -العدد األدنى من الفحوص الواجبة التنفيذ . خامسا ً :الحدل بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكم ال ح دل طبق ة الترب ة النھائي ة أو تحت االساس أو االساس بص ورة منتظم ة ولعم ق الطبق ة للحص ول عل ى م اال يق ل ع ن ٪٩٥م ن الكثاف ة المعدلة بموجب الفحص . AASHTO T220 -2004يجب أن التقل الكثافة الجافة للطبقات المحدول ة ع ن ٪٩٥من الكثافة المختبرية العظمى الجافة . سادسا ً :السمك واإلنھاء يج ب أن يك ون الس طح المثب ت للترب ة أو تح ت االس اس أو االس اس وس مك الطبق ة بع د انج از الح دل خ الل ١:٣٠ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود االنحرافات اآلتية: أ -االنحراف عن المنسوب المقرر للتربة يكون )١٠+سم ٢٠- ،سم ( لطبقة تحت االساس بموجب الجدول R9\6 ب -ال يزيد انحراف استوائية السطح النھائي عن ٣سم باستعمال مسطرة طول ٤م . ج -ال يزيد أقصى انحراف للميل الجانبي ) (Cross Fallعن .٪ ٠٫٥±
٤٤٥
تثبيت طبقة التربة النھائية أو تحت االساس باإلسفلت Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R6G وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً◌ً ◌ً ◌ً ◌ً :المواد ً يقتصر اســتعمال أسلوب المزج موقعيا فقط في األماكن التي يتوفر فيھا الرمــل أو مزيــــج الرمل والحصـــى بصورة طبيعية ،أمـا بالنسبة ألسلوب المزج في الجھاز الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يلي : أ -ال تزيد نسبة المواد العابرة من منخل ) رقم ٠٫٠٧٥ (٢٠٠مم على . ٪٣٠ ب -ال يتجاوز حد السيولة ). ٪٣٠ (LL ج -ال يزيد دليل اللدونة ) (PIعلى . ٪١٥ يتك ون العام ل المثب ت مـ ـن اإلس فلت المخف ف ) (Cutback Bitumenن وع RC70أو RC250أو RC800مطابق ا ً لمواصـ ـفات )(AASHTO M81-2004أو االس ـفلت المخف ف نـــــ ـوع MC70 MC800،MC250بموجب ) . ( AASHTO M82-2004كمــــا يمكن استخدام المس تحلب القي ري م ن ن وع Cationic SSمطابق ا ً لمواص فات ) ، (AASHTO M208-2005يعتم د اختي ار العام ل المثبت على التجارب المختبرية مع األخذ بنظر االعتبار نوع التربة واألحوال المناخية للموقع . ثانيا ً مكونات المزيج ي تم تعي ين مكون ات م زيج اإلس فلت والترب ة مختبري ا ً متبع ين أس لوب تعي ين مقاوم ة االنض غاط للم زيج اإلس فلتي بموج ب مواص فات ) (AASHTO T167- 2005بھ دف الحص ول عل ى الم زيج المث الي للمكونات وتحديد النسبة المئوية للمادة المثبتة وكذلك درجة حرارتھا يجب أن يك ون الح د األدن ى لمق دار قيمة االنضغاط ومقدار ثبات مارشال بموجب الجدول اآلتي وذلك بعد المعالجة لمدة ٧أيام . خواص المزيج اإلسفلتي تحت األساس التربة الخواص SUB- BASE SUB - GRADE مقاومة االنضغاط في درجة حرارة ٢٥س Compressive Strength
٥
٢
٢
١كيلو نيوتن 1kN
٢كيلو نيوتن 2kN
١نيوتن\مم 1N\mm2
قـــوة ثبات مارشــــال فــي درجة حرارة ٦٠سMarshall stability ٥
٢نيوتن\مم 2N\mm2
ال يقل دليل القوة المتبقية عن ٪٧٠عند الفحص بموجب )(AASHTO T165-2005 ثالثا ً :الحدل بعد أكمال فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر يباشر بالحدل باستعمال الح ادالت المطاطي ة إل ى أن ي تم ح دل األس اس بص ورة منتظم ة والحص ول عل ى مقاوم ة االنض غاط غي ر المحص ور المطلوب ة بموج ب المواص فات لتتناس ب م ع األثق ال المروري ة المتوقع ة .يمك ن إزال ة اث ر اإلط ارات م ن الس طح النھ ائي باستخدام حالة حديدية مزدوجة ). (Tandem
٤٤٦
تثبيت طبقة التربة النھائية أو تحت األساس باإلسفلت Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R6G وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ رابعا ً :المعالجة تعتمد الحاجة إلى المعالجة عل ى ن وع الم ادة الرابط ة اإلس فلتية المس تخدمة ،فف ي حال ة اإلنش اء بأس لوب المزج الموقعي وبعد عملية الم زج تت رك الترب ة المثبت ة ب دون ح دل لفت رة مح ددة حت ى ي تم تبخ ر الم واد المتطايرة ،ان ھذه التھوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل م ن امتص اص الم اء خاص ة بالنس بة للرم ل الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما ان المعالجة بع د الح دل تس اعد عل ى تبخ ر الم واد المتط ايرة ويعتمد ذل ك عل ى ن وع الم ادة اإلس فلتية الرابط ة المس تخدمة ،ي رش س طح الطبق ة النھائي ة بم ادة الب رايم كوت) (Prime Coatللتحصين ضد الخدش قبل فرش طبقات المزيج اإلسفلتي أو االكساء . خامسا ً :الفحوص تؤخذ النماذج من جھاز المزج وم ن موق ع العم ل لت دقيق م دى مطابق ة الم زيج لمتطلب ات معادل ة الم زج وكذلك تدقيق درجات الحرارة . أ -فحوص المواد اإلسفلتية الرابط ة :ي تم فح ص اإلس فلت المخف ف) (Cut Back Bitumenبموج ب المواصفات اآلتية : AASHTO T40-2002 أخذ النموذج AASHTO T78-2005 التقطير AASHTO T79-2004 درجة االتقاد AASHTO T72-2001 اللزوجة Saybolt –Furol AASHTO T201-2003 اللزوجة Kinematic Viscosity AASHTO T202-2003 اللزوجة المطلقة Absolute Viscosity AASHTO T59-2001 المستحلب القيري نوع Cationicيفحص بموجب ب -النمذجة ان تھيئ ة العين ات الرئيس ية لم زيج الترب ة المثب ت باإلس فلت ي تم بموج ب المواص فات ASTM D4223عند استخدام حبيبات التربة الناعمة واإلسفلت المستحلب أو المخفف . -١سيت واح د عل ى األق ل مك ون م ن ث الث نم اذج يج ب أن تؤخ ذ لك ل ٢٥٠٠م ٢مباش رة بع د انتھاء الحدل . ٢ -٢يتم إجراء الفحوصات التالية لكل ٥٠٠٠م أو لكل يوم عمل : أ -تفح ص مكون ات الم زيج بطريق ة االس تخراج ) (Extractionبموج ب المواص فة AASHTO T164-2004 ب -لغرض فحوص مقاومة االنضغاط وقوة ثبات مارشال ،تؤخذ النماذج قبل الحدل . ج -تفح ص الطبقـ ـة المثبت ة بع د إكم ال الح دل لت دقيق الكثافـــ ـة الموقعي ة والســـ ـمك بموج ب المواصفة AASHTO T 191-2002ويجب أن ال تقل الكثافة الموقعية عن ٪٩٥م ن الكثاف ة الكلي ة ) (Bulk Densityالمختبرية . د -جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة)ثانيا ً()مكونات المزيج(
٤٤٧
طبقة تحت األساس من الرمل والحصى SUB –BASE Course المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R6 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي: -١-١المواد الخشنة )المتبقية على منخل رقم ٢) ١٠مم( أ -يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة،متينة ،خالية من المواد الغريبة . ب -ال تتجاوز نسبة التآكل ٪٤٥عند فحصھا بموجب ). ( AASHTO T96-2002 -٢-١المواد الناعمة ) العابرة من منخل ٢مم( أ -ال تزيــد نسبة المواد العضوية على ٪٢عند فحصھا بموجب فحص رقـــم ٣من المواصفة B.S.1377-1990وال تزيد نســــبة الكتل الطينيـــــــــة علــــــــــى٪ ٠٫٢٥ بموجبAASHTO T112-2004 ب -يجب أن تحقق المـواد العابــرة مـن منخل رقم ٠٫٤٢٥)٤٠مم( عنـد تھيئتـھا بموجب AASHTO T146-2004المتطلبات االتية : لألكتاف )الحد األعلى( الحد األعلى طريقة الفحص الخاصية ٪٣٥ ٪٢٥ حد السيولةAASHTO T89-2002 LL )٪ (٩-٤ ٪٦ AASHTO T90-2004 دليل اللدونةPI ج -يجب أن ال تزيد نسبة العابر من منخل رقم ٠٫٠٧٥)٢٠٠مم( على ٣\٢الجزء العابر من منخل رقم ٠٫٤٢٥) ٤٠مم( . -٣-١األمالح القابلة للذوبان :يجب أن ال تزيد نسبة األمالح القابلة للذوبان على . ٪١٠ -٤-١الكبريت ات :يج ب أن ال تزيـــ ـد نس بة الكبريت ات)(SO3ع ن ٪٥وزن ا ً عن ـد فحص ھا بموج ب فح ص رقـــ ـم ٥مـ ـن المواصــ ـفة ) B.S1377-1990أي ان محت وى الج بس يس اوي (٪ ١٠٫٧٥ -٥-١التدرج :يكون تدرج المواد لما تحت األساس بموجب الجدول ) (١االحق :
٤٤٨
طبقة تحت األساس من الرمل والحصى SUB –BASE Course المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R6 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ جدول ) : (١تدرج مواد طبقة تحت األساس
مم ٧٥ ٥٠ ٢٥ ٩٫٥ ٤٫٧٥ ٢٫٣٦ ٠٫٣٠ ٠٫٠٧٥
حجم المنخل األمريكي أنج ٣ ٢ ١ ٨\٣ رقم ٤ رقم ٨ رقم ٥٠ رقم٢٠٠
النسبة المئوية للمواد العابرة ) وزنا ً ( النوع A ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٦٥ -٣٠ ٥٥ -٢٥ ٤٢- ١٦ ١٨ - ٧ ٨-٢
النوع B ١٠٠ ٩٥ – ٧٥ ٧٥ – ٤٠ ٦٠ – ٣٠ ٤٧ – ٢١ ٢٨ – ١٤ ١٥ - ٥
النوع C
١٠٠ ٨٥ – ٥٠ ٦٥ – ٣٥ ٥٢ – ٢٦ ٢٨ – ١٤ ١٥ -٥
النوعD
١٠٠ ١٠٠ – ٦٠ ٨٥ – ٥٠ ٧٢ – ٤٢ ٤٢ – ٢٣ ٢٠ - ٥
تدرج الركام المستخدم في العمل يجب ان اليتراوح بين الحد االدنى لمنخل والحد االعلى للمنخل المجاور بل يجب ان يكون بتدرج متناسق -٦-١نسبة التحمل الكالفورني:ال تقل نسبة التحمل الكاليفورني ) (CBRعن ٪٣٥للنوع Bو ٪٣٠للنوع Cو ٪٢٠للنوع Dعنـــد كثافة قدرھا ٪٩٥مــن الكثاـفة العظمى الجافــة وبموجب الفحص ASTM D1883والفحصAASHTO T180وASTM D 1557 ثانيا ً :الحدود المناخية يجب أن ال تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى ٣س أو أقل . ٥
ثالثا ً :الفرش يجب أن ال يزيد سمك طبق ة تح ت األس اس عل ى ٢٠س م وينش أ عل ى طبقت ين أو أكث ر بس مك متس اوي لك ل طبقة واعتماداً على حجم الحادلة المتوفرة . رابعا ً :الحدل يجب حدل كل طبقة بحيث ال تقل كثافتھا عن ٪٩٥من الكثافة العظمى الجافة بموجب الفحص AASHTO T180-2004 خامسا ً :االنحراف في منسوب السطح يجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت األساس صقيالً ومنتظما ً وموازي ا ً للس طح النھ ائي للطري ق .وال يزيد االنحراف عن ٢سم عند الفحص بمسطرة طول ٤م .
٤٤٩
طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R7 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر أوالً :الركام ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون .aسليما ً وصلداً .bذا ديمومة عالية .cخاليا ً من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتاكلة أو اية مواد اخرى غير مقبولة . ثانيا ً :التدرج الفحص بموجب المواصفة AASHTO T27 -2006 فتحة المنخل )مم( ٣٧٫٥ ٢٥ ١٢٫٥ ٤٫٧٥ ٠٫٤٢٥ ٠٫٠٧٥
Imperial ١٫٥ ١ ٠٫٥ رقم ٤ رقم ٤٠ رقم ٢٠٠
النسبة المئوية العابرة وزنا ً ١٠٠ ١٠٠ – ٨٠ ٨٠ - ٥٠ ٦٠ - ٣٠ ٣٠ – ١٠ ١٥ - ٥
(١) يجب أن ال يتجاوز الجزء العابر من منخ ل فتحت ه ٠٫٠٧٥م م أكث ر م ن ٪٦٠م ن الج زء الع ابر م ن منخل فتحته ٠٫٤٢٥مم . (٢) عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابر من المنخل فتحته ٠٫٠٧٥مم ).٪ (١٢-٥ ثالثا ً :نسبة التكسير يجب أن تحتوي المواد المتبقية عل ى منخ ل فتحت ه ٤٫٧٥م م عل ى نس بة م ن الرك ام المكس ر ألكث ر م ن وج ه واحد وبنسبة ال تقل عن ٪٧٥وزنا ً .
٤٥٠
طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R7 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ رابعا ً :نسبة التآكل الميكانيكي الفحص يتم بموجب AASHTO T96-2002يجب أن ال تتجاوز ٪٤٥ خامسا ً :المواد الناعمة المواد العابرة من منخل فتحته ٢مم يجب أن تكون من الحجر الجيري أو الحصى المكسر وخاليةمن المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية . المواد العابرة من منخل فتحته ٠٫٤٢٥مم والتي يتم تھيئتھا بموجب المواصفة AASHTO T146-2004وفحصھا حسب ما ھو مالئم أدناه يجب أن توافق ما يلي: الفحص
مواصفة الفحصAASHTO
الحد األعلى
حد السيولة
T89-2002
٪٢٥
دليل اللدونة
T90-2004
٪٤
سادسا ً :محتوى الجبس الفحص يتم بموجب المواصفة B.S 1377 Test No.9ويجب أن ال يزيد محتوى الجبس في الحصى المكسر بداللة SO3عن ٪٥وزنا ً . سابعا ً :نسبة التحمل الكاليفورني الفحص يتـم بموجب المواصـفة ASTM D1883- 2005لنســــبة ٪٩٥مـــن الحدل المعــــدل Modified Proctorيجب أن ال تقل قيمة المعامل عن . ٪٨٠ ثامنا ً فحص الثبات Soundness Tests الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2003يج ب أن ال يك ون مق دار الفق دان وزن ا ً أكث ر م ن ٪١٢عندما يتم تعريض الركام إلى ٥دورات م ع محل ول كبريت ات الص وديوم واليزي د مق دار الفق دان أيض ا عن ٪١٨عندما يتم تعريض الركام إلى ٥دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .
٤٥١
طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R7 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ طبقة األساس من حجر مكادام المحدول باالھتزاز المتطلبات لحجر مكادام ھي نفس المتطلبات للحجر والحصى المكسر مع االختالفات المدرجة الحقا ً: الركام المكون لحجر مكادام المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل ما يلي : أ -ركام خشن :ويتكون من الحجر الجيري المكسر أو الحصى المكسر أو أي نوع من الركام المكسر بحيث يكون ھذا الركام : -١نظيفا ً -٢خشن الملمس -٣ذا ديمومة عالية -٤خاليا ً من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة -٥خاليا ً من المواد العضوية -٦أذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن ال تقل نسبة التكسير فيه عن ٪٧٥ ب -ركام ناعم :ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري يكون ھذا الركام : -١نظيفا ً -٢خشن الملمس -٣ذا ديمومة عالية -٤خاليا ً من االوساخ والمواد الغريبة
٤٥٢
طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول باالھتزاز المواصفات العامة للطرق والجسور)(SORB \R7 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات التالية : أوالً :التدرج الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2006ومطابقا ً لمتطلبات الجدول الحقا ً : النسبة المئوية العابرة وزنا ً حجم المنخل )مم( الركام الخشن الركام الناعم ١٠٠ ٦٣ ١٠٠ – ٩٠ ٥٠ ٧٠ – ٣٥ ٣٧٫٥ صفر – ١٥ ٢٥ صفر ٥ - ١٢٫٥ ١٠٠ ٩٫٥ ١٠٠ – ٨٥ ٤٫٧٥ ٣٠ – ١٠ ٠٫١٥ ثانيا ً :فحص التآكل الميكانيكي الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T96-2002والتآكل يجب أن ال يزيد عن ٪٤٥ ثالثا ً :فحص الثبات )(Soundness Test ً الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2003يج ب أن ال يك ون مق دار الفق دان وزن ا أكث ر م ن ٪١٢عندما يتم تعريض الركام إلى ٥دورات مع محلول كبريتات الصوديوم .وال يزيد مقدار الفق دان أيض ا عن ٪١٨عندما يتم تعريض الركام إلى ٥دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .
٤٥٣
طبقة البرايم القيرية Bituminous Prime Coat المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R8A وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد الرابطة القيرية Bituminous binder تكون مما يأتي : -١قير مخفف متوسط اإلنضاج نوع MC 30 -٢قير مخفف متوسط اإلنضاج نوع MC 70 -٣قير مخفف متوسط اإلنضاج نوع MC 250 وفق المواصفة AASHTO M82-2004المعروضة في الجدول ) (١في الملحق ،يتم انتاج المواد أعاله بمزج قير من صنف ١٠٠\٨٥مع نفط كورا )(GORA Kerosene ثانيا ً :خواص المواد الرابطة القيرية -١خالية من الماء -٢عدم حصول انفصال في المكونات قبل االستعمال ثالثا ً :تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTOالقياسية وكما يلي : T40-2002 -١النمذجة T55-2002 -٢محتوى الماء -٣اللزوجة)سايبولت( T72-2001 T78-2005 -٤التقطير T79-2004 -٥نقطة الوميض -٦الفحوصات على المتبقي بعد التقطير T49-2006 النفاذية T51-2006 السحب T44-2003 الذوبان -٧اللزوجة الكينماتية T201-2003 T102-2004 -٨التبقع رابعا ً :نسب المزج إن المكونات التقريبية للقي ر المخف ف ھ ي ج زء واح د م ن ال نفط األب يض إل ى واح د ونص ف م ن االســ ـمنت اإلسفلتي مقاســـ ـة ب الحجم .كم ا يمك ن أن تك ون المــ ـواد الرابط ة القيري ة مــ ـن المس تحلب القي ري موج ب الشـــ ـحنة Cationic Bituminous Emulsionبموج ب المواص فة AASHTO M208-2005وم ن صنف CSS-Iأو CSS-1hوالمعروضة في الجدول رقم ) (٣من الملحق .
٤٥٤
طبقة البرايم القيرية Bituminous Prime Coat المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R8A وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ خامسا ً :النمذجة والفحوص للمستحلب القيري ي تم أخ ذ النم اذج للمس تحلب القي ري بموج ب المواص فة AASHTO T40-2002وتج ري الفح وص وف ق المواصفة AASHTO T59-2001وكذلك AASHTO M208-2005 سادسا ً :الكميات المستعملة كمية المواد المس تعملة يج ب أن ت رش بمع دل ال يق ل ع ن ٠٫٥لت ر\م وال تزي د عل ى ١٫٢لت ر\م م ن طبق ة األساس ،ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب حاالت الموق ع ويج ري إق رار ذل ك م ن قب ل ممثل المھندس المقيم ،ان المستحلب القيري موجب الش حنة يج ب أن يس تعمل بحي ث ي ؤمن وج ود قي ر ف وق سطح طبقة األساس بما ال يقل عن ٠٫٦٠لتر\م ٢وال يزيد عن ١٫٢٠لتر \ م. ٢ ٢
٢
سابعا ً :محددات الطقس عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار ما يلي : -١ال يمكن وضع طبقة البرايم القيرية االعندما يكون السطح جاف ا ً أو يحت وي عل ى رطوب ة قليل ة بحي ث يضمن توزيع منتظم واختراق ) تغلغل( داخل الطبقة . ٥ -٢ال يمكن وضع طبقة البرايم أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من ١٥س ثامنا ً :تھيئة السطح -١يتم إزالة كافة األوساخ والمواد العالق ة والغب ار م ن عل ى الس طح قب ل وض ع طبق ة الب رايم باس تخدام الھواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا . -٢أذا كان السطح جاف ا ً بش كل كبي ر أو يحم ل غب اراً فيج ب رش كمي ة قليل ة م ن الم اء عل ى الس طح ث م يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء )تبخر(ھذا الماء من على السطح . تاسعا ً :وضع المواد الرابطة القيرية -١بع د ف رش طبق ة الب رايم القيري ة ي تم ت رك الس طح ب دون ت أثيرات خارجي ة لفت رة م ن ال زمن لغ رض اإلنضاج ال تقل عن ٢٤ساعة . -٢يمكن زي ادة ھ ذه الفت رة لض مان االخت راق داخ ل طبق ة األس اس وتھوي ة الم واد المتط ايرة م ن طبق ة البرايم . -٣في المناطق التي وضع عليھا مواد رابطة قيري ة فائض ة ع ن الحاج ة ،ي تم ف رش رم ل نظي ف عل ى تلك البقع لغرض تنشيف السطح . عاشراً :صيانة السطح المفروش يتم صيانة السطح الذي وضـــع عليــه طبقة البرايم قبل وضع طبقة الخرسانة اإلسفلتية التالية فوقه.
٤٥٥
طبقة التاك القيرية Bituminous Tack Coat المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R8B وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد الرابطة القيرية تتكون المواد الربطة القيرية مما يأتي : .aقير مخفف سريع اإلنضاج نوع RC70 .bقير مخفف سريع اإلنضاج نوع RC250 ووفق المواصفة ) (AASHTO M81-2004المعروضة في جدول ) (٢من الملحق ويتم إنتاج المواد أعاله بمزج قير من صنف ١٠٠\٨٥مع البنزين Cora Standard –Motor Spirit ثانيا ً :خواص المواد الرابطة القيرية -١خالية من الماء -٢عدم حصول انفصال في المكونات قبل االستعمال ثالثا ً :الفحوص تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTOالقياسية وكما يلي : T40-2002 - ١النمذجة T55-2002 -٢محتوى الماء T72-2001 -٣اللزوجة)سايبولت( T78-2005 -٤التقطير T79-2004 -٥نقطة الوميض -٦الفحوصات على المتبقي بعد التقطير T49-2006 النفاذية T51-2006 السحب T44-2003 الذوبان T201-2003 -٧اللزوجة الكينماتية T102-2004 -٨فحص التبقع رابعا ً :نسبة المزج ان المكونات التقريبي ة للقيــ ـر المخف ف ھــ ـي ج زء واح د مـ ـن البن زين إل ى ج زئين م ن االس منت اإلس فلتي مقاســـة بالحجم .كما يمكن ان تكون المــــواد الرابطة القيريــ ـة مــ ـن المســ ـتحلب القي ري موج ب الش حنة Cationic Bituminous Emulsionوبموج ب المواصــ ـفة AASHTO M208-2005وم ن ص نف CSS-1hأو CSS-1المعروضة في جدول ) (٣من الملحق . خامسا ً :النمذجة والفحوص للمستحلب القيري يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2002وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO M208-2005و AASHTO T59-2001
٤٥٦
طبقة التاك القيرية Bituminous Tack Coat المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R8B وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣
سادسا ً :الكميات المستعملة كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل ال يقل ع ن ٠٫١٥لت ر\م وال يزي د ع ن ٠٫٥لت ر\م م ن الس طح ويمك ن ان تتغي ر الكمي ات المس تعملة لتناس ب حال ة الموق ع ،ان المس تحلب القي ري موج ب الش حنة يج ب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح الطبقة بما ال يقل عن ٠٫١لتر\م ٢وال يزيد عن ٠٫٣٥لتر\م. ٢ ٢
٢
سابعا ً :محددات الطقس عند فرش طبقة التاك يجب األخذ بنظر االعتبار مايلي -: -١ال يمك ن وض ع طبق ة الت اك القيري ة عل ى س طح الطبق ة الرابط ة أو األس اس إال أذا ك ان الس طح جاف ا ً وخاليا ً من الغبار . ٥ -٢ال يمكن وضع طبقة التاك أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من ١٥س . ثامنا ً :تھيئة السطح يجب إزالة كافة األوساخ والمواد العالق ة والغب ار م ن عل ى الس طح قب ل وض ع طبق ة الت اك باس تخدام المن افخ والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا . تاسعا ً :وضع المواد الرابطة القيرية -١مباشرة بعد تھيئة السطح يتم وض ع طبق ة الم واد الرابط ة القيري ة باس تخدام المرش ات اليدوي ة بدرج ة ح رارة ٨٥-٦٥س ٥وبالض غط والكمي ة المناس بة بحي ث يض من توزي ع الم واد الرابط ة عل ى الس طح بشكل منتظم ومتجانس . -٢يجب وض ع طبق ة الت اك عل ى مس افات ص غيرة عل ى الطبق ة الرابط ة أو الس طحية بفت رة ال تزي د ع ن ساعتين قبل فرش الخرسانة اإلسفلتية . -٣يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة اإلسفلتية فوق المادة الالصقة . -٤المحافظة على السطح المعامل بطبقة التاك في حالة جيدة لحين وضع طبقة الخرسانة اإلسفلتية وع دم السماح بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة اإلسفلتية .
٤٥٧
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً المواد -١-١الركام :يكون الركام من نوعية متجانسة مكسر الى الحجم المطلوب وتكون مواده بالخواص التالي ة : ) (١س ليمة (٢) ،ص لبة (٣) ،ذا ديموم ة (٤) ،نظيف ة (٥) ،خالي ة م ن ك رات طيني ة وم ن م واد الرك ام المغل ف ب الطين والجبس م (٦) ،خالي ة م ن الم واد العض وية وم ن اي ة م واد ض ارة أخ رى، وتخضع للمتطلبات الواردة في الجدول ). (١ جدول ) : (١متطلبات الركام الفحص حسب المواصفة AASHTO T96-2002 النسبة المئوية للتآكل الميك انيكي للطبقة السطحية ٣٠حد أعلى للرك ام ذو مق اس األكب ر م ن للطبقة الرابطة ٣٥حد أعلى ٢٫٣٦ملم لطبقة األساس ٤٠حد أعلى الفحص حســب المواصفة AASHTO T90-2004و AASHTO T89-2002ومھيأ بموجب AASHTO T146-2004 معامل اللدونة ٤حد أعلى الفحص بموجب AASHTO T112ال تزيد على ٪٣وزنا ً المواد الضارة -٢-١الرك ام الخش ن :ھ و الرك ام المتبق ي عل ى منخ ل حج م ٤٫٧٥م م ويتك ون م ن الحج ر أو الحص ى المكسر ويستخدم للطبقة الرابط ة أو الس طحية أو م ن الحج ر أو الحص ى الغي ر المكس ر أو المرك ب من االثنين معا ً للطبقة األساس وبتدرج معين بحيث عندما تمزج مع أجزاء الركام المطلوبة األخرى والم ادة المالئ ة بنس ب مالئم ة ين تج م زيج مط ابق للت درج المح دد ف ي الج دول رق م ) (٥ويخض ع للمتطلبات الواردة في الجدول رقم ). (٢
درجة التكسير معامل االستطالة والتسطح تأكل كيمياوي Soundness test التغطية والتقشير
جدول ) : (٢متطلبات الركام الخشن يجب أن يكون ٪٩٠على األقل م ن الم واد المتبقي ة عل ى المنخ ل حج م ٤٫٧٥م م م ن النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على االقل . الفحص حسب المواصفة ASTM D4791-2005يجب أن ال تزي د نس بة الجزيئ ات المسطحة والمستطالة عن ٪١٠بنسبة ) (٥إلى ) (١للبعد الكبير الى البعد الصغير الفحص بموجب المواص فة ASTM C88-1999الرك ام الخش ن عن دما يخض ع ال ى ) (٥دورات في فحص )التآكل الكيمي اوي( يج ب أن اليك ون ال وزن المفق ود أكث ر م ن ٪١٢عند استخدام كبريتات الصوديوم أو ٪١٨عند استخدام كبريتات المغنيسيوم الفحص حسب المواصفة AASHTO T 182-2002أو المواصفة ASTM D1664تكون القيمة أكبر من ٪٩٥
٤٥٨
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ -٣-١الركام الناعم :ھو الجزء العابر من منخل حجم )٤٫٧٥مم (ويجب أن يكون : ) (١نظيف ا ً (٢) ،خش ن الملم س (٣) ،ذا أرك ان ح ادة (٤)،ذا ديموم ة (٥)،ص لبا ً ) (٦خالي ا ً م ن المواد العضوية أو المواد الغريبة الض ارة (٧)،عن دما يفح ص بموج ب AASHTO T176يج ب أن يك ون مك افئ الرم ل ال يق ل ع ن ) (٨) ، (٪٤٥ف ي الطبق ة الس طحية والرابط ة يج ب أن ال يزي د الرمل الطبيعي المستخدم عن ٪٢٥من األجزاء الناعمة المارة من منخل )٢٫٣٦ملم( . -٤-١المادة المالئة :تتكون من أية مادة من المواد التالية ) (١الحجر الجيري أو أي غبار حجر ) (٢سمنت بورتالند ) (٣نورة مطفأة أو أية مادة خاملة الخ واص) (١نظيف ة (٢) ،خالي ة م ن تكت ل لألج زاء الناعم ة (٣) ،جاف ة وتخض ع لمتطلب ات الت درج ف ي جدول ) (٤) ، (٣كمية المادة المالئة يج ب أن تك ون الكمي ة الض رورية لتكمل ة متطلب ات الت درج ف ي الخلط ة المفترضة . معامل اللدونة التدرج
جدول ) : (٣متطلبات المادة المالئة ٤حد أعلى ،الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2004 النسبة المئوية العابرة وزنا ً حجم المنخل مم ١٠٠ ٠٫٦٠٠ ١٠٠ – ٩٥ ٠٫٣٠٠ ١٠٠ - ٧٠ ٠٫٠٧٥
-٥-١السمنت اإلسفلتي :يجب أن يكون متجانسا ً ،خاليا ً من الماء ،ال يرغو عنـــــد التســــخين بدرجة حرارة ١٨٠س ٥مطابقا ً للجــــداول ) (٥، ٤ويكون ناتج من تكرير النفط الخام جدول رقم ) (٤متطلبات اإلسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجة الخاصية اللزوجة في ٦٠س) ٥بويز( اللزوجة في ١٣٥س، ٥سنتي ستوك )حد أدنى( االختراق)(١٠\١ملم عند ٢٥س٥،١٠٠غم ٥،ثا)حد أدنى( درجة االتقاد ، COC ،س) ٥حد أدنى( الذوبان في محلول تراي كلورو أثليين ) ٪حد أدنى(الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة )بالفرن( اللزوجة في ٦٠س ، ٥بويز ) حد أعلى( -االستطالة )سم( عند ٢٥س٥ ، ٥سم \ دقيقة )حد أدنى(
٤٥٩
AC-40 ٨٠٠±٤٠٠٠ ٤٠٠ ٤٠ ٢٣٢ ٩٩
صنف اللزوجة AC-30 ٦٠٠±٣٠٠٠ ٣٥٠ ٥٠ ٢٣٢ ٩٩
AC-20 ٤٠٠±٢٠٠٠ ٣٠٠ ٦٠ ٢٣٢ ٩٩
٢٠٠٠ ٢٥
١٥٠٠٠ ٤٠
١٠٠٠٠ ٥٠
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و ٢٠٠٣ جدول رقم ) (٥متطلبات اإلسفلت السمنتي المصنف حسب االختراق صنف االختراق الخاصية ٧٠-٦٠ ٦٠-٥٠ ٥٠-٤٠ -١االختراق )(١٠\١ملم عند ٢٥س١٠٠، ٥غم ٥،ثا
٥٠-٤٠
٦٠-٥٠
٧٠-٦٠
-٢االستطالة في درجة ٢٥س٥ ، ٥سم \دقيقة)سم( ٥ -٣درجة االتقاد ،س -٤الذوبان في محلول ترايكلوروأثيلين)(٪ -٥المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن االختراق المتبقي ) ٪من األصل ( -االستطالة في درجة ٢٥س٥ ، ٥سم\دقيقة)سم(
<١٠٠ <٢٣٢ <٩٩
<١٠٠ <٢٣٢ <٩٩
<١٠٠ <٢٣٢ <٩٩
<٥٥ <٢٥
<٥٣ <٤٠
<٥٥ <٥٠
-٦-١المضافات :يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيمياوية مضافــــة ) مثبتة علمي ا ً ( كمواد مانعة للتقشر النورة المطفأة :يجب أن تكون مطابقة للمواصفة AASHTO M 216-2005 االستعمال : -١تضاف بشكل جاف بنسبة ٪ ١٫٥من وزن الركام -٢النظام ال ذي يض يف الن ورة المطف أة ال ى الرك ام ف ي معم ل اإلس فلت يج ب أن يض من حصول خبط متجانس بحيث ال تضاف كميات كبيرة أو متقطعة ثانيا ً :تركيب المزيج -١-٢مكونات المزيج :يتكون المزيج من ) الركام الخشن– الركام الناعم– المادة المالئة – االسمنت اإلسفلتي – المواد المضافة(. -٢-٢التدرج :يكون المزيج مطابقا ً للجدول الحقا ً بحيث ال يتذبذب تدرج الركام على الحد األدنى لمنخل معين وعلى الحد االعلى للمنخل التالي.
٤٦٠
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و٢٠٠٣ جدول ) : (٦متطلبات تدرج مزيج الركام IIIB IIIA II I صنف الخرسانة اإلسفلتية الطبقة السطحية طبقة األساس الطبقة الرابطة استعمال الخلطة حجم المنخل ٪نسبة العابر بالنسبة للوزن الكلي للركام +المادة المالئة أنج مم ١٠٠ ١٫٥ ٣٧٫٥ ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ١ ٢٥ ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٦ ٤\٣ ١٩ ١٠٠ ١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٠ ٨٠-٥٦ ٢\١ ١٢٫٥ ١٠٠-٩٠ ٩٠-٧٦ ٨٠-٥٦ ٧٤-٤٨ ٨\٣ ٩٫٥ ٨٥-٥٥ ٧٤-٤٤ ٦٥-٣٥ ٥٩-٢٩ رقم ٤ ٤٫٧٥ ٦٧-٣٢ ٥٨-٢٨ ٤٩-٢٣ ٤٥-١٩ رقم ٨ ٢٫٣٦ ٢٣-٧ ٢١-٥ ١٩-٥ ١٧-٥ رقم ٥٠ ٠٫٣ ١٠-٤ ١٠-٤ ٩-٣ ٨-٢ رقم ٢٠٠ ٠٫٠٧٥ ٦-٤ ٦-٤ ٦-٤ ٥٫٥-٣ االسمنت اإلسفلتي ) ٪من الوزن الكلي( ثالثا ً :معادلة المزج)Job Mix Formula(J.M.F -١-٣التغايرات المسموحة في المعادلة:التغايرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول):(٧ جدول ) : (٧التغايرات المسموحة في معادلة المزج حجم الركام أو مكونات الخليط
التغايرات٪
الركام العابر من منخل ٤٫٧٥مم أو أكبر
٪٦ ±
الركام العابر من منخل ٢٫٣٦ملم ٠٫٣-ملم
٪٤ ±
المادة المالئة العابرة من منخل ٠٫٠٧٥ملم )رقم (٢٠٠
٪٢ ± ٪٠٫٣ ±
نسبة اإلسفلت
١٥ ±س
درجة حرارة المزج
٥
-٢-٣فحص الخبطة اإلسفلتية بموجب معادلة المزج :الخبطة اإلســـــفلتية يجب أن تطابق الخصائص الموجودة في الجدول ) ( ٨عندما يتم رصھا بـ ٧٥ضربة على كل وجه باستخدام مطرقة مارشال القياسية .
٤٦١
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement المواصفات العامة للطرق والجسور )(SORB \R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و٢٠٠٣ جدول ) : (٨خصائص الخبطة اإلسفلتية طبقة األساس
الخاصية المقاومة ضد الزحف اللدن) ٧٥ (ASTM D1559ضربة لكل وجه قوة ثبات مارشال) ) (KNحد أدنى( زحف مارشال )مم(نسبة الفراغات في نماذج مارشال٪ نسبة الفراغات في الركام المعدني ) ٪حد أدنى( الضغط في حالة الغمر في الماء بموجب)(ASTM D 1075 \2000 -دليل القوة المتبقية) ٪حد أدنى(
الطبقة الرابطة
الطبقة السطحية
٥ ٤-٢ ٦-٣ ١٢
٧ ٤-٢ ٥-٣ ١٣
٨ ٤-٢ ٥-٣ ١٤
٧٠
٧٠
٧٠
رابعا ً :المعدات المستخدمة -١-٤المعدات بشـــكل عام :يجب أن تكون كافة المعدات والمكائن المستخدمة في انجاز العمل أما جديدة أو مستعملة وبحالة جيدة . -٢-٤معمــــل مزج اإلسفلت : Asphalt Mixing Plantيجب أن يطابق معمل المزج للمواصفتين ASTM D995,ASTM D290وينتج مزيــج إسفلتي ضمن معادلــة المزج ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج المستمر . -٣-٤معدات الحدل : Compaction Equipmentيتم استخدام الحاالت التالية : -١حادالت ذات اإلطارات الفوالذيــة الملســـاء )( Smooth- Steel Wheeled Rollers -٢الحادالت ذات اإلطارات المطاطية المزدوجة )(Multi-Wheeled Pneumatic Tyred Rollers -٣الحادالت الھزازة Vibrating Rollers خامسا ً – تھيئة سطح التبليط -١-٥التھيئة :قبل وضع طبقة اإلسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون استوائه عند فحصه بمسطرة بطول ٤م يطابق الجدول الحقا ً : أقصى فرق في االستواء الطبقة ٦ملم السطحية ١٠ملم الرابطة -٢-٥حاالت أخرى :في حالة وجود مناطق موضعية غير منتظمة ) مستوية ( بفرق استواء أكثر من ٢٠ ملم يتم وضع مزيج من الخرسانة اإلسفلتية في تلك المناطق وبعــــد الحدل يتم فحص السطح بواســــطة المسطرة ) ٤م ( بحيث يطابق الجدول السابق الذكر . -٣-٥السطوح الخرسانية :عنـــــــد أكســاء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد والش قوق في ه باس تخدام مرك ب إس فلتي خ اص بمل يء المفاص ل .وال ذي يج ب أن يط ابق المواص فة B.S.2499 Class A , Grade I and II
٤٦٢
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة المواصفات العامة للطرق والجسور ) (SORB\ R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و٢٠٠٣ سادسا ً :الفرش واإلنھاء درجة حرارة المزيج اإلسفلتي :درجة حرارة المزيج اإلسفلتي عند وضعه في الفارش ة يج ب أن تك ون وف ق الجدول الحقا ً درجة الحرارة ١٣٠س ) ٥حد أدنى ( ١٢٠س ) ٥حد أدنى (
الطبقة السطحية الرابطة واألساس
سابعا ً – الحدل الموقعي -١-٧نوع الحادلة :يتم حدل كل من الرابطة والسطحية باستخدام حادالت من النوع الموج ود في الجدول الحقا ً : نوع الحادلة
الوزن حادالت فوالذية
عرض االسطوانة ال يقل عن ٤٥سم -
١٠٠٠٠-٨٠٠٠كغم Smooth Steel Wheeled Roller Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller ١٠٠٠٠-٨٠٠٠كغم على أن يتم حدل الوجه النھائي للتبليط بواسطة حادالت فوالذية Smooth Steel Wheeled Roller
-٢-٧درجة الحرارة :ال يسمح للحادلــة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارته ما زال ت ٥ أكثر عن ٧٠س -٣-٧فحص نسبة الحدل :يتم قياس كثافة التبليط اإلسفلتي بواسطة : -١قياس كثافـــة اللباب المأخوذ من الخرسانة اإلســـفلتية للتبليط وحســب المواصــفة AASHTO T166-2005 -٢الطريقة النووية وحسب ASTM D2950-2005 ويتم مقارنة ھذه الكثافة مع الكثاف ة المختبري ة لنم اذج مارش ال محض رة بواس طة دق ك ل وج ه م ن قال ب مارشال ٧٥طرقة وحسب مايلي : نسبة الحدل
نوع العمل -١للطرق االعتيادية
< ٪ ٩٧
-٢لطرق المرور السريع والجسور ومقترباتھم على مسافة ٢٠٠م من كل جھة
< ٪ ٩٨
٤٦٣
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة المواصفات العامة للطرق والجسور ) ( SORB\ R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و٢٠٠٣ ثامنا ً – محددات الطقس Weather Limitations حالة السطح ودرجة حرارة الھواء : أ – يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة اإلسفلتية في الحاالت التالية -: -١وجود مياه متجمعة فوق السطح -٢السطح متجمد -٣السطح مغطى بالجليد او الثلج -٤درجة حرارة الھواء ) ٥س (٥وتميل الى االنخفاض -٥يكون الجو رطبا ً ويھدد باالستمرار بذلك لفترة طويلة ٥ ب – يتم االستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة اإلسفلتية عندما تكون درجة حرارة الھواء ) ٥س ( وتميل الى الصعود ٥ ج -عنـد ھبوط درجـة حرارة الھواء عــن ) ١٥س ( يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على درجة حرارة مزيج الخرسانة اإلسفلتية ابتداءاً من نقلھا من معمل اإلسفلت ولحين فرشـھا على سطح الطريق بحيث تكون درجة حرارة المزيج اإلسفلتي تالئم عملية الحدل. تاسعا ً – نعومة سطح التبليط . ً بعد إكمال الحدل النھائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعما وان أي ة تغ ايرات ف ي الس طح تزي د عــن الحدود المسموح بھا وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن ت زال وتف رش طب ـقة تبل يط جدي دة محلھ ا على حساب المقاول الحد األعلى المسموح بـه لتغاير المقطع العرض ) ٪ (٠٫٤ ± عاشراً – سمك طبقات التبليط يجب اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي : النقص في السمك أقل من ٣مم أكثر من ٣مم ١٠ -٣مم أكثر من ١٠مم
اإلجراءات مقبول غير مقبول ) بشكل عام ( يمكن قبوله مع خصم سعر يتم استبدال الطبقة
حادي عشر – حالة سطح التبليط يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص التالية -: -١متجانس وخشن الملمس -٢غير منفذ للماء -٣المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالھا بالتبليط القديم يجب أن يكون بشكل جيد أيضا -٤ال يحوي السطح على نزف إسفلتي -٥سطح التبليط يكون مستقراً وخاليا ً من األخاديد والفطور والتفتت
٤٦٤
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الساخنة المواصفات العامة للطرق والجسور ) ( SORB\ R9 وتعديالتھا لسنة ١٩٩٩و٢٠٠٣ ثاني عشر – استوائية سطح التبليط عمق التبليط :العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضع للجدول التالي التفاوت المسموح به الطبقة ٤ ±مم السطحية ٦ ±مم الرابطة ٢٠-٨ +مم األساس ٢٠-١٠ +مم تحت األساس ثالث عشر – انتظام سطح التبليط ً -١-١٣أن انتظام سطح التبليط باالتجاه الطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضـعا للج دول التالي ولمسافة ٣٠٠م ١٠-٦ملم ٥٫٩-٤ملم االنتظامية الطبقة ٢ ٢٠ الطبقة السطحية ٣ ٤٠ الطبقة الرابطة واألساس المقص ود بعــ ـدم االنتظامي ة ھــــ ـو التغ اير ف ي مس توى س طح التبل يط مقاس ا ً بواســـ ـطة مس ـطرة مســـتقيمة الحافــــة والمتدحرجة على عجالت .أن عـــدم االنتظامية التي تزيد عــن ١٠مم ال يسمح بھا. -٢-١٣انتظام تناسق السطح باالتجاه العرضي :يقاس انتظام السطح باالتجاه العرضي بواســطة مســطرة بطول ٤م بشكل عمودي على الخــط الوسطي للطريق.ويجب أن ال يزيد أقصى تغاير لسطح التبليط تحت حافة المسطرة على ٣مم. رابع عشر – النمذجة المواصفة الفقرة وتكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003بحيث تطابق النت ائج النمذجة في المعمل معادلة المزج عدد النماذج تك ون نم وذج واح د م ن المعم ل الواح د ف ي الي وم الواح د كح د العدد أدنى ويكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003 النمذجة في الطريق ع دد النم اذج ھ و اثن ان لك ل ي وم عم ل كح د أدن ى .حج م ك ل نم وذج يك ون مح دداً بمس احة ٣٠س م ×٣٠س م أي ) ٩٠٠س م (٢كح د أدن ى ويؤخ ذ بع د الفارش ة .أم ا ف ي حال ة أخ ذ لب اب اس طواني فيج ب أن يك ون ط ول القط ر العدد والحجم األدنى ھو ١٠سم ويجب أن ال يقل عدد اللب اب ع ن اثن ين للكيل ومتر الواح د م ن الطري ق ويؤخ ذ مع دل الس مك للكيل ومتر الواح د لغ رض قي اس س مك التبليط يجب عدم تأخير فحص النماذج وذلك لتأثير خ واص الم زيج اإلس فلتي ل دى العمر حفظه لفترة طويلة
٤٦٥
(١٣) ملحق الفصل أعمال الطرق المواصفة العنوان AASHTO M82-2004 Cut Back Asphalt( Medium-Curing Type) AASHTO M81-2004 Cut Back Asphalt( Rapid-Curing Type) AASHTO M208-2005 Cationic Emulsified Asphalt
٤٦٦
(AASHTO M 82-2004) متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة األمريكية: (١) جدول
TABLE 1 Kinematic
Mc-30 Min. Max.
Viscosity at 60c (140F) ( See Note 1) centistokes 30 60 Flash Point (Tag , open-cup), 38 … Degrees C (F) (100) Water , Percent … 0.2 Distillation test : Distillate Percentage by volume of total distillate to 360 C(680 F) to 225 C (437 F) … 25 to 260 C (500 F) 40 70 to 315 C (600F) 75 93 Residue from distillation to 360 C (680 F) volume percentage of Sample by difference 50 … Test on residue from distillation : Absolute viscosity at 60 C (140 F) (See Note 4 ) poises 300 1200 Ductility , 5 cm\cm. ,cm (See Note 2 ) 100 … Solubility in Trichlorethylene , Percent 99.0 … Spot test (See Note 3 ) with : Standard naphtha Naphtha – xylene solvent - Percent xylene Heptane – xylene solvent , - percent xylene
70 38 (100) …
Mc-70 Min. 140 …
Max. 250 66 (150) …
0.2
MC-250 MC-800 MC-3000 Min. Max. Min. Max. Min. Max 500 … 0.2
800 66 (150) …
1600 …
… 35 80
0 20 65
20 60 90
0 15 60
10 55 87
… 0 45
55
…
67
…
75
300 100 99.0
1200
300
… …
1200
300
0.2
… 1200
100
…
100
…
99.0
…
99.0
…
3000 6000 66 … (150) … 0.2
… 0 15
… 15 75
80
…
300 1200 100 99.0
…
Negative for all grades Negative for all grades Negative for all grades
NOTE 1 . As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows : Grade MC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec . Grade MC-30 – Furol viscosity at 25 C (77 F) – 75 t0 150 sec . Grade MC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec . Grade MC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec . Grade MC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec . NOTE 2. If the ductility at 25 C (77F) is less than 100 , the material will be acceptable if its ductility at 15.5 C (60F) is more than 100 . NOTE 3 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used . NOTE 4 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration 100 g ; 5g at 25 C(77F) of 120 to 250 for Grades MC-30 ,MC – 70 , MC-250 , MC-800 , and MC-3000 , However , in no case will both be required .
٤٦٧
(AASHTO M 81-2004) متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة األمريكية: (٢) جدول
TABLE 2 Rc-70 Min. Max. Kinematic Viscosity at 60 (140F) ( See Note 1) centistokes 70 Flash Point (Tag , open-cup), … Degrees C (F) Water , Percent … Distillation test : Distillate , Percentage by volume of total distillate to 360 C (680 F) to 190 C (374 F) 10 to 225 C (437 F) 50 to 260 C (500 F) 70 to 315 C (600F) 85 Residue from distillation to 360 C (680 F) volume percentage of Sample by difference 55 Test on residue from distillation : Absolute viscosity at 60 C (140 F) (See Note 3 ) poises 600 Ductility , 5 cm\min. at 25 C (77 F) cm 100 Solubility in Trichlorethylene , Percent 99.0 Spot test (See Note 2 ) with : Standard naphtha Naphtha – xylene solvent - Percent xylene Heptane – xylene solvent , - percent xylene
RC-250 Min. Max.
RC-800 Min. Max.
RC-3000 Min. Max.
500 …
800 27 (80) …
1600 … 0.2
3000 27 (80) …
6000 …
0.2
250 27 (80) …
… … … …
… 35 60 80
… … … …
… 15 45 75
… … … …
… … 25 70
… … … …
…
65
…
75
…
80
…
2400
600
2400
600
2400
600
2400
…
100
…
100
…
100
…
…
99.0
…
99.0
…
99.0
…
140 …
0.2
0.2
Negative for all grades Negative for all grades Negative for all grades
NOTE 1 , As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows : Grade RC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec . Grade RC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec . Grade RC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec . Grade RC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec . NOTE 2 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used . NOTE 3 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration at 100 g ; 5s at 25 C(77F) of 80-120 for Grades RC-70 , RC-250 , RC-800 , and RC-3000 , However , in no case will both be required .
٤٦٨
(AASHTO M 208-2005) متطلبات أصناف مادة المستحلب اإلسفلتي بموجب المواصفة األمريكية: (٣) جدول
TABLE 3 Type Crade Test on emulsion Viscosity , Saybolt Fural at 25oC (77oF) ,S Viscosity , Saybolt Fural at 50oC (122oF) ,S Storage stability test, 24 h , percentb Demulsibility , 35 ml , 0,8 percent Sodium diocty 1 sulfosucianate , percent Coating , ability and water resistance Coating , dry aggregate Coating , after spraying Coating , wet aggregate Coating , after spraying Particle charge test Sieve test, percent b Cement mixing test, percent Distillation: Oil distillate, by volume of emulsion, Percent Residue, Percent Tests on residue from distillation test: Penetration , 25oC (77oF) , 100 g , 5s Ductility , 25oC (77oF) ,5cm\min , cm Solubility in trichloroethylene , percent
Rapid-Setting Medium–Setting Slow-Setting Quick-Setting CRS-1 CRS-2 CMS-2 CMS-2h CSS-1 CSS-1h COS-1h Min Max Min Mix Min Max Min Mix Min Max Min Mix Min Max 20 20
100 1
40
100
400 1
50
450 1
50
450 1
100
20
1
100 20
100
1
40
good good fair fair fair fair fair fair positive positive positive positive positive positive positive 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 2.0 2.0 3 60 100 40 97.5
3 65
250 100 250 40 97.5
12 65 100 250 40 97.5
12 65 40 90 40 97.5
57
57
100 250 40 40 40 97.5 97.5
57 90
40 90 40 97.5
a Refer to R 5 for typical applications . b This test requirement on representive samples may be waived if successful application of the material has been achieved in the field
٤٦٩
(١٤) الفصل (الخصائص الھندسية للتربة )الجيوتكنيك Contents - Soil Particle Size Limits - Specific Gravity of Some Soils -Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils -Denseness of a Granular Soil -Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals -Unified Soil Classification System (USCS) -Hydraulic conductivity for Various Soils -Consistency of Clay -Correction for Standard Penetration Number ,N -Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands and silty sand and gravel -Correlation between Nf v and φ for Granular Soils -Correlation of Cone Resistance with v φ and Dr for N.C Sands Reference Principles of Foundation Engineering by Braja Das-1999 Principles of Geotechnical Engineering by Braja Das 2002
٤٧٠
Some Geotechnical Properties of Soils 1- Soil Particle Size Limits Grain size (mm) Name of organization Massachusetts Institute of Technology (MIT) U.S. Department of Agriculture (USDA) American Association Of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) Unified Soil Classification System Corps of Engineers , U.S. Bureau 0f Reclamation
Gravel >2
Sand 2 to 0.06
Silt 0.06 to 0.002
Clay <0.002
>2
2 to 0.05
0.05 to 0.002
<0.002
76.2 to 2
2 to 0.075
0.075 to 0.002
<0.002
76.2 to 4.75
4.75 to 0.075
Fines (i.e., silts and clays)
(U.S.Army
<0.075
2- Specific Gravity of Some Soils Soil Type Quartz sand Silt Clay Chalk Loess Peat
GS 2.64 – 2.66 2.64 – 2.73 2.70 – 2.9 2.60 – 2.75 2.65 – 2.73 1.30 – 1.9
3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils
Type of soil Loose uniform sand Dense uniform sand Loose angular – grained silty sand Dense angular – grained silty sand Stiff clay Soft clay Loess Soft organic clay Glacial till
Void ratio e 0.8 0.45 0.65 0.4 0.6 0.9-104 0.9 2.5-3.2 0.3
Natural moisture Content in Dry unit weight ,d Sturated condition (%) (Ib\ft3) (kN\m3) 30 92 14.5 16 115 18 25 102 16 15 120 19 21 108 17 30-50 73-92 11.5-14.5 25 86 13.5 90-120 38-51 6-8 10 134 21
٤٧١
Some Geotechnical Properties of Soils 4- Denseness of a Granular Soil Relative density , Dr(%)
Description of soil deposit Very loose Loose Medium Dense Very dense
0-15 15-50 50-70 70-85 85-100
emax e emax emin
1 nmin nmax n nmax nmin 1 n
Dr=
Where : Dr= relative density , usually given as apercentage e = in situ void ratio of the soil emax.= void ratio of the soil in the loosest state emin.= void ratio of the soil in the densest state nmax and nmin = Porosity of the soil in the loosest and densest conditions 5- Typical Liquid & Plastic limits for some Clay Minerals Description Kaolinite Illite Montmorillonite
Liquid limit ,LL 35-100 60-120 100-900
Plastic limits ,PL 20-40 35-60 50-100
6- Unified Soil Classification System (USCS) U.S Standard Sieve Size Sieve no.
Opening (mm)
4 6 8 10 16 20 30 40 50 60 80 100 140 170 200 270
4.750 3.350 2.360 2.000 1.180 0.850 0.600 0.425 0.300 0.250 0.180 0.150 0.106 0.088 0.075 0.053
٤٧٢
Some Geotechnical Properties of Soils Symbols for Identification
Symbol Description
G
S
M
Gravel Sand Silt
C
O
Clay
Pt
H
Organic silts Peat and highly and clay organic soils
L
W
High plasticity
Low plasticity
Plasticity Chart 70 CH or OH
Plasticity index
60 50 40
CL or OL
30 MH or OH
20 CL-ML
ML
10
or OL
0
10 16 20 30 40 50
60
70
80 90
Liquid Limit
٤٧٣
100
P Well graded
Poorly graded
Some Geotechnical Properties of Soils Group Symbols Major division F200<50 Gravels
>0.5
Group Symbol
Criiteria
GW GP
F200<5;Cu ≥4;1≤C≤3 F200<5;Not meeting the GW criteria of Cu and Cz
GM
F200>12;PI <4 or plots below A-Line GC GM-GC GW-GM GW-GC GP-GM GP-GC SW SP
Sand
≤0.5 SM
R4 R200
F200>12;PI >7 and plots on or above A-Line F200>12;PI plots in the hatched area 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC F200<5;Cu ≥6;1≤ C≤3 F200<5;Not meeting the SW criteria of Cu and Cz
R4 R200
F200>12; PI <4 or plots below A-Line
SC SM-SC SW-SM SW-SC SP-SM SP-SC F200 ≥50 Silts and ML Clays CL LL <50 CL-ML OL Silts and Clays
MH CH
LL ≥50
OH
Highly Organic Matter
Pt
F200>12; PI >7 and plots on or above A-Line F200>12; PI > plots in the hatched area 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC PI <4 or plots below A-Line PI >7 or plots on or above A-Line PI plots in the hatched area
LL(ovendried) LL(notdried)
<0.75 ;PI Plots in the OL area
PI plots below A-Line PI plots on or above A-Line
LL( ovendried ) LL( notdried )
<0.75 ;PI Plots in the OH area
Peat
2
D60 D30 ;Cz=Coefficient of gradation = Note :Cu = uniformity D60 D10 D10 coefficient = LL = liquid limit on minus 40 sieve fraction PL = Plasticity index on minus 40 sieve fraction
٤٧٤
Some Geotechnical Properties of Soils 7- Hydraulic Conductivity for Various Soils Hydraulic conductivity ,k (cm\sec) Greater than 10-1 10-1to 10-3 10-3to 10-5 10-4to 10-6 10-7or less
Type of soil Medium to coarse gravel Coarse to fine sand Fine sand , silty sand Silt , clayey , silty clay Clays
8- Consistency of clay qu
(kNlm2) 0-25 25-50 50-100 100-200 200-400 >400
Consistency Very soft Soft Medium stiff Stiff Very stiff Hard
ton\ft2 0-2.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 >4
9- Corrosion for Standard Penetration Number ,N Nc=CNNF [95.6kN\m2(1ton\ft2)] v Where Nc= corrected N value to a standard value of CN = correction factor Nf = Nvalue obtained from the field Empirical Relationships for CN Source 1 v
2 1 v
CN
Liao and Whitman (1986)
Skempton (1986)
v 1 1.25 log 1
Seed et al (1975) Where
20 0.77 log v
1
= 1U.S. ton\f2
Peck et al.(1974) for
v o.25
U.S. ton\f2 v Note :
٤٧٥
U.S. ton\f2
Some Geotechnical Properties of Soils 10- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density in Sands and silty sand and Gravel Relative density Very -Loose Loose Medium Dense Very- Dense
N-value >4 4-10 10-30 30-60 >50
20
30
NF
40
50
60 ــــ
ــــ
ــــ
m2 )
10
ــــ
o
0 0
ــــ
Vertical effective overburden pressure, \ (KN
11- Correlation between NF, o and f for Granular Soils
Ø=500
50 ــــ
100 ــــ
ــــ
ــــ
150 ــــ
ــــ
45o 40o
200 ــــ
ــــ
35o
250 ــــ
ــــ
30o
25o ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
ــــ
٤٧٦
Some Geotechnical Properties of Soils
, f and Dr for N.C Sands o 12- Correlation of Cone Resistance with
100 ــــ ــــ
ــــ
200 ــــ
ــــ
ــــ 300 ــــ
ــــ ــــ
ــــ 400 ــــ
ــــ ــــ
ــــ
90٪
80٪
70٪
60٪
50٪Dr=40
Cone point resistance 10 20 30 40
0 0
ــــ
ــــ
Vertical effective overburden pressure,
٪
ــــ
500
ــــ
ــــ
(KN\m2)
ــــ ــــ
(MN\m2) o
o
ــــ
ــــ
ــــ
(KN\m2)
10
ــــ
o
0 0
Cone point resistance 20 30 40 50
ــــ
Vertical effective overburden pressure,
(MN \m2) o
50
50 Ø=480
100 46o
150 200
44o
250 300
42o
350 400
30o 32o2
34
o
36o
38o
٤٧٧
40o
الباب السادس اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
٤٧٧
٤٧٨
فھرس الباب السادس :النمذجة الصفحة
المحتويات الفصل ) : (١الجص والجيـــــر ومنتجاتـــه
٤٨١
الفصل ) : (٢الركام الخشــــن والناعم والشــــامل
٤٨٣
الفصل ) : (٣المنتجات الخرســـــانية
٤٨٦
الفصل ) : (٤البالط الســــيراميكي
٤٩١
الفصل ) : (٥الطابـــــوق
٤٩٢
الفصل ) : (٦الحجر الطبيعي الســـتخدامات البنـــــاء
٤٩٣
الفصل ) : (٧المواد المانعة للرطوبة والمنتجات اإلسفلتية
٤٩٤
الفصل ) : (٨األلواح االسبستية
٤٩٩
الفصل ) : (٩االيبوكســــــي
٥٠١
الفصل ) : (١٠مضافات الخرسانة
٥٠٢
الفصل ) : (١١الطالء والوارنيش
٥٠٣
الفصل ) : (١٢حديـــــد التســــليح
٥١٠
الفصل ) : (١٣اعمــــــال الطـــــرق
٥١١
الفصل ) : (١٤الخصائص الھندســــية للتربـــــة
٥٢٧
٤٧٩
٤٨٠
الجص والجير ومنتجاته
١
الجص االعتيادي بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (٢٨لسنة ١٩٨٨ النمذجة الفحوص * المتطلبات الفيزياوية درجة النعومة زمن التماسك مقاومة االنضغاط معاير الكسر* المتطلبات الكيمياوية ثالث اوكسيد الكبريت اوكسيد الكالسيوم مجموع األمالح الذائبة الفقدان بالحرق -نسبة الماء المتحد
.١ال تقل كتلـــة النموذج عــــن ٦كغم مأخوذة مــ ـن ٣عب وات أو ٣ أماكن مختلفة مــن اإلرســــالية الفل ،إذا كان ت كتل ة اإلرسـ ـالية أقل من ٢طن . .٢ال تقل كتلــة النموذج عن ٨كغم مأخوذة مـــ ـن ١٠عب وات أو ١٠ أماكن مختلفة مــــن اإلرسالية الفل ،اذا كانت كتلة االرسـ ـالية -٢ ١٠طن . .٣ال تقل كتلة النموذج عن ١٢كغم مأخوذة مــــن ١٦عبـ ـوة أو ١٦ مكانا ً مختلفا ً من االرسالية الفل ،أذا كانت كتلة االرسالية أكثر م ن ١٠طن
الجص الفني بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (٢٨لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية مقاومة االنضغاط درجة النعومة زمن التماسك معاير الكسر -الصالدة
النمذجة كما في طريقة النمذجة للجص االعتيادي
* المتطلبات الكيمياوية ثالث اوكسيد الكبريت اوكسيد الكالسيوم مجموع األمالح الذائبة الفقدان بالحرق -نسبة الماء المتحد
٤٨١
الجص والجير ومنتجاته
١
البـــورك بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (٢٨لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية درجة النعومة زمن التماسك معاير الكسر مقاومة االنضغاط -الصالدة
النمذجة
كما في طريقة النمذجة للجص االعتيادي
* المتطلبات الكيمياوية ثالث اوكسيد الكالسيوم مجموع األمالح الذائبة الفقدان بالحرق نسبة الماء المتحد -الشوائب
الطابوق والكتل الرملي والجيري بموجب المواصـفة القياســية العراقيــة رقم ) (٥٤٨لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية األبعاد والكثافة اإلجمالية تحمل الضغط -:أ -للكتل الجافة ب -للكتل الرطبة امتصاص الماء -االنكماش بالجفاف
النمذجة -١أخذ النماذج أثناء التحميل أو التفريغ تؤخذ النماذج عند التحميل أو التفريغ ،وف ي ھ ذه الحال ة تقس م الش حنة ال ى عش رة أقس ام متس اوية ويؤخ ذ م ن ك ل قس م طابوقتين ) في حالة الطابوق( وكتل ة واح دة ) ف ي حال ة الكت ل المجوفة أو المصمتة (. -٢أخذ النماذج من األكداس عن دما يتع ذر اخ ذ النم اذج أثن اء التحمي ل أو التفري غ فتؤخ ذ النماذج من األكداس يتبع األسلوب اآلتي : تقس م األك داس إل ى ١٠أقس ام متس اوية )خيالي ة أو خفيف ة ( وتؤخذ طابوقتين أو كتلة واحدة م ن ك ل قس م حي ث تؤخ ذ ھ ذه النم اذج م ن إرس اليات بح دود ١٠٠٠ولغاي ة ٢٠٠٠٠أل ف طابوق ة أو إرس اليات بح دود ٢٥٠ولغاي ة ٥٠٠٠آالف كتل ة في حالة الكتل .
٤٨٢
الركام الخشن والناعم والشامل
٢
الركام الخشن والناعم والشــامل بموجب )مواصفات الفحوص( المواصــفة القياسية العراقيــة رقـــم ) (٤٥ لسنة ١٩٨٤ الفحوص * المتطلبات الفيزيائية التدرج المواد العابرة من منخل )(٠٫٠٧٥ملم المواد الخفيفة المواد القابلة للذوبان قيمة الحمل المطلوبة إلنتاج ٪١٠موادناعمة قيمة السحج )التآكل( قيمة السحق مقاومة التصادم الشوائب العضوية الثبات عند إجراء ٥دورات معامل الترقق واالستطالة* المتطلبات الكيمياوية األمالح الكبريتية المقاومــة الكامنة ضـــد القلوياتبموجب المواصـــفة القياســية العراقيــــة ) ( ٤٢ لسنة ١٩٨٤
النمذجة بموجب المواصفة القياسية العراقية ) (٢٩لسـنة :١٩٨٧ يؤخذ النموذج من المقلع أو الموقع محدداً بموجب الجدول المبين أدناه : نوع المادة
المقاس ٢٥ملم أو أكبر
الركام الخشن
٥٠
أصغر من ٢٥ملم واكبر من ٤٫٧٥ملم
الركام الناعم
الحد األدنى لوزن النموذج الرئيسي )كغم(
٤٫٧٥ملم أو اصغر
٢٥ ١٣
ولمـــا كانت الظروف التي تؤخــذ فيھا النماذج متباينـــة فعلى الشــخص الذي يقوم بعملية اخذ النماذج إن يـكون ذو خبـــرة وان ينتخب أجزاء النماذج مــــن مواضــــع متعددة مــن الكوم مــــن مختلف األعماق ال يقل عددھـا عــــن ١٠بحيث يكون النموذج ممثالً لجميــــع كميـــــة الركام التي يؤخــذ منھا قــدر اإلمكان ،تستعمل المغرفة لھذا الغرض . يفضـل أخـذ نموذج رئيسي واحد مـن كل مجموعة مـــن الركــام ال تزيد كميتھا عن ) ١٥٠م (٣وفـــــي حالـــة زيادتھا عـــن تلك تؤخـــذ نماذج إضافية أخـــرى بنفس النسبة تقريبا ً إال أذا كانت القناعة متوفرة لدى المشتري أو مــن يمثله بان الكمية متجانسة إلى الحــد الذي يكتفي به بعدد اقل من النماذج .
٤٨٣
الركام الخشن والناعم والشامل
٢
رمــــل وحصــــى المرشحات بموجب المواصـــفة القياســية العراقيــ ـة رقــــ ـم ) (١٥٥٥لســ ـنة ٢٠٠٠ )التحديث األول والثاني( النمذجة
الفحوص -١
* المتطلبات الفيزيائية الكثافة الحبيبية ) الظاھرية (المظھر ) للرمل فقط ( المقاسات معامل االنتظام )للرمل فقط( -نسبة المواد المارة من منخل رقم )(٢٠٠
-٢
* المتطلبات الكيميائية : نسبة السليكا نسبة الذوبان في حامض الھيدروكلوريك نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء) الكبريتات( -المواد العضوية
-٣ -٤
-٥
٤٨٤
يؤخذ نموذج اولي للفح ص خ الل فت رة ال تتجاوز ثالثة أيام بعد وصول اإلرسالية . تجم ع نم اذج أولي ة م ن ) (٪١٠م ن مجموع ع دد األكي اس عل ى ان تؤخ ذ م ن خمس ة أكي اس مختلف ة عل ى األق ل إذا كان ت اإلرس الية عل ى ش كل عب وات ،أو يؤخذ نموذج ) (١كغم على األق ل م ن ك ل ) (١ط ن م ن اإلرس الية إذا كان ت غي ر معبأة )فل(. عند اخذ نموذج اولي للفحص تھمل أعل ى وأوطأ طبقة من الكيس الى عم ق ١٠س م تقريبا ً في كل حالة . تخلط النماذج األولية المأخوذة مع بعضھا للحصول على نموذج للفحص ثم يختص ر م ا يق ارب رب ع كتلت ه بطريق ة التقس يم الربع ي ال واردة ف ي المواص فة القياس ية العراقية رق م ) (٢٩الخاص ة بطريق ة اخ ذ النماذج من الركام والمواد المالئة والم واد الصخرية المس تعملة ف ي اإلنش اءات عل ى ان ال تقل كتلة النموذج عن الكتلة المحددة في الجدول رقم ). (١ توضع كميات متساوية من نماذج الفحص ف ي ث الث أوعي ة زجاجي ة أو لدائني ة ث م تغل ق بإحك ام وتؤش ر ويؤخ ذ اح دھما للفح ص .إم ا نم وذجي الفح ص اآلخ رين فيحفظان لحين الحاجة إليھما .
الركام الخشن والناعم والشامل
٢
الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه )المواصفة القياسية العراقية رقم ١٥٥٥لسنة )(٢٠٠٠التحديث األول والثاني(
٠٫٦ -٠٫٤٢٥ ٠٫٨ -٠٫٤٢٥ ٠٫٨ -٠٫٦ ١٫٠ -٠٫٦ ١٫١٨ -٠٫٧١ ١٫١٨ -١٫٠ ١٫٤ -١٫٠ ٢٫٠ -١٫٠ ١٫٧ -١٫١٨ ٢٫٠ -١٫٤ ٢٫٣٦ -١٫٤ ٣٫٠ -١٫٧ ٣٫٣٥ -٢٫٠ ٦٫٥ -٢٫٥ ٥٫٦ -٣٫٣٥ ٨٫٠ -٥٫٦ ٩٫٥ -٦٫٥ ١٢٫٥ -٨٫٠ ١٦٫٠ -٨٫٠ ١٣٫٥ -٩٫٥ ١٦٫٠ -١٢٫٥ ٣٨٫٠ -١٣٫٥ ٢٥٫٠٠-١٦٫٠ ٣١٫٥ -١٦٫٠ ٣٢٫٠ -٢٤٫٠ ٤٠٫٠ -٢٥٫٠ ٥٠٫٠ -٣٨٫٠ ٨٠٫٠ -٦٠٫٠
٠٫٤٥ -٠٫٤ ٠٫٥ -٠٫٤ ٠٫٦٥ -٠٫٦ ٠٫٦٥ -٠٫٦ ٠٫٧٥ -٠٫٧ ١٫١ -١٫٠ ١٫١ -١٫٠ ١٫٢ -١٫١ ١٫٣ -١٫٢ ١٫٥ -١٫٤ ١٫٦ -١٫٤
الرمل المستخدم لمرشحات تصفية المياه
حدود تدرج المقاس الحبيبي )مم(
المقاس الفعال )مم(
النسبة المئوية المسموح بھا المتبقي على المار من المنخل األدنى المنخل األعلى ٥
٥
كتلة النموذج المحضر )كغم( ٣
١٠
٥
الحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه
١٠ ٢٠
٤٠
٤٨٥
المنتجات الخرسانية
٣
السمنت البورتالندي بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (٥لسنة ١٩٨٤ النمذجة
الفحوص * المتطلبات الفيزياوية النعومة بطريقة بلين وقت التماسك االبتدائي والنھائي )فيكات( الثبات )أوتوكليف( مقاومة االنضغاط بعمر يوم واحد )السمنت سريع التصلد ( ثالثة أيام )ألنواع السمنت البورتالندي ( ســـبعة أيام )ألنواع السمنت البورتالندي(عــداالسمنت واطئ الحرارة ثمانية وعشرون يوم)للسمنت واطئ الحرارة ( تحمل الشد بعمر ١يوم )اختياري( -درجة البياض
-١
-٢
-٣
-٤
* المتطلبات الكيمياوية محتوى SiO2 محتوى Al2O3 محتوى Fe2O3 عامل اإلشباع الجيري محتوى MgO محتوى SO3 محتوى C3A محتوى C2S محتوى C3S الفقدان بالحرق المواد غير القابلة للذوبان -محتوى اوكسيد األلمنيوم – الحديديك R2O3
٤٨٦
ال تقل كتلة النموذج الم أخوذ م ن اإلرس الية عن ) (٧كغم ) في حالتي السمنت المعب أ أو الس منت الف ل ( ويمث ل اإلرس الية تمث يالً صحيحا ً . يت ألف النم وذج م ن خل يط ل ـ ) (١٢نموذج ا ً ثانويا ً متس اويا ً م أخوذة م ن مح الت مختلف ة وموزع ة توزيع ا ً منتظم ا ً خ الل اإلرس الية وال يؤخذ اكثر من نموذج ث انوي واح د م ن أي عبوة من عبوات اإلرسالية . ف ي حال ة ك ون اإلرس الية تتك ون م ن )(١٢ عبوة أو اقل فيؤخذ نموذج ثانوي واح د م ن ك ل منھ ا وتخل ط جميعھ ا مكون ة النم وذج المطلوب . ف ي ح ال ك ون اإلرس الية س منتا ً ف ل فيؤخ ذ م ن وع اء الف ل أو األوعي ة أثن اء عملي ة المليء أو التفريغ .
المنتجات الخرسانية
٣
الكاشي العادي بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (١٠٤٣لسنة ١٩٨٤ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية الشكل واألبعاد المظھر امتصاص الوجه االمتصاص الكلي -مقاومة الكسر
النمذجة -١تؤخ ذ النم اذج للفح وص المختلف ة بص ورة عش وائية بحي ث تك ون مؤش رة ومعرف ة م ن قب ل المجھ ز وبمع دل ) (١٢كاش ية لك ل ) (٥٠٠٠كاشية أو أقل . -٢يتم فحص االعداد الم ذكورة الحق ا ً م ن النم اذج المخت ارة بموج ب الفقرة ) (١آنفا لكل إرسالية من ) (٥٠٠٠كاشية أو جزء منھا -: -١-٢لإليفاء بمتطلبات الشكل واألبعاد والمظھر ) (٦كاشيات . -٢-٢لفحص مقاومة الكسر ) (٦كاشيات -٣-٢لفحص االمتصاص الكلي ) (٦كاشيات -٤-٢لفحص امتصاص وجه الكاشية ) (٦كاشيات -٣تفحص كل كاشـــية يتم اختيارھا كنموذج بصـــورة دقيق ـة قبــــ ـل إجـــراءاالختبارات وترفض كل كاشية غيـــر مطابقـ ـة لمتطلب ات المظھر )البند ٧م ن م.ق.ع (١٠٤٣و تس تبدل بكاشـــ ـية أخ رى منتقاة حسب الفقرة ) (١آنفا .
الكاشي الموزائيك بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٠٤٢لسنة ١٩٨٤ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية الشكل واألبعاد اإلنھاء والمظھر امتصاص الوجه االمتصاص الكلي مقاومة الكسر -مقاومة التآكل
النمذجة -١تؤخذ النماذج للفحوص المختلفة بصورة عش وائية بحي ث تك ون مؤش رة ومعرفة من قبل المجھز وبمع دل ) (١٢كاش ية لك ل ) (٥٠٠٠كاش ية أو اقل . -٢يتم فحص االعداد المذكورة الحقا ً من النم اذج المخت ارة بموج ب الفق رة ) (١آنفا لكل إرسالية من ) (٥٠٠٠كاشية أو جزء منھا-: -١-٢لإليفاء بمتطلبات الشــــكل واألبعاد واإلنھ اء والمظھ ر )(٦ كاشيات . -٢-٢لفحص مقاومة الكسر ) (٦كاشيات -٣-٢لفحص االمتصاص الكلي ) (٦كاشيات -٤-٢لفحص امتصاص وجه الكاشية ) (٦كاشيات -٥-٢لفحص مقاومة التآكل ) (٦كاشيات ويســـمح بفشـــل كاشــية واحــدة في الفحص على ان يك ون معدل الفحص لكافة الكاشيات ضمن المواصفة . -٣تفحص كل كاشـــية يتم اختيارھا كنم وذج بصــ ـورة دقيقــ ـة قبـــ ـل إجـــ ـراءاالختبارات وت رفض ك ل كاش ـية غيــ ـر مطابقـ ـة لمتطلب ات اإلنھ اء والمظھ ر)البن د ٧مـ ـن م.ق.ع ( ١٠٤٢وتس تبدل بكاشـ ـية أخرى منتقاة حســـب الفقرة ) (١آنفا . ٤٨٧
المنتجات الخرسانية
٣
كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٠٧٧لسنة ١٩٨٧ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية األبعاد تحمل الضغط -االمتصاص
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٣٢لسنة ١٩٨٩ تؤخذ ٦وحدات لكل ) (١٠٠٠٠وح دة أو ج زء منھ ا و) (١٢وحــ ـدة مـــن كل وجبة ب ين) (١٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠وح دة وللوجب ات المحتوي ة عل ى اكث ر م ن ) (١٠٠٠٠٠وح دة ي تم انتق اء ) (٦وح دات لك ل ) (٥٠٠٠٠وحدة أو جزء منھا تحتويھا الوجبة .
حافات األرصفة والســـواقي الخرســانية مســبقة الصــب بموجب المواصـفة القياســـية العراقيـــــة رقم ١١٠٦لسنة٢٠٠٦ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية المظھر قياس األبعاد مقاومة االنضغاط مقاومة الماء -مقاومة البري
النمذجة تؤخذ النماذج بطريقة عشوائية لكل ٥٠٠٠م ٢أو أقل من الكمية المرسلة بحيث تقسم اإلرسالية إلى مجموعات متساوية تقريبا ويؤخذ نموذجين من كل مجموعة ويتكون النموذج الواحد من ٢٠طابوقة موزعة كاآلتي : ) (١٠طابوقات لفحص قياس األبعاد نفس الطابوقات تستخدم لفحص مقاومة االنضغاط ) (٥طابوقات لفحص امتصاص الماء و) (٥طابوقات احتياطي يجب أن اليقل عمر الطابوقة عند أجراء الفحوص عليھا عن )(٢٨ يوما من أنتاجھا أو بما اليقل عن ) (٣أيام من أنتاجھا في حالة معالجتھا بالبخار
البالطات الخرســـانية مســـبقة الصب )الشتايكر ( بموج ب المواصـــ ـفة القياسـ ـية العراقيـــ ـة رقـــ ـم ١١٠٧لســ ـنة ١٩٨٧ )التعديل األول لسنة (٢٠٠٢ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية األبعاد استواء الوجه وااللتواء امتصاص الماء -معاير الكسر
النمذجة تؤخذ النماذج للفحوص المختلفة بص ورة عش وائية م ن قب ل المش تري أو من يمثله قبل أو عند تسليم اإلرسالية بحيث تكون مؤش رة ومعرف ة من قب ل المجھ ز حي ث تؤخ ذ ) (٣بالط ات كنم اذج لك ل إرس الية ذات ) (٢٠٠٠بالطة أو أقل أما اإلرساليات التي تكون اكث ر م ن )(٢٠٠٠ بالطة فتؤخذ ثالثة بالطات من كل ) (٢٠٠٠بالطة م ن اإلرس الية أو جزء منھا
٤٨٨
المنتجات الخرسانية
٣
درجات الســـلم الخرسانية المســـلحة الناتئــــة بموجب المواصــــفة القياســـــية العراقيـــــة رقـــــم ١٣٨١لسنة ١٩٨٨ الفحوص
النمذجة
* المتطلبات الفيزياوية المظھر العام -التحميل
تؤخ ذ النم اذج بص ورة عش وائية عن د تس لم اإلرس الية بحي ث تك ون مؤش رة ومعرف ة م ن قب ل المجھ ز وبمع دل عين ة واح دة لك ل خمس ين درج ة أو أق ل وتعتب ر ھ ذه العين ة كنم وذج مم ثالً ل ذلك الج زء م ن اإلرسالية
الكتل الخرســـانية الخلوية ) الثرمستون ( بموجب المواصفة القياسية العراقيـة رقم ١٤٤١لسنة ) ٢٠٠٠التحديث األول ( الفحوص * المتطلبات الفيزياوية األبعاد والمظھر الكثافة الجافة مقاومة االنضغاط االنكماش الجاف االمتصاص الكلي -االمتصاص الشعري
النمذجة بموجب مسودة الدليل االسترشادي المرجعي ٨٠٩لسنة ١٩٩٨ تقس م االرس الية ال ى ع دد م ن الوجب ات وي تم إج راء الفح وص عل ى ك لوجبة لغرض معرفة مدى مطابقتھا للمتطلبات العامة . يتم اخذ نموذج مكون من ) (١٥كتلة من ك ل وجب ة بص ورة عش وائية ،أي من أعماق وأماكن متفرقة ومختلفة من الوجبة . تعرف الوجبة على أنھا مجموع ة الكت ل الخرس انية المنتج ة ض من نف سالدفعة من اإلنتاج وال يتجاوز عددھا ) (٢٠٠٠كتلة . العين ة ھ ي مكع ب الفح ص ال ذي ي تم قطع ه م ن الكتل ة وتك ون بأبع اد) (١٠٠×١٠٠×١٠٠م م أو )(٢٠٠×١٠٠×١٠٠م م حس ب ن وع الفحص تؤخذ العينة من من اطق مختلف ة م ن الكتل ة وي تم الحص ول عليھ ا بتقطي عالكتل حسب األطوال المطلوبة مع مراعاة الحف اظ عل ى ش كل العين ة م ن ناحي ة مطابق ة األبع اد واس تواء م وازاة األوج ه وان تك ون الزواي ا قائم ة والحافات حادة . يتم فح ص األبع اد والمظھ ر عل ى ) (١٥كتل ة وفح ص الكثاف ة عل ى )(٦مكعبات م أخوذة م ن ) (٦كت ل وفح ص االنض غاط عل ى ) (٦كت ل و)(٦ مكعب ات وفح ص االمتص اص عل ى ) (٨عين ات م أخوذة م ن أرب ع كت ل وفحص االنكماش على ) (٤عينات مأخوذة من كتلتين .
٤٨٩
المنتجات الخرسانية
٣
طابوق الرصف الخرساني بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٠٦لسنة ٢٠٠٦ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية المظھر قياس األبعاد مقاومة االنضغاط مقاومة الماء -مقاومة البري
النمذجة تؤخذ النم اذج بطريق ة عش وائية لك ل ٥٠٠٠م ٢أو أق ل م ن الكمي ة المرس لة بحيث تقسم اإلرسالية إلى مجموع ات متس اوية تقريب ا ويؤخ ذ نم وذجين م ن كل مجموعة ويتكون النموذج الواحد من ٢٠طابوقة موزعة كاآلتي : ) (١٠طابوقات لفحص قياس األبعاد نفس الطابوقات تستخدم لفحص مقاومة االنضغاط ) (٥طابوقات لفحص امتصاص الماء و) (٥طابوقات احتياطي يج ب أن اليق ل عم ر الطابوق ة عن د أج راء الفح وص عليھ ا ع ن )(٢٨ يوم ا م ن أنتاجھ ا أو بم ا اليق ل ع ن ) (٣أي ام م ن أنتاجھ ا ف ي حال ة معالجتھا بالبخار
طابوق البناء الخرساني بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٦٧٥لسنة ١٩٩١ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية المظھر العام مقاومة االنضغاط -االمتصاص
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي المرجعي ٣٢لسنة ١٩٨٩ تؤخ ذ ٦وح دات لك ل ) (١٠٠٠٠وح دة أو ج زء منھ ا و) (١٢وح دة لك ل وجبة بين ) (١٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠وح دة وللوجب ات المحتوي ة عل ى اكث ر م ن ) (١٠٠٠٠٠وحدة يتم انتقاء ) (٦وحدات لكل ) (٥٠٠٠٠وحدة أو أي جزء منھا
٤٩٠
٤
البالط السيراميكي
البالطات الســيراميكية المزججة للجدران الداخليـــة ١٩٩٢ لسنة١٧٠٤ بموجب المواصــفة القياســـية العراقيـــــة رقم النمذجة
الفحوص
B.S 6431\Part 23\1986 بموجب المواصفة البريطانية يتم أخذ نموذجين وليس بالضروري فحص النموذج الثاني وحجم النموذج كما في الجدول الالحق
1
2
3
Sample size Properties Dimensions a
Surface quality b
Water absorptionc Modulus of rupturee Scratch hardness (Mohs) Resistance to abrasion UGL Coefficient of linear thermal expansion Resistance to thermal shock Crazing resistance Chemical resistance UGL Chemical resistance GL Resistnce to abrasion GL PELk Resistance to abrasion GL MCCk Frost resistancek Moisture expansion a
Initial
Second
10 30 40 50 60 70 80 90 100 1m2 5d 10 7g
10 30 40 50 60 70 80 90 100 1m2 5d 10 7g
3
3
10
10
4
5
6
Inspection by attributes if required Initial Sample Initial +Second samples Acceptance Rejection Rejection Acceptance number number number number Ac2 Ac1 Re1 Re2 0 2 1 2 1 3 3 4 1 4 4 5 2 5 5 6 2 5 6 7 2 6 7 8 3 7 8 9 4 8 9 10 4 9 10 11 4٪ 9٪ >5٪ >5٪ 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2
7
* المتطلبات الفيزياوية األبعاد والتفاوتات المظھر الخارجي استواء الوجه االلتواء امتصاص الماء التحمل المستعرض مقاومة التشقق لطبقة التزجيج* المتطلبات الكيمياوية مقاومة المواد الكيمياوية8
9
10
11
Inspection by average value if required Initial Sample Initial +Second samples Second sample Rejection Acceptable Acceptable to be drawn justified if if if if e X1 >L X1 L X2 U X2 U X1 >Le X1 L X2
0
2
1
2
-
h
h
h
-
-
Test method EN 98
EN 98
EN99 EN100
-
EN101
5
5
0
2
1
2
-
-
-
-
EN102
1
1
0
2i
1i
2i
-
-
-
-
EN103
5
5
0
2
1
2
-
-
-
-
EN101
5
5
0
2
1
2
-
-
-
-
EN101
5
5
0
2
1
2
-
-
-
-
EN101
0
2
1
2
-
-
-
-
EN122
5
5
11
-
7
-
10 7
7
When classified according to the PEL or MCC method , the abrasion class shall be equal to or better than the abrasion class specified by the manufacturer 0 0
1 2
2
1
2
-
-
-
-
EN154 EN202 EN155
Only for tiles with individual facial areas ≥ 4 cm At least 1 m2 with a minimum of 30 tiles. Whatever the number of tiles 1 m2 , the test sample should be the nearest 10 tiles above. Conformity to AQL 2.5 ٪ in accordance with ISO 2859 or 3951 is acceptable alternative to the procedures in Table 1. c The sample size depends on the size of the tiles . d Only for tiles with individual facial areas > 0.04 m2 . In the case of tiles weighing <50 g a sufficient number shall be taken so as to form 5 test specimens each weighing between 50 and 100 g . e L = Lower specification limit . f U = upper specification limit . g Only for tiles with lengths ≥ 48 mm h Number of measurements . I Number of test specimens . j Per test solution . k There is no double sampling test procedure for these properties . b
٤٩١
الطابوق المصنوع من الطين )اآلجر( بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ٢٥لسنة ١٩٨٨ الفحوص
* المتطلبات الفيزياوية -١تحمل الضغط -٢امتصاص الماء -٣فحوص الشكل -٤التزھر -٥قياس األبعاد
الطابوق
٥
النمذجة بموجب المواصفة القياسية العراقية ٢٤لسنة ١٩٨٨ تؤخذ النم اذج بتقس يم االرس الية ال ى أقس ام متس اوية وتؤخ ذ عين ات م ن ك ل قسم بصورة عشوائية بحيث يكون مجموعھا ممثالً لإلرسالية وكما يلي : أذا ك ان الغ رض إج راء واح د أو اكث ر م ن الفح وص الم ذكورة ف ي العم ود المج اور أو إذا ك ان الغ رض إج راء الفح ص األخي ر فيك ون ع دد العين ات ) (٣٠عين ة عل ى األق ل ،حي ث تقس م االرس الية ال ى ) (١٠أقس ام متس اوية وتؤخذ ثالث عينات من كل قسم وبذلك يك ون الع دد الكل ي مكون ا ً م ن )(٣٠ وح دة .إم ا إذا ك ان الغ رض اج راء فح وص ) الش كل ،تحم ل الض غط ، امتص اص الم اء ،التزھ ر ( فيك ون ع دد العين ات ) (١٠عين ات حي ث تقس م االرسالية الى ) (١٠أقسام متساوية ويؤخذ من كل قسم عينة واحدة .
٤٩٢
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء
٦
الحجر الطبيعي الستخدامات البناء بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٣٨٧لسنة ١٩٨٩ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية امتصاص الماء الكثافة تحمل الضغط معاير الكسر -مقاومة التآكل
النمذجة يتم اخذ النماذج بموجب الدليل االسترشادي المرجعي ) (٦٥لسنة ١٩٨٩ يتم اخذ النماذج وبحجم كاف لجميع الفحوص القياسية المطلوبة بحيث تمثل المعدل الحقيقي لنوع أو صنف الحجر قيد الفحص ومن نفس النوعية المجھزة
٤٩٣
المواد المانعة للرطوبة والمنتوجات اإلسفلتية
٧
المعجون القيري الحكام الفواصــــل الخرســـانية لالســـتعمال على البارد بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٢٨٨لسنة ١٩٨٨وتعديلھا لعام ١٩٨٩ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية االختراق السيولة)الزحف( -فحص االرتباط
النمذجة يتم اختيار عــدد مــن العبوات عشوائيا ً مـن كل شحنة على ان اليقلعـــدد النماذج المأخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي للعـدد الكلي للعبوات وحسب الجدول الالحق. يخلط محتوى كـــل عبــــوة مختارة خلطا ً جيداً يدويا ً أو باســـتعمالخالطة مناسبة لحين الحصول على قوام متجانس . يؤخذ )١٠٠غم( مــن كل عبوة مــــن نقطــة تبعد )١٠٠ملم( عـنالمستوى العلوي للعبوة و)١٠٠مم(عن الجوانب . تؤخذ عينة بحجم )٤لتر( إذا كانت النتائج تمثل وجبـــة إنتاج واحـدةأما إذا كانت النماذج تمثل وجبات إنتاج مختلفة فتؤخذ عينة بحجم )٤لتر( من كل نموذج وتجرى الفحوصات لكل عينة . العدد الكلي للعبوات ٨-٢ ٢٧-٩ ٦٤-٢٨ ١٢٥-٦٥ ٢١٦-١٢٦ ٣٤٣-٢١٧ ٥١٢-٣٤٤ ٧١٩-٥١٣ ١٠٠٠-٧٢٠ ١٣٣٠-١٠٠١
٤٩٤
عدد العبوات المأخوذة كنماذج ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
المواد المانعة للرطوبة والمنتوجات اإلسفلتية
القير المستعمل في التسطيح بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية نقطة الليونة ) الحلقة والكرة ( نقطة الوميض النفاذية ) االختراق (٥ صفرس ٥ ٢٥س ٥ ٤٦س اللدونة )قابلية السحب ( -الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين
النمذجة يتم اخذ النماذج بموجب المواصفة القياسية العراقية ٦٨٥ لسنة ٢٠٠١ ) راجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة (٥٢٦
القير المستعمل فــي منع نفاذ الرطوبة والمـــاء ) قير األسس ( بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ٣٧٧٣لسنة ٢٠٠١ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية نقطة الليونة ) الحلقة والكرة ( نقطة الوميض النفاذية ) االختراق (٥ صفرس ٥ ٢٥س ٥ ٤٦س اللدونة )قابلية السحب ( -الذوبان في ثالث كلوريد االثيلين
النمذجة يتم اخذ النماذج بموجب المواصفة القياسية العراقية ٦٨٥ لسنة ٢٠٠١ ) راجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة (٥٢٦
مالحظة :س ٥تعني درجة سيليزية )مئوية(
٤٩٥
٧
المواد المانعة للرطوبة والمنتوجات اإلسفلتية
٧
المستحلب القيري المستخدم كطالء واقي فــــي السقوف )الفلنكوت( بموجب المواصــــفة القياســـية العراقية رقم ١١٧٣لسنة ١٩٨٧ النمذجة الفحوص كتلة اللتر الواحديؤخذ النموذج بموجب ماجاء في الفقرة ) (٢من المتبقي بعد التبخرالمواصفة القياسية العراقية ١١٧٤لسنة ١٩٨٧ المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق -١تف تح األوعي ة األص لية للمس تحلب وتفح ص م نناحي ة تج انس ق وام المس تحلب ويالح ظ فيم ا إذا محتوى الماءكان ت ھنال ك انفص ال ف ي مكون ات الم ادة إل ى االتقادطبقات مختلفة القوام ،م ثال وج ود طبق ات خفيف ة الجفاف فحص التسخينأو كثيفة ،وجود ترس ب أو تكت ل ...ال خ ويالح ظ المرونةأيضا فيما اذا ك ان ھنال ك أي ص عوبة ف ي تحري ك مقاومة الماءالمس تحلب ومزج ه إل ى حال ة التج انس ث م ت دون فحص اللھب المباشربشكل مالحظات أولية السلوكية أثناء االستعمال بالفرشاة -٢يتم اختيار عبوة واحدة من الدفعة أذا كانت منتج ة السلوكية أثناء االستعمال بالرشمن وجبة واحدة . المواد الغير متطايرة الذائبة في ثالث -٣في حالة كون العبوات منتجة م ن وجب ات مختلف ة أو عن دما تك ون نت ائج فح ص النم اذج الم أخوذة كلوريد الكاربون غير مطابق ة للمتطلب ات المعتم دة فيؤخ ذ عش وائيا ً عدد من العبوات مساويا ً لحاصل الج ذر التكعيب ي للعدد الكلي للعب وات ف ي الوجب ة وبموج ب ماج اء في الجدول رقم ) (٢ص. ٤٣ -٤يؤخذ ما اليقل عن ) (١٠٠غم م ن ك ل وع اء م ن نقطة تبعد ) (٨٠م م ع ن مس توى الس طح العل وي للمستحلب و ) (٨٠ملم عن جوانب العلبة . -٥تمزج النماذج جي داً وتؤخ ذ عين ة بحج م ) (٤لت ر اذا كان ت النت ائج تمث ل وجب ة انت اج واح دة ام ا اذا كان ت تمث ل وجب ات انت اج مختلف ة فتؤخ ذ عين ة بحج م ) ( ٤لت ر م ن نم اذج ك ل دفع ة وتج رى الفحوصات على كل عينة .
المعجون القيري المرن الحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١١١٠لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية درجة السكب االختراق السيولة ) الزحف( -االرتباط
النمذجة بموج ب المواص فة القياس ية العراقي ة ٦٨٥لس نة ٢٠٠١ )راج ع ط رق اخ ذ النم اذج للم واد اإلس فلتية ص فحة (٥٢٦
٤٩٦
المواد المانعة للرطوبة والمنتوجات اإلسفلتية
٧
مادة إحكام فواصل التبليط الخرساني واإلسفلتي لالستعمال على الحار بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١١٣٦لسنة ١٩٨٨ النمذجة
الفحوص
تؤخ ذ النم اذج م ن المعم ل المن تج أو المخ زن قب ل التجھي ز أو * المتطلبات الفيزياوية درجة حرارة التسخين اآلمن اثنائه باختيار المشترى أذا أخذت النماذج قب ل التجھي ز ،فيك ونللمفتش ال ذي يمث ل المش تري حري ة أخ ذھا وتق دم ل ه التس ھيالت االختراق السيولةالالزمة ألخذ النماذج بشكل ال يتعارض مع عمليات اإلنتاج . االرتباط ال تقل نماذج الفحص ع ن نم وذج واح د كتلت ه )٤٫٥كغ م( م ن المرونةكل وجبة أو دفعة ) الوجبة أو الدفعة ھ ي الم واد الكامل ة اإلنت اج المنتج ة بش كل وجب ات أو بص ورة مس تمرة كوح دة واح دة ب دءاً التوافق مع اإلسفلتً التسخين لفترة طويلةبالتركي ب وانتھ اءا بالتعبئ ة ( أو أي ة وح دة أخ رى .عن د اخ ذ النم وذج م ن الخزان ات أو أح واض الم زج ف ي المعم ل ،يك ون ثل ث النم وذج مم ثالً للثل ث الس فلي والثل ث الث اني مم ثالً للثل ث األوس ط والثل ث األخي ر مم ثالً للثل ث العل وي م ن الخ زان أو حوض المزج . أما بالنسبة للمادة المجھزة في موق ع العم ل فيؤخ ذ نم وذج واح د من كل مجموعة عبوات منتجة في وجب ة واح دة عل ى ان يك ون النموذج مأخوذاً من ثالث ة عب وات مختلف ة وم ن الثل ث الوس طى لكل منھا
المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل إلحكام الفواصل الخرسانية لالستعمال على الحار بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١١٧٢لسنة١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية االختراق قبل الغمر االختراق بعد الغمر قابلية الذوبان السيولة االرتباط قبل الغمر -االرتباط بعد الغمر
النمذجة بموجب المواصفة القياسية العراقية ٦٨٥لسنة ٢٠٠١ )راجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة ( ٥٢٦
٤٩٧
المواد المانعة للرطوبة والمنتوجات اإلسفلتية
٧
الحشوات الجاھزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والھياكل اإلنشائية )النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن ( بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٢٨٠لسنة ١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية االنضغاط الرجوعية االنبثاق نسبة القير نسبة امتصاص الماء -مقاومة العوامل الجوية
النمذجة يتم اختب ار نم وذج واحـــــ ـد ممث ل لك ل ســـ ـمك ولك لإرســالية التزيـــد على ) ١٠٠م.( ٢ يؤخـــذ النموذج مـــن الحشــ ـوة للفح ص بحي ث يكف يلخمس عينات أبعاد كل منھا )١١٥مم× ١١٥مم(.
اللباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ٤لسنة ١٩٨٨ الفحوص الكتلة االسمية للفة الطول االسمي للفة كتل المكونات لوحـــدة المسـاحة للفـــة)نسيج األساس ،قير اإلشباع والطالء ،مواد االكساء ( قوة القطع المرونة مقاومة الحرارة الفقدان بالتسخين التشقق -التسرب
النمذجة يتم اختيار العدد المطلوب من اللف ات عش وائيا ً وبموج ب الجدول التالي : عدد لفات اإلرسالية ١٠٠وأقل أكثر من ١٠٠ولحد ٢٠٠ أكثر من ٢٠٠ولحد ٥٠٠ أكثر من ٥٠٠ولحد ١٠٠٠ أكثر من ١٠٠٠ولحد ٢٠٠٠
٤٩٨
عدد اللفات المأخوذة كنماذج ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
األلواح االسبستية
٨
ألواح االسبستوس السمنتي المسطحة بموجب مسودة تعديل المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقم ٨٣لسنة ١٩٨٦ النمذجة الفحوص بموجب الدليل االسترشادي المرجعي رقم ٢لسنة ١٩٨٨ * المتطلبات الفيزياوية تعتب ر األل واح الت ي م ن ص نف وس مك واح د كمجموع ة األبعاد) طول ،عرض ،سمك ( الشكل)استقامة الحافة،تعامد الحافات( متجانس ة وتقس م ال ى مجموع ات تفت يش وتؤخ ذ النم اذج م ن مقاومة االنحناءكل وجبة تفتيش كما في الجدول الالحق -: الكثافةعدد النماذج كمية وجبة التفتيش ٣ الى حد ١٠٠ ٤ ٢٠٠-١٠١ ٥ ٤٠٠-٢٠١ ٧ ٨٠٠-٤٠١ ١٠ ١٥٠٠-٨٠١ ١٥ ٣٠٠٠-١٥٠١ ٢٥ ٨٠٠٠-٣٠٠١ ٣٥ ٢٠٠٠٠-٨٠٠١
ألواح الســـمنت االسبستي المموجة وملحقاتھا للتسقيف والتكســية بموجب المواصــــفة القياســــية العراقية رقم ٧٩لسنة ١٩٩٩ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية األبعاد عدد التموجات حمل الكسر الكثافة نضوح الماء -التشقق الناجم عن االنجماد
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي المرجعي رقم ٢لسنة ١٩٨٨ نفس طريقة اخذ النماذج لأللواح االسبستية المسطحة
٤٩٩
األلواح االسبستية
٨
أنابيب ووصالت الضغط المصنوعة من السمنت االسبستي بموجب مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم ١٤٣لسنة ١٩٨٧ النمذجة الفحوص تؤخذ النماذج بموجب م.ق.ع ) (٧٣لسنة ١٩٧٢ * الفحوص اإللزامية تحتوي كل وجبة تفتيش على مواد ذات قطر واحد ومن صنف األبعاد فحص تحمل الضغط المائي الداخلي واحد .يحدد الحد األعلى واألدنى لوجبات التفتيش باتفاق بين المنتج فحص ضغط االنفجاروالمشتري وفي حالة عدم وجود اتفاق تجري حسبما يلي : ٨٠٠و ٢٠٠أنبوب على التوالي لألقطار التي التزيد على ١٠٠مم. * الفحوص االختيارية قوة الكسر المستعرض ٤٠٠و ١٠٠أنبوب على التوالي لألقطار من ١٢٥الى ٢٥٠مم. التقوس ) االنحناء( ٢٠٠و ١٠٠أنبوب على التوالي لألقطار من ٣٠٠مم فما فوق.
٥٠٠
االيبوكسي
٩
االيبوكسي بموجب المواصفة األمريكية ASTM C881-02 الفحوص * المتطلبات الفيزياوية القوام وقت التماسك ) (Gel Time محتوى المواد المالئة مكافئ االيبوكسي اللزوجة االمتصاص قوة الربط االنكماش التوافقية الحرارية درجة الحرارة التي يبدأ عندھا الھطول معامل االنكماش الخطي مقاومة االنضغاط -مقاومة الشد واالستطالة عند الكسر
النمذجة
يؤخذ نموذج ممثل من كل من المادة المتصلبة ومن الراتنج بعد رج العلبة الحاوية لكل منھما بشكل جيد أو يسحب النموذج من علبة تمثل على األقل ٪٥من اإلرسالية
٥٠١
مضافات الخرسانة
مضافات الخرسانة بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٤٣١لسنة ١٩٨٩
١٠
الفحوص
النمذجة
* المتطلبات الفيزياوية النوع األول -: معامل الرص وقت التجمد االبتدائي وقت التجمد النھائي الحد األدنى لتحمل الضغط بعمر١يوم ٧يوم ٢٨يوم النوع الثاني -: وقت التجمد الكثافة المشبعة محتوى الھواء تحمل الضغط -مقاومة االنجماد واالنصھار
أوالً :اخذ نماذج المساحيق من عبواتھا يكون النموذج المستحصل مم ثالً لكمي ة م ن المض اف ال تزي د ع ن طن واحد من المضاف الصلد ويستحصل م ن س ت عب وات أو م ن ٪١من عدد العبوات أيھما اكبر في حال كون العب وات س تا ً أو اق ل فيستحصل من جميعھا وتؤخذ نماذج ثانوي ة م ن العب وات المخت ارة وتؤخذ جميع محتويات العبوات اذا كانت اقل م ن )(٥٠٠غ م ،إم ا إذا احت وت العب وة عل ى ) (٥٠٠غ م أو اكث ر فيس تخدم أنب وب اخ ذ النماذج ويدخل في العبوة ويسحب لب ال يقل قط ره ع ن ) (٢٥مل م وبط ول مس او للط ول ال داخلي للعب وة .ام ا ف ي ح ال ع دم وج ود أنب وب اخ ذ النم اذج بتفري غ محتوي ات إح دى العب وات عل ى س طح ج اف ونظي ف حي ث تخل ط محتوي ات م واد العب وة ث م تؤخ ذ ثالث ة أج زاء عل ى األق ل كتل ة ك ل منھ ا ) (١٢٥غ م م ن ثالث ة مواق ع مختلف ة م ن الكوم ة ،تك رر العملي ة عل ى ك ل عب وة م ن عب وات النم وذج ث م ي تم خل ط النم اذج الثانوي ة لغ رض تك وين النم وذج الرئيسي ويجري بعد ذلك تقليل كتلة ھ ذا النم وذج بواس طة التقس يم الربع ي أو باس تخدام قاس مة النم اذج إل ى ح والي )(١كغ م ،يوض ع النموذج في وعاء واحد أو اكثر محكم ومؤشر .
* متطلبات التجانس للنوعين محتوى المواد الجافة محتوى الرماد محتوى ايون الكلوريد -الكثافة النسبية
ثانيا ً :اخذ نماذج من العبوات السائلة يكون النموذج المستحصل ممثالً إلرسالية ال تزيد على ٥٠٠٠لتر من المضاف الس ائل ويستحص ل النم وذج م ن س ت عب وات أو ٪١ من عدد عبوات الشحنة أيھما اكبر وتنقى عش وائيا ً وف ي ح ال ك ون الع دد الكل ي للعب وات ال يزي د عل ى س ت عب وات فيستحص ل م ن جميعھ ا ،ت رج العب وات جي داً قب ل اخ ذ النم وذج ،ي تم اخ ذ نم اذج ثانوي ة م ن العب وات المخت ارة وب دون ابط اء بواح دة أو اكث ر م ن الطرق المذكورة الحقا ً أيھما انسب . ف ي حال ة ك ون العب وة اق ل م ن نص ف لت ر تؤخ ذ محتوي ات العب وة بكاملھا ،اما اذا كانت العبوة نص ف لت ر أوأكث ر فيؤخ ذ نص ف لت ر منھ ا وي تم خلطھ ا جميع ا ً لتك وين نم وذج واح د .بع د االنتھ اء م ن الخلط يؤخذ نموذج نھائي ال يقل عن لتر واحد ويوض ع ف ي حاوي ة نظيفة ومؤشرة ومغلقة بأحكام . ثالثا ً :اخذ نماذج من المواد الفل أو السائبة يش ترط ف ي اخ ذ النم اذج إن يك ون حج م النم وذج كافي ا ً لك ي يمث ل المنتوج المراد فحصه وحسب الحالة . يس جل ت اريخ ومك ان وطريق ة اخ ذ النم اذج وتعري ف اإلرس الية وكميتھا الممثلة بالنموذج ٥٠٢
الطالء والوارنيش
١١
طالء أساس اوكســـيد الحديــــد – أصـــفر الزنك بموجب المواصــــفة القياســـية العراقيـــة رقـــــــم ٨٧٧لسنة ●١٩٨٨ الفحوص * المتطلبات النوعية اللون حالة الطالء في العلبة ثبات التخفيف قابلية التفريش قابلية الرش المظھر المرونة وااللتصاق مقاومة الغمر* مقاومة الماء البارد * مقاومة المذيبات الھيدروكاربونية قابلية التقشر قابلية الخزن* المتطلبات الكيميائية والفيزيائية اللون) الخضاب ٪وزنا ً من الطالء( الحاملأ -المواد الصلبة من الحامل ماء غير متحد دقائق خشنة وقشور القوام الوزن لكل لتر زمن الجفافأ -بالمس ب -نھائي ٥ لمعان مرآوي عند ٦٠ نعومة الطحن -نقطة الوميض
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ يفضل إن يكون عــــــدد النماذج التـــــي يتم أخذھا للفحص بموجب المعادلــــة ) ن (حيث )ن( عدد االوعية أو بموجب الجدول أدناه -: 2
عدد األوعية في اإلرسالية ١٠ - ٢ ٢٠ – ١١ ٣٥ – ٢١ ٥٠ – ٣٦ ٧٠ – ٥١ ٩٠ – ٧١ ١٢٥ – ٩١ ١٦٠ – ١٢٦ ٢٠٠ - ١٦١
عدد األوعية المأخوذة كنماذج ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
وبعد ھذا العدد يؤخذ وعاء واحد من كل) (٥٠وعاء إضافي
● يستعمل كطالء أساس للمعادن الحديدية التي ال تتعرض لظروف جوية قاسية
٥٠٣
الطالء والوارنيش
طالء الكيدي لماع للســـطوح الداخليـــــة والخارجيــــة بموجب المواصـفة القياسـية العراقيــة رقم ٩٦٠لسنة /١٩٨٨التحديث الثاني لسنة ٢٠٠٠ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية حالة الطالء في العلبة القوام اللزوجة العتامة عند الجفاف محتوى الرصاص مقاومة الخدش الثبات للضوء محتوى الماء درجة الوميض النعومة الرائحة خاصية التفريش خاصية الرش زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد المظھر اللون٥ اللمعة )بزاوية ( ٦٠ اللمعة إعادة الطلي المرونة وااللتصاق مقاومة الماء المقطر خواص الخزن -التعبئة
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
٥٠٤
١١
الطالء والوارنيش
١١
طالء مستحلب راتنجات اصطناعيـــــة ) بنتاليت( بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقـــم ٩٨٥لسنة ●١٩٩٤ الفحوص حالة الطالء في العلبة سھولة االستعمال الثبات للحرارة زمن الجفاف مظھر طبقة الطالء نسبة التباين)لألبيض واأللوان الضعيفة( خاصية مقاومة الماء قابلية الغسل المتطلبات االسترشادية* اللون * مقاومة القلويات -التعبئة
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
● يصنف الطالء إلى صنفين :أ -لالستعمال الخارجي ب -لالستعمال الداخلي
طالء األلمنيوم بموجب المواصـــــفة القياســــية العراقيــــة رقــــم ١٠٢٦لســــنة ١٩٩٠ الفحوص حالة الطالء في العلبة الرائحة القوام خاصية التفريش خاصية الرش اللزوجة زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد دھون اللون -المرونة وااللتصاق
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما فـــي طريقــــة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
٥٠٥
الطالء والوارنيش
١١
طالء األلمنيوم المحبب للســطوح المعدنيـــــة بموجب المواصــــفة القياســـية العراقيـــــة رقــــم ١٠٤٧لسنة ١٩٨٤ الفحوص حالة الطالء في العلبة الرائحة المظھر اللون زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد ثبات التخفيف اللزوجة درجة الوميض قدرة التغطية ) قوة اإلخفاء ( قابلية االنحناء -عيوب السطح
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
الطالء والوارنيش ) طالء اوكسيد الحديد األحمر – األساس الكيدي ( بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٠٥٦لسنة ●١٩٨٤ الفحوص المتطلبات الفيزياوية حالة الطالء في العلبة الرائحة خواص الطالء والرش مظھر الطبقة الجافة الطبقة الرقيقة زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد نعومة الطحن قابلية االنحناء مقاومة الماء البارد اللزوجة درجة الوميض المواد الطيارة خضاب اوكسيد الحديد األحمر قابلية التغطية القوام -التعبئة
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
٥٠٦
● يستعمل كطالء أولي للمعادن الحديدية التي ال تتعرض لظروف جوية قاسية الطالء والوارنيش
١١
الطالء الكيدي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخلي بموجب المواصــفة القياســـية العراقيــــة رقـــم ١٠٥٧لســــنة ١٩٨٤ ) مع ملحق تعديل ●(١٩٨٨\١ الفحوص * المتطلبات الكيمياوية المواد المتطايرة -الماء غير المتحد
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفرالزنك
* المتطلبات الفيزياوية حالة الطالء في الطبقة الثبات عند الخزن اللون والمظھر مظھر الطبقة الجافة زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد نعومة الطحن المرونة مقاومة تبدل اللون انعكاس الطالء األبيض اصفرار الطالء األبيض٥ ٥ اللمعان المرآوي عند)( ٨٥ ، ٦٠ مقاومة تغيير اللمعان قوة التغطية للطالء* خواص االستعمال التخفيف بالصفوة المعدنية خواص التفريش خواص الرش* المتطلبات االسترشادية مقاومة التقشير القشور والجزيئات الخشنة القوام خواص الطلي بأسطوانة تسوية)حادلة( ● لالستعمال الداخلي كطالء نھائي على المعدن والخشب وجدران الجبس المختومـ ـة والم واد المشابھة المطلية بطالء أساس أو مطلية سابقا ً
٥٠٧
الطالء والوارنيش
١١
الطالء والوارنيش ) طالء تخطيط الطرق األبيض واألصفر ( بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١١٠١لسنة ●١٩٨٦ الفحوص●● * المتطلبات العامة الخضاب المواد غير المتطايرة للحامل القوام الوزن النوعي مدة الجفاف النعومة الماء غير المتحد العتامة -الجزيئات الخشنة
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
* متطلبات النوعية الظروف عند فتح العلبة التجلد الثبات عند التخفيف خواص الرش المظھر المظھر بعد التعتيق المرونة وااللتصاق مقاومة الماء مقاومة الحك ) البري(* للطبقات المشوية * للطبقات المعجلة التعبئة● يستعمل على السطوح المصنوعة من السمنت والخرسانة واإلسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور الخارجية والجسور واإلنفاق وساحات وقوف السيارات ●● الفحوصات المطلوبة لثالثة أنواع من الطالء النوع األول :االلكيدي النوع الثاني :فنيل تلوين – بيوتادايين النوع الثالث :المطاط المكلور – االلكيدي
٥٠٨
الطالء والوارنيش
١١
الطالء الكيدي شبه لماع لالستعمال الداخلي والخارجي بموجب المواصـــفة القياســـية العراقيــــة رقــــم ١٥٠٦لسنة ●١٩٩٠ الفحوص * المتطلبات الفيزياوية حالة الطالء في العلبة القوام اللزوجة نعومة الطحن الرائحة خاصية التفريش خاصية الرش زمن الجفافأ -جفاف السطح ب -جفاف صلد اعادة الطلي المرونة وااللتصاق التغطية الجافة٥ لمعان مرآوي ) بزاوية ( ٦٠ خواص الخزن -التعبئة
النمذجة بموجب الدليل االسترشادي ٤٦لسنة ١٩٩٠ كما في طريقة النمذجة لطالء اوكسيد الحديد – أصفر الزنك
● طالء الكيدي شبه لماع أو ذو لمعة قشــــرة البيض لالســتعمال على السطوح الخشــبية أو المعدنيــة فـي الداخل والخارج المطلية بطالء أساس مناسب
طالء تخطيط الطريـــــق السريــــع نــــوع اللدائن الحراريـــــة) الثرموبالستك ( الصب الحــــار بموجب المواصفة البريطانية B.S 3262 - 1987 الفحوص المواد الرابطة الحبيبات الزجاجية الصلدة المواد المتبقية نقطة الليونة عامل النصوع مقاومة الحرارة مقاومة الھطول -مقاومة االنزالق
النمذجة ) ( ٣أكياس لكل خلطة بموجب نفس المواصفة البريطانية
٥٠٩
حديد التسليح
١٢
قضبان الشــــــد بموجب المواصـــــفة البريطانيــــة B.S 4449-1978 بموجب المواصــــفة االمريكيــــة ◌ِ ASTM A615/A , 615M-01b الفحوص الشـــــد -االنحناء
النمذجة بموجب المواصفة البريطانية B.S 4449-1997
يتم اختيار النماذج من كل وجبة مطروحة وبتردد ال يقل عن نموذج واحد لكل كمي ة م ذكورة ف ي الج دول الالح ق أو ج زء من ه وحس ب القط ر االس مي للقضبان -: القطر االسمي)ملم(
الكمية المطروحة )طن(
أقل من ١٠
٢٥
١٦ – ١٠
٣٥
٣٢ – ٢٠
٤٥
فوق ٣٢
٥٥
في حال طلب فحص االنحناء فقط فيؤخذ نموذج واحد لكل كمية تعادل ض عف الكمية المذكورة في الجدول االنف الذكر إزاء القطر االسمي للقضبان. ASTM A615 ◌ِ \ A , 615M-01b
بموجب المواصفة األمريكية يؤخذ نموذج واحد إلجراء الفحصين ) الشد واالنحناء ( من كل وجبة
٥١٠
أعمال الطرق
١٣
اإلعمال الترابية )التعليات واالمالئيات( )(Embankment & Filling بموجب مواصفات الطرق والجسور) SORBالفصل )(R5عدا الطبقة النھائية( وتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص حد السيولة معامل المطاطية )دليل اللدونة( العالقة بين الكثافة والرطوبة األمالح الكبريتية األمالح الذائبة المواد العضوية -الجبسم
النمذجة -١يؤخذ نموذج واحد على األقل لكل )١٥٠٠م ( أو لكل مص در أيھما اقل . -٢يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أجزاء النماذج من مواقع متعددة من الكدس مـــن مختلف األعماق بحيث يكون النموذج ممثالً لجميع الكمية التي يؤخذ منھا قدر اإلمكان . -٣في حالة وجود عدم تجانس واضح في المجموعة فيجب م زج المواد بصورة جيدة قبل اخذ النماذج . )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية(
-الكثافة الموقعية
فحصان على األقل لكل )(٢٠٠٠م ٢ولكل طبق ة وبت ردد أكث رحسب طلب المھندس المقيم
٣
الطبقة الترابية النھائية )(Subgrade الطبقة الترابية النھائية الطبيعية)(Natural or Fill Subgradeأو المدفونـة بموجب مواصفات الطرق والجسور) SORBالفصل ( R5وتعديالتھا لعامـــــي ٢٠٠٣ ، ١٩٩٩ النمذجة -١نموذج واحــــد على األقــل لكل ) ١٥٠٠م ( ٣أو لكل مصدر أيھما اقل -٢راجـــــع اخذ النماذج لفقـــــرة اإلعمال الترابيــــة )التعليات واالمالئيات( في اعاله
الفحوص حد السيولة دليل اللدونة العالقة بين الكثافة والرطوبة األمالح الكبريتية األمالح الذائبة الكلية المواد العضوية الجبسم التحمل الكاليفورني) - ●(C.B.Rفحص لكل ) ( ١كيلو متر ولكل جھة٢ فحصان على األقل لكل ) (٢٠٠٠م الكثافة الموقعية) مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية ( ● يجري فحص التحمل الكاليفورني ) (C.B.Rلمواد - : -١التربة -٢م زيج التربــ ـة والرك ام أو مــ ـواد الرك ام ذات المق اس االســـ ـمي ٥٠مل م و٢٥مل م المص نفة حسب صنف ) Bأو ( Cبموجب مواصــــفات الطرق والجســــور ) SORBالفصل . (R6
٥١١
أعمال الطرق
١٣
الطبقة الترابية النھائية المثبتة باالسمنت )(Soil Cement Stabilized Subgrade Course Subase or base بموجب مواصـــفات الطــــرق والجسور ) SORBالفصل ( R6Eوتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد أ -التربة أ -١-التربة الغرينية والتربة الطينية ) ( Silty and Clayey Soils النمذجة الفحوص ٣ -١يؤخــذ نموذج واحـد على األقل لكل) ١٥٠٠م ( حد السيولةمن الكدس أو لكل مصدر أيھما اقل. حد اللدونة -٢راجع اخذ النماذج لفقرة اإلعمال الترابيـــة األمالح الذائبة)التعليات واالمالئيات ص ( ٥١١ * أمالح الكبريتات )(Sulphates * أمالح الكلوريدات )(Chlorides قيمة (PH Value) PH المواد الناعمة)الطينية (األقل من 0.002 mm)مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية( أ -٢-التربة الرملية والتربة الحصوية )(Sandy and Gravelly Soils النمذجة الفحوص -توزيع المقاس الحبيبي ) التدرج(
النمذجة كما في الفقرة )أ (١-آنفا
ب -االسمنت البورتالندي بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) (٥لسنة ١٩٨٤ النمذجة كما مبين في الصفحة ) (٤٧٨من الكراس ج -الماء بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ١٧٠٣لسنة ١٩٩٢ النمذجة الفحوص قنين ة م اء م ن ارتفاع ات مختلف ة بموج ب ال دليل األمالح الذائبة الكليةاالسترشادي المرجعي ٧٦٨لسنة ١٩٩٥ الكبريتات على شكل) ( SO3 الكلوريدات على شكل) (Cl القلويات على شكل كربونات وبيكاربونات الشوائب العضوية زمن التصلب االبتدائي للسمنت مقارنة معخلطة مرجعية)ماء مقطر ( مقاومة االنضغاط لنماذج السمنت مقارنة معخلطة مرجعية)ماء مقطر( ٥١٢
أعمال الطرق
١٣
ثانيا ً :الخلطة التجريبية لمزيج التربة واالسمنت النمذجة
الفحوص العالقة بين الكثافة والرطوبة مقاومة االنضغاط للمزيج الزيادة في الحجم الفقدان في الوزن تعيين نسبة السمنت والماء المضاف قيمة (PH Value)PHلمزيج التربـــــةالغرينية والســــمنت أو مزيج التربــــة الطينية والسمنت
تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد
ثالثا ً :فحوصـــــات المزيج والفحوصــــات الموقعيــــــة بموجب مواصـــفات الطرق والجســور ) SORBالفصل (R6Eوتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص العالقة بين الكثافة والرطوبة مقاومة االنضغاط نسبة السمنت المضاف التدرج -الكثافة الموقعية
النمذجة نموذج لكل )٥٠٠٠٠م (٢على األقل نموذج لكل )١٠٠٠٠م (٢أو لكل يوم عمل )أيھما أقل( نموذج لكل )٥٠٠٠م (٢على األقل كذلك -كذلك
٥١٣
أعمال الطرق
١٣
الطبقــة الترابيـة النھائية المثبتة بالجير ) ( Lime Stabilized Subgrade or sub-base بموج ب مواص فات الط رق والجس ور ) SORBالفص ل (R6Fوتع ديالتھا لع امي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد أ -التربة الطينية ) (Clay Soilsوالتربة الحصوية الطينية )(Clayey Gravels الفحوص التوزيع الحبيبي للمواد دليل اللدونة الحامضية )(Acidity فحص الرص) (Compaction Test -محتوى الماء الطبيعي
ب -الجير )(Lime الفحوص اوكسيد الكالسيوم والمغنيسيوم)(Calcium and Magnesium Oxides -ثاني أوكسيد الكاربون
النمذجة -١يؤخذ نموذج واحد على األقـل لكل) ١٥٠٠م ( أو لكل مصدر أيھما اقل. -٢راجع اخـذ النماذج في الفقرة الخاصة باألعمال الترابية التعليات واالمالئيات ( ٥١١ ٣
النمذجة بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم )(٢٩ لسنة ١٩٨٤ يؤخ ذ النم وذج م ن المعم ل أو الموق ع م ن )(١٠ أجزاء على األقل من مختلف أقسام اإلرسالية عل ى أن ال يقل وزنه عن ) (٥كغم
ثانيا ً :الخلطة التجريبية لمزيج التربة والجير الفحوص العالقة بين الكثافة والرطوبة مقاومة االنضغاط -تعيين نسبة الجير المضاف والماء
النمذجة يتم إعدادھا كلما تغيرت المواد
ثالثا ً :فحوصات مزيج التربة والجير للفحوص الموقعية الفحوص العالقة بين الكثافة والرطوبة مقاومة االنضغاط تعيين نسبة الجير المضاف التدرج -الكثافة الموقعية
النمذجة نموذج لكل )٥٠٠٠٠م (٢على األقل نموذج لكل )١٠٠٠٠م (٢أو يوم عمل)أيھما أقل( نموذج لكل )٥٠٠٠م (٢على األقل كذلك كذلك٥١٤
أعمال الطرق
١٣
الطبقة الترابية النھائية المثبتة بالمواد اإلسفلتية ) ( Bitumen Stabilized Subgrade and sub-base بموجب مواصـفات الطــرق والجسـور ) SORBالفصل (R6Gوتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد أ -التربة الرملية أو مزيج الحصى والرمل )(Sand or Sand and Gravel Mixture الفحوص تعيين نسبة العابر من غربال رقم)(٢٠٠ حد السيولة -دليل اللدونة
النمذجة ٣
-١نموذج مــن الكدس لكل )١٥٠٠م ( كحد أدنى أو لكل مصدر ،أيھما اقل -٢راجع فقرة أخذ النماذج في الفقرة الخاصة باألعمال الترابية )التعليات واالمالئيات ص (٥١١ )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية(
أ -المادة اإلسفلتية الرابطة ب -١-السمنت اإلسفلتي ) (Asphaltic Cement الفحوص االختراق نقطة الوميض السحب الذوبان في ثالث كلوريد االثيلينالمتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن-:*االختراق المتبقي ٪،من األصل *السحب في درجة٢٥س٥،٥سم/دقيقة )سم(
النمذجة راجع طرق أخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة ٥٢٦
٥١٥
أعمال الطرق ب -٢-اإلسفلت السائل المخفف بالمواد المذيبة )(Cut- Back Asphalt النمذجة الفحوص راجع طرق أخذ النماذج للمواد اللزوجة الكينماتية أواإلسفلتية صفحة ٥٢٦ )(Saybolt Furol Viscosity نقطة الوميض محتوى الماء التقطير الفحوص على المتبقي من التقطير اللزوجة المطلقة)(Absolute Viscosity االختراق السحب الذوبان في محلول ثالث كلوريد االثيلين -فحص التبقع )اختياري(
ب -٣-المستحلب اإلسفلتي )(Cationic Emulsified Asphalt النمذجة
الفحوص * الفحوص على المستحلب اإلسفلتي ٥ اللزوجة بدرجة ٢٥س ٥و ٥٠س) ( Saybolt Furol viscosity الثبات عند الخزن )(Storage Stability test قابلية التفكك واالنتقاض ) (Demulsibility قابلية التغليف ومقاومة الماء)(Coating Ability and Water Resistance فحص الشحنة في الجزيئات)(Particle Charge test المزج مع اإلسفلت )(Cement Mixing test فحص الغربلة )(Sieve test التقطير )(Distillation* الفحوص على المتبقي من التقطير االختراق السحب -الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون
٥١٦
راجع طرق أخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة ٥٢٦
١٣
أعمال الطرق
ثانيا ً :الخلطة التجريبية لمزيج التربة والمادة اإلسفلتية الرابطة الفحوص مقاومة االنضغاط في درجة ٢٥س تعيين معامل القوة المتبقية تعيين نسبة اإلسفلت المضاف٥ -ثبات مارشال في درجة ٦٠س
النمذجة ٥
تعد الخلطة التجريبية كلما تغيرت المواد
ثالثا ً :مزيج التربة والمادة اإلسفلتية الرابطة والفحوص الموقعية بموجب مواصفات الطرق والجسور ) SORBالفص ل (R6Gوتع ديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص استخالص مكونات مزيج التربة والمادةاإلسفلتية مقاومة االنضغاط ثبات مارشال -الكثافة الموقعية
النمذجة نموذج لكل )٥٠٠٠م (٢أو يوم عمل أيھما اقل
نموذج لكل )٢٥٠٠م (٢على األقل
٥١٧
١٣
أعمال الطرق
١٣
طبقة ما تحت األساس طبقة ما تحت األساس مـــن مزيج التربــــة والركام أو مــــواد الركـــــام )(Selected Granular Material for Subbase Course بموجب مواصفات الطرق والجسور ) SORBالفصل (R6Gوتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ النمذجة
الفحوص
توزيع المقاس الحبيبي )التدرج( -١نم وذج م ن الك دس لك ل )١٥٠٠م (٣كح د أدن ى أو لك لمصدر ايھما اقل . حد السيولة -٢يؤخذ النموذج بحيث تنتخب أج زاء النم اذج م ن مواض ع دليل اللدونة)معامل المطاطية (متع ددة م ن الك وم م ن مختل ف األعم اق بحي ث يك ون المواد الھشة والمواد القابلة للتفتتً النموذج مم ثال لجمي ع كمي ة الرك ام الت ي يؤخ ذ منھ ا ق در العالقة بين الكثافة والرطوبة تعييـن تحمل التربة مختبريا ًاإلمكان . ● -٣في حال ة وج ود حبيب ات منفص لة أو ع دم تج انس واض ح ) التحمل الكاليفورني (CBR في المجموعة فيجب مزج الركام بص ورة جي دة قب ل اخ ذ التآكل الميكانيكيالنماذج . * الفحوص الكيمياوية األمالح الكبريتية األمالح الذائبة الكلية المواد العضوية الجبسمفح ص لك ل )١ك م ط ول( ولك ل جان ب أو فح ص عل ى األق ل ● الكثافة الموقعيةلكل )٢٠٠م.ط( أو )١٠٠٠م (٢ايھما أقل أو عند تغي ر الم واد ،ايھما اقل )مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية (
●
يجري لمواد الركام ذات المقاس االسمي ٥٠ملم و ٢٥ملم ) صنف (B&C&Dبموجب مواصفات الطرق والجسور ،الفصل )( R6
٥١٨
أعمال الطرق
١٣
طبقة اإلسفلت السائل األولية )(Bituminous Prime Coat بموجب مواصفات الطرق والجسور) SORBالفصل R8Aو ( R8B اإلسفلت الس ائل المخف ف بالم ذيبات متوس طة االنض اج وس ريعة االنض اج بموجب المواصفات )(٢)،(١ Cut- back Asphalt (medium curing type)and )Cut-back Asphalt (Rapid curing type الفحوص اللزوجة الكينماتية أو)(Saybolt Furol Viscosity نقطة الوميض محتوى الماء التقطير* الفحوص على المتبقي من التقطير اللزوجة المطلقة )(Absolute Viscosity االختراق السحب الذوبان في محلول ثالث كلوريد االثيلين فحص التبقع ) اختياري () (١مواصفات الجمعية األمريكية للفحص والمواد ) (ASTM D2027-2004و ) (ASTM D2028-2004 ) (٢مواصفات الھيئة العامة األمريكية للطرق والمواصالت ) (AASHTO M82 -2004و ) (AASHTO M81-2004
النمذجة راجع طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية صفحة ٥٢٦
المستحلب اإلسفلتي )(٢) ، (١) (Cationic Emulsified Asphalt النمذجة راج ع ط رق اخ ذ النم اذج للم واد اإلس فلتية ص فحة ٥٢٦
الفحوص * الفحوص على المستحلب اإلسفلتي ٥ ٥ اللزوجة)(Saybolt Furol Viscosityبدرجة ٢٥س و٥٠س الثبات عند الخزن )(Storage Stability test تحديد الصنف ) (Classification test قابلية التغليف ومقاومة الماء)(Coating Ability and Water Resistance فحص الشحنة في الجزيئات )(Particle Charge test المزج مع اإلسفلت )(Cement Mixing test فحص الغربلة )(Sieve test التقطير )(Distillation* الفحوص على المتبقي من التقطير االختراق السحب الذوبان في محلول ثالث كلوريد الكربون) (١مواصفات الجمعية األمريكية للفحص والمواد )(ASTM D 2397 - 2005 )(٢مواصفات الھيئة العامة األمريكية للطرق والمواصالت )(AASHTO M802- 2005 ٥١٩
أعمال الطرق
١٣
طبقة األساس ) (Base Course طبقة األساس من الحجر الجيري المكسر أومن الحصى المكسر أو من حجر المكدام المضغوط االھتزاز بموجب مواصفات الطرق والجســـور) SORBالفصل (R7وتعديالتھا لعامـــــي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص
النمذجة
التوزيع الحبيبي للمواد )التدرج( حد السيولة دليل اللدونة النسبة المئوية للمواد المارة منحجم ٠٫٠٧٥ملم /منخل حجم منخل ٠٫٤٢٥ملم االستطالة والتسطح نسبة التكسير التآكل الميكانيكي بطريقة لوس انجلوس المــــواد الھشـــة والكتل القابلـــة للتفتت) عند تواجدھا في المواد (
-١نموذج واحد على األقل لكل )١٥٠٠م ( أو لك ل مص در أيھما اقل . -٢راجع اخذ النماذج في الفقرة ) طبقة ما تحت األساس من مزيج التربة والركام أو مواد الركام ( صفحة ٥١٨
٣
)مقترحات المركز الوطني للمختبرات والبحوث اإلنشائية(
* الفحوص الكيمياوية األمالح الكبريتية )(Juss Content -التآكل الكيمياوي )(Soundness Loss
٥٢٠
أعمال الطرق
التبليط بالخرسانة اإلسفلتية الس اخنة ) طبق ة األس اس والطبق ة الرابط ة والطبق ة السطحية ( بموجب مواصفات الطرق والجسور ) SORBالفصل (R9وتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ أوالً :المواد أ -الركام الخشن الفحوص
النمذجة
التدرج التآكل الميكانيكي االستطالة والسمك نسبة األوجه المكسرة للركام الخشن التغليف واالنفصال لإلسفلت األمالح الكبريتية في مزيج الركام -التآكل الكيمياوي
كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج
ب -الركام الناعم الفحوص التدرج دليل اللدونة -األمالح الكبريتية في مزيج الركام
النمذجة كلما تغيرت المواد وعند إعداد معادلة المزج
٥٢١
١٣
أعمال الطرق
١٣
ج -المــــواد المالئة لمزيج الخرســـانة اإلســــفلتية بموجب المواصــفة القياســــية العراقيــــة رقــم ١٢٧٠لسنة ١٩٨٨ النمذجة
الفحوص
يؤخ ذ النم وذج م ن المعم ل أو الموق ع م ن كمي ة توزيع المقاس الحبيبيمحدودة من المادة على ان اليقل وزن ه ع ن ٥كغ م . دليل اللدونة ) المطاطية ( ●اليسمح بإضافة أي كمية جدي دة م ن الم ادة ف وق تل ك الت ي أخ ذت منھ ا النم اذج ي تم اخ ذ النم وذج م ن قب ل ش خص ذو خب رة بحي ث يك ون النم وذج مم ثالً ال ى أقصى حد ممكن من أص ل الكمي ة الت ي يؤخ ذ منھ ا . يتك ون النم وذج م ن ١٠أج زاء عل ى األق ل تجم ع بواس طة المغرف ة م ن مختل ف أقس ام اإلرس الية م ع مراعاة عدم اخذ النم وذج م ن المج اميع الت ي حص ل فيھا انفصال الحبيبات ذات المقاسات المتباين ة بس بب النق ل أو التك ديس إال أذا أعي د مزجھ ا بص ورة متجانسة . يختزل النموذج الى الكمية المطلوب ة بطريق ة التقس يم الربعي دون الحاجة الى ترطيبه أو باس تعمال قاس مة نم اذج مناس بة عل ى ان تج ري عملي ة االخت زال ف ي محيط خالي من التيارات الھوائية ●●. ● اليجري فحص اللدونة على مادتي السمنت والنورة ●● بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم ) ) (٢٩طرق اخذ النماذج من الركام والمواد المالئة والمواد الصخرية المستعملة في اإلنشاءات . د -السمنت اإلســـفلتي ) (Asphaltic Cementبموجب مواصـــفات الطرق والجســـــور ) SORBالفصل (R9وتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص
النمذجة
اللزوجة الكينماتية االختراق نقطة الوميض نقطة الليونة السحب الذوبان في ثالث كلوريد االثيلينالمتبقي بعد فحص الطبقة الرقيقة بالفرن-:* االختراق المتبقي ٪ ،من األصل * السحب في درجة ٢٥س٥،٥سم\دقيقة)سم(
راج ع ط رق اخ ذ النم اذج للم واد اإلس فلتية ص فحة ٥٢٦
٥٢٢
أعمال الطرق
١٣
ثانيا ً :الخلطــــة التجريبية لمزيج الخرســـانة اإلســــفلتية بموجب مواصـــفات الطــرق والجسـور ) SORBالفصل (R9وتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص نسب مزج الركام واإلسفلت فحص مارشال ) الثبات ،الزحف( الفراغات الھوائية الفراغات في الركام المعدني معامل القوة المتبقية -نسبة التكسير
النمذجة كلما تغيرت المواد
مزيج الخرســــانة اإلســــفلتية بموجب مواصفات الطرق والجسـور ) SORBالفصـــل (R9وتعديالتھا لعامي ١٩٩٩و ٢٠٠٣ الفحوص * مزيج الخرسانة اإلسفلتية تدرج ونسبة اإلسفلت الوزن النوعي والنظري فحص مارشال ) الثبات ،الزحف ( نسبة الفراغات في الركام المعدني كثافة مارشال الفراغات الھوائية* الفحوص الموقعية -الكثافة الموقعية
-االستوائية
النمذجة● على األقل نموذج لكل يوم عمل ومن كل معمل .
-١نموذجين لكل يوم عمل . -٢التقل مساحة النموذج عن) ٣٠سم ×٣٠سم( )٩٠٠سم ( ٢واعتماداً على المقاس االسمي االقصى لجزيئات الركام أو قطع لباب اليقل قطره عن ١٠سم . تعيين استوائية كل ممر من الطريق
● راجع طرق اخذ نماذج الخرسانة اإلسفلتية صفحة ٥٢٤
٥٢٣
أعمال الطرق
١٣
طرق اخذ النماذج من الخرسانة اإلسفلتية بموجب مسودة المواصفة ٢٨٣٧ لسنة ١٩٨٨ يتضمن ھذا الملحق ط رق اخ ذ نم اذج الخرس انة اإلس فلتية خ الل مراح ل التص نيع األوليــ ـة ، الخزن ،وأثناء التجھيز. أ -اخذ النماذج -: أ -١-أخذ النماذج من الحزام الناقل -: يوقف الحزام الناقل وھو محمل بالمكونات وتغرز صفيحتان ذات شكل مشابه لمقطع الحزام الناقل خ الل الم زيج وعل ى مس افات معين ة بحي ث تك ون الم واد المحص ورة بينھم ا كافي ة لغ رض الفح ص كم ا تف رغ المكونات المحصورة بين الصفيحتين في وعاء مالئم لغرض الفحص . أ -٢-أخذ النماذج من السيارات الناقلة يتم اخذ النماذج بصورة عشوائية وعلى شكل أجزاء متساوية ال تق ل ع ن ثالث ة تؤخ ذ م ن من اطق مختلف ة ثم تجمع لتشكل نموذج واحد مساوي أو يزيد على الكتل المحددة في الجدول الالحق : جدول حجم النموذج
المقاس االسمي األقصى للركام )ملم(
الكتلة التقريبية للخليط غير المرصوص )حد أدنى( كغم
المساحة التقريبية للخليط المرصوص )حد أدنى( ٢ سم
٢٫٣٦
١٫٨
٢٣٢
٤٫٧٥
١٫٨
٢٣٢
٩٫٥
٣٫٦
٢٣٢
١٢٫٥
٥٫٤
٤١٣
١٩
٧٫٣
٦٤٥
٢٥
٩٫١
٩٢٩
٣٨٫١
١١٫٣
٩٢٩
٥٠
١٥٫٩
١٤٥٣
٥٢٤
أعمال الطرق
١٣
أ -٣-أخذ النماذج من الطرق المعدة للرص تؤخذ النماذج بطريقة عشوائية على ان يكون النموذج مؤلفا من ثالثة أقسام متساوية تقريبا ً من المكون ات ثم تمزج لتكون النموذج النھائي والذي يجب ان ال تقل كتلته ع ن الكتل ة المح ددة ف ي الج دول ) (١وتؤخ ذ تلك األجزاء من كامل عمق الطبقة مع ضرورة التأكد م ن ع دم تض من النم وذج للم واد المكون ة للطبق ات الس فلى م ن الطري ق ويك ون م ن األفض ل وض ع قوال ب عل ى الطري ق قب ل رص فه باإلس فلت لت ؤمن اخ ذ أجزاء متساوية بالكتلة من المكونات لتحضير نموذج الفحص . أ -٤-أخذ النماذج من الطرق المرصوصة ً ً تؤخذ النم اذج بص ورة عش وائية م ن الطري ق ويؤخ ذ النم وذج مكون ا م ن عينت ين متس اويتين تقريب ا عل ى األقل يتم اختيارھما عشوائيا ً من تلك المناطق . يجب مراعاة أخذ النم وذج مم ثال لجمي ع م واد الطري ق ولكام ل عم ق الطبق ة م ع مالحظ ة ض رورة ع دم تضمن النموذج ألي من مواد للطبقات السفلى للطريق . ب -عدد النماذج ان عدد النماذج المأخوذة بالطرق الموضحة في الفقرة )أ( يعتمد على مستوى الدقة واالختالف المطل وب احتسابھا بحيث يكون عدد النماذج كافيا ً إلعطاء النتيجة الموثوق بھا . ج -نقل النماذج : ج -١-تنقل النماذج فــــي حاويات بطريقــة تمنع فق دان المكون ات أو تل وث أي ج زء منھ ا أو حدوث أي تلف نتيجة معاملتھا بصورة خاطئة أثناء النقل . ج -٢-ترقم النماذج بصــ ـورة واض حة تتض من المعلوم ات الكافي ة والت ي يس تفيد منھ ا الف احص مث ل اســـ ـم المش روع والموق ع ورقــ ـم الطري ق للنم اذج الم أخوذة مـ ـن الموق ع .ام ا النم اذج المأخوذة مــن المعمل فيتضمن الترقيم اســ ـم ص احب المعم ل ون وع المعم ل وحج م الدفع ة ون وع الم واد األوليــة المستخدمة في المزج ومعادلة المزج المعملية .
٥٢٥
أعمال الطرق
١٣
ــ طرق اخذ النماذج للمواد اإلسفلتية بموجب المواصفة القياسية العراقية ) (٦٨٥لسنة ) ٢٠٠١اإلسفلت( تؤخذ النماذج من الخزانات والشاحنات والبراميل وتستخدم أوعيـــة نظيفة وجافة ذات فوھـــة واســــعة ومحكمة السد بسعة كافية تغطي كمية النموذج المراد فحصه وكاالتي : -١أخذ النماذج من الخزانات -: يؤخذ )١لتر( مـــن اإلسفلت مــن الصمام الجانبي الموجود فــي قعر الخزان مــــع مالحظة إھمال الكمية األولى من القير عند بداية فتح الصمام وقبل اخذ النموذج . -٢أخذ النماذج من الشاحنات أثناء ملئھا -: يؤخـــذ النموذج مـن خط األنابيب الموصل الى الشاحنة بواسطة صـــمام خاص مع مالحظة واحــد إھمال الكمية األولى من اإلسفلت عند بدايـــة فتح الصمام وقبل اخذ النموذج ،يؤخــذ نموذج بحجم ) ١لتر( أذا كان حجم اإلرســالية ) ١٠٠٠لتر( أو اقل) يؤخذ بعد ضخ ) (٪٥٠مــــن اإلرسالية الى الشـــاحنة ( اما اذا كان حجم اإلرسالية اكبر مـــن ) ١٠٠٠لتر( فيؤخذ )١لتر(بعد ضخ )(٪٢٠ مـــن اإلرسالية الى الشاحنة و ) ١لتر ( بعد ضخ ) (٪٦٠-٤٠مـن اإلرسالية و ) ١لتر( بعد ضخ ).(٪٩٠-٨٠ -٣أخذ النماذج من الشاحنات المملؤة -: يؤخذ نموذج واحد بحجم )١لتر( بعد إھمال الكمية األولى من اإلسفلت . -٤أخذ النماذج من البراميل-: ً -١-٤يتم اختيار البراميل عشــــوائيا على ان اليقل عددھا عن حاصـــل الجذر التكعيبي للعـــدد الكلي للبراميل أو حسب ما مذكور في الجدول رقم ). (١ -٢-٤يؤخذ ) ١لتر( من كل برميل وإذا كانت النماذج تمثل وجبـــة إنتاج واحــدة فتمزج ويؤخذ نموذج بحجم ) ١لتر ( إلجراء الفحوصات المختبرية . الجدول رقم ) (١أخذ النماذج من البراميل عدد النماذج عدد البراميل ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١
٨-٢ ٢٧ - ٩ ٦٤ - ٢٨ ١٦٠ - ٦٥ ٢١٦ - ١٦٢ ٣٤٣ - ٢١٧ ٥١٢ - ٣٤٤ ٧١٩ - ٥١٣ ١٠٠٠ - ٧٢٠ ١٣٣٠ - ١٠٠١ ٥٢٦
٥٢٧
الخصائص الھندسية للتربة
١٤
تحريات التربة تقس م عملي ة تحري ات الترب ة ال ى م رحلتين أساس يتين معتم دة عل ى الغ رض م ن إج راء تحري ات الترب ة وھما-: أ -مرحلة التحريات األولية : تعيين الحفر االختبارية بحيث تعطي فكرة عامــة عن طبقات التربة وخواصھا وعادة تؤخــــذ المسافات بين النقاط من ٥٠م الى ٥٠٠م معتمدة على مساحة الموقع ونوع المنشات والتكوين الطبقي للتربة وكذلك تؤخذ المسافات بين كل أربع نقاط بحيث تغطي ٪١٠من مساحة الموقع . ب -مرحلة التحريات التفصيلية : تقلل المســـافات بين النقاط بإضـــافة نقاط وســطية ال ى النق اط الت ي سـ ـبق وان تـ ـم انجازھ ا فــي مرحلة التحريات األولية وتعتمد المســـافات بين النقاط على نـــوع المنشـــأ والتكوين الطبقي للترب ة وقد تصل المسافة الى ١٠م فــــي بعض األحيان )مثل مناطــــق التكھفات )الفراغات( ومواقع الدفن (. وبصورة عامة التوجد قاعدة عامة يمكن تطبيقھ ا لتحدي د عــ ـدد نق اط الحف ر اال انـــ ـه يفض ل بصورة عامـــة ترتيب مواقع النقاط بحيث يمكن رسم مقاطع جيولوجية واضحة للموقع . ويمكن توزيع عدد النقاط وأعماقھا حسب طبيعة المنشأ وكما موضح في الجداول التالية -:
ت ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧
جدول ) (١عدد الحفر ) الجسات ( المطلوبة عدد الجسات المطلوبة نوع المنشأ تحتاج الى نقطتين على االقل في األركان المتقابل ة المنشات المنعزلة ٢ في حالة كون مساحة المنشأ اقل من ٢٥٠م تحتاج الى أربع نقاط موزعة على المحيط وواحدة المخازن الخفيفة والجملونات في المركز أرب ع نق اط موزع ة بحي ث تغط ي مس احة المنش أ منشات عامة صغيرة ،مدارس وجوامع وواحدة إضافية في مكان تجمع المياه القذرة منشات عالية منفص لة )خ زان م اء ع الي -٤-٢ ،نقاط معتمدة عل ى ع دد وحج م األس س عل ى ان التقل المسافة بين النقاط على ١٥م أبراج( حف رة اختباري ة ك ل ٥٠٠م باإلض افة ال ى إج راء الطرق ومسارات األنابيب تحريات جيوفيزيائية منش ات ذات أس س حص يرية منعزل ة ثالث حفر حول المحيط وواحدة في المركز ٢ وبمساحة اكبر من ٢٥٠م المس افة ب ين حف رة وأخ رى ال تزي د ع ن ٣٠م م ع منشات بحرية كبيرة إضافة حفر أخرى في المناطق الحساسة
الجس ور عل ى األنھ ر والفض اءات ف وق ٨ الطرق
حفرة في موقع كل دعامة أو عمود
٥٢٨
الخصائص الھندسية للتربة
١٤
جدول ) (٢عمق الحفر ) الجسات ( المطلوب ت
عدد الجسات المطلوبة
نوع المنشأ
١
يس تمر الحف ر ال ى عم ق يس اوي ض عف ع رض األس اس المنش ات الص غيرة والمتع ددة المتوق ع م ع أج زاء حف رة عميق ة ٢٠م للتع رف عل ى طبق ات الطوابق التربة
٢
المواقع المتكونة من تربة دفن
ي تم اخت راق ترب ة ال دفن ويس تمر الحف ر ف ي الترب ة لح ين الوصول الى تربة قوية مالئمة
٣
الطرق
يس تمر الحف ر ال ى ١٫٥-١مت ر تح ت مس توى التبل يط ف ي مناطق القطع و ٢-١٫٥متر لمناطق الدفن
٤
المطارات
يستمر الحف ر ال ى ٣م تح ت مس توى التبل يط عن د الحف ر و ٣م تحت األرض الطبيعية من الدفن الضحل
٥
الخزانات األرضية
يس تمر التح ري ال ى عم ق الطبق ة غي ر النف اذة أو ال ى عم ق اليقل عن )×٢أقصى ارتفاع ھيدروليكي متوقع(
٦
السدود
عم ق التحري ات للمنش ات الترابي ة بص ورة عام ة نص ف ع رض قاع دة المنش أ ويج ب ان تك ون نق اط الحف ر ل يس فق ط للترب ة الطري ة أو غي ر المس تقرة ولك ن للطبق ات الص خرية النفاذة أيضا والى العم ق ال ذي يمكنن ا م ن معالج ة التس رب . أو ١٫٥-١ارتف اع الس د الخرس اني ف ي الت رب المتجانس ة ويستمر الى ٦-٣م في الطبقة الصلبة الغير نفاذة .
٧
الجدران الساندة
يس تمر التح ري ال ى عم ق ) ×(١٫٥ – ٠٫٧٥ارتف اع الج دار تحت قاعدة الجدار وزيادة في األمان يس تمر ال ى )×٢ارتف اع الجدار(
٨
٩
التعليات الترابية
استقرارية المنحدرات
١٠القطع العميق
التح ري يس تمر ال ى عم ق × ١٫٢٥نص ف ع رض قاع دة التعلي ة ف ي التح ري الع ادي وال ى عم ق يع ادل ×٣-٢نص ف عرض قاعدة التعلية عند التحري عن الھبوط الحاصل فيھا يمت د الحف ر ال ى طبق ة ال تت أثر بس طح االن زالق أو ال ى طبق ة قوية جدا يستمر الحف ر ال ى ) ×(١-٠٫٧٥ع رض المقط ع عن دما يك ون القطع تحت المياه الجوفية يج ب ان يس تمر الحف ر ال ى الطبق ة غير النفاذة تحت القطع
٥٢٩
ملحــــق ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ )(١ ﻟﺴﻨﺔ
٢٠٠٨
اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻌﺪد ٤٠٧٥ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٩آﻳﺎر ٢٠٠٨م
٥٢١
٥٢٢
اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ) ( ١ﻣن اﻟﻘﺳم ) ( ١٤ﻣن أﻣر ﺳـﻠطﺔ اﻻﺋـﺗﻼف اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ ) اﻟﻣﻧﺣﻠـﺔ ( رﻗـم )(٨٧ ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٤
أﺻدرﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻵﺗﻳﺔ :
رﻗم ) ( ١ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٨ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘود اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
اﻟﻣﺎدة ـ ١ـ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت إﻟﻰ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘود اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑرﻣﻬـﺎ دواﺋـر اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻹﺷــﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺗﺟﻬﻳــز ﻟﻠﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
واﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌراﻗﻳﺔ وﻏﻳر اﻟﻌراﻗﻳﺔ وﺗﺣدﻳد أﺳـﺎﻟﻳب ﺗﻧﻔﻳـذﻫﺎ واﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺻـﻼﺣﻳﺔ ﻓـﺗﺢ اﻟﻌطـﺎءات وﺗﺣﻠﻳﻠﻬـﺎ ٕوارﺳـﺎﺋﻬﺎ ٕواﺟـراءات اﻟطﻌـن ﻓـﻲ ﻗ ارراﺗﻬـﺎ ﻟـدى اﻟﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ إن ﺗﺗﺳ ــم إﺟـ ـراءات اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻹﺑـ ـرام اﻟﻌﻘ ــود اﻟﻣ ــذﻛورة ﺑﺎﻟﺷ ــﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻧزاﻫﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس .
اﻟﻣـﺎدة ـ ٢ـ اوﻻ ـ ﺗﺳـري أﺣﻛـﺎم ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘـود اﻟﺗـﻲ ﺗﺑرﻣﻬـﺎ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ) دواﺋــر اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ( ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﺑــﺎﻟو ازرات واﻟﺟﻬــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة واﻷﻗــﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻷﺧــرى اﻟﻌراﻗﻳــﺔ وﻏﻳــر اﻟﻌراﻗﻳــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﻣﻘــﺎوﻻت اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ أو اﻟﻌﻘــود اﻻﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ أو ﺗﺟﻬﻳز اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻳﺎـ ﻻﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدواﺋر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻣوﻟـﺔ ﻣ ـ ـ ــن اﻟﻣﻧظﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟدوﻟﻳ ـ ـ ــﺔ أو اﻹﻗﻠﻳﻣﻳ ـ ـ ــﺔ واﻟﻣﻧﻔ ـ ـ ــذة اﺳ ـ ـ ــﺗﻧﺎداً إﻟ ـ ـ ــﻰ اﺗﻔﺎﻗﻳ ـ ـ ــﺎت أو ﺑروﺗوﻛـ ــوﻻت ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺗﺑـ ــرم ﻣـ ــﻊ اﻹط ـ ـراف اﻟﻌراﻗﻳـ ــﺔ ﺑﻬـ ــذا اﻟﺧﺻـ ــوص وﻳﻣﻛـ ــن
اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻓﻳﻣـﺎ ﻟـم ﻳـرد ﺑـﻪ ﻧـص ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳـﺎت أو اﻟﺑروﺗوﻛ ــوﻻت وﺑﻣ ــﺎ ﻻ ﻳﺗﻌ ــﺎرض ﻣ ــﻊ اﻟﻘواﻋ ــد واﻟﺿـ ـواﺑط اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت .
٥٢٣
اﻟﻣﺎدة ـ ٣ـ أوﻻـ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟﺟﻬﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم ﻣراﻋﺎة اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺑﻝ إﻋداد وﺛﺎﺋق
اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت : أـ
وﺟــود ﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻣــن و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺎرﻳر اﻟﺟــدوى اﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﻳﺔ اﻟﻣﻌــدة ﺑﻣوﺟــب
ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت رﻗــم ) ( ١
ﻟﺳــﻧﺔ ١٩٨٤اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﻣﺟﻠــس اﻟﺗﺧطــﻳط اﻟﻣﻠﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ ان ﺗ ارﻓ ــق ﺑﻬــﺎ اﺳﺗﻣﺎرة طﻠب اﻟﻣﺷروع
) اﺳ ــﺗﻣﺎرة ﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻟﻣﺷ ــﺎرﻳﻊ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ( ﻋﻧ ــد ﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــروع ﻹدراﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ . ب ـ وﺟـود د ارﺳـﺔ ﻣﺣدﺛـﺔ ﻋـن اﻟﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺷـروع أو اﻟﻌﻘـد اﻟﻣطﻠـوب ﺗﻧﻔﻳــذﻩ ﺿــﻣن ﺗﻘرﻳــر د ارﺳــﺔ اﻟﺟــدوى ﺑﻐﻳــﺔ اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﻘﻳــﺎس ﻋﻧــد
ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌطﺎءات وﺗرﺳﻳﺔ اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ان ﺗراﻋﻰ اﻟﺳرﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟك .
ﺟـ ـ وﺟود ﺗﺧﺻﻳﺻﺎت ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﻣؤﻳـدة ﻣـن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻟطﻠﺑـﺎت اﺣﺗﻳﺎﺟـﺎت اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـﺔ ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﻌطﺎءات إﻟﻰ اﻟﺗﺑوﻳب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ . د ـ ان ﺗﻛــون اﻟﺷــروط واﻟﻣواﺻــﻔﺎت وﺟــدوﻝ اﻟﻛﻣﻳــﺎت واﻟﺧـراﺋط وﻏﻳــر ذﻟــك
ﻣﻣــﺎ ﻫــو ﺿــروري ﻟﻠﺗﻧﻔﻳــذ ﺟــﺎﻫزة ودﻗﻳﻘــﺔ ﻟﺗﺟﻧــب إﺟ ـراء اﻟﺗﻐﻳﻳ ـرات أو
اﻹﺿﺎﻓﺎت إﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ) (١اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﻟﻠﺑــت ﺑﻬــذا اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ. )(٢
اﻹﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﺑطرﻳﻘﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺟﺎﻫز
)ﻣﻔﺗﺎح ﺑﺎﻟﻳد( ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ .
٥٢٤
*) (٣ﻋــدم ﺟـواز إﺟـراء أﻳــﺔ زﻳــﺎدات ﻋﻠــﻰ ﻛﻣﻳــﺎت وﻣﺑــﺎﻟﻎ ﻋﻘــود اﻟﺗﺟﻬﻳــز واﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ وﻷي ﻣﺑﻠــﻎ ﻛــﺎن ﺧــﻼﻝ ﻓﺗ ـرة ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻘــد ﻣــﻊ
ﻣراﻋﺎة اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ . ) (٤اﻹﺟ ـ ـ ـراءات واﻟﺿواﺑـ ـ ــط اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟﻧظر ﻓـ ـ ــﻲ طﻠﺑـ ـ ــﺎت اﻟﺗﻌ ـ ــوﻳض ﻟﻠﻣﻘــﺎوﻟﻳن اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن زﻳــﺎدة اﻷﺳــﻌﺎر واﻟﺻــﺎدرة ﻋــن و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن .
ﻫـ ـ وﺟود ﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ وﺗﺧﺻﻳص اﻷرض اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروع أو اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻘﺎوﻻت اﻹﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ. و ـ زــ
إ ازﻟــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺎدﻳــﺔ ان وﺟــدت ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻊ اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻧــد ﺗﻧﻔﻳــذ ﻣﻘﺎوﻻت اﻹﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺟراءات اﺳﺗﻣﻼك اﻟﻣوﻗﻊ .
إن ﻳﻛ ــون اﻟﻣوﻗ ــﻊ ﺟ ــﺎﻫ اًز ﻟﻠﻣﺑﺎﺷـ ـرة ﺑﺎﻟﻌﻣ ــﻝ ﻓﻳ ــﻪ ﻛـ ـﻼً أو ﺟ ــزءاً ﺑﻣ ــﺎ ﻳﻧﺳ ــﺟم واﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘرر.
ح ـ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻳﺔ إﺟراءات أﺧرى ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻌﻘد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻩ . ﺛﺎﻧﻳﺎً ـ ـ ﻳﺟ ــري ﺗﺣدﻳ ــد ﺛﻣ ــن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟواﺣ ــدة ﻣ ــن وﺛ ــﺎﺋق اﻟﻌط ــﺎء ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﻣﺣدودة واﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺎت ﺑﻣـرﺣﻠﺗﻳن ﺑﺳـﻌر ﻳﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ أﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ وﻛﻠﻔـﺔ إﻋـدادﻫﺎ
وﻳؤﻣن اﻟﺟدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻳﻬﺎ وﻟﻣﻘـدم اﻟﻌطـﺎء اﻟـذي ﺳـﺑق ﻟـﻪ اﻻﺷـﺗراك ﻓـﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎد اﻋﻼﻧﻬﺎ إن ﻳﻘـدم وﺻـﻝ اﻻﺷـﺗراك اﻟﺳـﺎﺑق ﻣـﻊ وﺛـﺎﺋق اﻟﻌطـﺎء ﻋﻧد إﻋﺎدﺗﻬﺎ وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌـدﻳﻝ أﺳـﻌﺎر ﺷـراء وﺛـﺎﺋق اﻟﻌطـﺎء ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ اﻟﻣﻌـﺎدة ﻓﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﻘدم اﻟﻌطﺎء اﻟﻔـرق ﺑـﻳن اﻟﺳـﻌرﻳن وﻳ ارﻓـق ﻣـﻊ ﻋطﺎﺋـﻪ اﻟوﺻـﻠﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻲ .
ﺛﺎﻟﺛـﺎ ـ أ ـ ﻳﺗــم ﻧﺷـر اﻹﻋـﻼن ﻓـﻲ ﺛـﻼث ﺻـﺣف ﻳوﻣﻳـﺔ وطﻧﻳـﺔ واﺳـﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷـﺎر ﻓـﻲ اﻷﻗ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ إن ﺗﻛ ــون ﺟرﻳ ــدة اﻹﻋ ــﻼن اﻟﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ أﺣداﻫﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف ﻫذﻩ اﻟﺻﺣﻳﻔﺔ ﻋن اﻟﺻـدور ﻷي ﺳـﺑب ﻓﻳـﺗم اﻟﻧﺷ ــر ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺣﻳﻔﺔ أﺧ ــرى واﺳ ــﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷ ــﺎر وﻋﻠ ــﻰ إن ﻳﺗﺣﻣ ــﻝ ﻣ ــن ﺗرﺳو ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
*
ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة ) راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥٥٧/
٥٢٥
أﺟــور اﻟﻧﺷــر واﻻﻋــﻼن ﻷﺧ ـر إﻋــﻼن ﻋــن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ وﻳﺳــﺗﺛﻧﻰ ﻣــن
ذﻟك طﻠﺑﺎت اﺳﺗﻳراد اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﻳـﺔ واﻷدوﻳـﺔ ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﺣﻛـﺎم )(١ ﻣن اﻟﻔﻘرة ) ﺟـ( ﻣن اﻟﺑﻧد )اوﻻ( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) ( ٥ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت . ب ـ ﻳـﺗم ﻧﺷـر اﻹﻋـﻼن ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد وﻟوﺣـﺔ اﻹﻋـﻼن ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ اﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻧﺷـر اﻻﻋـﻼن ﻓـﻲ
اﻟﻣﻠﺣﻘﻳ ــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻔﺎرات اﻟﻌراﻗﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺧ ــﺎرج وﻣوﻗ ــﻊ اﻷﻣ ــم اﻟﻣﺗﺣـ ــدة ﻟﺗﻧﻣﻳـ ــﺔ اﻹﻋﻣـ ــﺎﻝ
و) (DGMARKETﻓﻳﻣـ ــﺎ
ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ . اﻟﻣـﺎدة ـ ٤ـ ﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗــد اﻋﺗﻣـﺎد اﺣـد اﻷﺳـﺎﻟﻳب اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻋﻧــد ﺗﻧﻔﻳـذ ﻣﺷـﺎرﻳﻊ اﻟﻣوازﻧـﺔأو اﻟﻌﻘـود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ :
أوﻻـ ـ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ :وﺗﻛــون إﻣــﺎ وطﻧﻳــﺔ أو دوﻟﻳــﺔ ﺗﺣــدد ﺣﺳــب ﺻــﻼﺣﻳﺔ رﺋــﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ذﻟك طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘـد وﻣﺑﻠﻐـﻪ وﻳـﺗم ﺗﻧﻔﻳـذ ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﺑــﺈﻋﻼن اﻟــدﻋوة اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟ ـراﻏﺑﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻘــود ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﻧواﻋﻬــﺎ ﻣﻣــن ﺗﺗ ـواﻓر ﻓــﻳﻬم ﺷــروط اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﻟﻠﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋـن ) ( ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ﺧﻣﺳﻳن ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر أو أي ﻣﺑﻠﻎ أﺧر ﻳﺣـدد ﻣـن
اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة إن ﺗﺗﺳــم اﻹﺟـراءات ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﻳــﺔ واﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﻳﺔ واﻟﻌداﻟــﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ واﻟﻌﻠﻧﻳﺔ . ﺛﺎﻧﻳﺎـ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻣﺣدودة :وﺗﺗم ﺑﺈﻋﻼن اﻟدﻋوة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد إﻟـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ اﻟراﻏﺑﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘـود ﺑﻣﺧﺗﻠـف أﻧواﻋﻬـﺎ ﻣﻣـن ﺗﺗـواﻓر ﻓـﻳﻬم ﺷـروط اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﻟﻠﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﺗــﻲ ﻻﺗﻘــﻝ ﻋــن ) (٥٠٠٠٠٠٠٠ﺧﻣﺳــﻳن ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر أو
أي ﻣﺑﻠﻎ أﺧر ﻳﺣدد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﻳن :
أ ـ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ :وﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻘدﻳــم اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻔﻧــﻲ واﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ وﺣﺳــب اﻟﺗﺷـرﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻧﺎﻓــذة ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿ ــوع وذﻟ ــك ﻟﺗﻘوﻳﻣﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻟﺟﻧ ــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳ ــﺔ ﻟﻠﺗوﺻﻝ إﻟﻰ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ. ب ـ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ :وﺗــﺗم ﺑﺗوﺟﻳــﻪ اﻟــدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ) ﻣﺟﺎﻧـﺎً ( إﻟــﻰ اﻟﻣــؤﻫﻠﻳن ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻟﺗﻘــدﻳم ﻋطــﺎءاﺗﻬم اﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻟﺗﺟﺎرﻳـ ــﺔ )اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ( واﻟﺷــروط
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إن ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋن ) (٦ﺳت دﻋوات. ٥٢٦
ﺛﺎﻟﺛـﺎً ـ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﺑﻣــرﺣﻠﺗﻳن :أ ـ ﻟـرﺋﻳس ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد أو ﻣــن ﻳﺧوﻟــﻪ اﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ طرﻳﻘــﺔ ﺗﻘدﻳم اﻟﻌطـﺎءات ﺑﻣـرﺣﻠﺗﻳن ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻟﻛـﻲ ﻳﺣﺻـﻝ ﻋﻠـﻰ أﻓﺿـﻝ طرﻳـق ﻳﻠﺑـﻲ
اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ وﻳﻌﺗﻣـد ﻫــذا اﻷﺳـﻠوب ﻓــﻲ اﻟﻌﻘـود ذات اﻟﻣواﺻــﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻌﻘــدة أو ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗطﺑﻳــق ﻣواﺻــﻔﺎت ﻻ ﻳﻛــون ﻣــن اﻟﻣﺟــدي ﻓﻳﻬــﺎ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳـﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ أو اﻹﺷـﻐﺎﻝ أو ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت ﻟﺗﺣدﻳد ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ أو ﻣﻳزاﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ دﻗﻳق اﺑﺗداء .
ب ـ ﻳﺟــوز ان ﺗﺳــﺑق ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻌطــﺎءات ﺑﻣــرﺣﻠﺗﻳن إﺟ ـراءات اﻟﺗﺄﻫﻳــﻝ اﻟﻣﺳــﺑق اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﻧ ــد ) ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ ( ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣ ــﺎدة وﻟﻐ ــرض ﺗﻧﻔﻳ ــذ ﻫ ــذا اﻷﺳﻠوب ﻳﺟب ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) (١اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻوﻟــﻰ :دﻋــوة ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﻌطــﺎءات ﻟﺗﻘــدﻳم ﻋروﺿــﻬم اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﺗﺻ ــﻣﻳم اﻷوﻟ ــﻲ ووﺻ ــف اﻟﻔﻌﺎﻟﻳ ــﺎت وﻟـ ـرﺋﻳس ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳﺔ إن ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك .
) (٢اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳـﺔ :دﻋـوة ﻣﻘـدﻣﻲ اﻟﻌطـﺎءات اﻟـذﻳن ﺗـم ﻗﺑـوﻝ ﻋطـﺎء اﺗﻬم اﻟﻔﻧﻳﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻘدﻳم ﻋطـﺎء اﺗﻬـم اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس وﺛـﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ اﻟﻣﻌدﻟــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺷــروط اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد .
٥٢٧
*راﺑﻌﺎ ـ اﻟدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷرة :أـ ﺗوﺟـﻪ اﻟـدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن ﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗــد إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻝ ﻋـن ) (٥ﺧﻣﺳـﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣﻘـ ــﺎوﻟﻳن و /أو اﻟﺷـ ــرﻛﺎت و /أو اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣـ ــدة ﻟﻘـ ــدرﺗﻬﺎ
وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وﻋﻧد اﻟﺿرورة وﻟوﺟود أﺳﺑﺎب ﻣﺑررة ﻓـﻲ اﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺗﻳﺔ :ـ ) (١إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ذو طﺎﺑﻊ ﺗﺧﺻﺻﻲ و /اوﻳﺗطﻠب اﻟﺳرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣـن
إﺟ ـ ـراءات اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد واﻟﺗﻧﻔﻳـ ــذ و /أو أن ﺗﻛـ ــون ﻫﻧـ ــﺎك أﺳـ ــﺑﺎب أﻣﻧﻳـ ــﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك .
) (٢إذا ﻛــﺎن اﻟﻬــدف ﻫــو ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺳــرﻋﺔ واﻟﻛﻔــﺎءة ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟط ـوارئ واﻟﻛ ـوارث اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ وﺗﺟﻬﻳــز اﻷدوﻳــﺔ واﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﻧﻘذة ﻟﻠﺣﻳﺎة .
) (٣ﻋـ ــزوف ﻣﻘـ ــدﻣﻲ اﻟﻌطـ ــﺎءات ﻋـ ــن اﻟﻣﺷـ ــﺎرﻛﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ب
اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .
ـ ﺗزوﻳ ـ ــد اﻟﻣﺟﻬـ ـ ـزﻳن واﻟﻣﻘ ـ ــﺎوﻟﻳن واﻻﺳﺗﺷ ـ ــﺎرﻳﻳن ﺑوﺛ ـ ــﺎﺋق اﻟﻌط ـ ــﺎءات واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺟﺎﻧﺎً .
ﺟـ ـ ـ -ﻳﻌﻔـ ــﻰ ﻣﻘـ ــدﻣو اﻟﻌطـ ــﺎءات اﻟﻣوﺟـ ــﻪ ﻟﻬـ ـ ــم اﻟـ ــدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷ ـ ـرة ﻣـ ــن ﺗﻘـ ــدﻳم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ د ـ ﺗﺗــم ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﺻـﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻹﻏـراض اﻹﺣﺎﻟـﺔ واﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻧـد اﺳـﺗﺧدام ﻫذا اﻷﺳﻠوب .
* ﺧﺎﻣﺳﺎًـ أﺳـﻠوب اﻟﻌطـﺎء اﻟواﺣـد ) اﻟﻌـرض اﻟوﺣﻳـد ( :وﻳـﺗم ﺑﺗوﺟﻳـﻪ اﻟـدﻋوة ﻣﺟﺎﻧـﺎً ﻣـن ﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻟﻣﻧﺎﻗص واﺣد ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘود ذات اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﻳـﺔ ﻟﺗﺟﻬﻳـز أو ﺗﻧﻔﻳـذ اﻹﻋﻣـﺎﻝ أو
اﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ أو اﻟﺗﺻــﻧﻳﻊ وذﻟــك ﻋﻧــد اﻟﺿــرورة وﻟوﺟــود أﺳــﺑﺎب ﻣﺑــررة ﺗﺳــﺗدﻋﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ إن ﻳﺗم ﻣراﻋﺎة اﻹﺟراءات اﻵﺗﻳﺔ : أ
ـ إﻋــﻼم ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻘــود اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﻟﻐــرض ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻘــد ﺑﻬــذا اﻷﺳــﻠوب ﻣــﻊ ﺑﻳــﺎن اﻟﻣﺑــررات ﻟــذﻟك ﻋﻠــﻰ إن ﺗرﻓـ ــﻊ ﻣـ ــن ﺟﻬـ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد اﻟﻣﺧﺗﺻـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــو ازرات واﻟﺟﻬـ ــﺎت ﻏﻳـ ــر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم .
*
ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة ) راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥٥٧/ ٥٢٨
ب ـ اﻟﺻـﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘـود اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻳـﺗم
ﻣﻔﺎﺗﺣ ــﺔ ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﻌﻘوداﻟﻣرﻛزﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻷﻣﺎﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟـ ــوزراء
ﻟﻐ ــرض اﻟﻣﺻ ــﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗوﺻ ــﻳﺎت ﻟﺟ ــﺎن ﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻌط ــﺎءات ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﺗﻛون ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺧﺎرج ﺻﻼﺣﻳﺔ رﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد . ﺟ ـ ـ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟﺑـت ﻣـن ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻘـود اﻟﻣرﻛزﻳ ـﺔ ﻓـﻲ اﻷﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ طﻠﺑﺎت اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن ﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﺧـﻼﻝ ﻣـدة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ) ( ١٤ارﺑﻌـ ــﺔ ﻋﺷـ ــر ﻳوﻣ ـ ـﺎً ﻋﻣ ـ ـﻼً ﻣـ ــن ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺗﺳ ـ ـﺟﻳﻠﻬﺎ ﻟـ ــدى اﻟﻠﺟﻧـ ــﺔ
اﻟﻣـ ــذﻛورة ﻓﺗﻌـ ــد اﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﺣﺎﺻـ ــﻠﺔ ﺿـ ــﻣﻧﻳﺎً وﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺟﻬـ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـ ــﺔ
اﻟﺳﻳر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗرﺳﻳﺔ اﻟﻌﻘود وﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ . د
ـ
ﺗﻌﻔــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣوﺟــﻪ ﻟﻬــﺎ اﻟــدﻋوى ﺑﻣوﺟــب ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻣــن ﺗﻘــدﻳم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ .
ﺳﺎدﺳﺎً ـ ﻟﺟــﺎن اﻟﻣﺷــﺗرﻳﺎت :ـ وﻳــﺗم اﺳــﺗﺧدام ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﻟﺗﺟﻬﻳــز دواﺋــر اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳﻘــﻝ ﻣﺑﻠﻐﻬــﺎ ﻋــن ) (٥٠٠٠٠٠٠٠ﺧﻣﺳــﻳن ﻣﻠﻳــون دﻳﻧــﺎر أو أي ﻣﺑﻠــﻎ
أﺧــر ﻳﺣــدد ﻓــﻲ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﺟﺎرﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﺿ ـواﺑط اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدرﻫﺎ داﺋ ـرة اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳــﻳق ﻣــﻊ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺎدة ـ ٥ـ أوﻻ ـ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع .
ﻳراﻋﻰ ﻓﻲ اﻋﻼن ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ـ أ ـ اﺳم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ورﻗﻣﻬﺎ وﻋﻧواﻧﻬﺎ واﻟﺗﺑوﻳب اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ. ب ـ وﺻف ﻣوﺟز وواﺿﺢ ﻟﻠﻣﺷروع أو اﻟﻌﻘد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻩ ﻣﻊ ﺑﻳﺎن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ. * ﺟـ ـ ﻣدة إﻋﻼن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ أو اﻟدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺗﻛون وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
) (١ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﻬﻳز واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷـﺎرﻳﺔ ﻣـ ــدة ﺗﺗـراوح ﻣـن ) ١٥ـ ( ٦٠ﻳوﻣـﺎً ﺗﺣـدد ﺣﺳـب أﻫﻣﻳـﺔ اﻟﻌﻘـد وﺗﺑـدأ ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ
أﺧر ﻧﺷر ﻟﻺﻋﻼن وﻳﺳﺗﺛﻧﻰ
*
ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة ) راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥٥٧/
٥٢٩
ﻣ ــن ذﻟ ــك ﻋﻘ ــود ﺗﺟﻬﻳ ــز اﻟﺣﻧط ــﺔ واﻟ ــرز واﻟ ــدواء وﺣﺳ ــب ﺗﻘ ــدﻳر
اﻟوزﻳر اﻟﻣﺧﺗص .
) (٢ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص ﻋﻘود اﻹﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ) ٢١ـ ( ٦٠ﻳوﻣـﺎً ﺗﺣـدد ﺣﺳب أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻘد وﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ أﺧر ﻧﺷر ﻟﻺﻋﻼن.
د ـ ﺑﻳــﺎن ﻣوﻋــد وﻣﻛــﺎن ﺗﻘــدﻳم اﻟﻌطــﺎءات وﻓﺗ ـرة اﻟﻧﻔــﺎذ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻬــﺎ وﻣﻛــﺎن وﻣوﻋد ﺑﻳﻊ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ . ﻫـ ـ ﺑﻳﺎن ﻣﻘ ــدار اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات. وـ
ﻣوﻋد ﻏﻠق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
زـ
ﺛﻣن ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠرد .
ح ـ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﻋﻧـوان اﻟﺑرﻳــد اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻟﻠﺗﺷــﻛﻳﻝ اﻹداري اﻟﻣﺳؤوﻝ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﻓﻳﻪ . ﺛﺎﻧﻳﺎ ـ ـ ﺗﺿ ــﻣﻳن اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت إﻟ ــﻰ ﻣﻘ ــدﻣﻲ اﻟﻌط ــﺎءات اﻟﻣراﻓﻘ ــﺔ ﻟﻣﺳ ــﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ــﺔ )اﻷﺷ ــﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ واﻟﺗﺟﻬﻳز واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ ( ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ ـ اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳ ــﺔ ﻟﻠﻌﻘــد اﻟــذي ﺳــﻳﺑرم وﻛﻳﻔﻳــﺔ دﻓــﻊ اﻷﺟــور أو اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻻﺣﻘــﺎ ﻛﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳــﺔ أو اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻘطــوع أو اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﺳددة وﻏﻳر ذﻟـك ﻣـن اﻟطـرق اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻹﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ ﺑﻬذا اﻟﺻدد.
ب ـ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدﻳﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ اﻟﺗﺻﺎﻣﻳم واﻟﺧراﺋط واﻟﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـدﻫﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬـت ﻟﻬـﺎ اﻟـدﻋوة اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﺻـﺎﺣب اﻟﻌﻣـﻝ ﻋﻧـد اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﺑﻣواﻓﻘـﺔ رﺋـﻳس ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد وﻋﻠـﻰ إن ﺗﻣﺗﻧــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﺟﻬــﺎت ﻋــن ﻧﺷــر أﻳــﺔ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﻘــد إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﻳﻝ ﺧﺎص ﺑذﻟك ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
ﺟـ ـ اﻟطﻠب ﻣن ﻣﻘـدﻣﻲ اﻟﻌطـﺎءات إرﻓـﺎق اﻹﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ ﻣــﻊ ﻋطـﺎء اﺗﻬـم إن وﺟدت ﻣؤﻳداً ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
د ـ ﺗﺣدﻳـد ﻣوﻋد ﻓﺗﺢ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻌﻠﻧﻳـﺔ واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺧﺻص ﻟذﻟك. ﻫـ ـ
ـ اﻟطﻠــب ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﻳــﺎن ﻣــؤﻫﻼت اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻔﻧــﻲ ﻓﻳﻬــﺎ واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻳن اﻟﻣﺗﻔرﻏﻳن وﻏﻳر اﻟﻣﺗﻔرﻏﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻟدﻳﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳـذ
ﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ أو اﻟﻌﻘود اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ . و ـ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺗﻘدﻳم ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣطﻠوب.
٥٣٠
ز ـ ـ ـ ﺗﺣدﻳ ـ ــد ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘ ـ ــﺎد اﻟﻣ ـ ــؤﺗﻣر اﻟﺧ ـ ــﺎص ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﺳﺗﻔﺳ ـ ــﺎرات اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ وﻗﺑﻝ ﻣوﻋد ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋن ) ( ٧ﺳـﺑﻌﺔ أﻳـﺎم ﻣـن
ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻏﻠ ــق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ــﺔ وﻳﺳ ــﺗﺛﻧﻰ ﻣ ــن ذﻟ ــك ﻣﻧﺎﻗﺻ ــﺎت ﺗﺟﻬﻳ ــز اﻟﻣـ ـواد اﻟﻐذاﺋﻳﺔ . ح ـ درﺟــﺔ وﺻﻧ ــف اﻟﻣﻘــﺎوﻝ اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻠﻌ ـراﻗﻳﻳن ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ ﻣﻘــﺎوﻻت اﻹﺷﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ وﺷـﻬﺎدة اﻟﺗﺄﺳـﻳس ٕواﺟـﺎزة ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﺟﺎزة رﺳﻣﻳﺎً .
ط ـ ﻳـﺗم طﻠـب ﺗﺣدﻳـد اﻟﺳـﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻌﻘـود اﻟﺗﺟﻬﻳـز ﻓـﻲ ﺿـوء ﻣﻛـﺎن اﻟوﺻـوﻝ ) ( CIP , CFR, CIF, FOBوﻏﻳرﻫﺎ. ـ ﺗﺣدﻳـ ــد آﻟﻳ ــﺔ اﺣﺗﺳ ــﺎب اﻟﻐ ارﻣ ــﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺿ ــوء ﺷ ــروط اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد )
ي
ﻏراﻣﺎت ﺗﺄﺧﻳر ﺷﺣن ،ﻏراﻣﺎت ﺗﺄﺧﻳر ﺗﺳﻠﻳم ( .
ك ـ ﺗﻛون ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻏﻳر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻘﺑوﻝ أوطﺄ اﻟﻌطﺎءات . ﻝ ـ ﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ إﻟﻐـﺎء اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ دون ﺗﻌـوﻳض ﻣﻘـدﻣﻲ اﻟﻌطـﺎءات وﻳﻌﺎد ﺛﻣن ﺷراء وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻘط . م ـ أﻳــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت أﺧــرى إﻟــﻰ ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﻌطــﺎءات أو أﻳـ ــﺔ ﺑﻳﺎﻧــﺎت أو ﻣﺳــﺗﻧدات أﺧـ ــرى ﺗﺗطﻠﺑﻬـ ــﺎ طﺑﻳﻌـ ــﺔ اﻟﻌﻣـ ــﻝ اﻟﻣطﻠـ ــوب ﺗﻧﻔﻳـ ــذﻩ أو اﻟﻣ ـ ـواد اﻟﻣطﻠـ ــوب ﺗﺟﻬﻳزﻫﺎ أو اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ .
نـ
ﺗدوﻳن أﺳﻌﺎر اﻟﻌطﺎء ﺑﺎﻟﻣداد أو ﺑﺷﻛﻝ ﻣطﺑوع رﻗﻣﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ .
س ـ ﻻﻳﺟــوز ﻟﻣﻘــدم اﻟﻌطــﺎء ﺷــطب أي ﺑﻧــد ﻣــن ﺑﻧــود ﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ أو إﺟراء أي ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ . ع ـ ﺗﺿﻣﻳن ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻌطﺎءات اﻻﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳب اﻟﺗرﺟﻳــﺢ ﻹﻏراض اﻟﺗرﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻌطﺎءات.
ف ـ ﻻﻳﺟـوز ﻟﻣﻧﺗﺳـﺑﻲ اﻟــدوﻟﺔ واﻟﻘطـﺎع اﻟﻌ ــﺎم اﻻﺷـﺗ ارك ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺎت ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷرة . ص ـ اﻟطﻠب ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطـﺎءات ﺑﻳﺎن اﻟﻣوﻗـﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق ﻋطـﺎء اﺗﻬ ـم واﻟﺑرﻳــد اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ واﺳــم وﻋﻧ ـوان اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﺳــؤوﻝ ﻋــن ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻌطﺎء .
ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ ﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﺗﻣدﻳــد ﻣـدة اﻻﻋـﻼن ﻋـن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺿ ــرورة اﻟﻘﺻـوى وﻟﻣـرة واﺣدة ﻓﻘط ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
٥٣١
أـ ـ ـ ﻣواﻓﻘـ ــﺔ رﺋـ ــﻳس ﺟﻬـ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد أو ﻣـ ــن ﻳﺧوﻟـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك ﻣـ ــﻊ ﻣ ارﻋـ ــﺎة اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻗد .
ب ـ إﺻــدار ﻣﻠﺣــق ﺑــذﻟك ﻳﻌﻠــن ﻋﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺻــﺣف ﻧﻔﺳــﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﻧﺷــر ﻓﻳﻬــﺎ اﻹﻋــﻼن وﺗرﺳــﻝ ﻧﺳــﺧﺔ ﻣﻧــﻪ إﻟــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﻳن ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻗﺑــﻝ ﻣدة ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ أﺧر ﻣوﻋد ﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻌطﺎء .
* راﺑﻌﺎً ـ ﻟرﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﻣن ﻳﺧوﻟﻪ ﻗﺑـوﻝ اﻟﻌطـﺎءات اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗزﻳـد ﻋﻠـﻰ )% ١٥ ( ﺧﻣــس ﻋﺷـرة ﻣــن اﻟﻣﺋــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ ﻹﻏـراض اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺷــرط ﺗــوﻓﻳر
اﻟﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳـﺔ وﺿـﻣن اﻟﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻛﻠﻳـﺔ
ﻟﻠﻣﺷروع ﻣﻊ إﻋﻼم و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑذﻟك . ﺧﺎﻣﺳﺎً ـ ﻳﺗم إﻋﺎدة اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﻓﻲ اﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ:
أ ـ إذا ﻟــم ﺗﻘــدم اﻟﻌطــﺎءات ﺧــﻼﻝ ﻣــدة اﻹﻋــﻼن ،أو ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻘــدﻳم ﻋطــﺎء واﺣــد ﺧﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘـدﻳم أﻛﺛـر ﻣـن ﻋطﺎءوﻛـﺎن
واﺣـ ــد ﻣﻧﻬـ ــﺎ ﻣﻘﺑـ ــوﻻ ﻓﻧﻳ ـ ـﺎً وﺗﺟﺎرﻳ ـ ـﺎً ﻓﻳـ ــﺗم ﻗﺑوﻟـ ــﻪ واﻟﺳـ ــﻳر ﺑﻌﻣﻠﻳـ ــﺔ ﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ
اﻟﻌطﺎءات واﻹﺣﺎﻟﺔ .
ب ـ إذا ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ أﻓﺿﻝ ﻋطﺎء ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑﻧد)راﺑﻌﺎ( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻧد ﺗﺣﻠﻳﻝ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ أو اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ .
ﺟـ ـ ﻟرﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد أو ﻣن ﻳﺧوﻟﻪ ﻗﺑـوﻝ اﻟﻌطـﺎء وﺗﺣﻠﻳﻠـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻳزﻳــد ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳﺔ ﻹﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﻧﺳب ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ) ( %٣٠ﺛﻼﺛــﻳن ﻣــن اﻟﻣﺋــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺷــرط ﺗــوﻓﻳر اﻟﺗﺧﺻــﻳص اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟــﻼزم وﺿﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻣﻊ ﻣﻔﺎﺗﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘود
*
ﺗﻌدﻳﻝ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻔﻘرة ) راﺟﻊ اﻟﺻﻔﺣﺔ (٥٥٧/
٥٣٢
اﻟﻣرﻛزﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء ﻻﺳﺗﺣﺻــﺎﻝ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻘدﻳﻣﻪ اﻟﻣﺑررات ﻟذﻟك وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ ﺷ ــﺄن اﻹﺣﺎﻟ ــﺔ وﺧ ــﻼﻝ ﻣ ــدة ) (١٤ارﺑﻌ ــﺔ ﻋﺷ ــر ﻳوﻣـ ـﺎً ﻋﻣـ ـﻼً ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗﺳــﺟﻳﻝ طﻠــب ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻟــدﻳﻬﺎ وﺗﻌــد اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﺣﺎﺻــﻠﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم
اﻹﺟﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻊ اﻻﺧ ــذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑ ــﺎر اﻟﺻ ــﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﻧ ــد )راﺑﻌﺎً( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة .
ﺳﺎدﺳﺎً ـ ﻳﺗم إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻹﻋﻼن :
أ ـ اﺳﺗﺣﺻــﺎﻝ ﻣواﻓﻘــﺔ رﺋــﻳس ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد أو ﻣــن ﻳﺧوﻟــﻪ ﻣــﻊ إﻋــﻼم و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑذﻟك ﻣﻊ ﺗﺣدﻳد ﻣدة اﻹﻋﻼن ﺑﻣـﺎ ﻳﻧﺳـﺟم ﻣـﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )ﺟـ( ﻣن اﻟﺑﻧد )اوﻻ( ﻣن اﻟﻣــﺎدة ) (٥ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت .
ب ـ إﺑﻼغ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑذﻟك.
ﺟ ـ ـ ﻳﺗ ــم اﻋﺗﻣــﺎد اﻟﺗﺳﻠﺳـﻝ اﻟﺳــﺎﺑق ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ اﻟﻣﻌــﺎد إﻋﻼﻧﻬـﺎ ﻣــﻊ اﻹﺷـﺎرة إﻟــﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺟدﻳد إذا ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔﻧﻔﺳﻬﺎ . د ـ إﺑﻼغ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣوﺿوع إﻋﺎدة اﻹﻋﻼن . ﻫـ ـ ـ اﻟﺗﺣــري ﻋــن أﺳــﺑﺎب ﻋــدم اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻋــﻼن اﻷوﻝ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ واﺗﺧــﺎذ اﻹﺟ ارءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
و ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋـﺎدة اﻹﻋــﻼن ﻳـﺗم اﻋﺗﻣـﺎد ﻋطـﺎء اﻟﻣﻧـﺎﻗص اﻟواﺣـد ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) (١إن ﻳﻛــون ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻌطــﺎء ﺿــﻣن اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة اﻟﺑﻧــد )راﺑﻌﺎً( واﻟﻔﻘرة )ﺟـ ( ﻣن اﻟﺑﻧد )ﺧﺎﻣﺳﺎً ( ﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻹﻏـراض اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎت اﻟﻣﺷروع أو اﻟﻌﻘد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻧﻔﻳذﻩ .
) (٢ان ﻳﻛون اﻟﻌطﺎء ﻣطﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳـﺔ واﻟﺷـروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ )(٣
إﻋﻼن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ورود أﻓﺿﻝ ﻋطـﺎء ﻓـﻲ اﻹﻋـﻼن اﻟﺛـﺎﻧﻲ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻛﻠﻔـﺔ
اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــد ) راﺑﻌـﺎً ( واﻟﻔﻘـرة ) ﺟــ( ﻣــن
اﻟﺑﻧد )ﺧﺎﻣﺳﺎ( ﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻹﻏـراض اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻟﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻣﺷـروع أو
اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻣطﻠ ــوب ﺗ ــﺗم ﻣﻔﺎﺗﺣ ــﺔ و ازرة اﻟﺗﺧط ــﻳط واﻟﺗﻌ ــﺎون اﻹﻧﻣ ــﺎﺋﻲ ﻻﺗﺧﺎذ إﺣدى اﻹﺟراءات اﻻﺗﻳﺔ :ـ
)أ( ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
٥٣٣
)ب( اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻷﺧرى ﻋﻧـد اﻟﻣﻧﺎﻗﻠﺔ.
)ﺟ ـ ( زﻳــﺎدة اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳــﺔ ﻹﻏ ـراض اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺿــﻣن اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻛﻠﻳــﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ . ) (٤ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘدﻳم أي ﻋطﺎء ﻣﻘﺑوﻝ ﻓﻲ اﻻﻋﻼن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻠرﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد إﻣــﺎ اﻻﻋــﻼن ﻟﻠﻣ ـرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ )اﻷﺧﻳ ـرة( أو اﺗﺧــﺎذ ﻣــﺎ ﻳﻠــزم ﻟﺗﻐﻳﻳــر أﺳﻠوب ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻬذا اﻟﺻدد .
ﺳﺎﺑﻌﺎًـ ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧود )اوﻻ( و)ﺛﺎﻧﻳﺎ( و)ﺛﺎﻟﺛﺎ( و )راﺑﻌـﺎ( و)ﺧﺎﻣﺳـﺎ( و)ﺳﺎدﺳـﺎ( ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻋﻘـ ـ ـ ــود اﻟﻣﻘ ـ ـ ــﺎوﻻت ﻹﻋﻣ ـ ـ ــﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳ ـ ـ ــﺔ اﻟﻣدﻧﻳ ـ ـ ــﺔ ) اﻹﻧﺷ ـ ـ ــﺎﺋﻳﺔ ( واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳ ـ ـ ــﺔ
واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ واﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ وﻋﻘود اﻟﺗﺟﻬﻳز وﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﺔ. اﻟﻣﺎدة ـ ٦ـ ﺗﺷﻛﻳﻼت ﻟﺟﺎن ﻓﺗﺢ اﻟﻌطﺎءات وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ :
أوﻻ ـ ﺗﺷـﻛﻝ ﻓـﻲ ﻣرﻛـز ﻛـﻝ و ازرة أو ﺟﻬـﺔ ﻏﻳـر ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـو ازرة ﻟﺟﻧـﺔ ﻣرﻛزﻳــﺔ أو أﻛﺛـر ﻟﻔﺗﺢ اﻟﻌطـﺎءات ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣوظف ﻻ ﺗﻘﻝ وظﻳﻔﺗﻪ ﻋـن ﻣـدﻳر او رﺋـﻳس ﻣﻬﻧدﺳـﻳن وﻋﺿـوﻳﺔ ﻣﻣﺛـﻝ ﻋــن ﻛــﻝ ﻣــن اﻟــدواﺋر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ وﺗﺷــﻛﻳﻼت اﻟﻌﻘــود ﻓﻳﻬــﺎ وﻣوظــف ﻓﻧــﻲ ﻣﺧﺗص وﻣﻘرر ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻧوان وظﻳﻔﺗﻪ ﻋن ﻣﻼﺣظ . ﺛﺎﻧﻳـﺎً ـ ﻳﺟــوز ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻟﺟــﺎن ﻓــﺗﺢ اﻟﻌطــﺎءات ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــﻛﻳﻼت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠــو ازرة أو اﻟﺟﻬــﺔ
ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة وﻳــﺗم ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻛــﻝ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻠﺟــﺎن وﻓﻘ ـﺎً ﻟﻣــﺎ ﻫــو
ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد ) أوﻻ ( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة .
ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ ﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم
ﻟﺟﻧــﺔ ﻣرﻛزﻳــﺔ ﺑرﺋﺎﺳــﺔ رﺋــﻳس ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد أوﻣــن ﻳﺧوﻟــﻪ وﻋﺿــوﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠــﻳن ﻋــن
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ) اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳدة ( وﻣﻣﺛــﻝ ﻋــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ــﺔ وﻣﻘ ــرر ﻻ ﻳﻘ ــﻝ ﻋﻧـ ـوان وظﻳﻔﺗ ــﻪ ﻋ ــن ﻣﻼﺣ ــظ ﻟﻠﻘﻳ ــﺎم ﺑﻔﺗـ ــﺢ
اﻟﻌطﺎءات اﻟﺗﻲ ﻳﻌﻠـن ﻋﻧﻬﺎ ﻓـﻲ اﻹﻗﻠـﻳم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻏﻳـر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم . راﺑﻌﺎً ـ ﻳﺟوز ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎن ﻓﺗﺢ اﻟﻌطـﺎءات ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـﻛﻳﻼت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻺﻗﻠـﻳم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم وﻳــﺗم ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻛــﻝ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻠﺟــﺎن ﻋﻠــﻰ وﻓــق
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد )ﺛﺎﻟﺛﺎ( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة .
ﺧﺎﻣﺳﺎً ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ :
٥٣٤
أـ إﻳداع اﻟﻌطﺎءات ﻓﻲ اﻟﺻـﻧدوق اﻟﻣﺧﺻـص ﻟـدى اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳـﺔ وﺑﻣوﺟـب وﺻـﻝ ﻳـﻧظم ﺑﻧﺳــﺧﺗﻳن ﺗﺳــﻠم أﺣــداﻫﻣﺎ إﻟــﻰ ﻣﻘــدم اﻟﻌطــﺎء أو ﻣــن ﻳﺧوﻟــﻪ وﻳﺣــﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ
ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ وﺗدوﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﺧﺎص :
) (١اﺳم اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ورﻗﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ.
) (٢اﺳــم ﻣﻘــدم اﻟﻌطــﺎء أو وﻛﻳﻠــﻪ اﻟرﺳــﻣﻲ وﻋﻧواﻧــﻪ اﻟﻛﺎﻣــﻝ داﺧــﻝ اﻟﻌ ـراق أو ﺧﺎرﺟــﻪ ﻣــﻊ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣؤﻳدة ﻟذﻟك .
) (٣اﺳم ﺣﺎﻣﻝ اﻟﻌطﺎء اﻟﻣﺧوﻝ رﺳﻣﻳﺎً وﻋﻧواﻧﻪ وﺗوﻗﻳﻌﻪ .
)(٤
ﺗﺎرﻳﺦ ووﻗت ﺗﺳﻠﻳم اﻟﻌطﺎء .
) (٥اﻟﻣراﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌطﺎء )إن وﺟدت( . ) (٦ﻳﺟـوز إرﺳــﺎﻝ اﻟﻌطــﺎءات ﺑﺎﻟﺑرﻳــد اﻟﻣﺳــﺟﻝ واﻟﺑرﻳــد اﻟﺳـرﻳﻊ ﻓــﻲ ﻣوﻋــد ﻳــؤﻣن وﺻــوﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﻣوﻋد ﻏﻠق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﻘرر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫذﻩ اﻟﻌطﺎءات ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻝ
ﺣﺎﻝ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ .
) (٧ﻻﻳﺟوز إﻋطﺎء أﻳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻏﻳـر ﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻋـن أﺳـﻣﺎء وﻋﻧﺎوﻳن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﻳن أو وﻛﻼﺋﻬم ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة اﻻﻋﻼن وذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳرﻳﺔ اﻹﺟراءات .
ب ـ ﻋﻠــﻰ رﺋــﻳس ﻟﺟﻧــﺔ ﻓــﺗﺢ اﻟﻌطــﺎءات اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود أﻋﺿــﺎء اﻟﻠﺟﻧــﺔ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم
ﺣﺿـ ـ ـ ــور ﺑﻌﺿـ ـ ـ ــﻬم ﻓﻳﺳـ ـ ـ ــﺗﻛﻣﻝ اﻟﻐﻳـ ـ ـ ــﺎب ﻣـ ـ ـ ــن اﻟﻣـ ـ ـ ــوظﻔﻳن ﺑـ ـ ـ ــﻧﻔس
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻳﺣددﻫم رﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد او ﻣن ﻳﺧوﻟﻪ . ﺟ ـ ـ ﺗﺟﺗﻣــﻊ ﻟﺟﻧـﺔ ﻓـﺗﺢ اﻟﻌطـﺎءات ﺣـﺎﻝ اﻧﺗﻬـﺎء اﻟوﻗــت اﻟﻣﺣـدد ﻟﻐﻠـق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ أو ﻓـﻲ ﺑداﻳــﺔ اﻟ ــدوام اﻟرﺳ ــﻣﻲ ﻟﻠﻳ ــوم اﻟﺗ ــﺎﻟﻲ ﺑﻣواﻓﻘ ــﺔ رﺋ ــﻳس ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد أو ﻣ ــن ﻳﺧوﻟــﻪ ﻋﻧــد اﻗﺗﺿــﺎء اﻟﺣﺎﺟــﺔ وذﻟــك ﻟﻠﻣﺑﺎﺷ ـرة ﺑﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﻔــﺗﺢ اﻟﻌﻠﻧــﻲ وﺑﺣﺿــور اﻟـراﻏﺑﻳن ﻣــن ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﻌطــﺎءات او ﻣﻣﺛﻠــﻳﻬم ﻓــﻲ اﻟﻣﻛــﺎن
اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎً ﺣﻳث ﻳﺗم ﻏﻠق اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ وان ﻳﺛﺑت ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
) (١اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود اﻷﺧﺗــﺎم اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﻋﻠــﻰ أﻏﻠﻔــﺔ اﻟﻌطــﺎءات أو اﻟﺗﺷﻣﻳﻊ اﻟﺳري ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات .
) (٢اﻟﻌطﺎءات اﻟﺗﻲ ﻟــم ﺗراﻓق ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻷوﻟﻳـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻌطﺎءات.
) (٣اﻟﻌطــﺎءات اﻟﻣﺑﻧﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔــﻳض ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺋوﻳــﺔ أو ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘطــوع ﻣــن أي ﻣــن اﻟﻌطﺎءات اﻷﺧرى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ . ٥٣٥
) (٤اﻟﻌطﺎءات اﻟﺑدﻳﻠـﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ ) اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ( ﻟﻠﻌطـﺎءات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ اﻟﻔﻧﻳـﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘـدﻣﻲ اﻟﻌطـﺎءات واﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌطـﺎءات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬـم ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ﻣﻘدﻣــﺔ ﺧــﻼﻝ ﻣــدة ﻧﻔــﺎذ اﻹﻋــﻼن ﻋــن اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ وذﻟــك ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬــﺎ إﻟــﻰ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات .
) (٥ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻝ ﻋطﺎء .
) (٦وﺿـ ــﻊ ﻋﻼﻣـ ــﺔ واﺿـ ــﺣﺔ ﺣـ ــوﻝ ﻛـ ــﻝ ﺣـ ــك أو ﻣﺣـ ــو أو إﺿـ ــﺎﻓﺔ اوﺗﺻــﺣﻳﺢ ورد ﻓــﻲ ﺟــدوﻝ اﻟﻛﻣﻳــﺎت اﻟﻣﺳــﻌر ﻣــﻊ ﺗوﻗﻳــﻊ رﺋــﻳس وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ .
) (٧وﺿﻊ ﺧـط أﻓﻘـﻲ ﺑﺟﺎﻧـب ﻛـﻝ ﻓﻘـرة ﻏﻳـر ﻣﺳـﻌرة ﻓـﻲ ﺟـدوﻝ اﻟﻛﻣﻳـﺎت اﻟﻣﺳـﻌر ﻣـﻊ ﺗوﻗﻳﻊ رﺋﻳس وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ .
) (٨اﻟﺗﺄﻛـد ﻣــن ﺗوﻗﻳــﻊ ﻣﻘــدم اﻟﻌطــﺎء ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻣﺎرة ﺗﻘــدﻳم اﻟﻌطــﺎء وﻋﻠــﻰ ﻛــﻝ ﺻــﻔﺣﺔ ﻣن ﺟدوﻝ اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﺳﻌر واﻟﻣﻼﺣق اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌطﺎء . د
ـ
اﻹﺷ ــﺎرة ﻓـ ـﻲ اﻟﻣﺣﺿ ــر إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻼﺣظ ــﺎت أو اﻟﺗﺣﻔظ ــﺎت اﻟﻣدوﻧ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻌط ــﺎء واﻟﻣﻼﺣق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﻫ ـ ـ ﺗﺄﺷــﻳر اﻟﻧﻣــﺎذج واﻟﻣﺟﺳــﻣﺎت واﻟﻣﺧططــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌطــﺎءات وﺗﺛﺑﻳــت أوﺻــﺎﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺎرﻗﺔ .
وـ اﻟﺗﺄﺷﻳر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻌطﺎءات ﺑﺧﺗم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﺗوﻗﻳـﻊ أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻳـﻊ ﺻﻔﺣﺎت ﺟدوﻝ اﻟﻛﻣﻳﺎت اﻟﻣﺳﻌر ﻟﻣﻘدم اﻟﻌطﺎء. زـ ـ
اﻹﺷــﺎرة ﺑوﺿــوح إﻟــﻰ أﻳــﺔ ﺑﻳﺎﻧــﺎت أو ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟــم ﺗﻘــدم ﻣــﻊ اﻟﻌطــﺎء واﻟﺗــﻲ ﻳﺗطﻠــب ﺗﻘـ ــدﻳﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺟ ـ ــب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـ ــﺎت إﻟ ـ ــﻰ ﻣﻘ ـ ــدﻣﻲ اﻟﻌطـ ــﺎءات اﻟﻣﺑﻳﻧ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻌطﺎءات ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ وﺻﻝ اﻟﺷراء ﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ . ح ـ ﺑﻌــد اﻧﺗﻬــﺎء ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﻓــﺗﺢ اﻟﻌطــﺎءات ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﻳﻘوم رﺋﻳس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
) (١إﻋـ ــﻼن أﺳـ ــﻌﺎرﻋطﺎءات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـ ــﻳن واﻟﻣواﺻـ ــﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳـ ــﺔ وﻣـ ــدد اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻋطﺎءاﺗﻬم ﻣـﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠﻰ إن اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗدﻗﻳق واﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ
.
٥٣٦
) (٢ﻳــﺗم إﻋــداد ﻣﺣﺿــر اﻟﻠﺟﻧــﺔ وﺗوﻗﻳﻌــﻪ ﻣــن رﺋــﻳس وأﻋﺿــﺎء اﻟﻠﺟﻧــﺔ وﻣﻘـ ـ ــدﻣﻲ اﻟﻌطـ ـ ــﺎءات او ﻣﻣﺛﻠـ ـ ــﻳﻬم اﻟﺣﺎﺿ ـ ـ ـرﻳن ﻣـ ـ ــﻊ ﺑﻳـ ـ ــﺎن أﻳـ ـ ــﺔ
ﻣﻼﺣظﺎت ﻋن ﻋﻣﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ . ط
ـ ﺗﺗ ـ ــم إﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﻌط ــﺎءات وﻣراﻓﻘﺎﺗﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻟﺟﻧ ــﺔ ﺗ ــدﻗﻳق وﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻌط ــﺎءات ﺑﻣوﺟب ﻣﺣﺿر ﺧﺎص ﻣﻊ أﻋﻼم ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑذﻟك .
اﻟﻣﺎدة ـ ٧ـ
ﺗﺷﻛﻳﻼت ﻟﺟﺎن ﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻘوﻳم اﻟﻌطﺎءات وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ :
ﺗﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺎﻗد ﻟﺟﻧﺔ او اﻛﺛر ﻟﺗﺣﻠﻳﻝ وﺗﻘوﻳم اﻟﻌطـﺎءات ﻣـن اﻟﺟواﻧـب اﻟﻔﻧﻳـﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ وﺗﻛــون ﺑرﺋﺎﺳــﺔ ﻣوظــف ﻻ ﻳﻘــﻝ ﻋﻧـوان وظﻳﻔﺗــﻪ ﻋــن ﻣــدﻳر أو رﺋـﻳس ﻣﻬﻧدﺳــﻳن ﻣــن ذوي اﻟﺧﺑ ـرة واﻻﺧﺗﺻــﺎص وﻋﺿــوﻳﺔ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻔﻧﻳــﻳن اﻟﻣﺧﺗﺻــﻳن ﺑﻣــﺎ ﻓ ــﻳﻬم ﻗ ــﺎﻧوﻧﻲ وﻣ ــﺎﻟﻲ وﻣﻘ ــرر ﻟﻠﺟﻧـ ـﺔ وﺗﻣ ــﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼﻝ اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﻣﺣ ــددة ﻓ ــﻲ أﻣ ــر اﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ،وﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺟﻬﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ذات ﺧﺑرة ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ وﺗﺧﺿـﻊ
ﺗوﺻـ ــﻳﺎت ﻫـ ــذﻩ اﻟﻠﺟـ ــﺎن إﻟـ ــﻰ ﻣﺻـ ــﺎدﻗﺔ رﺋـ ــﻳس ﺟﻬـ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ـد أو ﻣـ ــن ﻳﺧوﻟـ ــﻪ ﺣﺳـ ــب
اﻟﺻ ـ ــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ ـ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ ـ ــدة ﻹﻏـ ـ ـ ارض اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ــد وﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻠﺟﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣ ـ ــذﻛورة ﻣ ارﻋ ـ ــﺎة اﻹﺟراءات اﻵﺗﻳﺔ :ـ اوﻻ ـ ـ اﺳ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌط ــﺎءات اﻟﺗ ــﻲ ﻟ ــم ﺗ ارﻓ ــق ﺑﻬ ــﺎ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧ ــﺎت اﻷوﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﺑﻣوﺟ ــب ﺛﺎﻧﻳﺎـ
ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌطـﺎءات اﻟﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺧﻔـﻳض ﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺋوﻳـﺔ أو ﻣﺑﻠـﻎ ﻣﻘطـوع ﻣـن أي ﻣ ــن اﻟﻌط ــﺎءات اﻷﺧ ــرى اﻟﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ــﺔ وﻋ ــدم ﻗﺑ ــوﻝ أي ﺗﺣﻔ ــظ وأي ﺗﺧﻔﻳض ﻟﻠﺳﻌر ﻳﻘدم ﺑﻌد ﻣوﻋد ﻏﻠق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .
ﺛﺎﻟﺛﺎ ـ ﻳﺟــب إن ﺗﺗـ ــم ﻋﻣﻠﻳــﺔ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻌطــﺎءات ﺳـرﻳﺎً وﻳﻘــدم اﻟﺗﻘرﻳــر اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ اﻟــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﺑﺎﻻﺣﺎﻟــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻔﺗ ـرة اﻟزﻣﻧﻳــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻣــن رﺋــﻳس ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ
ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣدة ﻧﻔﺎذ ﻋطﺎءات ﻣﻘدﻣﻳﻬﺎ ﻋﻧد ذﻟك .
راﺑﻌﺎـ ـ ـ ﻻ ﻳﺟـ ــوز إرﺳـ ــﺎﻝ اﻟﻌطـ ــﺎءات إﻟـ ــﻰ ﺧـ ــﺎرج اﻟﻌ ـ ـراق ﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻬـ ــﺎ ٕواﻧﻣـ ــﺎ ﻳﺗﻌـ ــﻳن ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺳﺗﺷـ ــﺎرﻳﻳن ﺧـ ــﺎرج اﻟﻌ ـ ـراق إرﺳـ ــﺎﻝ ﻣﻣﺛﻠـ ــﻳﻬم إﻟـ ــﻰ اﻟﻌـ ــراق ﻹﺟ ـ ـراء اﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ اﻟﻣطﻠ ـ ــوب إﻻ إذا اﻗﺗﺿ ـ ــت طﺑﻳﻌ ـ ــﺔ اﻟﻌﻣ ـ ــﻝ ذﻟ ـ ــك وﺣﺻ ـ ــوﻝ ﻣواﻓﻘـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــوزﻳر اﻟﻣﺧﺗص أو رﺋﻳس اﻟﺟﻬﺔ ﻏﻳر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة او
رﺋﻳس اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم او ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟـوزراء وﺣﺳـب اﻟﺻـﻼﺣﻳﺎت
٥٣٧
اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﺑﻬ ــذا اﻟﺧﺻ ــوص وﻳﺟ ــب إن ﻳﺣ ــﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺧﺔ اﻷﺻ ــﻠﻳﺔ ﻟ ــدى ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد .
ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺿــﻣﻳن اﻟﻌطــﺎء اﻻﺻــﻠﻲ ﺗﺧﻔﻳﺿــﺎت ﺑﻧﺳــب ﻣﻌﻳﻧــﺔ أو ﺑﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘطــوع ﻟﻧﻔس اﻟﻌطﺎء ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﺗﻘوﻳم . ﺳﺎدﺳﺎـ ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓـﻲ ﺟـدوﻝ اﻟﻛﻣﻳـﺎت اﻟﻣﺳـﻌر اﻟﻣﻘـدم ﻣـن ﻣﻘدم اﻟﻌطﺎء واﻟﻐﻳر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻌطﺎءات ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﻳﻝ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎ ـ اﺣﺗﺳـﺎب أﺳـﻌﺎر ﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻌطـﺎءات ﻋﻠـﻰ أﺳـس ﻣوﺣـدة ﻋﻠـﻰ ان ﻳـﻧص ﻋﻠﻳـﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات ﺿﻣن ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ . ﺛﺎﻣﻧﺎـ
ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣدون ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺧﺗﻼﻓـﻪ ﻣـﻊ اﻟﺳـﻌر اﻟﻣـدون ﺑﺎﻷرﻗـﺎم ﻛﻣﺎ ﻳﻌوﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﻘرة .
ﺗﺎﺳــﻌﺎ ـ إذا وردت ﻓﻘ ـ ـرة أو ﻓﻘ ـرات ﻟــم ﻳــدون ﺳــﻌر إزاﺋﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌطــﺎء اﻟﻣﻘــدم ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺗﻌـ ــد ﻛﻠﻔ ـ ـﺔ ﺗﻠـ ــك اﻟﻔﻘ ـ ـرة أو اﻟﻔﻘ ـ ـرات وﺑﺣـ ــدود اﻟﻛﻣﻳـ ــﺎت اﻟﻣدوﻧـ ــﺔ إزاﺋﻬـ ــﺎ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌطﺎء. ﻋﺎﺷ ارـ ﺗﻌﺗﻣـد اﻟﺿواﺑط واﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ ﻟﻐرض اﻟﺗوﺻﻝ إﻟــﻰ اﻟﻌطﺎء اﻷﻓﺿﻝ : أـ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌطﺎء ﻏﻳر اﻟﻣﺳـﺗوﻓﻲ ﻟﻠﻣواﺻـﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛـﺎن أوطﺄ اﻟﻌطﺎءات .
ب ـ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻘـﺎوﻝ ﻏﻳــر اﻟﻛﻔـوء ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﺟرﺑـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻣﻌـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘـﺎوﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﻫﺎ وﻳﻧﺻرف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻬزﻳن واﻻﺳﺗﺷﺎرﻳﻳن . ﺟ ـ ـ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺗﻘدﻳــم اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺻـﺎدق ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺣﺎﺳب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻷﺧر ﺳﻧﺔ اذا ﺗطﻠﺑﺗﻬﺎ وﺛﺎﺋق اﻟﻌطﺎء . د ـ ﺣﺟـم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻝ أو اﻟﻣﺟﻬـز أو اﻻﺳﺗﺷﺎري ﺧﻼﻝ اﻟﺳﻧﺔ .
ﻫـ ـ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣواﻋﻳد اﻻﻧﺟﺎز واﻟﺗﺳﻠﻳم .
وـ ﺳﺟﻝ ﻣرﺿﻲ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎزات ﻟﻺﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ . ز ـ ـ ﺗ ــوﻓر اﻟﻣﻬ ــﺎرات واﻟﻘ ــدرات اﻟﻔﻧﻳ ــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻟﻌﻘ ــد ) ﻣﻼﻛ ــﺎت ﻫﻧدﺳ ــﻳﺔ وﻓﻧﻳ ــﺔ وﻣﻌدات ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ( . ح
ـ ﺗﺄﻳﻳ ــد ﺑﺎﻹﻋﻣ ــﺎﻝ اﻟﻣﻧﺟـ ـ ـزة أو اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ــﺔ ﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن اﻟﺟﻬ ـ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳ ــﺔ
اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ.
ﺣﺎدى ﻋﺷر ـ ﻳﺗم إﻋطﺎء واﺣﺗﺳـﺎب ﻧﺳـب اﻟﺗـرﺟﻳﺢ ﻟﻠﻌـروض اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ واﻟﻔﻧﻳـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﻣـﺎ ﻣﺑـﻳن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات ﻹﻏراض اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﺗرﺷـﻳﺢ اﻟﻔﻧـﻲ واﻟﻣـﺎﻟﻲ
٥٣٨
واﺧﺗﻳــﺎر اﻟﻌطــﺎءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺻــﻝ ﻋﻠــﻰ اﻋﻠــﻰ اﻟــدرﺟﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــوﻳﻣﻳن اﻟﻔﻧــﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﺗرﺷﻳﺢ ﻟﻠﺗرﺳﻳﺔ .
ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷرـ إذا ﺣﺻﻝ ﺧـﻼف ﻓـﻲ اﻟـرأي ﺑـﻳن اﻋﺿـﺎء ﻟﺟﻧـﺔ ﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻌطـﺎءات ﻓﻳﺟـب ﺗﺛﺑﻳـت أوﺟـﻪ اﻟﺧـﻼف ﻓــﻲ اﻟﺗﻘرﻳـر اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ وﻳﺣﺳــم اﻟﻣوﺿـوع ﻣـن رﺋــﻳس ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد . ﺛﺎﻟث ﻋﺷرـ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣـن ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻳـﻧظم ﺟـدوﻝ ﻣﻔﺻـﻝ ﺑﺎﻟﻌطـﺎءات ﻛﺎﻓـﺔ ﺗﺑـﻳن ﻓﻳـﻪ ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻ ــﻳﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﻬ ــﺎ واﻟﻧـ ـواﻗص ) إن وﺟ ــدت ( ﻣ ــﻊ إﺟـ ـراء ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ وﺗﻘوﻳم ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ . ارﺑــﻊ ﻋﺷرـ ـ ﻳﺟــب ان ﻳﺗﺿــﻣن اﻟﻣﺣﺿــر اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﺣﻘ ـﻼً ﺧﺎﺻ ـﺎً ﻳﺑــﻳن ﺗوﺻــﻳﺔ ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ واﻟﺗﻘ ــوﻳم ﻳ ــذﻛر ﻓﻳ ــﻪ اﺳ ــم ﻣﻘ ــدم اﻟﻌط ــﺎء اﻟﻣرﺷ ــﺢ ﻟﻺﺣﺎﻟ ــﺔ وﺟﻧﺳ ــﻳﺗﻪ ﺑﻣوﺟ ــب
اﻟﺟــدوﻝ اﻟﻣ ارﻓ ـق ﺑــﻪ وﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻌطــﺎء وﻋﻣﻠﺗــﻪ وﻣــدة اﻟﺗﻧﻔﻳــذ أو اﻟﺗﺟﻬﻳــز ﺑﺎﻻﻳــﺎم
واﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻧدت اﻟﻳﻬــﺎ اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺗوﺻــﻳﺔ وﻛــون ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻌطــﺎء
ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧﻣﻳﻧﻳـﺔ ﻳﺧـﺗم اﻟﻣﺣﺿـر ﺑﺗﺎرﻳﺧـﻪ ﺑﻌـد اﻟﺗوﻗﻳـﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن رﺋﻳس واﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ. ﺧﺎﻣس ﻋﺷر ـ ﻳﻣﻧﻊ اﺟراء اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﻌﺎر ﻣـﻊ اﻟﻣرﺷـﺣﻳن ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﺳـﻠوب اﻟﻌطـﺎء اﻟواﺣد .
ﺳ ــﺎدس ﻋﺷرـ ـ ـ ﻟﻠﺟـ ــﺎن اﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ اﺳـ ــﺗﻛﻣﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـ ــﺎت اﻟﻔﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻣﻘـ ــدﻣﻲ اﻟﻌطـــﺎءات اﻟﻣرﺷــﺣﻳن وﺗﺻــﺣﻳﺢ اﻻﺧطــﺎء ان وﺟــدت ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة ﻋــدم ﺟ ـواز اﺿــﺎﻓﺔ او اﺳﺗﻛﻣﺎﻝ اﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات . ﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷرـ ـ ﻳﺟــوز ﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗــد أطــﻼق اﻟﺗﺄﻣﻳﻧــﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻣــن ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﻌطـ ــﺎءات اﻟـ ــذﻳن ﻻ ﻳﺣﺗﻣـ ــﻝ إن ﺗرﺳـ ــو اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻳﻬم ﻗﺑـ ــﻝ اﻧﺗﻬـ ــﺎء ﻧﻔـ ــﺎذ
اﻟﻌطــﺎءات وﺑﻌــد رﻓــﻊ اﻟﺗوﺻــﻳﺎت ﻣــن اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ إن ﻳــﺗم اﺳﺗﺣﺻــﺎﻝ ﻣواﻓﻘــﺔ رﺋ ــﻳس ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد وﻳ ــﺗم اﻻﺣﺗﻔ ــﺎظ ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ اﻷﺣـ ـواﻝ ﺑﺗﺄﻣﻳﻧ ــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ــﻳن
اﻟﺛﻼث اﻷواﺋﻝ اﻟﻣرﺷﺣﻳن ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ. ﺛﺎﻣن ﻋﺷر ـ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﺻدور اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت اﻟﺟوﻫرﻳـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻣـ ــن اﻟﺟﻬـ ــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳـ ــﺔ ﻗﺑـ ــﻝ اﻹﺣﺎﻟـ ــﺔ ﺑﻣـ ــﺎ ﻓﻳﻬـ ــﺎ ﺧطﺎﺑـ ــﺎت اﻟﺿـ ــﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻوﻟﻳﺔ .
ﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷرـ ـ ﺗﻘــوم ﻟﺟــﺎن ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﻌطــﺎءات ﺑرﻓــﻊ اﻟﺗوﺻــﻳﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺳــﻳﺔ واﻹﺣﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ رﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻟﻠﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻪ ﻻﻏراض اﻟﺗﻌﺎﻗد
٥٣٩
ﻋﺷـرون ـ أ ـ ﺗ ارﻋـﻰ اﻟﺻـﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗـدات وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺟـﺎوز ﻣوﺿـوع اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺻﻼﺣﻳﺔ رﺋـﻳس ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻓﻌﻠﻳـﻪ ﻣﻔﺎﺗﺣـﺔ ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻌﻘـود
اﻟﻣرﻛزﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻣﺎﻧ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟ ــوزراء ﻻﺳﺗﺣﺻ ــﺎﻝ اﻟﻣواﻓﻘ ــﺎت اﻻﺻوﻟﻳﺔ ﻻﻏراض اﻻﺣﺎﻟﺔ وﺧﻼﻝ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ) ( ١٤ارﺑﻌـﺔ ﻋﺷـر ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻳﻬﺎ وﺗﻌد اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﺣﺎﺻـﻠﺔ ﺿـﻣﻧﻳﺎً ﻋﻧـد ﻋدم اﻟﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدة .
ب ـ ﺗﻌــد ﻗـ اررات اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻧﺎﻓــذة ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺑﻠﻳــﻎ ﻣــن ﺗرﺳــو ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﺑﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘــد ﺧــﻼﻝ ﻣــدة ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ) (١٤ارﺑﻌــﺔ ﻋﺷــر ﻳوﻣـﺎً ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻟﺗﺑﻠ ــﻎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟ ــﺔ ﺑﻌ ــد ﻣﺻ ــﺎدﻗﺔ رﺋ ــﻳس ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣ ــﻊ إﺷ ــﻌﺎر ﺑﻘﻳ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﻳن ﺑﻘرار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ . ﺟـ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻧﺎﻗص اﻟﻔﺎﺋز ﻋن ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد ﺧـﻼﻝ اﻟﻣـدة اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘـرة )ب( ﻣــن ﻫــذا اﻟﺑﻧــد ﻓﻌﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺗوﺟﻳــﻪ إﻧــذار
ﻟــﻪ ﺑﺿــرورة ﺗوﻗﻳــﻊ اﻟﻌﻘــد ﺧــﻼﻝ ﻣـ ــدة ) (١٥ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر ﻳوﻣ ـﺎً ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺑﻠﻐــﻪ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ رﻓﺿــﻪ أو ﻧﻛوﻟــﻪ ﻋــن اﻟﺗوﻗﻳــﻊ ﻓﻠﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد
اﺗﺧــﺎذ اﻻﺟ ـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳــﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــد )اوﻻ ( ﻣــن اﻟﻣﺎدة ـ ٨ـ اﻋداد ﺻﻳﻐﺔ اﻟﻌﻘد : اوﻻـ
اﻟﻣﺎدة ) (١٦ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت .
ﻳﺗم إﻋداد ﺻﻳﻐـﺔ اﻟﻌﻘود ﻣن ﺗﺷﻛﻳﻼت اﻟﺗﻌﺎﻗدات ﻓﻲ اﻟو ازرات واﻟﺟﻬﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟدواﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدة وﻋﻠﻰ إن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻔﻘرات اﻟواردة ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ او اﻟدﻋوة ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﻳﻬﺎ أﻳﺔ ﺷروط إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟطرﻓﺎن ﺗﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻓق ﻧﻣﺎذج اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن داﺋرة اﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻧﻣﺎﺋﻲ . ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً ـ ﺗﺿــﻣﻳن اﻟﻌﻘ ــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺻ ـﺎَ ً◌ ﺑﺈﺳﺗﺣﺻــﺎﻝ اﻟــدﻳون اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ ﺑﻣوﺟ ــب ﻗــﺎﻧون ﺗﺣﺻﻳـﻝ اﻟدﻳون اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ رﻗـم ) (٥٦ﻟﺳﻧﺔ .١٩٧٧ ﺛﺎﻟﺛﺎًـ ـ ـ ﺗﺿـ ــﻣﻳن اﻟﻌﻘـ ــود أﺳـ ــﻣﺎء وﻋﻧـ ــﺎوﻳن اﻟط ـ ـرﻓﻳن اﻟﻣﺧـ ــوﻟﻳن ﻟﺗوﻗﻳـ ــﻊ اﻟﻌﻘـ ــود ووﺛـ ــﺎﺋق
اﻟﺗﻔــوﻳض اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﺣﺳــب اﻟﺳــﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﻣــوﻝ ﺑﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ان ﺗﻛــون ﻧﺎﻓــذة ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺎﻗـد وﺻﺎدرة ﻗﺑﻝ ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد ﺑﻣدة ﻻ ﺗزﻳد ﻋﻠﻰ ) (٣ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬر.
٥٤٠
راﺑﻌـﺎً ـ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗــد إﺣﺎﻟـﺔ أﺟـزاء ﻣـن اﻟﻌﻘـد إﻟـﻰ ﻣﻘـﺎوﻟﻳن ﺛـﺎﻧوﻳﻳن ﺑﻣواﻓﻘـﺔ ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠـﻰ إن ﺗﺑﻘ ــﻰ ﻣﺳ ــؤوﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻟﻌﻘ ــد ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـ ـد اﻷﺻ ــﻠﻲ ،وﻻ ﻳﺟ ــوز اﻟﺗﻧ ــﺎزﻝ ﻋ ــن اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘد إﻟﻰ ﻣﺗﻌﺎﻗد أﺧر ﻣن اﻟﺑﺎطن. ﺧﺎﻣﺳﺎًـ ـ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــو ازرات واﻟﺟﻬــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة واﻷﻗــﺎﻟﻳم
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم إﻋﻼم و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌـﺎون اﻹﻧﻣـﺎﺋﻲ
وو ازرة اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﺟﻬ ــﺎز اﻟﻣرﻛـزي
ﻟﻺﺣﺻﺎء وداﺋرة
ﺗﺳــﺟﻳﻝ اﻟﺷــرﻛﺎت واﻟﻬﻳﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺿ ـراﺋب ﺑﺎﺳــم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد وﻋﻧواﻧــﻪ وﺟﻧﺳــﻳﺗﻪ وﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻘد وﻣدﺗﻪ ﺣﺎﻝ إﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد . ﺳﺎدﺳﺎً ـ إذا ﻧص اﻟﻌﻘـد ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﻳد دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﻛﺳـﻠﻔﻪ أوﻟﻳـﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗـد ﺑﻌــد ﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘـد
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﻣﻌﻬـﺎ ﺑﺗﻘـدﻳم ﺧطـﺎب ﺿـﻣﺎن ﻟﻬـﺎ ﺻـﺎدر ﻋــن ﻣﺻــرف ﻣﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ اﻟﻌ ـراق ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻧظــر اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻹﻟﻳــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﺑﻣوﺟب إﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ .
ﺳﺎﺑﻌﺎًـ أـ ﺗﻛﺗب اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻛردﻳﺔ واﻻﻧﻛﻠﻳزﻳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ.
ب ـ ﺗﺣدد ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر.
٥٤١
اﻟﻣﺎدة ـ ٩ـ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ :
ﺗراﻋﻰ اﻻﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻓﺗﺢ إﻻﻋﺗﻣـﺎدات اﻟﻣﺳـﺗﻧدﻳﺔ ﻟﺗﻐطﻳـﺔ ﻋﻘـود اﻟﺷـراء اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ) ﺗورﻳد ﻣواد وﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻣﻝ وﺷراء ﺧدﻣﺔ( ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟﻌرﺑﻳﺔ :
أوﻻ ـ ﺗﻘــوم اﻟــو ازرة اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ )أو اﻟﺟﻬــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة أو اﻷﻗﻠــﻳم أو اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم( ﺑﻌ ــد إﺻدار اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد أﺻوﻟﻳﺎ وﺗﺳﻠم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳ ــن اﻟﺗﻧﻔﻳ ــذ )Bond
(Performanceﺑﺈﺗﺧ ــﺎذ اﻹﺟـ ـراءات اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟﻔ ــﺗﺢ
إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻧدي )ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﻧﻘض وﻏﻳر ﻣﺛﺑت(
}. {Irrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit ﺛﺎﻧﻳﺎًـ ـ ـ ﺗﺗـ ـ ــم اﻟﻣﺑﺎﺷ ـ ـرة ﺑﻔـ ــﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد اﻟﻣﺳـ ــﺗﻧدي طﺑﻘ ـ ـﺎً ﻟﻸﺻـ ــوﻝ واﻷﻋ ـ ـراف اﻟدوﻟﻳـ ــﺔ ﻟﻺﻋﺗﻣ ــﺎدات اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدﻳﺔ ﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ أﺣ ــد اﻟﻣﺻ ــﺎرف اﻟﺣﻛوﻣﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﻓ ــﻲ
اﻟﻌراق وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ )اﺳﺗﻣﺎرة طﻠب وﻋﻘد ﻓﺗﺢ إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳـﺗﻧدي( اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــذﻟك ﻣــﻊ ﺗﺿــﻣﻳن ﺗﻠــك اﻻﺳــﺗﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗورﻳــد واﻟﺷـ ــروط اﻷﺧـ ــرى اﻟﻣﺗﻔـ ــق ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ﻋﻘـ ــدﻳﺎ ﺑـ ــﻳن اﻟط ـ ـرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــدﻳن )اﻟﺑـ ــﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري(. ﺛﺎﻟﺛﺎًـ ﺗﺗطﻠب إﺟراءات ﻓﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ ﻣراﻋﺎة اﻻﺗﻲ:
أـ ﺗﺣدﻳد إﺳم اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻓﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣﺎد )اﻟﺑﺎﺋﻊ( وﻋﻧواﻧﻪ اﻟﻛﺎﻣﻝ.
ب ـ وﺻف اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻊ ﺿرورة اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ رﻗم اﻟﻌﻘد وﺗﺎرﻳﺧﻪ.
ﺟـ ـ ﺗﺣدﻳد ﻣﺑﻠﻎ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوب رﻗﻣﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ. د
ـ اﻹﺷـ ــﺎرة اﻟـ ــﻰ ﻧـ ــوع اﻟﺑﻳـ ــﻊ اﻟﺗﺟـ ــﺎري ﺑﻣوﺟـ ــب ﺷـ ــروط اﻟﺗﺟـ ــﺎرة اﻟدوﻟﻳـ ــﺔ ) (Incotermsاﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ﻳﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺗرط أن ﻳﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس ) (FOB\CIF\CFR\CIPأو ﻏﻳرﻫﺎ وﺣﺳب ﺷروط اﻟﻌﻘد.
ﻫ ـ ـ ﺑﻳـﺎن واﺳـطﺔ اﻟﺷـﺣن )ﺑـري ،ﺟـوي ،ﺑﺣـري أو ﻏﻳرﻫـﺎ( وﻧﻘطـﺔ اﻟوﺻـوﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ).(Final Destination
وـ ـ ﺗﺣدﻳــد ﻗﺑــوﻝ اﻟﺷــﺣن اﻟﺟزﺋــﻲ ) (Partial Shipmentﻣــن ﻋدﻣــﻪ أي ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻗﺑــوﻝ ﺗﺳــﻠم اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ ﺑﻌــدة ﺷــﺣﻧﺎت ﻣــﺛﻼ أو أن ﺗﻛــون ﺑﺷــﺣﻧﺔ واﺣــدة ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة ان ﺗﻛــون اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻣﺗوازﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﻣﺗﺳﻠﻣﺔ .
ز ـ ـ ﺑﻳ ــﺎن ﻗﺑ ــوﻝ إﺳ ــﺗﺧدام أﻛﺛ ــر ﻣ ــن وﺳ ــﻳﻠﺔ ﻧﻘ ــﻝ ) (Transshipmentﻣ ــن ﻋدﻣـﻪ. ح ـ ﺗﺛﺑﻳت ﻣدة وﻧﻔﺎذ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي وﺣﺳب ﺷروط اﻟﻌﻘد. ٥٤٢
ط ـ ﺗﺣدﻳد ﻓﺗرة اﻟﺗﺟﻬﻳز ) (Delivery timeاﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ك ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺿــرورة ﺗﺳــﺗوﺟب ﺗﻣدﻳــد اﻹﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺳــﺗﻧدي ﻳﺗطﻠــب ﻣراﻋﺎة ﺗﻣدﻳد ﻣدة ﻧﻔﺎذ اﻟﻛﻔﺎﻻت أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﻧﻔس اﻟﻔﺗرة. ﻝ ـ ﻻ ﻳﺟوز إﺟراء أي ﺗﻌدﻳﻝ أو ﺗﻣدﻳـد ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﻏﻳر اﻟﻘﺎﺑـﻝ ﻟﻠﻧﻘض إﻻ ﺑﻌد إﺳﺗﺣﺻـﺎﻝ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟطرﻓﻳــن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن. م
ـ ﻻ ﻳﺟ ــوز إﻟﻐـ ــﺎء اﻹﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدي ﻏﻳـ ــر اﻟﻘﺎﺑ ــﻝ ﻟﻠﻧﻘـ ــض إﻻ ﺑطﻠ ــب
ﺗﺣرﻳري ﻣن اﻵﻣر ﺑﻔـﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣـﺎد ﺑﺷـرط ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻔﻳد ﻣـن اﻹﻋﺗﻣـﺎد
)اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ( أو ﺑطﻠ ــب ﻣ ــن اﻟﺑﻧ ــك اﻟﻣ ارﺳ ــﻝ ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب ﻣ ــن اﻟﺑ ــﺎﺋﻊ )اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻹﻋﺗﻣﺎد( ﺑﺷرط ﺗﻘدﻳم ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﺗﺣرﻳرﻳﺎ. ن ـ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود دﻓﻌــﺔ ﻣﻘدﻣـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧــﺔ ﻣـن ﻗﻳﻣـﺔ اﻹﻋﺗﻣـﺎد اﻟﻣﺳـﺗﻧدي ﻳﺷــﺗرط ﺗﺳــﻠم ﺧطــﺎب ﺿــﻣﺎن ﺑــﻧﻔس ﻋﻣﻠــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﺑﺷــرط أن ﻳﻛــون ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺻرف ﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻌراق .
س ـ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﺻــر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋ ــﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺗ ــﺢ إﻋﺗﻣـﺎد ﻣﺳﺗﻧـدي ﻏﻳر ﻗﺎﺑـﻝ ﻟﻠﻧﻘض وﻣﺛﺑت ) (Irrevocable & Confirmed L\Cﻓﺈن أﺟـور اﻟﺗﺛﺑﻳت ) (Confirmation chargesﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ. ع ـ ) (١
ﻳﺗﺣﻣــﻝ اﻟﻣﺷــﺗري )طﺎﻟــب ﻓــﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣــﺎد( اﻟﻣﺻــﺎرﻳف اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑ ــﺈﺟراءات ﻓﺗـ ــﺢ اﻹﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدي اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺗرﺗ ــب ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك داﺧﻝ اﻟﻌراق .
) (٢ﻳﺗﺣﻣــﻝ اﻟﺑــﺎﺋﻊ )اﻟﻣﺳــﺗﻔﻳد ﻣــن اﻹﻋﺗﻣــﺎد ( اﻟﻣﺻــﺎرﻳف واﻟﻔواﺋــد اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻓﺗﺢ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﺧﺎرج اﻟﻌراق ٠ ) (٣ﻳﻔﺿﻝ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرﻳف ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـﺎﺋﻊ وﻳﺛﺑـت
ذﻟك ﻓﻲ ﻧص اﻹﻋﺗﻣﺎد. (All bank charges "inside & outside" are on ) Beneficiary account ف ـ ﻳﺷـﺗرط أن ﻳﻛـون اﻟﺗـﺄﻣﻳن ﻣﻐطﻳـﺎ ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻣﺧـﺎطر) (All Risksوﻳﺷـﺎر اﻟــﻰ ذﻟــك ﻓــﻲ ﻧ ـص اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﺳ ـواء ﻛــﺎن اﻟﺗــﺄﻣﻳن ﻣﻐطــﻰ ﻣــن اﻟﺑــﺎﺋﻊ أو
اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ أن ﻳﻐطﻲ اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ) CIFأو .(CIP ص ـ ﺗﺣدﻳـد ﺷروط اﻟدﻓﻊ وﻛﻳﻔﻳـﺔ إطﻼق اﻟـدﻓﻌﺎت طﺑﻘـﺎً ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳﻬـﺎ
ﻋﻘدﻳﺎً ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ) اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري( وﻳﺗم ﺗﺛﺑﻳت آﻟﻳﺔ دﻓﻊ
٥٤٣
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﺑدﻗﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺣدﻳـد ﻧـوع اﻟﻣﺳـﺗﻧدات اﻟﺗـﻲ ﻳﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﺑـﺎﺋﻊ
ﻟﺗﺳﻠم ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت. راﺑﻌﺎً ـ ـ
ﺗﺣدﻳ ــد اﻟﻣﺳ ــﺗﻧدات واﻟوﺛ ــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ ﻟﻺﻋﺗﻣ ــﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳـ ـ ــﺔ وﻣﺻ ــﺎدﻗﺗﻬﺎ وﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻷﺻ ــوﻝ واﻷﻋراف اﻟدوﻟﻳﺔ ) ( UCp 600
ﺧﺎﻣﺳﺎًـ إرﻓﺎق إﺟﺎزة اﻻﺳﺗﻳراد ﻟﻠﻣواد أو اﻷﺟﻬزة اﻟﻣراد ﺗورﻳـدﻫﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺿـوع ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗورﻳد ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺟﺎزة اﻹﺳﺗﻳراد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون.
ﺳﺎدﺳﺎًـ ـ ﻗﻳ ــﺎم اﻟــو ازرة اﻟﻣﻌﻧﻳــﺔ أو اﻟﺟﻬــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة أو اﻹﻗﻠــﻳم او اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ
ﻏﻳـ ــر اﻟﻣﻧﺗظﻣـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻗﻠـ ــﻳم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ اﻟﺷـ ــﺣن وﺗﺳـ ــﻠم اﺷـ ــﻌﺎر اﻟﺑـ ــﺎﺋﻊ ﻳﺑـ ــﻳن
اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻟﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أـ إﻛﻣﺎﻝ إﺟـراءات اﻟﺗﺧﻠـﻳص اﻟﻛﻣرﻛـﻲ ﻟﻸﺟﻬـزة أو اﻟﻣـ ـواد اﻟواﺻـﻠﺔ ﺑﻬـدف ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟوﺻوﻝ اﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎزن. ب
ـ إﻛﻣ ــﺎﻝ اﻹﺟـ ـراءات اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺗﺧﻠﻳص واﻟﺗﺣﻣﻳ ــﻝ ﺑﺄﺳ ـ ــرع ﻣ ــﺎ ﻳﻣﻛ ــن
وﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﺟﻧب دﻓﻊ ﻏ ارﻣـﺎت )أرﺿـﻳﺎت( ﻋـن ﻣـدة
ﺗﺄﺧر اﻟﺗﺳﻠم ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟواﺻﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻣطﺎر أو اﻟﻛﻣﺎرك. ﺟ ـ ـ إﻛﻣــﺎﻝ إﺟـراءات اﻟﻧﻔـﺎض اﻟﺑﺣـري ﺑﺄﺳـرع ﻣـﺎ ﻳﻣﻛـن وﺿـﻣن اﻟﺳـﻣﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣــددة ﻟﺗﻔرﻳــﻎ اﻟﺑـواﺧر ﻟﺗﻔــﺎدي دﻓ ــﻊ ﻏ ارﻣــﺎت ) (Demurrageﻋــن اﻟﺗﺄﺧﻳر ﻓﻲ ﺗﻔرﻳﻎ ﺣﻣوﻻت اﻟﺑواﺧر.
ﺳﺎﺑﻌﺎً ـ ـ ﺗﻬﻳﺋ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ــدات وﻣﺳ ــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗ ــداوﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﺧ ــﺎزن ﻟﻐ ــرض إﻛﻣ ــﺎﻝ إﺟـ ـراءات اﻟﻧﻔﺎض واﻟﺗﺳﻠم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣواد اﻟواﺻـﻠﺔ وﺑـدون ﺗـﺄﺧﻳر ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة ﺗﺛﺑﻳـت ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﻷﻏراض ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻣﻳن. ﺛﺎﻣﻧﺎً ـ ـ ﻣﺗﺎﺑﻌ ــﺔ إﻛﻣ ــﺎﻝ إﺟـ ـراءات اﻟﻔﺣ ــص اﻟﻬﻧدﺳ ــﻲ ﻟﻠﻣـ ـواد اﻟﻣﺗﺳ ــﻠﻣﺔ ٕواﺻ ــدار ﺷ ــﻬﺎدة اﻟﻔﺣص واﻟﻘﺑوﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد وﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺳﻠم اﻟﻣواد.
ﺗﺎﺳﻌﺎًـ اﻟﻌﻳوب واﻟﻔﻘدان واﻻﺿرار: أـ
ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم ﻓﻳﻬــﺎ ﺗﺳــﻠم ارﺳــﺎﻟﻳﺔ وﻳظﻬــر ﻓﻳﻬــﺎ ﻋﻳــوب او ﻋــدم ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻳﺻﺎر اﻟﻰ اﺻدار ﺷﻬﺎدة ﻛﺷـف اﺧﺗﻼف ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص واﻟﻘﺑوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺷــﻛﻠﻬﺎ ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﻳــﺗم اﺷــﻌﺎر اﻟﺑــﺎﺋﻊ ﺑــذﻟك وﺑــدون ﺗــﺄﺧﻳر ﻟﺿــﻣﺎن اﺳﺗﺑداﻝ ﺗﻠك اﻟﻔﻘرات.
ب ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻓﻘـرات ﻧﺎﻗﺻــﺔ ) (Missing itemsأو وﺟــود ﺿــرر ) (Damageﻓﻳﻬﺎ ﻛﻼً أو ﺟزءاً ﻳﺻﺎر اﻟـﻰ اﺻـدار ﻛﺷـف اﺧـﺗﻼف ٥٤٤
ﺑذﻟك ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻔﺣص واﻟﻘﺑـوﻝ واﺷـﻌﺎر
اﻟﺑـﺎﺋﻊ
ﺑﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻟﻧـواﻗص أو اﻟﺿــرر ﻟﺿــﻣﺎن اﻟﺗﻌــوﻳض ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﻛــون اﻟﺑﻳــﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ) (CIF or CIPاي ان اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﻐطﻰ ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻊ .
ﺟـ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻣﻐطﻰ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري ووﺟود ﺿرر أو ﻓﻘـدان ﻓـﻲ ارﺳﺎﻟﻳﺔ ﻣﺗﺳﻠﻣﺔ ﻳﺻﺎر اﻟـﻰ اﺻـدار ﻛﺷـف اﺧـﺗﻼف اﺻـوﻟﻲ واﺷـﻌﺎر ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑذﻟك ﻟﻐرض ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻌوﻳض.
ﺗﻌﺗﻣـد اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋـن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺗــﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎدات
ﻋﺎﺷ اًرـ
اﻟﻣﺳﺗﻧدﻳﺔ واﻟﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ .
ﺣﺎدي ﻋﺷر ـ إرﺷﺎدات أﺧرى : أـ ـ ـ ـ
ﺗﻛ ـ ـ ــون اﻟﺷـ ـ ــروط اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﻳﺣـ ـ ــددﻫﺎ اﻟﻣﺷ ـ ـ ــﺗري إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺻ ـ ـ ــرف ﻓ ـ ـ ــﺎﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ) (The pener Bankواﺿﺣﺔ ودﻗﻳﻘﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ.
ب ـ ﻋ ــدم ﻗﺑ ــوﻝ ﻓﺗ ــﺢ اﻋﺗﻣــﺎد ﻣﺳــﺗﻧدي ﻗﺎﺑـ ــﻝ ﻟﻠﺗﺣوﻳـ ــﻝ (Transferable ) L/Cوﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺣـﺎﻻت اﻟﺗﺣوﻳـﻝ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺻـﻧﻌﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد . ﺟـ ـ ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟ ــود دﻓﻌــﺔ ﻣﻘدﻣــﺔ ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧ ــﺔ ﻣــن اﺻــﻝ ﻣﺑﻠــﻎ اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣﺳــﺗﻧدي ﻻ ﻳﺟــوز ﺗﺳــدﻳد ﻗﻳﻣــﺔ اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ اﻟــﻰ اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻻ ﺑﻌــد
ﺗﺳـﻠم ﺧطـﺎب ﺿـﻣﺎن ) (Bank Guaranteeأﺻـوﻟﻲ ﺑﻘﻳﻣـﺔ اﻟدﻓﻌــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ وﺑــﻧﻔس ﻋﻣﻠــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﺑﺷــرط أن ﺗﻛــون ﺗﻠــك اﻟﻛﻔﺎﻟــﺔ ﻏﻳــر ﻣﺷــروطﺔ أي ﺗﻛــون ﻋﻧــد اﻟطﻠــب ) (On Demandﺑﺣﻳــث ﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﺳـﺣب ﺗﻠـك اﻟﻛﻔﺎﻟـﺔ دون اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟـﻰ اﻧـذار أو اﺻـدار اﻣـر د
ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑذﻟك.
ـ ﻳﻔﺿـ ــﻝ ﻋـ ــدم ﻗﺑـ ــوﻝ ﺗﺣﻣﻳـ ــﻝ )ﺗﻛـ ــدﻳس( اﻟﺑﺿـ ــﺎﻋﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺳـ ــطﺢ اﻟﺳـ ــﻔﻳﻧﺔ ). (Loaded On Deck
ﻫـ ـ
ـ ﻳﺗـ ــم ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺗﺳــﻠم اﻻﺷــﻌﺎرات اﻟﻣﺻرﻓﻳ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺳــﺗﻧدﻳﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺑﻧــك ﻓــﺎﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣــﺎد )(The opener Bank ﻟﻐ ــرض ﻣﻌرﻓ ــﺔ ﺣرﻛـ ـﺔ اﻻﻋﺗﻣ ــﺎدات واﻟﻣﺻ ــﺎرﻳف اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــﺔ ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ واﺟـ ـراء اﻟﺗﺳوﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ اوﻻً ﺑﺎوﻝ.
و ـ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻣﻔﺗــوح ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳــﺔ ﺑﺣﻳــث ﻳﻛــون اﻟرﺻﻳد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻐطﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي اﻟذي ﻳﺗطﻠـب ﻓﺗﺣـﻪ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘد ﺗورﻳد ﻣﻌﻳن وﻋدم اﻋطﺎء أي اﻟﺗزام ﻋﻘدي ﻟﺟﻬـﺔ اﺟﻧﺑﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻟـم ٥٤٥
ﻳـ ــﺗم اﻟﺗﺄﻛـ ــد ﻣـ ــن ﺗـ ــوﻓر اﻟرﺻـ ــﻳد اﻟﻛـــﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـ ــﺔ اﻻﺟﻧﺑﻳـ ــﺔ ﻟﺗﻐطﻳـ ــﺔ ﻗﻳﻣـ ــﺔ
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي اﻟذي ﻳﺗطﻠب ﻓﺗﺣﻪ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ذﻟك اﻻﻟﺗزام.
ز ـ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣــﻊ ﺟﻬــﺎت اﺟﻧﺑﻳــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﻋﻣــﻝ ﻣﻌــﻳن ،ﺗورﻳــد )أﺟﻬـزة، ﻣ ـواد ،ﻣﻌــدات( أو ﺷ ـراء ﺧدﻣــﺔ ﻳﺗطﻠــب ذﻟــك ﻓــﺗﺢ اﻋﺗﻣــﺎد ﻣﺳــﺗﻧدي ﻏﻳــر ﻗﺎﺑـ ــﻝ ﻟﻠـ ــﻧﻘض ﻟﺗﻐطﻳـ ــﺔ ﻗﻳﻣـ ــﺔ ذﻟـ ــك اﻟﻌﻘـ ــد ﺑﻌـ ــد د ارﺳـ ــﺔ اﻟﺷ ـ ــروط اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـ ــﺎد اﻟﻣﺳـ ــﺗﻧدي وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻼﺻـ ــوﻝ واﻻﻋـ ـ ـ ـراف اﻟدوﻟﻳـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣـ ــﺎدات
اﻟﻣﺳـ ــﺗﻧدﻳﺔ
ractice
and
Customs
Uniform
(The
) Documentary Creditﻗﺑﻝ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد . ح
ـ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗورﻳــد أﺟﻬ ـزة أو ﻣﻌــدات أو أي ﺑﺿــﺎﻋﺔ ﺗﺣﺗـ ــﺎج اﻟــﻰ ﺿــﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻧﺻ ــب أو اﻟﺗﺷ ــﻐﻳﻝ أو اﻟﺻ ــﻳﺎﻧﺔ ﻓﻳﺟ ــب اﺑﻘ ــﺎء ﻧﺳ ــﺑﺔ ﻣﻌﻳﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻗﻳﻣ ــﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻐرض ﺗﻐطﻳﺔ ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻳﺷﺎر ﻓﻲ ﺷروط اﻟـدﻓﻊ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي.
ط ـ ﻋﻧـد اﻻﺗﻔـﺎق ﺑـﻳن طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ اﺟـراء أي ﺗﻌـدﻳﻼت ﻋﻠﻳـﻪ ،ﻳـﺗم اﺷـﻌﺎر اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻔﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎﻳﻠزم ﻟذﻟك ٠ اﻟﻣﺎدة ـ ١٠ـ آﻟﻳﺔ ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗد : أوﻻ ـ ﺗﻔض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻌﺎﻗد وﻓق اﻻﺗﻲ :
أ ـ ﺗﺷــﻛﻝ ﻓــﻲ ﻛــﻝ و ازرة او ﺟﻬــﺔ ﻏﻳــر ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة واﻷﻗــﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم ﻟﺟﻧـﺔ ﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻠﻧظـر ﺑﺎﻻﻋﺗ ارﺿــﺎت واﻟﺷــﻛﺎوى اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﺗـرﺗﺑط ﺑــﺎﻟوزﻳر اﻟﻣﺧــﺗص أواﻟﻣﺣــﺎﻓظ أوﻣن ﻳﺧوﻟﻪ وﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻳن وﻣﻘرر ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻧواﻧﻪ اﻟوظﻳﻔﻲ ﻋن ﻣﻼﺣظ .
ب ـ ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧــﺔ د ارﺳــﺔ اﻻﻋﺗ ارﺿــﺎت واﻟﺷــﻛﺎوى اﻟﺗﺣرﻳرﻳــﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــن ﻣﻘــدﻣﻲ اﻟﻌطــﺎءات اﻟﻣﻌﺗرﺿــﻳن أو وﻛﻼﺋﻬــم اﻟرﺳــﻣﻳﻳن ﻣﻣــن ﻟــم ﻳطﻠﺑــو ﺳﺣب اﻟﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻻوﻟﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـد )ﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ) ( ٧ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرد إﻟـﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺧـﻼﻝ ) ( ٧ﺳﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻣﻝ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدور ﻛﺗﺎب اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﺑـﻪ وﺗﻘـدم
اﻟﺗوﺻـ ــﻳﺔ ﻟﻠـ ــوزﻳر اﻟﻣﺧـ ــﺗص أو رﺋـ ــﻳس اﻟﺟﻬـ ــﺔ ﻏﻳـ ــر اﻟﻣرﺗﺑطـ ــﺔ ﺑـ ــو ازرة اورﺋــﻳس ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻓــﻲ اﻻﻗﻠــﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم ﺧ ــﻼﻝ ﻣ ــدة ﻻ ﺗﺗﺟ ــﺎوز ) ( ١٥ﺧﻣﺳ ــﺔ ﻋﺷ ــر ﻳوﻣـ ـﺎً ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻳ ــداع اﻟﺷــﻛوى ﻟــدى ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﻋﻠــﻰ اﻟــوزﻳر اﻟﻣﺧــﺗص أو اﻟﻣﺣــﺎﻓظ اﻟﺑــت ٥٤٦
ﺑﺎﻟﺗوﺻــﻳﺔ ﺧــﻼﻝ ) ( ٧ﺳــﺑﻌﺔ أﻳــﺎم وﻳﻌــد ﻋــدم اﻟﺑــت ﺑﺎﻟﻣوﺿــوع رﻓﺿ ـﺎً
ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻧد ﻣرور ﻫذﻩ اﻟﻣدة .
ﺟـ ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـو ازرات واﻟﺟﻬـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـو ازرة واﻷﻗـﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم اﻟﺗرﻳث ﺑﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘـود ﻟﺣـﻳن ﺣﺳـم اﻟﻣوﺿوع ﻣـن اﻟـوزﻳر اﻟﻣﺧـﺗص او اﻟﻣﺣـﺎﻓظ ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻣـدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻧظــر اﻟﺷــﻛوى اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة ) ب( ﻣــن اﻟﺑﻧــد
)اوﻻ( ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﺑﺷــرط ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻌﺗــرض ﻟﺗﻌﻬــد رﺳــﻣﻲ ﺑــدﻓﻊ ﻗﻳﻣــﺔ اﻻﺿـ ـرار اﻟﻧﺎﺟﻣ ــﺔ ﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻋ ــن اﻟﺗ ــﺄﺧر ﺑﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــد ﺛﺎﻧﻳــﺎ
ﻻﺳﺑﺎب ﻛﻳدﻳﺔ أوﻏﻳر ﻣﺑررة .
ـ أـ ـ ﺗﺷــﻛﻝ ﻓــﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﺑﻘ ـرار ﻣــن وزﻳــر اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌ ــﺎون اﻹﻧﻣ ــﺎﺋﻲ ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ ﻣﺧﺗﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻧظر ﻓ ــﻲ اﻋﺗ ارﺿ ــﺎت ﻣﻘ ــدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﻧﺳﺑــﻪ ﻣﺟﻠس
اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﻋﺿوﻳﺔ ﻣﻣﺛﻝ ﻋن و ازرة اﻟﺗﺧطـﻳط واﻟﺗﻌـﺎون اﻹﻧﻣـﺎﺋﻲ
ﻻ ﺗﻘ ــﻝ درﺟﺗ ــﻪ اﻟوظﻳﻔﻳ ــﺔ ﻋ ــن ﻣ ــدﻳر ﻋ ــﺎم وﻣﻣﺛ ــﻝ ﻋ ــن ﻛ ــﻝ ﻣ ــن اﺗﺣ ــﺎد اﻟﻣﻘـ ـ ـ ــﺎوﻟﻳن اﻟﻌ ـ ـ ـ ـراﻗﻳﻳن واﺗﺣـ ـ ـ ــﺎد اﻟﻐـ ـ ـ ــرف اﻟﺗﺟﺎرﻳـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــن ذوي اﻟﺧﺑ ـ ـ ـ ـرة واﻻﺧﺗﺻﺎص . ب ـ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻘرر ﺑﻌﻧوان ﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻷﻗﻝ
ﺛﺎﻟﺛﺎـ ـ ـ ﻟﻣﻘـ ــدﻣﻲ اﻟﻌطـ ــﺎءات اﻻﻋﺗ ـ ـراض ﻟ ـ ــدى اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــﺔ اﻹدارﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺷـ ــﻛﻠﺔ ﻓـ ــﻲ و ازرة اﻟﺗﺧط ــﻳط واﻟﺗﻌ ــﺎون اﻹﻧﻣ ــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧﺻ ــوص ﻋﻠﻳﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺑﻧ ــد )ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ( ﻣ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻗ ـ اررات اﻹﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن اﻟــو ازرات واﻟﺟﻬــﺎت ﻏﻳــر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم ﺧـﻼﻝ ) ( ٧ﺳـﺑﻌﺔ اﻳـﺎم ﻋﻣ ــﻝ رﺳ ــﻣﻲ ﺗﺑ ــدأ ﻣ ــن ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻗـ ـرار اﻟ ــوزﻳر اﻟﻣﺧ ــﺗص أورﺋ ــﻳس اﻟﺟﻬ ــﺔ ﻏﻳ ــر
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة او رﺋﻳس ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ اﻻﻗﻠﻳم او اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم ﺑﻣوﺿوع اﻟﺷﻛوى . راﺑﻌﺎ ـ ﺗﺻدر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرارﻫﺎ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺷﻛوى او اﻻﻋﺗراض ﺧﻼﻝ ﻣـدة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ) ( ١٢٠ﻣﺋﻪ وﻋﺷرﻳن ﻳوﻣﺎً ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ دﻓﻊ اﻟرﺳم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .
ﺧﺎﻣﺳـﺎً ـ ﺗﻛـون ﻗـ اررات اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﺑﺎﺗـﺔ ﻋﻧـد ﻋــدم اﻟطﻌـن ﺗﻣﻳﻳزﻳـﺎً ﻟـدى ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼﻝ ) (٣٠ﻳوﻣﺎً ﻣن اﻟﻳوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺗﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻘرار .
ﺳﺎدﺳﺎً ـ ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣـر ) ( ٨٧ﻟﺳـﻧﺔ ٢٠٠٤اﻟﺻـﺎدر ﻋـ ــن ﺳـ ــﻠطﺔ اﻻﺋـ ــﺗﻼف اﻟﻣؤﻗﺗـ ــﺔ ) اﻟﻣﻧﺣﻠـ ــﺔ ( وﺗﺳﺗرﺷـ ــد اﻟﻣﺣﻛﻣـ ــﺔ ﺑﻘـ ــﺎﻧون ٥٤٧
اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ رﻗم ) ( ٨٣ﻟﺳﻧﺔ ١٩٦٩ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻟم ﻳرد ﺑﻪ ﻧـص ﻓـﻲ
ﻫ ــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت او اﻟﺿـ ـواﺑط اﻟﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن داﺋـ ـرة اﻟﻌﻘ ــود اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻓ ــﻲ و ازرة
اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ. ﺳــﺎﺑﻌﺎ
ـ ﺗﺗــوﻟﻰ داﺋ ـرة اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .
اﻟﻣﺎدة ـ ١١ـ آﻟﻳﺔ ﻓض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻌد ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد :
أوﻻ ـ ﺗﻔــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﺑﻌــد ﺗوﻗﻳــﻊ اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﻧواﻋﻬــﺎ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام إﺣــدى اﻷﺳﺎﻟﻳب اﻵﺗﻳﺔ :ـ أ ـ اﻟﺗوﻓﻳــق :ـ وﻳﻛــون ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺷــﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑــﻳن طرﻓــﻲ اﻟﻧ ـزاع اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﻳن ﺑﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد )اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣﻌﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻘــﺎوﻟﻳن أو ﻣﺟﻬـ ـزﻳن أو اﺳﺗﺷﺎرﻳﻳن ( ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣوﺿوع واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺣﺳب إﺣﻛـﺎم اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع .
ب ـ اﻟﺗﺣﻛـﻳم ـ وﻳﻛـون ﺑﺎﺧﺗﻳـﺎر ﻛـﻝ طـرف ﻣﺗﻧـﺎزع ﺣﻛﻣـﺎً ﻳﻣﺛﻠـﻪ ﻣـن ذوي اﻟﺧﺑـرة واﻻﺧﺗﺻـﺎص ﺑﻣوﺿـوع اﻟﻧـزاع وﻳﺧﺗــﺎر اﻟﻣﺣﻛﻣـﺎن ﻣﺣﻛﻣـﺎً ﺛﺎﻟـث ﻟرﺋﺎﺳــﺔ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﻳم ،وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌـذر ذﻟـك ﺗﺗـوﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻣوﺿـوع اﺧﺗﻳـﺎر اﻟﻣﺣﻛـ ــم اﻟﺛﺎﻟـــث ،وﻋﻧـ ــد ذﻟـ ــك ﺗﻘـ ــوم ﻟﺟﻧـــﺔ اﻟﺗﺣﻛـ ــﻳم ﺑد ارﺳـ ــﺔ اﻟﻣوﺿـ ــوع
اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻛﻝ ﺣﻳﺛﻳﺎﺗﻪ وﺗﺻـدر اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻗرارﻫـﺎ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻟﺣﺳـم اﻟﻧـزاع وﻳﺗﺣﻣﻝ اﻟطرف اﻟﺧﺎﺳر ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺣﻛﻳم وﻳﻛون ﻣﻠزﻣـﺎً ﺑﻘـرار اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺑﻌـد
ﺗﺻدﻳﻘﻪ ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون.
ﺟـ ـ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع إﻟﻰ اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻻﺻـدارﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻣوﺿـوع اﻟﻧـزاع ﻣـﻊ اﻷﺧذ ﺑﻧظر اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﻳق ﻟﻔض ﻫذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت .
د ـ ﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد اﺧﺗﻳــﺎر اﻟﺗﺣﻛــﻳم اﻟــدوﻟﻲ ﻟﻔــض اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎت ﻋﻠــﻰ ان ﻳــﻧص ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﻘ ـد وﻋﻧـدﻣﺎ ﻳﻛـون اﺣـد طرﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد اﺟﻧﺑﻳـﺎً ﻣـﻊ اﻻﺧـذ ﺑﻧظـر
اﻻﻋﺗﺑ ــﺎر اﻻﻟﻳـ ــﺔ اﻻﺟراﺋﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻔـ ــق ﻋﻠﻳﻬـ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻘـ ــد ﻋﻧ ــد ﺗﻧﻔﻳـ ــذ ﻫـ ــذﻩ اﻟطرﻳﻘ ــﺔ وان ﻳ ــﺗم اﺧﺗﻳ ــﺎر اﺣ ــدى اﻟﻬﻳﺋ ــﺎت اﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳ ــﺔ اﻟدوﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣ ــدة ﻟﺣﺳم اﻟﻧزاع .
ﺛﺎﻧﻳﺎـ ﻳﻠﺗزم طرﻓﺎ اﻟﻌﻘـد ﺑﺎﺧﺗﻳـﺎر اﻷﺳـﻠوب اﻷﻣﺛـﻝ ﻟﻔـض اﻟﻧ ازﻋـﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘـد ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـد )أوﻻ ( ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﺑﻣوﺟـب ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻬﺎ . اﻟﻣﺎدة ـ ١٢ـ ﻣﻬﺎم ﺗﺷﻛﻳﻼت اﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣﺔ : ٥٤٨
ﺗﺗــوﻟﻰ ﺗﺷــﻛﻳﻼت اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻝ و ازرة أو ﺟﻬــﺔ ﻏﻳــر ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑــو ازرة أو
إﻗﻠــﻳم أو ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻏﻳــر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم ﻣﻬﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب إﺣﻛــﺎم اﻟﻘﺳــم ) /٢/ ٢أ ( ﻣـ ــن أﻣـ ــر ﺳـ ــﻠطﺔ اﻻﺋـ ــﺗﻼف رﻗ ـ ــم ) ( ٨٧ﻟﺳـ ــﻧﺔ ٢٠٠٤واﻟﻣﺧﺗﺻـ ــﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳـ ــذ وﻣﺗﺎﺑﻌـ ــﺔ إﺟـ ـ ـراءات اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ــدات اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﻓﻳﻬ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳ ـ ــﻳق ﻣ ـ ــﻊ ﻣﻛﺗ ـ ــب اﻟﻣﻔ ـ ــﺗش اﻟﻌ ـ ــﺎم وﻣﺟ ـ ــﺎﻟس
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣ ارﻋـﺎة اﻹﻟﻳـﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻣـن داﺋـرة اﻟﻌﻘـود اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻓـﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ .
اﻟﻣﺎدة ـ ١٣ـ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﻳن واﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت :
ﻳﺣظ ـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ ﺟﻬـ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗ ـ ــد وﻣـ ــوظﻔﻲ دواﺋـ ــر اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻘطـ ــﺎع اﻟﻌـ ــﺎم او اﻷﺷـ ــﺧﺎص اﻵﺧرﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد اﻟﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣﺳـﻣوح ﻓـﻲ اﻟﻌـروض ﻷي ﺷﺧص ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘد. اﻟﻣﺎدة ـ ١٤ـ ﻣدة اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻣدﻳد :
ﺗﻠﺗزم ﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻧد ﺗﻣدﻳد اﻟﻌﻘود ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ـ
أوﻻ ـ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﺗﻧﻔﻳـذ ﺑﻧـود اﻟﻌﻘــد ﺧـﻼﻝ اﻟﻣـدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إن ﺗﺣﺗﺳـب ﺗﻠك اﻟﻣدة ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻣـن ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘـد أو أي ﺗـﺎرﻳﺦ أﺧـر ﻳﻧص ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺗراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﻣدﻳد اﻟﻌﻘود ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ : أـ
إذا طرأت أﻳﺔ زﻳﺎدة أو ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ اﻹﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أو اﻟﻛﻣﻳــﺎت اﻟﻣطﻠــوب ﺗﺟﻬﻳزﻫــﺎ ﻛﻣ ـﺎً أو ﻧوﻋ ـﺎً ﺑﻣــﺎ ﻳؤﺛ ـ ــر ﻓــﻲ ﺗﻧﻔﻳــذ
اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳـﻪ ﺑﺣﻳـث ﻻ ﻳﻣﻛـن إﻛﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺿـﻣن اﻟﻣـدة اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ .
ب ـ إذا ﻛـﺎن ﺗـﺄﺧﻳر ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘـد ﻳﻌـود ﻷﺳـﺑﺎب أو إﺟـراءات ﺗﻌـود ﻟﻠﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة أو أي ﺟﻬﺔ ﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أو ﻷي ﺳـﺑب ﻳﻌـ ــود ﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدﻳن
آﺧرﻳن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬم ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ) ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣﻝ ( .
ﺟـ ـ ـ إذا اﺳﺗﺟ ــدت ﺑﻌــد اﻟﺗﻌﺎﻗـ ــد ظــروف اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻻ ﻳــد ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗــدﻳن ﻓﻳﻬــﺎ وﻻﻳﻣﻛــن ﺗوﻗﻌﻬــﺎ أو ﺗﻔﺎدﻳﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﺎﻗــد وﺗرﺗــب ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﺗــﺄﺧﻳر ﻓــﻲ إﻛﻣﺎﻝ اﻹﻋﻣﺎﻝ أو ﺗﺟﻬﻳز اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد . ﺛﺎﻧﻳ ـﺎً ـ ﻳﺷــﺗرط ﻟﺗطﺑﻳــق إﺣﻛــﺎم اﻟﺑﻧــد ) اوﻻ( ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ان ﻳﻘــدم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد طﻠﺑ ـﺎً ﺗﺣرﻳرﻳـ ـﺎً إﻟ ــﻰ ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد أو ﻣ ــن ﺗﺧوﻟ ــﻪ ﺧ ــﻼﻝ ﻣ ــدة ) ( ١٥ﻳوﻣ ــﺎ ﻟﻌﻘ ــود
اﻟﺗﺟﻬﻳــز و ) ( ٣٠ﻳــوم ﻟﻌﻘــود اﻟﻣﻘــﺎوﻻت واﻟﻌﻘــود اﻻﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ ﺗﺑــدأ ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧﺷــوء اﻟﺳــﺑب اﻟــذي ﻣــن اﺟﻠــﻪ ﻳطﺎﻟــب ﺑﺎﻟﺗﻣدﻳــد ﻣﺑﻳﻧــﺎ ﻓﻳــﻪ اﻟﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ واﻟدﻗﻳﻘﺔ ﻋن أي طﻠب ﻟﺗﻣدﻳـد اﻟﻣـدة وﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـﺔ اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟطﻠـب ٥٤٩
واﻟﺑــت ﻓﻳــﻪ ﺧــﻼﻝ ﻣــدة ﻻ ﺗﺗﺟــﺎوز ) ( ٣٠ﻳوﻣ ـﺎً ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ أﻧ ـواع اﻟﻌﻘــود ﺗﺑــدأ
ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺳــﻠم اﻟطﻠــب وﻻ ﺗﻘﺑــﻝ أﻳــﺔ طﻠﺑــﺎت ﺗﻘــدم ﺑﻌــد ﺻــدور ﺷــﻬﺎدة اﻟﺗﺳــﻠم اﻷوﻟﻲ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻌﻘد . اﻟﻣﺎدة ـ ١٥ـ ﺗﻐﻳﻳر اﻹﻋﻣﺎﻝ واﻹﻋﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ :ـ أوﻻ ـ ﻻﻳﺟـوز اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ ﺗﻐﻳﻳـر اﻹﻋﻣـﺎﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠﻳﻬـﺎ أو إﺿـﺎﻓﺔ إﻋﻣـﺎﻝ أو ﻛﻣﻳـﺎت ﺟدﻳدة إﻻ ﻋﻧد اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوى وﻋﻠﻰ إن ﻳﺣﺻر اﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻓـﻲ أﺿـﻳق ﻧطـﺎق ﻣﻣﻛن ﻋﻧد ﺗﺣﻘق إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻳﺔ :ـ
أـ بـ
إذا ﻛـﺎن ﻋـدم اﻟﺗﻐﻳﻳــر أو ﻋـدم اﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻣـن ﺷــﺎﻧﻪ إن ﻳﺳـﺑب ﺗـﺄﺧﻳ ار ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو ﺿر اًر ﻛﺑﻳ اًر ﺑﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ أو اﻟﻔﻧﻳﺔ .
إذا ﻛﺎن ﻋـدم اﻟﺗﻐﻳﻳر أو ﻋدم اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳؤدي إﻟـﻰ ﻋـدم أﻣﻛـﺎن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣن إﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﺗﺟﻬﻳز ﻋﻧد اﻧﺟﺎزﻫﺎ .
ﺟـ ـ إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻐﻳﻳر أو اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻳؤدي إﻟﻰ ﺗوﻓﻳرﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع او اﻟﻌﻣﻝ .
د ـ إذا ﻟم ﻳﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻳﻳر أو اﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﺑدﻳﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو اﻟﻘـدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺷروع أو اﻟﻌﻣﻝ .
ﻫ ـ ـ إذا ﻛـﺎن اﻟﺗﻐﻳﻳـر ﻳـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻘﻠـﻳص ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ ان ﻻ ﻳـؤدي ذﻟـك اﻟـﻰ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ او اﻟﻣﺷروع . ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ
ـ ﺗﻌ ــد ﺟﻣﻳ ــﻊ اﻟﻣ ارﺳ ــﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑ ــﺄواﻣر اﻟﺗﻐﻳﻳ ــر واﻹﻋﻣ ــﺎﻝ اﻹﺿ ــﺎﻓﻳﺔ ﻣ ــن
اﻟﻣ ارﺳــﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ اﻷﺳــﺑﻘﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻣ ارﺳــﻼت وﻋﻠــﻰ ﺟﻬ ـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺑت ﻓﻳﻬﺎ ﺧـﻼﻝ اﻟﻣـدد اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـد )ﺛﺎﻧﻳـﺎ( ﻣـن اﻟﻣـﺎدة
) (١٤ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت . ﺛﺎﻟﺛــﺎ ـ ﻻ ﻳﺑﺎﺷــر ﺑﺗﻧﻔﻳــذ أي إﻋﻣــﺎﻝ إﺿــﺎﻓﻳﺔ أو ﺗﻐﻳﻳــر ﻋﻣــﻝ إﻻ ﺑﻣوﺟــب أﻣــر ﺗﺣرﻳــري )اﻣــر اﻟﺗﻐﻳﻳــر( ﺗﺻــدرﻩ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗــد واﻟﻣﺣــددة ﺑﻣوﺟــب
ﺷـ ـروط اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد ﻣﺗﺿ ــﻣﻧﺎ وﺻ ــﻔﺎً ﻣ ــوﺟ اًز ﻟﻠﻌﻣ ــﻝ وﻣواﺻ ــﻔﺎﺗﻪ وﻛﻣﻳﺎﺗ ــﻪ وأﺳ ــﻌﺎرﻩ واﻟﻣــدة اﻹﺿــﺎﻓﻳﺔ ) إن وﺟــدت ( اﻟﺗــﻲ ﻳﺗطﻠــب إﺿــﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣــدة اﻟﻌﻘــد وﻓــﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻻﺿﺎﻓﺔ أي ﻣدة ﻟﻠﺗﻣدﻳـد ﻓﻳـﺗم ذﻛـر ذﻟـك ﺻـراﺣﺔ ﻓـﻲ اﻷﻣـر . راﺑﻌﺎً ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﺗﻐﻳﻳرات أو اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ أﺟراؤﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر ﻻ ﻳؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺳـﻳر اﻟﻌﻣـﻝ وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻣﻧﻬـﺎج اﻟﻣﺻـﺎدق ﻋﻠﻳـﻪ .
٥٥٠
ﺧﺎﻣﺳﺎًـ ﻳﺟري ﺗﺳﻌﻳر اﻹﻋﻣﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﻐﻳﻳرات وﻓﻘﺎً ﻹﺣﻛﺎم ﺷروط اﻟﻣﻘﺎوﻟـﺔ وﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ ﻓﻘـرات ﺟدﻳــدة ﻻ ﺗوﺟــد ﻟﻬــﺎ ﻓﻘـرات ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــد
ﻓﻳــﺗم اﺗﺧــﺎذ أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــوق اﻟﺳــﺎﺋدة أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺗﺳــﻌﻳرﻫﺎ ﻣﺿــﺎﻓﺎً ﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺻــﺎرﻳف اﻹدارﻳﺔ واﻹرﺑﺎح .
ﺳﺎدﺳــﺎ ـ ﻻ ﻳﺟــوز إن ﻳﺗﺟــﺎوز ﻣﺑﻠــﻎ اﻹﻋﻣــﺎﻝ اﻹﺿﺎﻓﻳـ ــﺔ وأواﻣــر اﻟﺗﻐﻳﻳـ ــر اﻟﺻــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟ ــﺔ ﻟﻠ ــوزﻳر اﻟﻣﺧ ــﺗص او اﻟﻣﺣ ــﺎﻓظ اﻟﻣﻌﻧ ــﻲ ﻣ ــﻊ ﻣ ارﻋ ــﺎة اﺣﻛ ــﺎم ﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ .
اﻟﻣﺎدة ـ ١٦ـ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳﺔ واﻟﺗﺣﻣﻳﻼت اﻹدارﻳﺔ :ـ أوﻻ ـ
اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ :ـ أ ـ ﻻ ﺗﻘﺑـﻝ اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺷـﻛﻝ ﺧط ــﺎب ﺿ ــﻣﺎن أو ﺻـ ـ ــك ﻣﺻ ــدق أو ﻛﻔﺎﻟ ــﺔ ﻣﺻـ ـرﻓﻳﺔ ﺿ ــﺎﻣﻧﺔ أو ﺳﻧدات اﻟﻘـرض اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﻳﺔ .
ب
ـ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻘ ــدﻣﻲ اﻟﻌط ــﺎءات ﺗﻘ ــدﻳم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧ ــﺎت اﻷوﻟﻳ ــﺔ ﻟﺿ ــﻣﺎن ﺟدﻳ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺎت ﻟﺟﻣﻳــﻊ أﻧ ـواع ﻋﻘــود اﻻﺷــﻐﺎﻝ واﻟﺗﺟﻬﻳــز وﺑﻧﺳـﺑﺔ ) (% ١واﺣــد ﻣــن اﻟﻣﺋـﺔ ﻣــن ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻌطـﺎء وﻋﻠــﻰ ان ﺗﻛــون ﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺻرف ﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﻣوﺟب ﻧﺷرة ﻳﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧـك
اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺻرف .
ﺟ ـ ـ ﺗــﺻﺎدر اﻟﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻷوﻟﻳـﺔ ﻟﻣـن ﺗرﺳـو ﻋﻠﻳـﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻋﻧـد ﻧﻛوﻟـﻪ ﻋـن ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘـد ﺑﻌـد اﻟﺗﺑﻠـﻎ ﺑـﺄﻣر اﻹﺣﺎﻟـﺔ وﺗﺗﺧـذ ﺑﺣﻘـﻪ ﻛﺎﻓـﺔ اﻹﺟـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت . دـ
ﺗﺣدد اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﺿـﻣﺎن ﺣﺳـن اﻟﺗﻧﻔﻳـذ ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌﻘـود ﺑﻧﺳـﺑﺔ )٥
( %ﺧﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻌﻘـد ﺻـﺎدرة ﻋـن ﻣﺻـرف ﻣﻌﺗﻣـد ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻌـ ـ ـراق وﻻ ﺗطﻠ ـ ــق إﻻ ﺑﻌ ـ ــد ﺻ ـ ــدور ﺷ ـ ــﻬﺎدة اﻟﻘﺑ ـ ــوﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳ ـ ــﺔ وﺗﺻـ ــﻔﻳﺔ اﻟﺣﺳ ـ ـﺎﺑﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺔ .وﻳﺟـ ــوز إطـ ــﻼق أﺟ ـ ـزاء ﻣـ ــن ﻣﺑﻠـ ــﻎ ﺿــﻣﺎن ﺣﺳــن اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﺑﻌــد اﻟﺗﺳــﻠم اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻟﺗﻠــك اﻷﺟ ـزاء وﺻــدور ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳؤﻳد ﻛوﻧﻬﺎ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام .
ﻫـ ـ ـ ﺗﻌﻔــﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـ ــﺔ واﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻣــن ﺗﻘــدﻳم اﻟﺗﺄﻣﻳﻧــﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ واﻟﻧﻬﺎﺋﻳ ـﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة وﻟﻣــدة ) ( ٣ ﺳــﻧوات ﺗﺑــدأ ﻣــن ﺗــﺎرﻳﺦ ﻧﻔــﺎذ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت وﺗﺧــوﻝ و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط
٥٥١
واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﺑﻬــذا اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌ ــد ﻣﺿــﻲ ﻫـ ــذﻩ
اﻟﻣــدة وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳق ﻣﻊ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء /ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ. ﺛﺎﻧﻳــﺎً
ـ اﻟﻐ ارﻣـ ـﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳ ــﺔ :ﻳﺣ ــدد اﻟﺣـ ــد اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠﻐ ارﻣ ــﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺟﻬ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــدة ﺑﻧﺳ ــﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟ ــﺎوز) ( % ١٠ﻋﺷـ ـرة ﻣ ــن اﻟﻣﺋ ــﺔ ﻣ ــن ﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﻌﻘ ــد وﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻧﻔــذة ﺗﺛﺑﻳــت ﺗﻠــك اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺷــروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ وﻣﺳــﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻌطﺎءات
وﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة ﻗﺑــﻝ ﺑﻠــوغ ﻫــذا اﻟﺣــد وﺑﻌــد ﺑﻠــوغ اﻟﻣــدة اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳــﺔ )٢٥ (%ﺧﻣﺳ ــﺔ وﻋﺷـ ـرﻳن ﻣ ــن اﻟﻣﺋ ــﺔ ﻣ ــن ) ﻣ ــدة اﻟﻌﻘ ــد ﻣﺿ ــﺎف إﻟﻳﻬ ــﺎ أي ﻣ ــدد إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻣﻧوﺣﺔ ( اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﻳﻠـﺔ ﺑﺎﻹﺳـراع ﺑﺎﻧﺟـﺎز اﻟﻌﻘـد ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـ ــك ﺗﺷـ ــﻛﻳﻝ ﻟﺟﻧـ ــﺔ إﺳ ـ ـراع ﻣـ ــن ذوي اﻻﺧﺗﺻـ ــﺎص ﻳﻣﺛـ ــﻝ ﻓﻳﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـ ــد ﻟﻠﺻرف ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ أو ﺳﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﻌﻘــد ﻋﻠﻰ
ان ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب ﻫــذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ :ـ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻘد ﻣدة اﻟﻌﻘد
× ) = ( %١٠اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﻠﻳوم اﻟواﺣد
ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ ـ ﻳ ــﺗم ﺗﺧﻔـ ـﻳض اﻟﻐ ارﻣ ــﺎت اﻟﺗﺎﺧﻳرﻳ ــﺔ ﺣﺳ ــب ﻧﺳ ــب اﻻﻧﺟ ــﺎز ﻟﻼﻟﺗ ازﻣ ــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳ ــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ ﻣﻧﻬــﺎج ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻘــد وﻳﺟــب إن ﻳﻛــون اﻟﻌﻣــﻝ اﻟﻣﻧﺟــز أو اﻟﺳــﻠﻌﺔ
اﻟﻣﺟﻬ ـ ـزة او اﻟﺧدﻣـ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـ ــﺔ ﻣطﺎﺑﻘـ ــﺔ وﻣﻬﻳﺋـ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ــﺗﺧدام ﺣﺳـ ــب ﺷـ ــروط اﻟﺗﻌﺎﻗد . راﺑﻌـﺎً ـ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدة وﺑﻘرارﻣﺳــﺑب ﻓ ـرض اﻟﻐ ارﻣــﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳــﺔ اواﻳﻘﺎﻓﻬــﺎ ﻋﻧــد ﺳﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻟﻳن أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن .
ﺧﺎﻣﺳﺎً ـ اﻟﺗﺣﻣﻳﻼت اﻹدارﻳﺔ :
ﺗﺣـدد ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺣﻣــﻳﻼت اﻹدارﻳـﺔ ﻋﻧـد ﻗﻳــﺎم ﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗـد وﻣــن ﺧـﻼﻝ ﺷــﺧص
أﺧــر ﺑﺗﻧﻔﻳــذ أي ﻣــن اﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟﻣﻘـ ــﺎوﻝ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻻ ﺗزﻳــد ﻋﻠــﻰ )٢٠ ( %ﻋﺷ ـرﻳن ﻣــن اﻟﻣﺋــﺔ ﻣــن اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳــﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳــذ ذﻟــك اﻻﻟﺗ ـزام وﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﺗﺛﺑﻳت ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .
اﻟﻣﺎدة ـ ١٧ـ اﻻﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺧﻼﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳن ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ :ـ أوﻻ
ـ اﻻﺛ ــﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳـ ــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺧ ــﻼﻝ ﻗﺑ ــﻝ ﺗوﻗﻳ ــﻊ اﻟﻌﻘ ــد ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻧﻛ ــوﻝ اﻟﻣﻧﺎﻗص اﻟﻔﺎﺋز ﻋن ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد ﺑﻌد إﻧذارﻩ رﺳﻣﻳﺎً ﺑﺿرورة ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘـد ﺧـﻼﻝ
) ( ١٥ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻳوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺑﻠﻐﻪ ﺗﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻵﺗﻳﺔ : ٥٥٢
أ ـ ﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻷوﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗص اﻟﻧﺎﻛﻝ .
ب ـ إﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﺷـﺢ اﻟﺛـﺎﻧﻲ وﻳﺗﺣﻣـﻝ اﻟﻣﻧـﺎﻗص اﻟﻧﺎﻛـﻝ ﻓـرق اﻟﺑدﻟﻳن اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ ﻣﺻﺎدرة ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺗﻪ اﻻوﻟﻳﺔ . ﺟـ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻛوﻝ اﻟﻣرﺷﺣﻳن اﻻوﻝ واﻟﺛﺎﻧـﻲ ﻋن ﺗوﻗﻳـﻊ اﻟﻌﻘـد و /او ﺗﻘـدﻳم ﺧطــﺎب ﺿــﻣﺎن ﺣﺳــن اﻟﺗﻧﻔﻳــذ ﻓﻠﺟﻬــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﺗرﺳــﻳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧ ـ ــﺎﻗص اﻟﺛﺎﻟ ـ ــث وﻳﺗﺣﻣ ـ ــﻝ اﻟﻧ ـ ــﺎﻛﻼن اﻷوﻝ واﻟﺛ ـ ــﺎﻧﻲ ﻓ ـ ــرق اﻟﺑ ـ ــدﻟﻳن ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن وﺣﺳـب ﻓـرق اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺷـﻳﺢ ﻟﻬﻣـﺎ ﻣـﻊ ﻣﺻـﺎدرة
اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻوﻟﻳﺔ . ﺗطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﻳـ ــن اﻟﻧــﺎﻛﻠﻳن اﻹﺟ ـراءات اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ
د ـ
اﻟﻔﻘـ ـرات )أ( و ) ب ( و) ﺟ ـ ـ ( ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻟﺑﻧ ــد ﻋﻧ ــد ﺣ ــدوث اﻟﻧﻛ ــوﻝ إﺛﻧﺎء ﻧﻔﺎذ ﻋطﺎءاﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .
ﺛﺎﻧﻳﺎً ـ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻼﻝ ﺑﻌد ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻌﻘد :
أ ـ ﻣﺻﺎدرة أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳن اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
ب ـ ﺗﻧﻔﻳـذ اﻟﻌﻘد ﻋـن طرﻳـق ﻟﺟﻧـﺔ إﺳـراع ﻳﻣﺛـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد اﻟﻣﺧـﻝ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ وﻋﻧ ــد اﻟـ ـرﻓض ﻳﺳﺗﺣﺻ ــﻝ إذن ﻗﺿ ــﺎﺋﻲ ﻣ ــن ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟﻣوﺿ ــوع ﺑﺗﻧﻔﻳ ــذ اﻟﻌﻣــﻝ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎﺑﻪ ﺑﻌــد وﺿــﻊ اﻟﻳــد وﺟــرد اﻟﻣ ـواد واﻟﻣﻌــدات اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺧﻝ ﻹﻏراض ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎﺑﻪ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻳﺗـم اﺣﺗﺳـﺎب اﻟﻐ ارﻣـﺎت اﻟﺗﺄﺧﻳرﻳـﺔ واﻟﺗﺣﻣـﻳﻼت اﻹدارﻳـﺔ ﻓﺈذا وﺟد ﺑﻌد ﺗﺻﻔﻳﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎن ﺣﺳﺎﺑﻪ داﺋن ﻓﻼ ﻳﻌطﻰ ﻟـﻪ ﺷﻲء ٕواذا وﺟد ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣدﻳن ﻓﻳﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﻳض ﺑذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ .
ﺟـ ـ ﻳﺟـوز ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘد إﻟـﻰ ﻣﻘـﺎوﻝ آﺧـر إذا اﺧـﻝ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ وﻳﺗﺣﻣــﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــد اﻟﻣﺧــﻝ ﻓــرق اﻟﺑــدﻟﻳن ﻋﻧــد ﺗﻧﻔﻳــذ اﻟﻌﻘــد ﻣــﻊ
ﻣﺻﺎدرة اﻟﺗﺄﻣﻳﻧـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺣﺳـن اﻟﺗﻧﻔﻳـذ وﻣ ارﻋـﺎة اﻟﺳـﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ . اﻟﻣﺎدة ـ ١٨ـ ﺣظر اﻟﺗﻌﺎﻗـد : ﻟﻠﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﻓـﻲ اﻟــو ازرات واﻟﺟﻬــﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑـو ازرة واﻷﻗــﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت
ﻏﻳــر اﻟﻣﻧﺗظﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻗﻠــﻳم إدراج اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــدﻳن اﻟﻣﺧﻠــﻳن ﺑﺎﻟﺗ ازﻣــﺎﺗﻬم اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ اﻟﺳوداء ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
٥٥٣
أوﻻ ـ ﺗﺗﺧــذ إﺟـراءات إدراج اﻟﻣﻘـﺎوﻟﻳن اﻟﻌـراﻗﻳﻳن ﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺳـوداء ﺑﺎﻋﺗﻣـﺎد اﻹﻟﻳـﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﺗﺳــﺟﻳﻝ وﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻣﻘــﺎوﻟﻳن اﻟﻌ ـراﻗﻳﻳن اﻟﺻــﺎدرة ﻋــن و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ رﻗم ) (١ﻟﺳﻧﺔ . ٢٠٠٥ ﺛﺎﻧﻳﺎ ـ ﺗﺗﺧــذ إﺟـراءات إدراج اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﻳــن ﻣــن ) ﻣﻘــﺎوﻟﻳن ﻏﻳرﻋـراﻗﻳﻳن وﻣﺟﻬـزﻳن ﻋـراﻗﻳﻳن وﻏﻳــر ﻋ ـراﻗﻳﻳن واﺳﺗﺷــﺎرﻳﻳن ﻋ ـراﻗﻳﻳن وﻏﻳــر ﻋ ـراﻗﻳﻳن ( ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻹﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺿواﺑط اﻟﺻﺎدرة ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع .
اﻟﻣﺎدة ـ ١٩ـ اﻟﺳﻠف اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﺔ أو اﻷوﻟﻳﺔ وﺳﻠف ﺗﻘدم اﻟﻌﻣﻝ :ـ أوﻻ
ـ ﺗ ارﻋ ــﻰ اﻹﺣﻛ ــﺎم اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻣ ــﻧﺢ اﻟﺳ ــﻠف اﻷوﻟﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗ ــدﻳن اﻟﻣﻧﻔ ــذﻳن ﻟﻌﻘ ــود اﻹﺷــﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺗﺟﻬﻳــز واﻟﻌﻘــود اﻻﺳﺗﺷــﺎرﻳﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻻﺗﺣﺎدﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻣ ارﻋــﺎة وﺟــوب ﺗﻘــدﻳم اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ
ﺛﺎﻧﻳﺎ ـ
ﻗﺑﻝ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ .
ﺗــدﻓﻊ اﻟﺳــﻠف ﻟﻠﻣﻘــﺎوﻟﻳن ﺣﺳــب ﺗﻘــدم اﻟﻌﻣــﻝ وﺑﻔﺗـرات زﻣﻧﻳــﺔ ﻻ ﺗﻘــﻝ ﻋــن )(٣٠ ﺛﻼﺛ ــﻳن ﻳوﻣـ ـﺎً ﻓ ــﻲ ﺿ ــوء إﺣﻛ ــﺎم اﻟﺷ ــروط اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﻠﻣﻘ ــﺎوﻻت وﺷ ــروط اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة ـ٢٠ـ ﻋﻠﻰ اﻟو ازرات واﻟﺟﻬﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ـ أوﻻـ ـ
ﺗﺿــﻣن ﻋﻘــود اﻹﺷــﻐﺎﻝ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﺣﻛﺎﻣــﺎ ﺗﻠــزم ﺗطﺑﻳــق ﺷــروط اﻟﻣﻘــﺎوﻻت ﻹﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳــﺔ اﻟﻣدﻧﻳــﺔ وﺷــروط اﻟﻣﻘــﺎوﻻت ﻹﻋﻣــﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳــﺔ واﻟﻛﻳﻣﺎوﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬــﺎ داﺧـﻝ اﻟﻌراق واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟزءا ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن اﻟﻌﻘد وﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻟم ﻳرد ﺑﻪ ﻧص .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ـ ـ ﻣ ارﻋ ــﺎة إﺣﻛ ــﺎم اﻟﻘـ ـواﻧﻳن اﻟﻧﺎﻓ ــذة ذات اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻌﻘود اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وﺗوﺟﻳﻬ ــﺎت و ازرة اﻟﺗﺧطــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ /داﺋـرة اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳــﺔ واﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻌﻠﻳــﺎ اﻟﺻﺎدرة . اﻟﻣـﺎدة ـ ٢١ـ أوﻻ ـ ﻋﻠـﻰ اﻟـو ازرات واﻟﺟﻬـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـو ازرة إﻟـزام اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ ﺑﺗﻧﺳـﻳق ﺧططﻬـ ــﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـ ــﺔ ﻣـ ــﻊ داﺋ ـ ـرة اﻟﻌﻘـ ــود اﻟﺣﻛوﻣﻳـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطـ ــﻳط واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ ورﻓــدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻹﻏ ـراض اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻹﺷ ـراف
اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ. ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ
ـ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــو ازرات واﻟﺟﻬ ــﺎت ﻏﻳ ــر اﻟﻣرﺗﺑط ــﺔ ﺑ ــو ازرة اﻻﻟﺗ ـ ـزام ﺑﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت اﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ اﻟﺻ ــﺎدرة ﻋ ــن و ازرة اﻟﺗﺧط ــﻳط واﻟﺗﻌ ــﺎون اﻹﻧﻣ ــﺎﺋﻲ وأﻳ ــﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣ ــﺎت ﺗﺻ ــدر ﻋ ــن و ازرة اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺷ ــﺄن اﻟﺻ ــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﻣوﺿ ــوع ٥٥٤
اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد اﻟﻌ ــﺎم ﻟ ــدواﺋر اﻟدوﻟ ــﺔ واﻟﻘط ــﺎع اﻟﻌ ــﺎم واﻟﺻ ــﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟ ــﺔ ﻟﻠﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ .
اﻟﻣﺎدة ـ ٢٢ـ ﺗﺗوﻟﻰ داﺋرة اﻟﻌﻘـود اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺗﻌﺎون اﻻﻧﻣﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ـ أوﻻـ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺻﻼﺣﻳﺎت اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺳب ﻗﺎﻧــون اﻟﻌﻘـود اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﺑﻣوﺟـب أﻣر ﺳﻠطﺔ اﻻﺋﺗﻼف اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ) اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ( رﻗم ) (٨٧ﻟﺳﻧﺔ . ٢٠٠٤ ﺛﺎﻧﻳ ـ ـﺎً
ـ إﺻـ ــدار اﻟﺿ ـ ـواﺑط اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺗﻧظـ ــﻳم اﻟﻌﻼﻗـ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳـ ــﺔ ﺑـ ــﻳن دواﺋـ ــر اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ـ ــدﻳن ﻣﻌﻬ ـ ــﺎ واﻵﺛ ـ ــﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺧ ـ ــﻼﻝ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ـ ــدﻳن ﺑﺎﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎﺗﻬم
اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ . ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ إﺻدار وﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت وﺷروط اﻟﺗﺟﻬـﻳز ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.
راﺑﻌـﺎً ـ ﺗﻘـوﻳم ﻣﻬـﺎم ٕواﺟـراءات ﻟﺟـﺎن ﻓـﺗﺢ وﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻌطـﺎءات ﻓـﻲ دواﺋـر اﻟدوﻟـﺔ وﺗﻌـدﻳﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ .
ﺧﺎﻣﺳﺎً ـ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات دواﺋر اﻟدوﻟـﺔ واﻟﺟﻬـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻣﻌﻬـﺎ وﻏﻳـر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .
ﺳﺎدﺳـﺎ ـ ﺗـدرﻳب وﺗطـوﻳر ﻗـدرات اﻟﻣـوظﻔﻳن اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة ﻓـﻲ اﻟـو ازرات واﻟﺟﻬﺎت ﻏﻳر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻻﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ اﻗﻠﻳم. ﺳــﺎﺑﻌﺎً ـ اﻹﺷـراف اﻟﻔﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــﻝ ﺗﺷــﻛﻳﻼت اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ ﻓــﻲ اﻟــو ازرات واﻟﺟﻬﺎت ﻏﻳر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑو ازرة واﻷﻗﺎﻟﻳم واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺎت ﻏﻳـر اﻟﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻗﻠـﻳم
. اﻟﻣــﺎدة ـ ٢٣ـ ﻳﺟــوز ﺗﻛﻠﻳــف ﺷــرﻛﺎت و ازرة اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌــﺎدن ﻟﺗﺻــﻧﻳﻊ اﻟﻣﻌــدات واﻟﻣـواد اﻟداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ واﻻﻧﺗﺎج ﻟﻠو ازرات اﻻﺧرى ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـوﻓر اﻻﻣﻛﺎﻧﻳـﺔ ﻟـدﻳﻬﺎ اﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣـن اﺣﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت .
اﻟﻣــﺎدة ـ ٢٤ـ ﺗﺧﺿــﻊ اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻣﺷــﻣوﻟﻪ ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت اﻟــﻰ اﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻌراﻗﻳــﺔ ووﻻﻳــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻌراﻗﻲ وﺣﺳب اﻟﺳﻳﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﻣﺎدة ـ ٢٥ـ ﺗﻠﻐﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘود اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ رﻗم ) ( ١ﻟﺳﻧﺔ . ٢٠٠٧ اﻟﻣﺎدة ـ ٢٦ـ ﺗﻧﻔذ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟرﻳدة اﻟرﺳﻣﻳﺔ .
٥٥٥
الحقا ً مضمون كتاب وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ذي العدد ٤١٢/١/١في ٢٠٠٨/١٠/١٥ م /تعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) (١لسنة ٢٠٠٨ -١يعدل نص المادة )/٣اوال /د (٣/ليقرأ كاآلتي -: لرئيس جھة التعاقد اجراء التغييرات على كميات عقود التجھيز وفق رات الخ دمات االستش ارية وبم ا اليتجاوز %٢٠من قيمة العقد شرط توفر التخصيص المالي . -٢يعدل نص المادة ) / ٤رابعا ً ( ليقرأ كاالتي -: أ -توجه الدعوة المباشرة من جھ ات التعاق د مجان ا ً ال ى م ا اليق ل ع ن ) (٣م ن المق اولين والش ركات المقاولة والمجھزين والمكاتب االستشارية المعتمدة لقدرتھا وكفاءتھا الفنية والمالية ووفقا ً لما يلي -: عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنھا للمرة االولى . اذا كان العقد من العقود االستشارية -٣يعدل نص المادة )/٤خامسا ً( ليقرأ كاالتي : اس لوب العط اء الواح د " الع رض الوحي د" وي تم بتوجي ه ال دعوة مجان ا ً بموافق ة رئ يس جھ ة التعاق د لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة االحتكارية او التخصصية او االس تيرادية او الص يانة لتجھيز او تنفيذ االعمال او الخدمات االستشارية او التص نيع او وج ود اس باب مب ررة تس تدعي ذل ك ويعفى من توجه لھم الدعوة بھذا االسلوب من تقديم التأمينات االولية . -٤يعدل نص المادة )/٥اوال/ج( ليقرأ كاالتي : ً مدة اعالن المناقصة لكافة العقود تكون وفقا لما يأتي -: (٦٠-١٠) -١يوم ا ً تح دد حس ب اھمي ة العق د وتق دير رئ يس جھ ة التعاق د وتب دأ م ن ت اريخ آخ ر نش ر لالعالن . -٢يستثنى من الفقرة ) (١من اعاله عقود تجھيز المواد الغذائية والدواء . -٣مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد تحدد حسب تقدير رئيس جھة التعاقد . -٥يعدل نص المادة )/٥رابعا ً ( ليقرأ كاالتي -: لرئيس جھة التعاقد او من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان اليزي د ع ن % ٢٥م ن الكلف ة التخميني ة الغراض التعاقد شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع اعالم وزارة التخطيط والتعاون االنمائي بذلك .
٥٥٦
مصادر الدليل
-١كراس دليل المھندس المقيم في االش راف عل ى التش ييد /وزارة االس كان والتعمي ر /دائ رة التخط يط والدراسات /قسم الدراسات – تشرين االول . ١٩٨٩/ -٢كراس ال دليل القياس ي الموح د للمس ح الكم ي العم ال المب اني والھندس ة المدني ة /وزارة التخط يط / الطبعة الثانية . ١٩٨٨ -٣شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية بقسميھا االول والثاني /وزارة التخطيط /الدائرة القانونية . -٤شروط المقاولة العمال الھندسة الكھربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميھا االول والثاني التخطيط /الدائرة القانونية .
/ھيئ ة
-٥مواص فات الم واد واالعم ال االنش ائية /وزارة االعم ار واالس كان /المرك ز ال وطني للمختب رات والبحوث االنشائية /قسم البحوث والشؤون الفنية /تشرين االول . ٢٠٠٩/ -٦كراس النمذجة /وزارة االعمار واالسكان /المركز ال وطني للمختب رات والبح وث االنش ائية /قس م البحوث والشؤون الفنية /كانون . ٢٠٠٩/ -٧جريدة الوقائع العراقية /العدد ٤٠٧٥بتاريخ ١٩آيار ٢٠٠٨م .
٥٥٧
اسماء المشاركين في جمع وإعداد الدليل فريق العمل -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩
استبرق ابراھيم الشوك /الوكيل االقدم لوزارة االعمار واالسكان حسين مجيد حسين /مدير عام الدائرة الفنية محمد جابر عبود /مدير عام الھيئة العامة للمباني جبار حمزة لطيف /مدير عام المركز الوطني لالستشارات الھندسية احالم سعيد جواد /معاون مدير عام الھيئة العامة للمباني علي دوين عنكوش /ر.قسم المشاريع /الھيئة العامة للمباني فريال عبد ابراھيم /ر.قسم الفنية /الھيئة العامة للمباني رشيد مجيد سلمان /ر.قسم القانونية /الھيئة العامة للمباني عالھن جاسب سعد /ر.مھندسين /الھيئة العامة للمباني فريق التدقيق والمراجعة العلمية اوالً – مراجعة البابين /االول والثاني من الدليل -١ -٢ -٣ -٤ -٥
عب د الحل يم رؤوف الش يباني /مع اون م دير ع ام ال دائرة الفني ة / وزارة االعمار واالسكان ص باح عب د الس تار خ واف /ر.م .أق دم /ش ركة المنص ور العام ة للمقاوالت االنشائية. جعف ر ج واد جاس م /ر.م .أق دم /ش ركة الرش يد العام ة للمق اوالت االنشائية. أحمد صادق عاشور /ر.م.أقدم /الھيئة العامة للمباني سلوى راضي الحبوبي /ر.م .أقدم /الھيئة العامة لالسكان
ثانيا ً :مراجعة البابين /الخامس والسادس من الدليل -١د .فراس فيصل عب د الحمي د /م دير مرك ز بح وث البن اء /وزارة االعمار واالسكان -٢بريئ ة محم د عب د اللطي ف /خبي ر مھن دس /المرك ز ال وطني للمختبرات والبحوث االنشائية .
فريق تنسيق واخراج الدليل -١سندس فاضل القاضي /ر.قسم ادارة المشاريع /المركز الوطني لالستشارات الھندسية -٢احمد غالم الصائغ /خبير مھندس /وزارة االعمار واالسكان
٥٥٨
فريق الطبع واالخراج الفني للدليل -١االء نعمة عباس /مھندس حاسبات /المركز الوطني لالستشارات الھندسية -٢شيماء علي حسين /م .مشغل حاسبات /المركز الوطني لالستشارات الھندسية -٣خالد كاظم جواد /مدير /المركز الوطني لالستشارات الھندسية -٤سھام مطير عبيد /مبرمج حاسبات /المركز الوطني لالستشارات الھندسية -٥حسناء جاسم محمد /مالحظ فني /المركز الوطني للمختبرات والبحوث االنشائية -٦رنا سمير يوسف /ر.مشغلين حاسبات /الھيئة العامة للمباني. -٧محمود حسين حنش /م.مالحظ فني /الھيئة العامة للمباني -٨تارا فالح حسن /م.مالحظ /الھيئة العامة للمباني
٥٥٩
